建设工程合同管理模拟试卷

07建设工程合同管理模拟试卷3一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.企业法人（ ）取得法人资格。A.成立之日B.注册资金到位后C.建立组织机构后D.经工商行政管理机关核准登记后2.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（ ）。A.项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效B.项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效D.项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效3.某上级公司由于工作失误，将应交下级工厂甲的任务误发至下级工厂乙，乙据此与建筑公司丙签订合同。该合同在执行过程中，上级公司发现有误，决定纠正错误，遂通知乙停止执行合同，乙与丙因此遭受损失。在这一例中，下列表述中正确的是（ ）。A.原合同无效，乙与丙应各自承担损失B.上级公司直接赔偿丙的损失C.甲应赔偿丙的损失，乙的损失自己负责D.乙应赔偿丙的损失，再请求该上级公司负责处理4.对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种（ ）。A.合法行为 B.违法行为C.自然事件 D.社会事件5.依据担保法的规定，当采用保证方式进行担保时，（ ）。A.债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任B.债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任C.保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任D.保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任6.建设工程一切险的投保人在国内（采用建设工程施工合同（示范文本）和国外分别是（ ）。A.承包商、承包商 B.发包人、承包商C.发包人、发包人 D.承包商、发包人7.订立合同过程中，（ ）是要约。A.招标公告 B.投标书C.寄送的价目表 D.招股说明书8.合同法规定，承诺撤回的条件是，撤回承诺的通知应当在（ ）到达要约人。A.要约到达受要约人之前 B.受要约人发出承诺通知之前C.承诺通知到达要约人之前 D.受要约人发出承诺通知之后9.合同法中规定的“缔约过失责任”是指（ ）。A.订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责B.委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担C.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任D.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任10.法人的法定代表人超越权限订立的合同，（ ）。A.该代表行为一律无效B.除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代表行为无效C.该代表行为一律有效D.除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代表行为有效11.某施工合同经法院确认无效后，应认为该合同从（ ）日起无效。A.订立施工合同B.开始施工C.确认无效D.下达停工令12.对于建设工程物资采购合同的效力有争议的，当事人应当请求（ ）确认无效。A.人民法院B.监理单位C.建设行政主管部门D.建设单位13.可撤销的建设工程勘察合同，当事人应当请求向（ ）撤销。A.建设行政主管部门B.质量监督机构C.监理单位D.仲裁委员会14.订立施工合同时，发包人与承包人在合同中商议以2辆汽车抵付一部分工程款，但是对于支付地点没有做出明确约定。合同生效后，双方通过协商也未达成一致。工程款结算后，只剩这2辆汽车，发包人认为应由承包人来提取，承包人认为应由发包人送达，则这2辆汽车的支付应在（ ）履行。A.发包人所在地B.承包人所在地C.合同订立地D.非发包人所在地与承包人所在地的第三地15.甲、乙双方互负债务，没有先后履行顺序，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求在对方履行债务不符合约定时有权拒绝其相应的履行要求。这在合同法上是（ ）A.先履行抗辩权B.先诉抗辩权C.同时履行抗辩权D.不安抗辩权16.在下列解决合同纠纷的方式中，（ ）是不以双方自愿为前提的。A.协商 B.调解C.仲裁 D.诉讼17.在解决施工合同纠纷的仲裁过程中，当事人提出证据证明对方当事人隐瞒了足以影响公证裁决的证据的时候，当事人可以向（ ）申请撤销裁决。A.人民法院B.政府的建设行政主管部门C.上级仲裁委员会D.质量监督机构18.下列关于招标代理机构的说法正确的是（ ）。A.招标代理机构可以不是法人组织B.招标代理机构可以没有从事招标代理业务的经营场所C.招标代理机构可以不具备组织评标的能力D.