煤矿土石方剥离施工合同.doc

煤矿土石方剥离施工合同甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法及其他相关的法律、行政法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，甲乙双方就甲方新星煤矿有限公司土石方剥离施工承包给乙方，现结合施工现场的实际情况，以“安全第一、预防为主”为指导思想，为了明确双方的责任，权益和义务，遵循平等互利的原则，经双方协商一致，签订本合同供双方共同遵守执行。一、工程概况及承包范围1、工程名称：乌海市新星煤矿有限公司第 标段土石方剥离工程。2、工程地点：内蒙古乌海市天宇集团新星煤矿有限公司 机械数量：开工之前先上8组以上机械3、工程范围拐点坐标：由甲乙双方共同认定。4、工程承包范围及内容：完成甲方划定的工作面坐标区内土石方剥离工程及装卸，运输包括作业区范围内土石方剥离、土石方挖、运、施工区域内的道路修复，机械道路的维护平整，道路洒水降尘的辅助作业，安全证明的各项措施由乙方负责。5、工程运输距离：不超出2公里。6、工程施工任务量：每个月完成施工量不低于50万立方。二、施工开工日期及工期：1、施工工期 年，自 年 月 日。（开工日期）以接到甲方开工通知书之日为准。工程量 立方。2、工程期限：暂定 年，如遇特殊情况工程量变化，不可抗拒自然因素以及政府方面原因造成停工的，工期顺延。三、承包方式及价款结算1、承包方式：乙方独立完成合同规定范围内的工程。2、工程单价和结算：1）方量结算：按实际测量方量计算，单价为税后价，每立方米/2公里以内 元每立方米，超出运距按实际路程每增加100米加0.10元每立方米，深度40米以每延深1米加 元每立方米，合同履行期间工程价格不受任何因素而变化。注：因是税后价，甲方在向乙方支付工程款时不用向甲方提供发票，只需提供财务收据。3、工程款结算：该工程正式施工之日起，由乙方全额垫付一个月工程款、第二个月5号前甲方应支付乙方第一个月90%的工程款、第三个月以后支付100%，工程完工后支付第一个月10%。4、甲方除支付上述工程款外，不再承担和支付其它任何费用。5、如油款等施工材料保障，涨幅8%之内由乙方自行承担，乙方只负责每吨柴油价格 4.7 元，如超出8%则由甲方负责，油料及爆破材料由甲方提供，在工程结算款中扣除。6、在施工过程中若出现有水的情况，排水的一切费用都由甲方承担。四、工程保证金1、如矿管相关部门要求缴纳工程保证金，与乙方无关。2、在本合同履行过程中乙方发生违约行为或安全事故的，甲方有权在施工款中扣除相关费用用于抵扣违约金或支付赔偿款。上述费用扣除后甲方有权在乙方当月工程款中扣划一定数额款项作为保证金。3、在本合同履行过程中甲方发生违约行为的，如甲方不能按时支付乙方工程款的，乙方有权在低于市场价20%的价格销售甲方所有矿产品用于抵顶工程款。4、合同终止或解除，工程款及违约金、赔偿款等其他费用在一个月内结清。五、甲乙双方的责任和义务1、甲方的责任和义务：1）甲方有权对施工现场进行监督、指导，确保施工作业的安全。2）乙方应积极配合甲方协调施工过程中与地方政府、村民的协调工作。2、乙方的责任和义务1）乙方生产所需的各种机械设备由乙方自行解决，其维修保养，修理及其他后勤保障所产生的费用由乙方自行承担。2）乙方应严格遵守甲方作业规则，相关制度，严格执行安全生产，文明施工规范。承担施工过程中所有安全责任，严格执行政府有关部门的政策法规，否则承担所有责任。3）乙方必须积极配合家访工作，配合相关部门的各项检查，负责排渣道路的维修，洒水降尘，平整渣台。4）乙方负责其作业人员的生命财产安全及民事责任。5）乙方必须加强管理，确保施工现场安全，如发生一切交通、工伤事故，全部由乙方自行负责并承担全部责任。