建设工程工程量清单计价规范完整版WORD

中华人民共和国国家标准建设工程工程量清单计价规范CodeofvaluationwithbillquantityofconstructionworksGB50500-2008主编部门：中华人民共和国住房和城乡建设部批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部施行日期：2008年12月1日****出版社2008北京中华人民共和国住房和城乡建设部公告第63号关于发布国家标准《建设工程工程量清单计价规范》的公告现批准《建设工程工程量清单计价规范》为国家标准，编号为GB50500—2008，自2008年12月1日起实施。其中第l.0.3、3.1.2、3.2.1、3.2.2、3.2.3、3.2.4、3.2.5、3.2.6、3.2.7、4.1.2、4.1.3、4.1.5、4.1.8、4.3.2、4.8.1条为强制性条文，必须严格执行。原《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2003同时废止。本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。中华人民共和国住房和城乡建设部二00八年七月九日前言本规范是根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》等法律以及最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(法释[2004]14号)，按照我国工程造价管理改革的总体目标，本着国家宏观调控、市场竞争形成价格的原则制定的。本规范总结了《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2003实施以来的经验，针对执行中存在的问题，特别是清理拖欠工程款工作中普遍反映的，在工程实施阶段中有关工程价款调整、支付、结算等方面缺乏依据的问题，主要修订了原规范正文中不尽合理、可操作性不强的条款及表格格式，特别增加了采用工程量清单计价如何编制工程量清单和招标控制价、投标报价、合同价款约定以及工程计量与价款支付、工程价款调整、索赔、竣工结算、工程计价争议处理等内容，并增加了条文说明。原规范的附录A～E除个别调整外，基本没有修改。原由局部修订增加的附录F，此次修订一并纳入规范中。本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。本规范由住房和城乡建设部负责管理和强制性条文的解释。部标准定额研究所负责具体技术内容的解释。为了提高规范质量，请各单位在执行中注意积累资料，总结经验，如发现需要修改和补充之处，请将意见和有关资料寄住房和城乡建设部标准定额司(北京三里河路九号，邮政编码100835)，供以后修订时参考。修订本规范的主编单位、参编单位和编制组成员：主编单位：住房和城乡建设部标准定额研究所四川省建设工程造价管理总站参编单位：广东省建设工程造价管理总站河北省建设工程造价管理总站编制组成员：王海宏谢洪学吴松胡晓丽吴佐民文代安赖铭华金春平周明科李艳海住房和城乡建设部标准定额司二00八年七月目录1总则…………………………(1)2术语…………………………(2)3工程量清单编制……………(4)3.1一般规定……………(4)3.2分部分项工程量清单………………(4)3.3措施项目清单………………………(5)3.4其他项目清单………………………(5)3.5规费项目清单………………………(5)3.6税金项目清单………………………(5)4工程量清单计价……………(7)4.1一般规定……………(7)4.2招标控制价…………(7)4.3投标价………………(8)4.4工程合同价款的约定………………(9)4.5工程计量与价款支付…………………(9)4.6索赔与现场签证……………………(10)4.7工程价款调整………………………(10)4.8竣工结算……………(11)4.9工程计价争议处理…………………(12)5工程量清单计价表格………………………(14)5.1计价表格组成………………………(14)5.2计价表格使用规定…………………(41)附录A建筑工程工程量清单项目及计算规则……………(42)一、实体项目………………(42)A.1土(石)方工程………………………(42)A.2桩与地基基础工程…………………(47)A.3砌筑工程……………(49)A.4混凝土及钢筋混凝土工程…………(57)A.5厂库房大门、特种门、木结构工程…………………(66)A.6金属结构工程………………………(67)A.7屋面及防水工程……………………(71)A.8防腐、隔热、保温工程……………(74)二、措施项目…………………(76)附录B装饰装修工程工程量清单项目及计算规则………(77)一、实体项目………………(77)B.1楼地面工程…………(77)B.2墙、柱面工程………………………(85)B.3天棚工程……………(91)B.4门窗工程……………(94)B.5油漆、涂料、裱糊工程……………(100)B.6其他工程……………(105)二、措施项目………………(110)附录C安装工程工程量清单项目及计算规则……………(111)一、实体项目………………(111)C.1机械设备安装工程………………(111)C.2电气设备安装工程………………(l22)C.3热力设备安