招标代理机构可以没有作为评标委员会成员人选的技术、经济“专家库”19.招标单位在评标委员会中不得超过三分之一，其他人员应来自（ ）。A.参与竞争的投标人 B.招标单位的董事会C.上级行政主管部门 D.省、市政府部门提供的专家名册20.当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以（ ）为准。A.招标文件中的规定B.现场考察时招标单位的口头解释C.招标单位在会议上的口头解答D.发给每个投标人的书面质疑解答文件21.一般情况下，（ ）应当由招标人完成。A.向中标人发出中标通知书B.编写评标情况说明C.编写对各个合格投标书的评价D.推荐合格的中标候选人22.招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是（ ）。A.初步设计编制的概算价B.施工图设计编制的预算价C.投标书中标明的报价D.评标委员会算出的评标价23.建设工程委托监理合同标准条件规定“受托人”是指（ ）。A.监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人B.承担直接投资责任和落实投资计划的企事业单位C.依法成立具有法人资格的监理企业D.监督监理招标的一方24.合同内约定委托人免费为监理机构提供测量设备，完成监理工作后，监理单位（ ）。A.向委托人支付使用费并归还委托人B.可将设备免费带走C.可向委托人支付使用期间的折旧费后带走D.不需向委托人支付任务费用归还委托人25.下列关于监理合同的有效期的说法正确的是（ ）。A.建设工程委托监理合同中注明“本合同自年月日开始实施，至年月日完成”，此期限即指监理合同的有效期B.监理合同的有效期即监理人的责任期，是以约定的日历天数为标准确定的C.监理合同的有效期既监理人的责任期，不是用约定的日历天数为准，而是以监理人是否完成了包括附加和额外工作的义务来判定D.如果双方未在专用条款中另行约定，在工程保修期间监理人仍需执行相应的监理工作26.依据监理委托合同规定，委托人有权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是（ ）。A.工程总投资超过预期金额B.因施工现场的征用拖延导致竣工时间延长C.承包商按监理工程师的指示返工修复施工缺陷使竣工时间延长D.监理工程师没有进行合同内规定的检查试验而出现质量事故27.设计合同示范文本规定，方案设计文件的设计深度应能满足（ ）的需要。A.控制概算B.编制招标文件C.施工图设计D.非标准设备制作28.设计合同示范文本规定，设计合同在正常履行的情况下，（ ），设计人为合同项目的服务结束，合同终止。A.按设计合同要求，完成设计并提交全部图纸B.按设计合同要求，提交最后一部分图纸，发包人结清全部设计费C.工程施工完成竣工验收工作D.工程通过保修期检验29.设计人完成了规定设计任务的25%时，发包人由于建设资金的融资遇到问题而被迫停建工程项目。发包人向设计人发出终止合同的通知后，其后果处理应为（ ）。A.设计人没收发包人支付的定金B.设计人没收定金，发包人再支付合同价25%的设计费C.发包人应支付合同价50 96的设计费D.设计人没收定金，发包人再支付合同价50%的设计费30.施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是（ ）。A.协议书B.专用条款C.标准条款D.质量保修书31.某工程施工单位拟采用新技术或新工艺施工，而无论是发包人或承包人均没有接触过此类工艺，因此对此工艺成本均心中无底。根据建设工程施工合同（示范文本）通用条款的规定，双方应采用（ ）合同。A.可调价格B.固定价格C.单价D.成本加酬金32.在施工合同中，属于承包人应当完成的工作是（ ）。A.保护施工现场地下管线B.办理土地征用C.进行设计交底D.协调处理施工现场周围地下管线的保护33.依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款承包人可以（ ）。A.立即发出解除合同通知B.立即停工并发出通知要求支付预付款C.在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知7天后停止施工D.在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工34.在施工过程中，承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制，当承包人采购的材料设备与设计或者标准要求不符时，（ ）是错误的。 A.要求承包人拆除B.承包人承担由此发生的费用C.承包人可存放这些材料设备于现场，并按照工程师的要求重新采购符合要求的产品D.由此造成工期延误不予顺延35.某工程合同约定由发包人供应混凝土，混凝土进入施工现场后，经过了承包人检查试验并通过，但是在使用过程中，承包人又发现混凝土有标号不够的质量问题，则（ ）。A.发包人承担重新采购的追加合同价款，承包人负责拆除重建的费用，工期相应顺延B.发包人承担重新采购的追加合同价款以及负责拆除重建的费用，工期相应顺延C.承包人承担重新采购的追加合同价款以及负责拆除重建的费用，工期不予顺延D.