关于建筑合同范文集锦七篇_第1页
关于建筑合同范文集锦七篇_第2页
关于建筑合同范文集锦七篇_第3页
关于建筑合同范文集锦七篇_第4页
关于建筑合同范文集锦七篇_第5页
已阅读5页,还剩23页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

第页关于建筑合同范文集锦七篇建筑合同篇1

发包人(以下简称:甲方):

承包人(以下简称:乙方):

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程合同法》及其他有关法律、法规和规章,并结合黄石市有关规定及本工程的详细状况,遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,双方就本工程水电安装工程施工事项协商一样,订立本协议。

一、工程概况:

工程名称:黄厂街还建楼2#楼(以下简称:本工程);

工程地点:黄石市西塞山区黄厂街39号

施工现场条件:以现场实际状况为准;

二、工程承包方式、承包范围及承包内容:

1、承包方式:乙方包人工、包主材、包施工机具、包工期、包辅材、包质量、包进度、包平安文明施工、包验收合格。

2、承包范围:本项目设计图纸中所包含的全部水电安装及其附属内容,包括但不限于以下内容:

①弱电﹙包括楼宇智能化、有线电视、宽带网络、可视对讲系统等﹚预留预埋(并穿好钢丝)及安装;

②室内外全部一切给排水、室外落水、阳台排水及空调排水的预留预埋(并穿好钢丝)及安装;

③强电的预埋与安装、调试检测工作;

④楼宇防雷接地的安装、调试检测及验收合格工作。

3、甲方干脆分包的专业工程,乙方需全力协作,并组织完成。

三、合同工期:

1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺当实现。本合同约定本工程总工期为日历天;开工日期为:20xx年月日,竣工日期为:20xx年月日。

2、乙方必需听从和执行甲方项目部下达的施工生产安排,依据甲方的进度要求,随时调度作业人数和其它资源。

四、质量标准:

1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为(包括但不限于以下):①建设强制性条文;

②《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301—88;

③《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-20xx;

④《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-20xx;

⑤《采暖与卫生施工验收规范》(GBJ242-82);

⑥《电气安装工程施工及验收规范》(GBJ242-82)

⑦《建筑电气安装工程质量检验评定标准》(GBJ303-88);

⑧省、市相关部门的各种规章制度及相关标准;

⑨甲方制定的工程质量验收实施细则。

2、本合同约定本工程质量必需达到验收合格标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”,乙方自愿承诺负责返工直至达到本合同约定合格质量标准方可予以结算,结算价按本合同约定价执行,工程量按实际完成工作量计算;返工所需的材料、人工等全部费用均由乙方担当。若因乙方返工导致甲方工期延误,担当全部的违约责任。

3、工程质量等级验收程序:分项工程完工后,由施工班组组织自检并报项项目部,项目部依据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司,监理公司依据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量,核定该分项工程质量。

五、文明工地、平安标化标准:

1、遵守甲方及业主有关文明施工、平安标化管理的有关规定,全部现场运用的设备无条件满意业主的平安要求,材料堆放整齐,不得破坏密目网,支配一至两人特地从事清扫整齐工作,若因乙方平安文明施工措施不力等缘由引起的损失,或者乙方不听从甲方对其平安文明提出的整改要求甲方对其做出的罚款,均从乙方工程款中扣除。

2、在施工中应做到细心策划、科学管理,乙方违规操作以及为完成本工程雇佣的人员造成他人损害或自身受到损害,均应由乙方担当全部责任。

3、乙方务工人员违反甲方的规章制度和平安纪律,甲方可依据其规章制度和纪律,对乙方赐予肯定的经济惩罚,情节严峻者,直至追究法律责任。

六、合同价款、工程量的计量及结算方式:

1、合同价款

①本工程按图纸所示面积计算,工程单价为元/平方米。竣工后按乙方实际完成的工程量进行结算。

②零星工程:工程量以“工日”为单位进行计算。

2、本工程的工程量计量依据:

①结算工程量以图纸实际建筑面积为准

②经甲方、监理和乙方工程师确认的签证

3、结算方式:工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定。各部分所占明细为:

①结构预埋部分占本合同约定综合单价的15%

②墙体预埋部分占本合同约定综合单价的15%;

③安装部分占本合同约定综合单价的40%(其中给水、排水、穿线及三箱安装、桥架安装各占比率为10%);