6）乙方应在施工现场设立安全标牌，防止无关人员进入施工现场，以“安全第一、预防为主”为指导思想，消防安全隐患。7）乙方保证本项目涉及的所有合同及相关文件不得复印或向第三方泄露，一经证实，甲方有权终止合同并由乙方承担一切责任。六、验收及办法1、验收依据：建设单位的工程验收管理办法。2、验收办法：每月有业主方、甲乙双方组织人员共同参与完成工程验收，由业主方和甲方出具验收结果，经业主方、甲、乙三方确认签字后生效，作为结算依据。七、工程技术及其要求1、乙方必须严格执行矿山开采有关规程，规定及国家有关法律法规以及矿产部下发的质量标准化标准及考核评级实施细则，安全管理办法，土石方管理方法，统计报表管理办法，关于加强保密工作的通知及有关矿规矿纪，精神文明建设，社会治安综合治理管理办法。2、工程施工中工程进度，工程质量，工程位置及出现破坏工程行为按甲方有关规定处理。八、其它约定1、遇有政府检查，爆破物品及当地石油公司油料供应短缺或天气恶劣原因延续五天不具备出车条件的，乙方当月的任务量可按甲方对应日计划量减除。2、乙方特殊工程人员都必须有特种行业操作和上岗证。3、乙方必须配备专职安全员，并积极参加甲方组织的安全学习和技能培训。4、乙方应签订“安全、环保、消防协议书”，现场文明施工责任书。5、合同价款中包括了安全施工管理，安全措施，现场文明施工等费用。6、乙方必须严格遵守安全生产管理条例、爆炸物品使用管理条例、安全法等有关规定，文明施工。7、乙方各项施工队员在上矿前体检合格证，如有疾病隐瞒，后果乙方负责，乙方施工队所有人员的医疗费用全部由乙方承担。8、乙方必须全额购买保险，重大伤亡事故按国家有关规定或保险公司条款执行，乙方不得无理取闹，同时根据相关部门的要求，乙方可自愿购买商业保险。九、乙方必须自律和遵守以下条款1、严禁酗酒和酒后上班及打架斗殴，如有发现甲方有权按规定予以处理。2、乙方发生的任何车辆和机械事故，人员伤亡等经济及法律责任，由乙方自行负责赔偿。十、特殊约定1、如因业主及甲方原因未能按时向乙方支付工程款，乙方有权卖业主的所有矿产品。（注：低于市场价20%），作为所发生的工程款或相关费用。2、乙方进场时间以甲方通知为准。，乙方必须保证按时进场施工。3、临建由乙方按照甲方要求统一管理，费用由甲方承担。十一、合同期限（合同生效与终止）自 年 月 日至 年 月 日结算付款完为止。十二、违约责任1、甲、乙双方不得单方违约，如单方违约，则由违约方承担对方合同总额的3执行违约金处罚。2、若甲方资金不能按时支付乙方工程款项，乙方有权停工，如停工达到5天以上，停工期间甲方必须赔偿乙方的设备损失和人员工资，按（型号400以上的挖掘机每台2000元/天，型号300以上的挖掘机每台1500元/天，大渣车每台600元/天，小渣车每台400元/天，装载机每台400元/天，撒水车每辆200元/天，人员工资150元/天）及相关实际损失，并相应顺延工期，如因甲方的原因造成乙方停工一个月，甲方无条件退还乙方所有的保证金款项并赔偿由此带来的一切经济损失，并以业主方和甲方的所有矿石为担保。3、本合同爆破作业由乙方承担施工，甲方提供爆破材料，如因甲方爆破材料不正常，每月累计不得超过48小时，超过48小时的每超过一天按本章第2条的赔偿标准执行，进行赔偿。4、乙方如有违反合同约定行为的，应按照有关规章制度执行。十三、违约、索赔和争议1、甲方不按合同履行责任、义务导致乙方无法施工时赔偿误工损失，工期顺延。2、因不可抗力或政策原因导致工程无法正常进行合同中止，甲方结清乙方施工进度款并支付乙方出场调遣费和人员遣散费。3、本合同未尽事宜双方协商解决。4、双方在履行合同中产生争议时，双方协商解决，如协商调解不成时向工程所在地人民法院提起诉讼。十四、合同份数1、本合同一式两份，甲方