装工程………………(135)C.4炉窑砌筑工程……………………(l52)C.5静置设备与工艺金属结构制作安装工程………(157)C.6工业管道工程……………………(l68)C.7消防工程…………(l85)C.8给排水、采暖、燃气工程…………(l92)C.9通风空调工程……………………(l97)C.10自动化控制仪表安装工程………(203)C.11通信设备及线路工程……………(215)c.12建筑智能化系统设备安装工程…………………(233)C.13长距离输送管道工程……………(241)二、措施项目………………(247)附录D市政工程工程量清单项目及计算规则……………(248)一、实体项目………………(248)D.1土石方工程………………………(248)D.2道路工程…………(250)D.3桥涵护岸工程……………………(255)D.4隧道工程…………(264)D.5市政管网工程……………………(273)D.6地铁工程…………(286)D.7钢筋工程…………(292)D.8拆除工程…………(292)二、措施项目………………(293)附录E园林绿化工程工程量清单项目及计算规则………(294)E.1绿化工程…………(294)E.2园路、园桥、假山工程……………(296)E.3园林景观工程……………………(301)附录F矿山工程工程量清单项目及计算规则……………(309)一、实体项目………………(309)F.1露天工程…………(309)F.2井巷工程…………(317)二、措施项目………………(331)本规范用词说明………………(332)附：条文说明…………………(333)1总则为规范工程造价计价行为，统一建设工程工程量清单的编制和计价方法，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规，制定本规范。本规范适用于建设工程工程量清单计价活动。全部使用国有资金投资或国有资金投资为主(以下二者简称“国有资金投资”)的工程建设项目，必须采用工程量清单计价。非国有资金投资的工程建设项目，可采用工程量清单计价。工程量清单、招标控制价、投标报价、工程价款结算等工程造价文件的编制与核对应由具有资格的工程造价专业人员承担。建设工程工程量清单计价活动应遵循客观、公正、公平的原则。本规范附录A、附录B、附录C、附录D、附录E、附录F应作为编制工程量清单的依据。1附录A为建筑工程工程量清单项目及计算规则，适用于工业与民用建筑物和构筑物工程。2附录B为装饰装修工程工程量清单项目及计算规则，适用于工业与民用建筑物和构筑物的装饰装修工程。3附录C为安装工程工程量清单项目及计算规则，适用于工业与民用安装工程。4附录D为市政工程工程量清单项目及计算规则，适用于城市市政建设工程。5附录E为园林绿化工程工程量清单项目及计算规则，适用于园林绿化工程。6附录F为矿山工程工程量清单项目及计算规则，适用于矿山工程。建设工程工程量清单计价活动，除应遵守本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。2术语工程量清单建设工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金项目的名称和相应数量等的明细清单。项目编码分部分项工程量清单项目名称的数字标识。项目特征构成分部分项工程量清单项目、措施项目自身价值的本质特征。综合单价完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润，以及一定范围内的风险费用。措施项目（措施项目为非实体工程项目）为完成工程项目施工，发生于该工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的非工程实体项目。暂列金额招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。暂估价招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料的单价以及专业工程的金额。计日工在施工过程中，完成发包人提出的施工图纸以外的零星项目或工作，按合同中约定的综合单价计价。总承包服务费总承包人为配合协调发包人进行的工程分包自行采购的设备、材料等进行管理、服务以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。索赔在合同履行过程中，对于非己方的过错而应由对方承担责任的情况造成的损失，向对方提出补偿的要求。现场签证发包人现场代表与承包人现场代表就施工过程中涉及的责任事件所作的签认证明。企业定额施工企业业根据本企业业的施工技术术和管理水平平而编制的人人工、材料和和施工机械台台班等的消耗耗标准。规费根据省级级政府或省级级有关权力部部门规定必须须缴纳的，应应计入建筑安安装工程造价价的费用。税金国家税法法规定的应计计入建筑安装工工程造价内的的营业税、城城市维护建设设税及教育费费附加等。发包人具有工程发包主体体资格和支付付工程价款能能力的当事人人以及取得该该当事人资格格的合法继承承人。承包人被发包人人接受的具有有工程施工承承包主体资格格的当事人以以及取得该当当事人资格的的合法继承人人。造价工程师取得《造造价工程师注注册证书》，在在一个单位注注册从事建设设工程造价活活动的专业人人员。造价员取得《全全国建设工程程造价员资格格证书》，在在一个单位注注册从事建设设工程造价活活动的专业人人员。