④调试验收部分占本合同约定综合单价的30%

七、违约保证金的收取、支付及工程款的支付:

1、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、平安文明施工等各方面的管理,特殊约定:在本合同签订之日起2日内,乙方就必需向甲方支付质量保证金万元整。质保金在乙方完成全部工程量的60%时一次性无息返还。

2、工程竣工,乙方移交全部工程竣工资料(包括结算资料),经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后起先办理决算手续,甲乙双方在决算书上签字之日起30日内,甲方付至本合同结算总价款的95%,剩余5%作为质保金在一年后(自工程竣工之日起计)20日内甲方在扣除应由乙方担当的修理费用后,将余款一次性无息按实支付给乙方。

3、若乙方工程质量、工期和平安文明施工未达到本合同约定标准,甲方有权延期支付工程款,直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的全部费用均由乙方担当,乙方对此无异议。

八、甲、乙的权利和义务:

1、乙方在组织施工中必需坚持“百年大计,质量第一”的方针,要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准,以及设计要求组织施工,要求全部工程达到合格标准及更好;参与甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底,拟定施工方案和进度安排,交甲方审定。

2、在组织施工中,要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计,

3、在施工中由于乙方本身缘由造成的停工、返工,机械二次进场等损失,均由乙方自行负担。

4、乙方要严格执行隐藏工程验收制度,凡隐藏工程完成后,必需经过验收作出记录方能进行下一工序的施工。隐藏工程由乙方自行检查验收,并作好记录;重大或困难隐藏工程应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收,并办理隐藏验收手续。如甲方与设计单位未届时参与,乙方可自行检查验收,并应作好记录,甲方应予承认。如甲方以后提出检查时,检查结果不符合要求者,其检查费用由乙方负责,符合要求者,其检查费用由甲方负责。

5、当乙方拒绝执行甲方或业主(或监理)的正确指令和发生施工质量、工期等问题经整改仍达不到要求时,甲方有权解除本分包合同,更换分包队伍,因此而造成的经济损失由乙方担当。

6、对乙方工作人员不遵守项目部规章制度,不听从甲方管理人员的管理,对甲方造成不良影响的,甲方有权要求乙方无条件对其进行调换。

7、乙方及工作人员必需遵守甲方和业主的有关规章制度,听从甲方现场管理人员的管理,在施工期中不得打架斗殴,凡因打架斗殴引起的全部更换、、后果均有乙方担当,并对当事人处以一万元的罚款,如当事人支付困难,则由乙方代交,在工程款中扣除。

8、乙方全部水电预留必需一次性到位,如有出现后凿的(设计变更除外),每惩罚款500元。

9、乙方必需根据设计及施工规范要求施工,严禁偷工减料。乙方购买主要材料必需资料齐全,上报甲方、建设方及监理认可才能用。如不遵守后果自负。

10、乙方必需保证人员稳定,不能随意变更人员,节假日未经甲方允许,乙方人员不得擅自离岗。否则乙方应赔偿甲方遭遇的一切损失。乙方施工人员的劳保用品由乙方负担。

11、乙方全体员工必需树立产品爱护意识(包括工地其他单位产品),对产品必需实行相应爱护措施,在工程竣工验收前,乙方担当产品爱护责任。

12、乙方负责在承包内容范围内甲方供应材料、设备的装车,卸车及搬运。

13、乙方负责本工程全部竣工资料刚好的完成。

14、甲方负责资金的刚好到位,及关系协调义务。

九、施工管理规范

乙方在施工期间,必需遵守国家、地方以及甲方相关管理法规,适用本合同的管理法规和方法:

1、施工现场临时用电平安技术规范(JGJ46-88)。

2、建筑机械运用平安技术规程(JGJ59-86)。

3、建筑施工平安检查标准(JGJ59-101)。

4、建筑施工高处作业平安技术规范(JGJ80-91)。

5、黄石市建设工程现场文明施工管理方法。

6、公司施工班组管理方法及质量、进度、平安文明施工奖罚方法(条例)

十、合同生效:

1、本合同自甲已双方签字或盖章后生效,工程保修期满,双方结清工程款项后失效。

2、本合同一式两份,甲、已双方各执一份。

3、本合同未尽事宜,双方协商解决。

4、本合同订立时间:年月日。

甲方:乙方:

经办人:经办人:

日期:日期:

建筑合同篇2

托运方:(以下简称甲方)

承运方:(以下简称乙方)