发包人承担重新采购的追加合同价款，承包人负责拆除重建的费用，工期不予顺延36.在施工合同中，因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由（ ）承担。A.承包人 B.发包人C.工程师 D.工程师与发包人共同37.工程师对已经隐蔽的工程进行重新检验原则上不应影响施工正常进行。如果实际影响了施工的正常进行，检查检验表明质量合格时，影响正常施工的追加合同价款和工期处理为（ ）。A.追加合同价款和工期损失全部由业主承担B.追加合同价款和工期损失全部由承包商承担C.追加合同价款由承包商承担，工期给予顺延D.工期不予顺延，但追加合同价款由业主给予补偿38-因承包人的施工质量未达到合同要求，工程师发布了暂时停工通知。承包人按工程师的指示修复质量缺陷后，向工程师发出了要求复工的书面通知。工程师接到请求复工通知后的48小时未及时作出任何答复，此时承包人应（ ）。A.继续后续工作的施工B.向发包人发出请求复工的通知C.向工程师再次发出请求复工的通知D.向发包人发出解除合同的通知39.在建设工程施工合同示范文本中，关于工程师指示的设计变更下列说法正确的是（ ）。A.工程师无权增加合同中约定的工程量B.工程师无权减少合同中约定的工程量C.工程师无权删除承包范围内的部分工作D.工程师无权改变承包范围内部分工作的施工顺序40.工程具备竣工验收条件，承包人应当向发包人申请工程竣工验收，递交竣工验收报告并提供完整的竣工资料。实行监理的工程，工程竣工报告还必须经（ ）签署意见。A.总监理工程师B.监理工程师C.发包人代表D.质量监督机构负责人41.施工合同示范文本通用条款规定，承包人对（ ）的保修期限应为5年。A.地基基础工程 B.屋面防水工程C.设备安装工程 D.排水管道工程42.材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方可以（ ）。A.提取全部材料，按实际交付数量付款B.按合同订购的数量提货，拒付货款C.拒绝提前提货，拒付货款D.提取全部材料，按订购数量付款43.设备监理在（ ）检验合格后签发的文件是对设备运行性能达到合同要求的最终确认。A.无负荷试车B.带负荷试车C.性能检验D.保证期满44.FIDIC施工合同条件规定，用从（ ）之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。A.开工日起至颁布发接收证书B.开工令要求的开工日起至颁布发接收证书中指明的竣工C.颁发接收证书日起至颁发履约证书D.接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书45.FIDIC合同条件规定，计人合同总价用于指定分包商所完成工作开支的暂定金额由（ ）控制使用。A.承包商 B.业主C.工程师 D.指定分包商46.依据FIDIC施工合同条件，动员预付款的扣还应当（ ）。A.在首次支付工程进度款时起扣B.自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价10%那个月起扣C.自承包商获得工程进度款累计总额达到减去暂列金额的合同总价10%那个月起扣D.自承包商获得工程进度款累计总额达到动员预付款的金额那个月起扣47.某采用FIDIC（施工合同条件）的工程，未经竣工检验，业主提前占用工程。工程师应及时颁发工程接收证书，但应当（ ）。A.以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任B.以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任C.以业主占用日为竣I W，承包商不再对工程质量缺陷承担责任D.以业主占用日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任48.FIDIC合同条件规定，（ ）之后，工程师就无权再指示承包商进行任何施工工作。A.颁发工程移交证书 B.颁发解除缺陷责任证书C.签发最终支付证书 D.承包商提交结清单49.施工合同约定，风力超过8级以上的停施工合同条件，工程师审查承包商的索赔报告时，对因（ ）提出的索赔，不应计入利润损失补偿。A.延误移交施工现场B.设计图错误返工C.施工中遇到有文物价值的古迹所作的保护工作D.业主提前占用部分工程导致承包商后续施工的损失二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）51.担保方式包括（ ）等。A.保证B.抵押C.质押D.预付款E.定金52.在下列财产中，（ ）不能质押。A.工程B.汇票C.邮票D.地产E.专利权中的财产权53.投标单位有以下行为时，（ ）招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金。A.通过资格预审后不投标B.不参加开标会议C.中标后拒绝签订合同D.开标后要求撤回投标书E.不参加现场考察54.在建筑工程一切险中，保险人对（ ）等原因造成的损失负责赔偿。A.自然事件B.设计错误C.意外事件D.自然磨损E.维修养护55.在下列行为中，（ ）属于要约邀请。A.价目表的寄送B.招标公告C.投标D.招股说明书E.不含价格的商业广告56.