工程造价咨询人取得工程程造价咨询资资质等级证书书，接受委托托从事建设工工程造价咨询询活动的企业业。招标控制价招标人根根据国家或省省级、行业建建设主管部门门颁发的有关关计价依据和和办法，按设设计施工图纸纸计算的，对对招标工程限限定的最高工工程造价。投标价投标人投投标时报出的的工程造价。合同价发、承包包双方在施工工合同中约定定的工程造价价。竣工结算价发、承包包双方依据国国家有关法律律、法规和标标准规定，按按照合同约定定确定的最终终工程造价。3工程量清单编制3.1一般规规定3.1.1工程程量清单应由由具有编制能能力的招标人人或受其委托托，具有相应应资质的工程程造价咨询人人编制。3.1.2采用工工程量清单方方式招标，工工程量清单必必须作为招标标文件的组成成部分，其准确性和和完整性由招招标人负责。3.1.3工程量量清单是工程程量清单计价价的基础，应应作为编制招招标控制价、投投标报价、计计算工程量、支支付工程款、调调整合同价款款、办理竣工工结算以及工工程索赔等的的依据之一。3.1.4工程量量清单应由分分部分项工程程量清单、措措施项目清单单、其他项目目清单、规费费项目清单、税税金项目清单单组成。编制工程量清单应应依据：1本规范；2国家或省级、行业业建设主管部部门颁发的计计价依据和办办法；3建设工程设计文件件；4与建设工程项目有有关的标准、规规范、技术资资料；5招标文件及其补充充通知、答疑疑纪要；6施工现场情况、工工程特点及常常规施工方案案；7其他相关资料料。3.2分部分项工工程量清单3.2.1分部分项项工程量清单单应包括项目目编码、项目目名称、项目目特征、计量量单位和工程程量。3.2.2分部分分项工程量清清单应根据附附录规定的项项目编码、项项目名称、项项目特征、计计量单位和工工程量计算规规则进行编制制。3.2.3分部分分项工程量清清单的项目编编码，应采用用十二位阿拉拉伯数字表示示。一至九位位应按附录的的规定设置，十十至十二位应应根据拟建工工程的工程量量清单项目名名称设置。同同一招标工程程的项目编码码不得有重码码。3.2.4分部分分项工程量清清单的项目名名称应按附录录的项目名称称结合拟建工工程的实际确确定。3.2.5分部分分项工程量清清单中所列工工程量应按附附录中规定的的工程量计算算规则计算。分部分项工程量清清单的计量单单位应按附录录中规定的计计量单位确定定。3.2.7分部分分项工程量清清单项目特征征应按附录中中规定的项目目特征，结合合拟建工程项项目的实际予予以描述。3.2.8编制工工程量清单出出现附录中未未包括的项目目，编制人应应作补充，并并报省级或行行业工程造价价管理机构备备案，省级或或行业工程造造价管理机构构应汇总报住住房和城乡建建设部标准定定额研究所。补充项目的编码由由附录的顺序序码与B和三位阿拉拉伯数字组成成，并应从×B001起顺序编制制，同一招标标工程的项目目不得重码。工工程量清单中中需附有补充充项目的名称称、项目特征征、计量单位位、工程量计计算规则、工工程内容。3.3措施项目清清单根程况用可专措按定择出未可实充通用措施项目一览览表序号项目名称1安全文明施工(含含环境保护、文文明施工、安安全施工、临临时设施)2夜间施工3二次搬运4冬雨季施工5大型机械设备进出出场及安拆6施工排水7施工降水8地上、地下设施，建建筑物的临时时保护设施9已完工程及设备保保护计的宜分清编项项项计工规计的3.4其他项目清清单其他项目清单宜按按照下列内容容列项：1暂列金额；2暂估价：包括材料料暂估单价、专专业工程暂估估价；3计日工；4总承包服务费。出现本规范第3..4.1条未列的项项目，可根据据工程实际情情况补充。3.5规费项目清清单规费项目清单应按按照下列内容容列项：1工程排污费；2工程定额测定费；；3社会保障费：包括括养老保险费费、失业保险险费、医疗保保险费；4住房公积金；5危险作业意外外伤害保险。出现本规范第3..5.1条未列的项项目，应根据据省级政府或或省级有关权权力部门的规规定列项。3.6税金项目清清单税金项目清单应包包括下列内容容：1营业税；2城市维护建设税；；3教育费附加。出现本规范第3..6.1条未列的项项目，应根据据税务部门的的规定列项。4工程量清单计价4.1一般规规定采用工程量清单计计价，建设工工程造价由分分部分项工程程费、措施项项目费、其他他项目费、规规费和税金组组成。分部分项工程量清清单应采用综综合单价计价价。招标文件中的工程程量清单标明明的工程量是是投标人投标标报价的共同同基础，竣工工结算的工程程量按发、承承包双方在合合同中约定应应予计量且实实际完成的工工程量确定。措施项目清单计价价应根据拟建建工程的施工工组织设计，可可以计算工程程量的措施项项目，应按分分部分项工程程量清单的方方式采用综合合单价计价；；其余的措施施项目可以“项”为单位的方方式计价，应应包括除规费费、税金外的的全部费用。措施项目清单中的的安全文明施施工费应按照照国家或省级级、行业建设设主管部门的的规定计价，不不得作为竞争争性费用。其他项目清单应根根据工程特点点和本规范第第4.2.6、4.3.6、4.8.6条的规定计计价。招标人在工程量清清单中提供了了暂估价的材材料和专业工工程属于依法法必须招标的的，由承包人人和招标人共共同通过招标标确定材料单单价与专业工工程分包价。若材料不属于依法法必须招标的的，经发、承承包双方协商商确认单价后后计价。若专业工程不属于于依法必须招招标的，由发发包人、总承承包人与分包包人按有关计计价依据进计计价。