鉴于甲方货物须要运用运输工具配送至甲方的指定地点,乙方承诺有足够运力承运甲方货物,根据《中华人民共和国合同法》及其他关法律、法规,依照同等、公允、自愿、和诚信的原则、兹此双方订立本协议,以明确双方权利和义务并共同遵守之。

第一条、运输价款、结算和付款

1、甲方根据一公里以内3元、每超过一公里叠加一元的方式、依据实际运输距离计算,超过三公里后、不足一公里的距离不于计算。

2、如遇运输道路条件不利、致使运输成本增加的状况、经甲方审定后、在上述第一条、第1、项中、追加运费0.3元/公里。

3、甲乙双方每月25日核对运输数量(核对依据为甲方开具的货物运输票据以及甲方指定的收货方所开具的有效收货凭证;如乙方丢失上述结算依据、甲方概不负责、且导致甲方不能向收货方结算的损失由乙方全部担当。)、提交正式发票后办理结算手续,结算手续完毕后、甲方7个工作日内进行支付(如遇节假日顺延)。

其次条、运输工具

一、运输工具数量、质量要求

甲方货物交乙方运输,乙方供应运输工具为适合甲方货物运输的_____________货车,共计________部车辆,车号分别为______________________.乙方运输工具须保持整齐,以适合甲方货物运输品质要求及货物平安需求。若因乙方运输工具质量不良致甲方货物受污受损,乙方应按甲方所售货物零售价赔偿甲方损失。

二、运输工具性质要求

乙方承运甲方货物之运输工具必需是乙方自有或与乙方签署雇佣或租赁协议之运输工具。前述运输工具履行本合同产生的一切责任。(不限于对甲方造成损害的赔偿责任,均由乙方负责担当)

三、运输工具合法性要求

乙方用于履行本合同的全部运输工具必需证照齐全,符合营运要求,且需向甲方供应其明细及相关资料或复印件为本合同附件.相关资料包括行车执照,司机身份证、驾驶证等;除上述资料外乙方有义务按甲方要求供应其它证明。乙方对承运运输工具的任何变更应提前一日书面通知甲方并附相关资料,否则甲方有权要求乙方说明或终止其合同。

第三条、承运

四、操作规范要求

1、甲方应在运用运输工具前由专人负责通知乙方以便乙方打算。乙方接到前述通知,必需派专人负责在甲方指定时间内到甲方指定地点领取货单,若非乙方指派专人领取,领取人必需持乙方出具书面证明方可领取。

2、甲方指派运输地点后,乙方按要求将货物送到甲方指定的收货地点。乙方不得以任何理由拒绝运输。

五、送货平安性要求

1、甲方所托运货物不得是违反国家相关法律法规禁止运输的货物。

2、乙方应保证货物运输途中的平安、如因意外事故和其他纠纷造成货物损失,乙方除担当全责任外,需按市场零售价赔偿,且所发生的事故,民事纠纷等与甲方无关。

3、在运输途中一旦发生货运事故,乙方应在事故发生起半小时内通知甲方,乙方亦实行补救措施,防止损失过大,乙方应做好货损及事故记录并取得相关证明。

4、除特别状况外,如天灾、路坏、天气造成货物运输耽搁,不予赔偿。

六、送货的刚好性,精确性要求

1、乙方必需按甲方规定时间将货物运至甲方指定地点、并与收货人当面点清货物、如配送中发生异样,应马上与甲方联系,以便甲方刚好处理,乙方必需按甲方的处理看法办理。否则,因此而造成货物迟送或错送由乙方担当。

2、乙方在抵达目的地时,应确认收货人身份与甲方指定的收货人相符并取得有效收货凭证。(收货凭证应有收货人签字盖章),因签收无效或有误造成一切损失,由乙方担当。甲方应明确货物的交付地点及有权收货人。

3、乙方应在甲方规定时间内把货物平安送至指定地点。若乙方逾期,乙方需在逾期后最短时间内将货物送至指定地点,且必需担当逾期造成的一切责任与损失,如收货人因逾期拒收货物,所造成的一切经济损失由乙方担当,甲方有权扣除当次运费的10%作为惩罚,扣款金额在当月运费中扣除。