下列哪些合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销（ ）。A.因重大误解而订立的合同B.显失公平的合同C.以欺诈、胁迫等手段使对方在违背真实意思的情况下订立的合同D.乘人之危使对方在违背真实意思的情况下订立的合同E.以合法形式掩盖非法目的的合同57.合同生效后，当事人对合同价款约定不明确的，可以按照（ ）确定的价格履行。A.协议补充B.按照有关合同条款确定C.按照交易习惯确定D.按照订立合同时履行地的市场价格履行E.按照订立合同时订立地的市场价格履行58.合同法规定，应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方有（ ）情况时，可以中止履行。A.经营状况严重恶化B.转让财产C.丧失商业信誉D.没有履行债务能力E.没有提供担保59.合同法中有关解决合同争议方式的正确表述有（ ）A.当事人可以通过和解或调解解决合同争议B.当事人即使没有仲裁协议，也可以选择向仲裁机构申请仲裁或向人民法院诉讼C.当事人不愿和解、调解，可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁D.当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求人民法院执行E.涉外合同当事人只能约定向中国仲裁机构申请仲裁60.招标投标法规定的招标方式包括（ ）。A.公开招标B.询价比较招标C.直接发包D.邀请招标E.议标61.公开招标设置资格预审程序的目的是（ ）。A.选取中标人B.减少评标工作量C.优选最有实力的承包商参加投标D.迫使投标单位降低投标报价E.了解投标人准备实施招标项目的方案62.施工招标中采用综合评分法评标，评定报价部分得分高低的评分标准可以采用（ ）。A.最高报价衡量法B.标底衡量法C.复合标底衡量法D.无标底衡量法E.成本价衡量法63.依据委托监理合同示范文本规定，（ ）属于额外的监理工作。 A.合同内约定由委托人承担的义务，经协商改由监理人承担的工作B.由于第三方原因使工作受到阻碍导致增加的工作C.由于非监理人责任导致监理合同终止的善后工作D.应委托人要求更改服务内容而增加的工作E.出现不应由监理人负责，致使暂停监理任务后的恢复工作64.在委托监理合同中，属委托人应履行的义务有（ ）。A.负责合同的协调管理工作B.负责工程建设所有外部关系的协讽，为监理工作创造外部条件C.免费向监理人提供开展监理工作所需的工程资料D.与监理人协商一致，选定项目的勘察设计单位E.将授予监理人的监理权利在与第三方签订的合同中予以明确65.按照设计合同示范文本的规定，（ ）属于发包人的责任。A.提供设计依据资料B.提供设计预算资料C.向施工单位进行设计交底D.对设计成果组织鉴定和验收E.提供设计人员需要的工作和生活条件66.设计合同履行过程中，设计人应负责情况包括（ ）。A.收集设计依据文件和现场地质、水文资料B.施工现场必要的工作和生活条件C.采用先进的设计方案D.向设计审批部门完成报批手续E.审查工程项目外商提供设计部分的设计资料67.施工合同示范文本规定，施工合同文件的组成内容包括（ ）。A.中标通知书B.招标文件C.投标书及其附件D.技术规范E.工程量清单68.在施工合同中，（ ）等工作应由发包人完成。A.土地征用和拆迁B.临时用地、占道申报批准手续C.提供工程地质报告D.保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物E.提供相应的工程进度计划及进度统计报表69.依据施工合同示范文本规定，施工中涉及的应由承包人承担的费用有（ ）。A.施工中发现文物的保护费用B.承包人在毒害性环境下施工的安全保护措施费C.承包人施工中出现安全事故的相应费用D.施工现场内第三方人员的生命财产保险费E.超出设计图纸范围工程量中的材料费70.发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由（ ）。A.承包人负责检查试验B.发包人负责检查试验C.费用由发包人负责D.费用由承包人负责E.检验通过之后，如果又发现材料设备有质量问题时，发包人仍应承担重新采购71.下列关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法错误的有 （ ）。A.工程师不能按时参加验收，须在开始验收前24小时向承包人提出书面延期要求B.工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包人可自行组织验收C.工程师未能参加验收应视为该部分工程合格D.虽经工程师验收工程质量符合要求，但如果验收记录上没有工程师的签字，承包人不可以继续施工E.由于工程师没有参与验收，则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求72.施工合同履行过程中，发生（ ）等情况，应给承包人顺延合同工期。A.发生设计变更B.发包人延误移交施工现场C.承包人采购的材料供货商未能按时交货D.基础开挖时遇到图纸未标明的地下通讯管线导致停工1天E.分包人的施工干扰了承包人按计划进度施工73.在材料采购合同中，交货质量的验收方法有（ ）。A.化学试验B.衡量法C.物理试验D.查点法E.