规费和税金应按国国家或省级、行行业建设主管管部门的规定定计算，不得得作为竞争性性费用。采用工程量清单计计价的工程，应应在招标文件件或合同中明明确风险内容容及其范围(幅度)，不得采用用无限风险、所所有风险或类类似语句规定定风险内容及及其范围(幅度)。4.2招标控制价价国有资金投资的工工程建设项目目应实行工程程量清单招标标，并应编制制招标控制价价。招标控制制价超过批准准的概算时，招招标人应将其其报原概算审审批部门审核核。投标人的的投标报价高高于招标控制制价的，其投投标应予以拒拒绝。招标控制价应由具具有编制能力力的招标人，或或受其委托具具有相应资质质的工程造价价咨询人编制制。招标控制价应根据据下列依据编编制：1本规范；2国家或省级、行业业建设主管部部门颁发的计计价定额和计计价办法；3建设工程设计文件件及相关资料料；4招标文件中的工程程量清单及有有关要求；5与建设项目相相关的标准、规规范、技术资资料；6工程造价管理机构构发布的工程程造价信息；；工程造价信信息没有发布布的参照市场场价；7其他的相关资料。分部分项工程费应应根据招标文文件中的分部部分项工程量量清单项目的的特征描述及及有关要求，按按本规范第4.2..3条的规定确确定综合单价价计算。综合单价中应包括括招标文件中中要求投标人人承担的风险险费用。招标文件件提供了暂估估单价的材料料，按暂估的的单价计入综合单价。、4.1.5和4..2.3条的规定计计价。其他项目费应按下下列规定计价价：1暂列金额应根据工工程特点，按按有关计价规规定估算；2暂估价中的材料单单价应根据工工程造价信息息或参照市场场价格估算；；暂估价中的的专业工程金金额应分不同同专业，按有有关计价规定定估算；3计日工应根据工程程特点和有关关计价依据计计算；4总承包服务费应根根据招标文件件列出的内容容和要求估算算。规费和税金应按本本规范第4.1.8条的规定计计算。招标控制价应在招招标时公布，不不应上调或下下浮，招标人人应将招标控控制价及有关关资料报送工工程所在地工工程造价管理理机构备查。投标人经复核认为为招标人公布布的招标控制制价未按照本本规范的规定定进行编制的的，应在开标标前5天向招投标监监督机构或((和)工程造价管管理机构投诉诉。招投标监督机构应应会同工程造造价管理机构构对投诉进行行处理，发现现确有错误的的，应责成招招标人修改。4.3投标价除本规范强制性规规定外，投标标价由投标人人自主确定，但但不得低于成成本。投标价应由投标人人或受其委托托具有相应资资质的工程造造价咨询人编编制。投标人应按招标人人提供的工程程量清单填报报价格。填写写的项目编码码、项目名称称、项目特征征、计量单位位、工程量必必须与招标人人提供的一致致。投标报价应根据下下列依据编制制：1本规范；2国家或省级、行业业建设主管部部门颁发的计计价办法；3企业定额，国家或或省级、行业业建设主管部部门颁发的计计价定额；4招标文件、工程量量清单及其补补充通知、答答疑纪要；5建设工程设计文件件及相关资料料；6施工现场情况、工工程特点及拟拟定的投标施施工组织设计计或施工方案案；7与建设项目相关的的标准、规范范等技术资料料；8市场价格信息或工工程造价管理理机构发布的的工程造价信信息；9其他的相关资料。分部分项工程费应应依据本规范范第2.0.4条综合单价价的组成内容容，按招标文文件中分部分分项工程量清清单项目的特特征描述确定定综合单价计计算。综合单价价中应考虑招招标文件中要要求投标人承承担的风险费费用。招标文件件中提供了暂暂估单价的材材料，按暂估估的单价计入入综合单价。投标人可根据工程程实际情况结结合施工组织织设计，对招招标人所列的的措施项目进进行增补。措施项目目费应根据招招标文件中的的措施项目清清单及投标时时拟定的施工工组织设计或或施工方案按按本规范第条的规定自自主确定。其其中安全文明明施工费应按按照本规范第第4.1.5条的规定确确定。其他项目费应按下下列规定报价价：1暂列金额应按招标标人在其他项项目清单中列列出的金额填填写；2材料暂估价应按招招标人在其他他项目清单中中列出的单价价计入综合单价；；专业工程暂暂估价应按招招标人在其他他项目清单中中列出的金额额填写；3计日工按招标人在在其他项目清清单中列出的的项目和数量量，自主确定定综合单价并并计算计日工工费用；4总承包服务费根据据招标文件中中列出的内容容和提出的要要求自主确定定。规费和税金应按本本规范第4.1.8条的规定确确定。投标总价应当与分分部分项工程程费、措施项项目费、其他他项目费和规规费、税金的的合计金额一一致。4.4工程合同价价款的约定实行招标的工程合合同价款应在在中标通知书书发出之日起起30天内，由发发、承包双方方依据招标文文件和中标人人的投标文件件在书面合同同中约定。程在双工础承合实行招标的工程，合合同约定不得得违背招、投投标文件中关关于工期、造造价、质量等等方面的实质质性内容。招招标文件与中中标人投标文文件不一致的的地方，以投投标文件为准准。实行工程量清单计计价的工程，宜宜采用单价合合同。发、承包双方应在在合同条款中中对下列事项项进行约定；；合同中没有有约定或约定定不明的，由由双方协商确确定；协商不不能达成一致致的，按本规规范执行。1预付工程款的数额额、支付时间间及抵扣方式式；2工程计量与支付工工程进度款的的方式、数额额及时间；3工程价款的调整因因素、方法、程程序、支付及及时间；4索赔与现场签证的的程序、金额额确认与支付付时间；5发生工程价款争议议的解决方法法及时间；6承担风险的内容、范范围以及超出出约定内容、范范围的调整办办法；7工程竣工价款结算算编制与核对对、支付及时时间；8工程质量保证(保保修)金的数额、预预扣方式及时时间；9与履行合同、支支付价款有关关的其他事项项等。