5、乙方需在甲方规定时间内将收货人签收凭证交回甲方,否则甲方不予结算运费,若乙方逾期交回或将凭证丢失,破损所造成之甲方货款不能结算等一切损失,由乙方赔偿。

第四条、争议解决

双方在履行本合同时如发生争议、应本着实事求是、友好协商的原则解决、如协商不成、可向双方所在地人民法院提起诉讼。

第五条、其他事宜

1、本合同在履行期间双方签订的补充协议,合同书以及附件、与本合同具有同等法律效力。

2、未尽事宜双方友好协商解决。

3、本合同一式__4__份,甲乙双方各执2份。经双方签字盖章后生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

建筑合同篇3

甲方:

地址:联系电话:

乙方:性别:

身份证号码:

现住址:联系电话:

甲乙双方依照国家和本省劳动法律法规建立劳动关系,履行相应的权利和义务,并对有关问题作以下的规定:

一、劳动合同期限:与本工种同期

二、工作内容:

甲方支配乙方工作地点:贵州省赤水市赤水大道与城工大道交叉口

从事(工种):

三、劳动酬劳:

工资计算方式:

四、工伤保险:

甲方依法为乙方办理工伤保险。

上述条款未尽事宜,按《劳动合同法》相关规定处理。

本合同自签订之日起生效,合同已、一式二份,甲、乙双方各执一份。

甲方(签章)乙方(签章)

年月日年月日

建筑合同篇4

摘要:合同风险是合同中的不确定因素,它是工程风险,业主资信风险、外界环境风险的集中反映和体现。合同风险是客观存在的,是由工程的困难性确定的,是合同双方必需共同担当的。我们从事任何一项商业活动,或大或小地担当着风险,风险与收益是对等的。依据合同主体行为,可将其分为主观性合同风险和客观性合同风险。

关键词:施工项目合同风险

客观性合同风险。

合同的客观风险是法律法规,合同条件以及国际惯例规定的其风险责任是合同双方回避的,通过人的主观努力往往无法限制。例如,合同规定承包商应担当的风险有,工程变更在1.5%的合同金额内,承包商得不到任何补偿,这叫做工程变更风险;又如合同价格规定不予调整差价,则承包商必需担当全部风险,假如在肯定范围内调整差价,则担当部分风险,这叫做市场价格风险;还有在索赔事务发生后的28天内,承包商必需提出索赔意向通知,否则索赔失效,这叫时效风险。

主观性合同风险。

合同的主观性风险是人为因素引起的,同时能通过人为因素避开或限制的合同风险。在相当多的国内施工合同中,业主利用有利的竞争地位和起草合同条款的便利条件,在合同协议中通过苛刻的条件把风险隐含在合同条款中,让承包商就范。而承包商为了急于承揽工程,在合同协议中,对自身权利不敢据理力争,任其摆布。对合同谈判只重视价格和工期,对其他条款不予留意。这样即使不同等的合同也情愿签,甚至有欺瞒的合同也敢签,在合同签订上表现出极大的盲目性和随意性。

承包商不是作为法人权利主体参加对等的合同谈判,而是受制于业主,这样很简单被业主牵着鼻子走,在这种心理状态下很难体现同等性,自然增加了履行合同的风险性。承包商非常轻信业主在合同以外的妥协和许诺,轻率地签订了既没有法律约束力,又无法兑现的“君子协定”。承包商对签订合同的前期打算工作明显不足,对业主的资信和合同的公正性缺乏严格的分析,承包商对合同缺乏识别力;当合同条款不全,不完备,不详细,缺乏对业主的权利限制性条款和对承包商爱护性条款时,没有全力争取去修改完善它,不自觉的接受了合同中大量隐含风险,最终在合同施工中导致了承包商的损失。因承包商对合同审查不严引起的合同漏洞,缺陷造成了不应有的合同风险,带来了不必要的损失。

在指导思想上,力争签订一个有利的合同且始终坚持“利益原则”。缔约合同双方在法律上是同等的`,况且授标后商签合同,业主也不能随意毁约。承包商有权签订一个同等互惠的合同条款,这是承包商削减或转移风险所坚持的最基本原则。承包商可以晓之以理,陈述利害,劝服业主修订某些过于苛刻的或原来不合理的条件,增加保证承包商权益的条款,使合同比较实惠或有利,风险较少,合同双方责权利关系比较平衡,尽量削减苛刻的、单方面的约束性条款,实现承包商签订一个有利合同的目标。总之放弃权力等于自杀,合利则动,背利则滞,是我们任何承包商都应坚持的原则。利益原则不仅是合同谈判和签订的基本原则,而且是整个合同管理和工程项目管理的基本原则。