经验鉴别法74.监理工程师对设备采购合同的管理主要包括（ ）。A.对合同及时编号，统一管理B.签发到货质量证明C.分析合同的执行情况D.监督合同的履行E.按合同约定的价格和结算条款办理结算75.FIDIC施工合同条件规定的“不可预见物质条件”范围包括（ ）。A.不利于施工的自然条件B.招标文件未说明的污染物影响C.不利的气候条件D.招标文件未提供的地质条件E.战争或外敌入侵76.采用FIDIC施工合同条件的工程，工程师发布变更指令的范围应限于（ ）等方面。A.对合同中任何工程量的改变B.工程任何部分标高的改变C.改变已认可的承包商施工时间和顺序安排D.删减部分约定的承包工作交给其他人完成E.改变违约责任的承担方式77.工程建设施工的分包合同当事人包括（ ）。A.建设行政主管部门B.建设单位C.监理单位D.施工单位E.分包单位78.工程师对承包商施工索赔的处理决定，承包商（ ）。A.必须执行B.可以不予理睬C.可以再与工程师协商D.可以提交仲裁E.可以提起诉讼79.在FIDIC施工合同条件中，承包商可以同时提出工期和费用索赔的事件包括（ ）A.不可预见的外界条件B.施工中遇到文物和古迹C.异常不利的气候条件D.业主或其他承包人的干扰E.后续法规的调整80.当承包人向工程师递交索赔报告后，工程师应认真审核索赔的证据。承包人可以提供的据包括（ ）。A.经工程师认可的施工进度计划B.汇率变化表C.施工会议记录D.招标文件E.合同履行中的来往信函07建设工程合同管理考试模拟试卷（三）（参考答案及详解）一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.D解题要点：P4 2.法人。企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。2.D解题要点：P9（二）抵押。1.抵押的概念。抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式。这是抵押与质押的区别。因此，抵押并没有使项目的占有权发生改变，选项A、B错误。P10当事人以土地使用权、城市房地产、林木、航空器、船舶、车辆等财产抵押的，应当办理抵押物登记，抵押合同自登记之日起生效；当事人以其他财产抵押的，可以自愿办理抵押物登记，抵押合同自签订之日起生效。本题为房地产项目，因此，抵押合同自登记之日起生效。答案为D.3.D解题要点：P6（一）代理的概念和特征。4.被代理人对代理行为承担民事责任。代理是代理人以被代理人的名义实施的法律行为，所以在代理关系中所设定的权利义务，当然应当直接归属被代理人享受和承担。被代理人对代理人的代理行为应承担的责任，既包括对代理人在执行代理任务的合法行为承担民事责任，也包括对代理人不当代理行为承担民事责任。上级公司与乙工厂属于被代理和代理的关系，乙工厂行使职权属于在代理关系中所设定的权利义务，故法律后果应由被代理人，即上级公司承担。同时由于乙工厂与建筑公司丙签订合同，故应由乙应赔偿丙的损失，再请求该上级公司负责处理。4.D解题要点：P6P7法律事实包括行为和事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为，包括作为和不作为两种表现形式。行为还可分为合法行为和违法行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生、变更、消灭的客观现象。这些客观事件的出现与否，是当事人无法预见和控制的。事件可分为自然事件和社会事件两种。社会事件是指由于社会上发生了不以个人意志为转移的、难以预料的重大事变所形成的客观事实，如战争、罢工、禁运等。5.D解题要点：P8（一）保证。1.保证的概念和方式。保证是指保证人与债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任。6.B解题要点：P14（一）建筑工程一切险。2.投保人与被保险人。在国外，建设工程一切险的投保人一般是承包人。如FIDIC施工合同条件要求，承包人以承包人和业主的共同名义对工程及其材料、配套设备装置投保保险。我国的建设工程施工合同（示范文本）规定，工程开工前，发包人应当为建设工程办理保险，支付保险费用。因此，采用建设工程施工合同（示范文本）应当由发包人投保建设工程一切险。7.B解题要点：P27要约必须是特定人的意思表示，必须是以缔结合同为目的；要约必须是对相对人发出的行为，必须由相对人承诺；要约必须具备合同的一般条款。故B（投标书）是正确选项。A（招标公告、）C（寄送的价且表）D（招股说明书）均属于要约邀请。8.C解题要点：P28承诺可以撤回，撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人。9.D解题要点：P30五、缔约过失责任。（一）缔约过失责任的概念。10.D解题要点：P32P33（四）效力待定的合同。4.法定代表人、负责人越权订立的合同。属于效力待定的合同。法人或其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立的合同，除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代表行为有效。11.A解题要点：P33二、无效合同。