4.5工程计量与与价款支付发包人应按照合同同约定支付工工程预付款。支支付的工程预预付款，按照照合同约定在在工程进度款款中抵扣。发包人支付工程进进度款，应按按照合同约定定计量和支付付，支付周期期同计量周期期。工程计量时，若发发现工程量清清单中出现漏漏项、工程量量计算偏差，以以及工程变更更引起工程量量的增减，应应按承包人在在履行合同义义务过程中实实际完成的工工程量计算。承包人应按照合同同约定，向发发包人递交已已完工程量报报告。发包人人应在接到报报告后按合同同约定进行核核对。承包人应在每个付付款周期末，向向发包人递交交进度款支付付申请，并附附相应的证明明文件。除合合同另有约定定外，进度款款支付申请应应包括下列内内容：1本周期已完成工程程的价款；2累计已完成的工程程价款；3累计已支付的工程程价款；4本周期已完成计日日工金额；5应增加和扣减的变变更金额；6应增加和扣减的索索赔金额；7应抵扣的工程预付付款；8应扣减的质量保证证金；9根据合同应增加和和扣减的其他他金额；10本付款周期实实际应支付的的工程价款。发包人在收到承包包人递交的工工程进度款支支付申请及相相应的证明文文件后，发包包人应在合同同约定时间内内核对和支付付工程进度款款。发包人应应扣回的工程程预付款，与与工程进度款款同期结算抵抵扣。发包人未在合同约约定时间内支支付工程进度度款，承包人人应及时向发发包人发出要要求付款的通通知，发包人人收到承包人人通知后仍不不按要求付款款，可与承包包人协商签订订延期付款协协议，经承包包人同意后延延期支付。协协议应明确延延期支付的时时间和从付款款申请生效后后按同期银行行贷款利率计计算应付款的的利息。发包人不按合同约约定支付工程程进度款，双双方又未达成成延期付款协协议，导致施施工无法进行行时，承包人人可停止施工工，由发包人人承担违约责责任。4.6索赔与现场场签证合同一方向另一方方提出索赔时时，应有正当当的索赔理由由和有效证据据，并应符合合合同的相关关约定。若承包人认为非承承包人原因发发生的事件造造成了承包人人的经济损失失，承包人应应在确认该事事件发生后，按按合同约定向向发包人发出出索赔通知。发包人在收到最终终索赔报告后后并在合同约约定时间内，未未向承包人作作出答复，视视为该项索赔赔已经认可。承包人索赔按下列列程序处理：：1承包人在合同约定定的时间内向向发包人递交交费用索赔意意向通知书；；2发包人指定专人收收集与索赔有有关的资料；；3承包人在合同约定的的时间内向发发包人递交费费用索赔申请请表；4发包人指定的专人人初步审查费费用索赔申请请表，符合本本规范第条规规定的条件时时予以受理；；5发包人指定的专人人进行费用索索赔核对，经经造价工程师师复核索赔金金额后，与承承包人协商确确定并由发包包人批准；6发包人指定的专人人应在合同约约定的时间内内签署费用索索赔审批表，或或发出要求承承包人提交有有关索赔的进进一步详细资资料的通知，待待收到承包人人提交的详细细资料后，按按本条第4、5款的程序进进行。若承包人的费用索索赔与工程延延期索赔要求求相关联时，发发包人在作出出费用索赔的的批准决定时时，应结合工工程延期的批批准，综合作作出费用索赔赔和工程延期期的决定。若发包人认为由于于承包人的原原因造成额外外损失，发包包人应在确认认引起索赔的的事件后，按按合同约定向向承包人发出出索赔通知。包知同内包复项认承包人应发包人要要求完成合同同以外的零星星工作或非承承包人责任事事件发生时，承承包人应按合合同约定及时时向发包人提提出现场签证证。发、承包双方确认认的索赔与现现场签证费用用与工程进度度款同期支付付。4.7工程价款调调整招标工程以投标截截止日前28天，非招标标工程以合同同签订前28天为基准日日，其后国家家的法律、法法规、规章和和政策发生变变化影响工程程造价的，应应按省级或行行业建设主管管部门或其授授权的工程造造价管理机构构发布的规定定调整合同价价款。若施工中出现施工工图纸(含设计变更)与工程量清清单项目特征征描述不符的的，发、承包包双方应按新新的项目特征征确定相应工工程量清单项项目的综合单单价。因分部分项工程量量清单漏项或或非承包人原原因的工程变变更，造成增增加新的工程程量清单项目目，其对应的的综合单价按按下列方法确确定：1合同中已有适用的的综合单价，按按合同中已有有的综合单价价确定；2合同中有类似的综综合单价，参参照类似的综综合单价确定定；3合同中没有适用或或类似的综合合单价，由承承包人提出综综合单价，经经发包人确认认后执行。因分部分项工程量量清单漏项或或非承包人原原因的工程变变更，引起措措施项目发生生变化，造成成施工组织设设计或施工方方案变更，原原措施费中已已有的措施项项目，按原措措施费的组价价方法调整；；原措施费中中没有的措施施项目，由承承包人根据措措施项目变更更情况，提出出适当的措施施费变更，经经发包人确认认后调整。因非承包人原因引引起的工程量量增减，该项项工程量变化化在合同约定定幅度以内的的，应执行原原有的综合单单价；该项工工程量变化在在合同约定幅幅度以外的，其其综合单价及及措施项目费费应予以调整整。若施工期内市场价价格波动超出出一定幅度时时，应按合同同约定调整工工程价款；合合同没有约定定或约定不明明确的，应按按省级或行业业建设主管部部门或其授权权的工程造价价管理机构的的规定调整。因不可抗力事件导导致的费用，发发、承包双方方应按以下原原则分别承担担并调整工程程价款。