在人员配备上,让熟知和精通合同的专业人员参加商签合同。大中型建设合同一般都由业主负责起草,业主聘请有阅历的法律专家和工程询问顾问起草合同,使合同质量很高,其中隐含了大量的不利于承包商的风险责任条款和业主的反索赔条款。这就要求承包商必需具备既懂工程技术,又懂法律,既懂经营管理,又懂造价、财务的综合素养谈判人员,才能保证在合同谈判中处于一种智力均衡,信息对称的状态,增加谈判的力气,提高风险识别实力。因此承包商必需筹建工程合约部,成立高效的合同谈判班子。这是降低合同风险,签订有利合同的人才保证。

在策略支配上,承包商应擅长在合同中限制风险和转移风险,达到风险在双方中合理安排。承包商对于业主在何种状况下可以免除责任的条款应仔细探讨,切忌轻易接受业主的免除条款。否则,合同履行中业主就有可能引用所谓法律障碍和合同依据为借口,对承包商的损失拒绝补偿,并应用免除条款对其拒绝付款推卸责任,承包商将会遭遇重大经济损失。由此,对业主的风险责任条款肯定要规定得详细明确。

承包商在合同正式签订前应进行严格的审查把关。其要点是:

(1)施工合同是否合法,业主的审批手续是否完备健全,合同是否须要公证和批准;

(2)合同是否完整无误,包括合同文件的完备和合同条款的完备;

(3)合同是否实行了示范文本,与其比照有无差异;

(4)合同双方责任和权益是否失衡,确定如何制约;

(5)合同实施会带来什么后果,完不成的法律责任是什么以及如何补救;

(6)双方合同的理解是否一样,发觉歧义刚好沟通。

在合同的签订和实施过程中,不要轻易信任任何口头承诺和保证,少说多定是一个必需养成的工作习惯。一字千金,而非一诺千金。双方商讨的结果,做出的确定,或对方的承诺,只有写入合同,或双方签署文字看法才算确定。合同的签订须要字斟句酌,只有把每一项活动存在的风险降到最低,才能获得最大的收益。

建筑合同篇5

发包方(以下简称甲方)分包方:(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》及有关规定,甲方将总包承建的工程中的劳务工程分包给乙方。为了明确甲、乙双方权利、义务、责任,结合工程的实际状况,经双方协商一样,达成如下协议:

第一条:工程概况

其次条:分包详细工作内容

第三条分包项目及包干单价

3.1乙方劳务分包费用实行包干单价结算,包干单价包括:人工费、税费、停窝工费、未能预见费、管理费等费用。

3.2施工区域内的建筑材料、架料、机具的上、下车及人力转运(含二次转运)按每月每人元包干。

3.3基础以上按建筑面积包干,建筑面积为:暂计m2,包干单价为元/m2,其中基价元/m2,质量元/m2,平安元/m2,工期元/m2,文明施工元/m2,材料节约元/m2。

注:若乙方在分包施工中不能达到本合同所约定的相关标准,则甲方有权扣除本合同第三条各包干单价中所含质量、工期、平安、文明施工、材料节约的相应部分价款,不再支付。

第四条有关质量、工期、平安、文明施工、材料节约的详细要求及其他约定4.1质量:分包工程质量必需全部合格,质量等级达到,质量要求须由甲方现场项目工程部质监负责人按国家所规定的有关施工验收规范和标准验收和签发。

若乙方工程质量不符合验收标准,乙方须返工至验收标准为止,给甲方带来的一切损失(材料费、误工费、劳务费)由乙方担当,并按甲方与业主方的总合同所约定的质量惩罚条款执行。

4.2分包工程交甲方验收达到质量等级要求后,双方办理结算及财务手续时,应预留分包款总额的____%作为工程质量保证金(以下简称质保金),质保期为____年,保修期从单位工程移交业主之日起计算,保修期及期内权利义务按《建筑工程质量管理条例》及《重庆市建设工程质量保修证书》内容执行。

4.3分包工期以甲方现场项目工程部规定的分时分段详细工期及形象进度为准,工期由甲方项目工程部经理签发。若乙方擅自退场、擅自停工(未提前天通知甲方)或延误工期,乙方担当由此给甲方带来的一切干脆和间接损失,并担当违约金元/天。