（一）无效合同的概念。无效合同从订立之时起就没有法律效力。12.A解题要点：P34（三）无效合同的确认。无效合同的确认权归人民法院或者仲裁机构，合同当事人或其他任何机构均无权认定合同无效。13.A解题要点：P35（一）可变更或可撤销合同的概念和种类。如果合同当事人对合同的可变更或可撤销发生争议，只有人民法院或者仲裁机构有权变更或者撤销合同。当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销其合同。14.A解题要点：P37合同履行遵循全面履行的原则。合同有明确约定的，应当依约定履行；合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明的，可以协议补充。不能达成补充协议的，若属于履行地点不明确的，给付货币的，在接收货币一方所在地履行；其他标的在履行义务的一方所在地履行。发包人应履行支付义务，故应在发包人所在地履行。15.C解题要点：P38（三）合同履行中的抗辩权。1.同时履行抗辩权。当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行。同时履行抗辩权包括：一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求；一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。16.D解题要点：P46P49第三节合同争议的解决。合同争议的解决方式有和解、调解、仲裁、诉讼4种。4种方式中，前3种都以自愿为原则，只有诉讼不是，是强制执行的。17.A解题要点：P49（六）申请撤销裁决。当对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的时候，当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。 .18.A 解题要点：P54招标代理机构是依法成立的组织，并不一定是法人组织。招标代理机构应具备的基本条件包括3方面：有从事招标代理业务的营业场所和相应资金；有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力；有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的“专家库”。19.D解题要点：P58（1）评标委员会。评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于成员总数的23.专家人选应来自国务院有关部门或省、自治区、直辖市政府有关部门提供的专家名册中以随机抽取方式确定。20.D解题要点：P58 5.解答投标人的质疑。招标人对任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位投标人保证招标的公开和公平，但不必说明问题的来源。回答函件作为招标文件的组成部分，如果书面解答的问题与招标文件中的规定不一致，以函件的解答为准。2l A解题要点：P60评标报告是评标委员会经过对各投标书评审后向招标人提出的结论性报告，作为定标的主要依据。评标报告应包括评标情况说明；对各个合格投标书的评价；推荐合格的中标候选人等内容。故选项中BCD均应由招标委员会完成。而中标人确定后，应由招标人向中标人发出中标通知书。22.C解题要点：P60评标价既不是投标价也不是中标价，只是用价格指标作为评审标书优劣的衡量方法。签订合同时，仍以报价作为中标的合同价。故中标通知书中的中标合同价应为投标书中标明的报价。23.B解题要点：P79一、委托监理合同的概念和特征。（1）作为受托人必须是依法成立具有法人资格的监理企业，并且所承担的工程监理业务应与企业资质等级和业务范围相符合。24.D解题要点：P85（一）委托人义务。物质服务是指免费向监理人提供合同专用条件约定的设备、设施、生活条件等。这些属于委托人财产的设备和物品，在监理任务完成和终止时，监理人应将其交还委托人。如果双方议定慕些本应由委托人提供的设备由监理人自备，则应给监理人合理的经济补偿。P86（4）任何由委托人提供的供监理人使用的设施和物品都属于委托人的财产，监理工作完成或中止时，应将设施和剩余物品归还委托人。25.C解题要点：P85二、合同有效期。尽管双方签订建设工程委托监理合同中注明“本合同自X年X月X日开始实施，至X年X月X日完成”，但此期限仅指完成正常监理工作预定的时间，并不一定就是监理合同的有效期。监理合同的有效期即监理人的责任期。不是用约定的日历天数为准，而是以监理人是否完成了包括附加和额外工作的义务来判定。因此通用条款规定，监理合同的有效期为双方签订合同后，工程准备工作开始，到监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理收到监理报酬尾款，监理合同才终止。故正确答案为C.26.D解题要点：P86四、违约责任。（一）违约赔偿。合同履行过程中，由于当事人一方的过错，造成合同不能履行或者不能完全履行，由有过错的一方承担违约责任。（2）因监理人过失造成经济损失，应向委托人进行赔偿，累计赔偿额不应超出监理酬金总额（除去税金）。27.A解题要点：P93（4）设计深度要求。