1工程本身的损害、因因工程损害导导致第三方人人员伤亡和财财产损失以及及运至施工场场地用于施工工的材料和待待安装的设备备的损害，由由发包人承担担；2发包人、承包人人人员伤亡由其其所在单位负负责，并承担担相应费用；；3承包人的施工机械械设备损坏及及停工损失，由由承包人承担担；人要工要员员由担5工程所需清理、修修复费用，由由发包人承担担。工程价款调整报告告应由受益方方在合同约定定时间内向合合同的另一方方提出，经对对方确认后调调整合同价款款。受益方未未在合同约定定时间内提出出工程价款调调整报告的，视视为不涉及合合同价款的调调整。收到工程程价款调整报报告的一方应应在合同约定定时间内确认认或提出协商商意见，否则则，视为工程程价款调整报报告已经确认认。经发、承包双方确确定调整的工工程价款，作作为追加(减)合同价款与与工程进度款款同期支付。4.8竣工结算工程完工后，发、承承包双方应在在合同约定时时间内办理工工程竣工结算算。工程竣工结算由承承包人或受其其委托具有相相应资质的工工程造价咨询询人编制，由由发包人或受受其委托具有有相应资质的的工程造价咨咨询人核对。工程竣工结算应依依据：1本规范；2施工合同；3工程竣工图纸及资资料；4双方确认的工程量量；5双方确认追加(减减)的工程价款款；6双方确认的索赔、现现场签证事项项及价款；7投标文件；8招标文件；9其他依据。分部分项工程费应应依据双方确确认的工程量量、合同约定定的综合单价价计算；如发发生调整的，以以发、承包双双方确认调整整的综合单价价计算。据的额发以双整计算，其中安全文文明施工费应应按本规范第第条的规定计计算。其他项目费用应按按下列规定计计算：1计日工应按发包人人实际签证确确认的事项计计算；2暂估价中的材料单单价应按发、承承包双方最终终确认价在综综合单价中调调整；专业工工程暂估价应应按中标价或或发包人、承承包人与分包包人最终确认认价计算；3总承包服务费费应依据合同同约定金额计计算，如发生生调整的，以以发、承包双双方确认调整整的金额计算算；4索赔费用应依依据发、承包包双方确认的的索赔事项和和金额计算；；5现场签证费费用应依据发发、承包双方方签证资料确确认的金额计计算；6暂列金额额应减去工程程价款调整与与索赔、现场场签证金额计计算，如有余余额归发包人人。规费和税金应按本本规范第4.1.8条的规定计计算。承包人应在合同约约定时间内编编制完成竣工工结算书，并并在提交竣工工验收报告的的同时递交给给发包人。承包人未未在合同约定定时间内递交交竣工结算书书，经发包人人催促后仍未未提供或没有有明确答复的的，发包人可可以根据已有有资料办理结结算。发包人在收到承包包人递交的竣竣工结算书后后，应按合同同约定时间核核对。同一工程程竣工结算核核对完成，发发、承包双方方签字确认后后，禁止发包包人又要求承承包人与另一一个或多个工工程造价咨询询人重复核对对竣工结算。发包人或受其委托托的工程造价价咨询人收到到承包人递交交的竣工结算算书后，在合合同约定时间间内，不核对对竣工结算或或未提出核对对意见的，视视为承包人递递交的竣工结结算书已经认认可，发包人人应向承包人人支付工程结结算价款。承包人在在接到发包人人提出的核对对意见后，在在合同约定时时间内，不确确认也未提出出异议的，视视为发包人提提出的核对意意见已经认可可，竣工结算算办理完毕。发包人应对承包人人递交的竣工工结算书签收收，拒不签收收的，承包人人可以不交付付竣工工程。承包人未未在合同约定定时间内递交交竣工结算书书的，发包人人要求交付竣竣工工程，承承包人应当交交付。竣工结算办理完毕毕，发包人应应将竣工结算算书报送工程程所在地工程程造价管理机机构备案。竣竣工结算书作作为工程竣工工验收备案、交交付使用的必必备文件。竣工结算办理完毕毕，发包人应应根据确认的的竣工结算书书在合同约定定时间内向承承包人支付工工程竣工结算算价款。发包人未在合同约约定时间内向向承包人支付付工程结算价价款的，承包包人可催告发发包人支付结结算价款。如如达成延期支支付协议的，发发包人应按同同期银行同类类贷款利率支支付拖欠工程程价款的利息息。如未达成成延期支付协协议，承包人人可以与发包包人协商将该该工程折价，或或申请人民法法院将该工程程依法拍卖，承承包人就该工工程折价或者者拍卖的价款款优先受偿。4.9工程计价争争议处理在工程计价中，对对工程造价计计价依据、办办法以及相关关政策规定发发生争议事项项的，由工程程造价管理机机构负责解释释。发包人以对工程质质量有异议，拒拒绝办理工程程竣工结算的的，已竣工验验收或已竣工工未验收但实实际投入使用用的工程，其其质量争议按按该工程保修修合同执行，竣竣工结算按合合同约定办理理；已竣工未未验收且未实实际投入使用用的工程以及及停工、停建建工程的质量量争议，双方方应就有争议议的部分委托托有资质的检检测鉴定机构构进行检测，根根据检测结果果确定解决方方案，或按工工程质量监督督机构的处理理决定执行后后办理竣工结结算，无争议议部分的竣工工结算按合同同约定办理。发、承包双方发生生工程造价合合同纠纷时，应应通过下列办办法解决：1双方协商；2提请调解，工程造造价管理机构构负责调解工工程造价问题题；3按合同约定向仲裁裁机构申请仲仲裁或向人民民法院起诉。在合同纠纷案件处处理中，需作作工程造价鉴鉴定的，应委委托具有相应应资质的工程程造价咨询人人进行。