4.4平安:严格执行建设部JGJ59—101标准及《重庆市劳动平安条例》乙方应尽量杜绝伤、残、亡等平安事故,各种事故限制在项目工程部规定的指标范围内,该项指标由甲方现场项目工程部平安负责人签发。

在分包工程施工期内所发生伤、残、亡等平安事故,在明确责任基础上,所产生的一切干脆和间接费用甲乙双方按责任划分比例担当,善后处理工作由甲、乙双方共同办理,乙方应按甲方有关规定做好统计上报工作。若因乙方的责任造成平安事故的,乙方应担当全部平安事故处理费用,同时甲方有权向乙方追究由此产生的一切责任。

乙方应主动协作甲方对入场人员进行平安教化和技术交底,若因乙方人员违章操作引起的对自身或他人的损害责任均由乙方自行担当。责任确定的裁定单位:一般事故为甲方总部平安管理部门;重大事故(如死亡事故等)为甲方上一级主管部门,并以裁定单位作出的事故调查报告书为责任确定的依据。

4.4文明施工:须达到甲方项目工程部规定的标准和要求,此项由甲方现场项目工程部经理指定专人签发,若未达到要求。

4.5材料运用、管理:由甲方施工员依据材料消耗定额按分包工程量签发限额领料单,经甲方施工负责人或区段长审签后,乙方到甲方现场库房领取;凡超耗部份和乙方恶意奢侈(不听从管理,不刚好回收,不听支配,盲目施工等)部分的材料费由乙方全额全价(预算价)赔偿,同时甲方有权赐予乙方适当的罚款。

4.6乙方进场后,若不能达到甲方的质量、工期、平安、文明施工、材料运用管理的要求,影响甲方总包工程进行的,甲方有权勒令乙方出场,相关经济责任和损失均由乙方担当。

第五条:劳务分包费的支付

5.1支付方式:银行转帐支票

5.2支付程序:乙方每月XX日按实物完成工作量统计报表报甲方审定,以建设方验收合格的书面依据和甲方负责人签字并加盖公章为付款的必要条件,按所完成实物工作量的%支付分包款,累计付至总分包款的%时暂不支付,余款在建设方及监理验收合格后,办清结算并在建设方付清总包工程结算款、扣除质保金(按结算劳务费总额的%)后付给乙方。质保金于年保修期满后,扣除所发生的质量保修费后支付,保修期从单位工程移交建设方之日起计算。

5.3乙方的营业税和个人所得税等有关税费由甲方代扣代缴纳,并向乙方出具纳税证明。

5.4若因建设方拖欠甲方工程款而致甲方资金有困难时,乙方应共同分担由此产生的资金压力,即免除甲方延迟付款的责任。所余全部分包费待甲方收到建设方支付拖欠的总包工程款后按5.2款约定支付。

第六条:临时设施、水、电由。

第七条:附则

7.1本合同条款所述的项目管理人员详细名单详见公示于甲方现场项目工程部的管理人员简介。

7.2本合同未尽事宜,双方均应本着诚恳信用的原则按有关规定协商解决,若在此前提下仍不能解决,向甲方所在地人民法院起诉。

7.3本合同经双方签字盖章后生效,至合同分包工程完工交验,保修期满后自然失效。

7.4本合同一式份,甲方持份,乙方持份,每份具有同等法律效力。

第八条:补充条款

甲方:乙方:

地址:地址:

法定代表人:法定代表人:托付代理人:托付代理人:电话:电话:现场代表:分包商:电话:电话:

年月日年月日

建筑合同篇6

发包方:(以下简称甲方)

法定代表人:

托付代理人:

承包方:(以下简称乙方)

依据有关法律、法规、遵循同等、自愿、公允、诚信的原则,双方就建筑工程项目施工协商一样,订立合同如下:

一、工程概况:

工程名称:

工程地点:

工程内容:木工、瓦工、力工、钢筋工、架子工。

二、工程约定:

1、工程面积以图纸面积为准支付成包费,完工后按房产实测面积为准进行结算。

2、工程质量:乙方严格安装设计图纸和建筑施工标准进行施工。

3、工程日期:开工日期:年月日竣工日期:年月日

4、工程平安:乙方必需严格根据操作规程施工,施工人员必需持证上岗并参与保险,接受甲方监理有关部门的检查,发觉问题马上整改。

5、工程进度:甲乙双方严格执行施工组织设计,制定形象进度表上墙公示。

三、承包范围及承包形式:

1、承包范围:本工程承包范围按施工设计的主体工程(木工、力工、瓦工、钢筋工、架子工)如有建筑图纸变更,甲方按实际发生的人工费付给乙方。

2、承包形式:甲方以主体封顶支付给乙方承包费,工程完工后全部结清。

四、承包价格及付款方式:

1、承包价格:

2、付款方式:第一部份工程款,按以下工程进度进行支付。

1、基础完成时,应付:○

2、主体一层顶板完成时应付:○

3、三层顶板完成时应付:○

4、五层顶板完成时应付:○

5、封顶时应全部结清工程款:○

3、甲方应按工程进度拨付工程款,如到期后,甲方未刚好拨付,乙方赐予甲方三天宽限时间,如超期不付,对乙方造成的一切损失及费用,由甲方全部担当。

4、乙方不负责任何税费,(包括:住房、水费、电费、烧柴、保险等),以上全部费用均由甲方负责。

五、甲乙双方权力和义务

1、开工之前,由甲方负责完成施工现场“三通一平”及前期报建。

2、乙方应根据合同图纸及设计说明和有关建设工程技术要求,施工操作规程规范、标准施工,乙方不准擅自变更设计图纸施工。

3、乙方应听从甲方的统一领导,遵守甲方对整个工程项目的要求和管理。

4、乙方按图纸施工,图纸外的工程量产生的费用,由甲方负责,按实际工程量支付给乙方施工费。

5、造成本合同违约,由违约一方担当一切责任,本合同自签字之日起生效,合同一式两份,甲乙双方各执一份。

6、补充条款:在施工过程中,出现工程质量问题,由甲乙双方共同协商刚好解决,完工后出现任何质量问题乙方不负责任。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

建筑合同篇7

发包发:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规、遵循同等、自愿、公允、诚信的原则,双方就临时用工事项协商达成一样,订立本合同。

一、工程概况:

1.1、工程名称:

1.2、工程规模:

1.3、工程地点:

1.4、质量要求:

二、工程承包范围:

2.1按设计图纸、设计变更、要求图集、图纸会审、技术交底、施工规范、分户验收标准等内容进行施工。

2.2、窗口、墙面、保温板;涂抹抗裂砂浆;铺设耐碱网格布;门、窗洞口的收边收口:门窗洞口网格布翻包;卫生清理。

2.3、施工现场内全部材料的二次及多次转运、清理、堆码等均由乙方自行负责,甲方不担当任何费用。

2.4、乙方担当全部该工程运用的全部小型机械设备,如手动工具、手推车、平安带、平安帽、雨衣、施工电缆照明灯具、日常生活用品等全部低值材料。

2.5、全部保温工程完工后的修补工作。

2.6、搅拌场地卫生清理等。

三、合同工期:

依据总包方施工进度要求。因甲方缘由造成的停工,工期顺延;因乙方不能按时完工,由乙方担当由此所造成的延期费用,延期费用甲方在乙方工程费中扣除。

四、结算依据及方法:

4.1、工程工程实行包干单价

4.2、全部与临时用工有关的费用、劳动爱护、节假日加班补贴、领班加班补贴等包括在包干单价内。

4.3、工程最终结算金额以甲方经营部审计结果为准。

五、付款方式:

5.1、支付时间:(1)工人朝霞施工一周按30元/天预支人工生活费;(2)一栋楼做完验收后付清(完工后2天内验收)

5.2、支付方式:转帐支付

六、材料供应管理

乙方应严格根据甲方的质量要求和供应的材料施工。乙方施工中应削减不必要的不合理的用料奢侈。运用材料,做到日用日清,活完料净,保持现场整齐。

七、乙方责任:

7.1、乙方必需听从甲方项目管理,保证工期、保证质量、保证平安。乙方必需严格履行合同,因违约造成的一切损失,由乙方负责。

7.2、乙方必需组织有力班子,配备1-2名技术人员进行管理,保证工程顺当进行,若乙方班组不能满意甲方工期、质量和平安要求,甲方可终止合同,损失由乙方负责。

7.3、乙方必需保证工程所需机具设备,不得因缺机具延误工期。

7.4、乙方领用的材料,用完后刚好清理、保存好。如保管不当,造成材料受潮失效,按材料价值2倍处以罚款。

7.5、对甲方供应的设备的维护、保养,负责机械、设备故障的维护,并做到设备在竣工(或中途)交回

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论