方案设计文件的设计深度应能满足编制初步设计文件和控制概算的需要。28.C解题要点：P95在合同正常履行的情况下，工程施工完成竣工验收工作，或委托专业建设工程设计完成施工安装验收，设计人为合同项目的服务结束。29.C解题要点：P99（六）违约责任。（3）因发包人原因要求解除合同。设计合同中因发包人原因要求解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。30.B解题要点：P102（）建设工程施工合同范本。（3）专用条款。31.D解题要点：P106P107 3.合同的计价方式。建设工程施工合同（示范文本）通用条款中规定有3类可选择的计价方式，包括固定价格合同、可调价格合同和成本加酬金合同。成本加酬金合同，是指发包人负担全部工程成本，对承包人完成的工作支付相应的酬金的计价方式。这类计价方式通常用于紧急工程施工，如灾后修复工程；或采用新技术或新工艺施工，双方对施工成本均心中元底，为了合理分担风险采用此种方式。32.A解题要点：P108P110四、发包人和承包人的工作。（详细参见教材）其中（1）办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地；（7）组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；（8）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、名树名木的保护工作等均属于发包人的义务，按专用条款的约定做好施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、名树名木的保护工作则是承包人的义务。33.C解题要点：P112六、支付工程预付款。34.C解题要点：P113 2.承包人采购的材料设备。（3）承包人采购的材料设备与设计或者标准要求不符时，承包人应在工程师要求的时间内运出施工现场，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，工期延误不予顺延。P114 2.承包人负责采购的材料和设备。（2）工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，工期延误不予顺延。35.B解题要点：P114发包人供应材料设备。发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由承包人负责检查试验，费用由发包人负责。但检查试验通过后，仍不能解除发包人供应材料设备存在的质量缺陷责任。即承包人检验通过之后，如果又发现材料设备有质量问题时，发包人应承担重新采购及拆除重建的追加合同价款，并相应顺延由此延误的工期。36.B解题要点：P114P115（）施工过程中的检查和返工。因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。37.A解题要点：Pll5Pll6（二）重新检验。无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。承包人接到通知后，应按要求进行刹离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。重新检验表明质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合向价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期；检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。38.A解题要点：P116P117（三）暂停施工。承包人实施工程师作出的处理意见后，可提出书面复工要求。工程师应当在收到复工通知后的48小时内给予相应的答复。如果工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工通知要求后48小时内未予答复，承包人方可自行开工。39.C解题要点：P118（一）工程师指示的设计变更。施工合同范本通用条款中规定，工程师可以就（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；（2）增减合同中约定的工程量；（3）改变有关工程的施工时间和顺序；（4）其他有关工程变更需要的附加工作等4个方面指示设计变更。诜项C不属于其中。40.C解题要点：P124（二）竣工验收程序。1.承包人申请验收。工程具备竣工验收条件，承包人向发包人申请工程竣工验收，递交竣工验收报告并提供完整的竣工资料。实行监理的工程工程竣工报告还必须经总监理工程师签署意见。41.B解题要点：P125三、工程保修。（二）质量保修期。国务院颁布的建设工程质量管理条例明确规定了在正常使用条件下的最低保修期限：（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间和外墙面的防渗漏，为5年。42.D解题要点：P132（二）供货方的违约责任。属于约定由采购方自提货物的合同，采购方接到对方发出的提前提货通知后，可以根据自己的实际情况拒绝提前提货；对于供货方提前发运或交付的货物，采购方仍可按合同约定的时间付款，而且对多交货部分，以及品种、型号、规格、质量等不符合合同规定的产品，在代为保管期内实际支出的保管、保养等费用由供货方承担。