5工程量清单计价表表格5.1计价表格组组成封面：1工程量清单：封——l2招标控制价：封——23投标总价：封—334竣工结算总价：封封—4总说明：表—011汇总表：1工程项目招标控制制价／投标报报价汇总表：：表—022单项工程招标标控制价／投投标报价汇总总表：表—033单位工程招标控制制价／投标报报价汇总表：：表—044工程项目竣工结算算汇总表：表表—055单项工程竣工结算算汇总表：表表—066单位工程竣工结算算汇总表：表表—07分部分项工程量清清单表：1分部分项工程程量清单与计计价表：表——082工程量清单综合单单价分析表：：表—09措施项目清单表：：1措施项目清单与计计价表(一)：表—102措施项目清单与计计价表(二)：表—11其他项目清单表：：1其他项目清单单与计价汇总总表：表—122暂列金额明细表：：表—l2—13材料暂估单价表：：表—l2—24专业工程暂估价表表：表—12—35计日工表：表—112—46总承包服务费费计价表：表表—l2—57索赔与现场签证计计价汇总表：：表—12—68费用索赔申请(核核准)表：表—l2—79现场签证表：表——l2—8规费、税金项目清清单与计价表表：表—l3工程款支付申请((核准)表：表—l4_______________________________________工程工程量清单工程造价招标人：_____________________________咨询人：______________________________(单位盖章)(单位资质专专用章)法定代表人法定代代表人或其授权人：__________________________________或其授权权人：_______________________________(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：_________________________________复复核人：_______________________________(造价人员签字盖专专用章)(造价工程师师签字盖专用用章)编制时间：年月日复核时间：年月日封一1_______________________________________工程招标控制价招标控制价(小写写)：_____________________________________________________________________(大写)：_____________________________________________________________________工程造价招标人：______________________________咨询人：______________________________(单位盖章)(单位资质专专用章)法定代表人法定代表人人或其授权人：______________________________或其其授权人：__________________________________(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：_______________________________复核人：_______________________________(造价人员签字盖专专用章)(造价工程师师签字盖专用用章)编制时间：年月日复复核时间：年年月日封一2投标总价招标人：_______________________________________________________________________________工程名称：_____________________________________________________________________________投标总价（小写）：______________________________________________________________________（大写）：____________________________________________________________________投标人：_______________________________________________________________________________（单位盖章）法定代表人或其授权人:____________________________________________________________________________（签字或盖章）编制人：_______________________________________________________________________________（造价人员签字盖盖专用章）编制时间：年月日日封－3____________________________________工程程竣工结算总价中标价(小写)::__________________________________((大写):_______________________________结算价(小写)::_________________________________(大写):_______________________________发包人：______________承包包人：_________________：___________________(单位盖章)(单位盖章)(单位资质专专用章)选定代表人法定代代表人法定代代表人或其授权人：_________________或其其授权人：_________________或或其授权人::____________(签字或盖章)(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：_________________________________核核对人：______________________________(造价人员签字盖专专用章)(造价工程师师签字盖专用用章)编制时间：年月日核对时间：年月日封－4总说明工程名称称：第页共页表一01工程项目招标控制制价／投标报报价汇总表工程名称：第页共共页序号单项工程名称金额(元)其中暂估价(元)安全文明施工费(元)规费(元)合计注：本表适用于工工程项目招标标控制价或投投标报价的汇汇总。