A中，采购方可以按订购数量付款；B、C中，采购方不能拒付货款；D正确。43.D解题要点：P138 3.最终验收。（3）合同保证期满后，监理在合同规定时间内应向供货方出具合同设备最终验收证书。故答案为D.P137 1.启动试车。试验合格后（无负荷与带负荷试验），监理及合同双方在验收文件上签字，正式移交采购方进行生产运行。2.性能验收。性能验收试验完毕，每套合同设备都达到合同规定的各项性能保证值指标后，监理与采购方与供货方共同会签合同设备初步验收证书。44.D解题要点：P144 3.缺陷通知期。缺陷通知期即国内施工文本所指的工程保修期，自工程接收证书中写明的竣工日开始，至工程师颁发履约证书为止的日历天数。45.C解题要点：P145 6.包含在合同价格之内的暂列金额。其使用归工程师控制。46.C解题要点：P156（四）工程进度款的支付管理。1.预付款。（2）动员预付款的扣还。1）起扣。自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价（减去暂列金额）109，6那个月起扣。47.D解题要点：P160 3.特殊情况下的证书颁发程序。（1）业主提前占用工程。工程师应及时颁发工程接收证书，以业主占用日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任。48.B解题要点：P162（二）履约证书。颁发履约证书（解除缺陷责任证书）后工程师就无权再指示承包商进行任何施工工作。49.D解题要点：P174P175合同中默示的索赔，即承包人的该项索赔要求，虽然在工程项目的合同条款中没有专门的文字叙述，但可以根据该合同的某些条款的含义，推论出承包人有索赔权。这种索赔要求同样有法律效益，有权得到相应的经济补偿。关于工程变更索赔、工程加速索赔、合同被迫终止索赔的概念均不符合该题目的条件要求（概念参见P175），故答案应为D.50.C解题要点：P184 FIDIC施工合同条件中，按照引起承包商损失事件原因不同，对承包商索赔可能给予合理补偿工期、费用和利润的情况，分别做出了相应的规定。（详细参见教材P184表）施工中遇到有文物价值的古迹所作的保护工作只能索赔工期与费用，不能索赔利润二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得O.5分）51.A、B、C、E解题要点：P8二、担保方式。我国担保法规定的担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金。52.A、D解题要点：P11（三）质押2.质押的分类。质押可分为动产质押和权利质押。能够用作质押的动产没有限制。可质押的权利包括；（1）汇票、支票、本票、债券、存单、仓单、提单；（2）依法可转让的股份、股票；（3）依法可转让的商标使用权、专利权、著作权中的财产权等。B、E属于权利，C属于动产，均可质押。A、D属于不动产，不能质押。53.C、D解题要点：P12（一）施工投标保证。在下列情况下可以没收投标保证金或要求承保的担保公司或银行支付投标保证金：1）投标人在投标有效期内撤销投标书；2）投标人在业主已正式通知他的投标已被接受中标后，在投标有效期内未能或拒绝按“投标人须知”规定，签订合同协议或递交履约保函。54.A、C解题要点：P14（一）建筑工程一切险。3.责任范围。保险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿：（1）自然事件；（2）意外事故。55.A、B、D、E解题要点：P27（一）要约。2.要约邀请。要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。这种意思表示的内容往往不确定，不含有合同得以成立的主要内容，也不含相对人同意后受其约束的表示。比如价目表的寄送、招标公告、商业广告、招股说明书等，即是要约邀请。要约与要约邀请区别表现在：（1）要约的内容具体确定，而要约邀请的内容不具体确定；（2）要约表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束，要约邀请对行为人不具有合同意义的约束力。选项C“投标”属于要约。56.A、B、C、D解题要点：P35（：-）可变更或可撤销合同的概念和种类。有下列情形之一的，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销其合同：因重大误解而订立的合同；在订立合同时显失公平的合同；以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同。答案E属于无效合同。57.A、B、C、D解题要点：P37（）合同履行的原则。合同有明确约定的，应当依约定履行；合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明的，可以协议补充。不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。如果按照上述办法仍不能确定合同如何履行的，若属于价款或报酬不明的情况，则按照订立合同