表一02单项工程招标控制制价／投标报报价汇总表工程名称：第页共共页序号单位工程名称金额(元)其中暂估价(元)安全文明施工费(元)规费(元)合计注：本表适用于单单项工程招标标控制价或投投标报价的汇汇总。暂估价价包括分部分分项工程中的的暂估价和专专业工程暂估估价。表一03单位工程招标控制制价／投标报报价汇总表工程名称：标段：：第页共页序号汇总内容金额(元)其中：暂估价(元元)1分部分项工程1.11.21.31.41.52措施项目2.1安全文明施工费3其他项目3.1暂列金额额3.2专业工程程暂估价3.3计日工3.4总承包服务务费4规费5税金招标控制价合合计＝1+22+3+4++5注：本表适用于单单位工程招标标控制价或投投标报价的汇汇总，如无单单位工程划分分，单项工程程也使用本表表汇总。表—04工程项目竣工结算算汇总表工程名称：第页共页序号单项工程名称金额(元)其中安全文明施工费((元)规费(元)合计表—05单项工程竣工结算算汇总表工程名称：第页共页序号单位工程名称金额(元)其中安全文明施工费((元)规费(元)合计表一06单位工程竣工结算算汇总表工程名称：标段：：第页共页序号汇总内容金额(元))1分部分项工程1.11.21.31.41.52措施项目2.1安全文明明施工费3其他项目3.1专业工程程结算价3.2计日工3.3总承包服服务费3.4索赔与现现场签证4规费5税金竣工结算总价合计计＝1+2++3+4+55注：如无单位工程程划分，单项项工程也使用用本表汇总。表一07分部分项工程量清清单与计价表表工程名称：标标段：第页共页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元))综合单价合价其中：暂估价本页小计合计注：根据建设部、财财政部发布的的《建筑安装装工程费用组组成》(建标[20033]206号)的规定，为为计取规费等等的使用，可可在表中增设其中：“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”。表一08工程量清单综合单单价分析表工程名称：标段：：第页共页项目编码项目名称计量单位清单综合单价组成成明细定额编号定额名称定额单位数量单价合价人工费材料费机械费管理费和利润人工费材料费机械费管理费和利润人工单价小计元/工日未计价材料费清单项目综合单价价材料费明细主要材料名称、规规格、型号单位数量单价(元)合价(元)暂估单价(元)暂估合价(元)其他材料费－－材料费小计－－注：1.如不使用用省级或行业业建设主管部部门发布的计计价依据，可可不填定额项项目、编号等等。2.招标文件提供了暂暂估单价的材材料，按暂估估的单价填入入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表－09措施项目清单与计计价表(一)工程名称：标段段：第页共页序号项目名称计算基础费率(%))金额(元))1安全文明施工费2夜间施工费3二次搬运费4冬雨季施工5大型机械设备进出场及安拆费6施工排水7施工降水8地上、地下设施、建建筑物的临时保护设施9已完工程及设备保保护10各专业工程的措施施项目1112合计注：1.本表适用用于以“项”计价的措施施项目。2.根据建设部、财政政部发布的《建建筑安装工程程费用组成》(建标[20033]206号)的规定，“计算基础”可为“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”。表一10措施项目清单与计计价表(二)工程名称：标段：第页共页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元))综合单价合价本页小计合计注：本表适用于以以综合单价形形式计价的措措施项目。表－11其他项目清单与计计价汇总表工程名称：标段段：第页共页序号项目名称计量单位金额(元)备注1暂列金额明细详见表一12—12暂估价2.1材料暂估价明细详见表一12—22.2专业工程暂估价明细详见表一12—33计日工明细详见表一12—44总承包服务费明细详见表一12—55合计－注：材料暂估单价价进入清单项项目综合单价价，此处不汇汇总。表－12暂列金额明细表工程名称：标段段：第页共页序号项目名称计量单位暂定金额(元)备注1234567891011合计－注：此表由招标人人填写，如不不能详列，也也可只列暂定定金额总额，投投标人应将上上述暂列金额额计入投标总总价中。表－12－1材料暂估单价表工程名称：标段：：第页共页序号材料名称、规格、型型号计量单位单价(元)备注注：1.此表由招招标人填写，并并在备注栏说说明暂估价的的材料拟用在在哪些清单项项目上，投标标人应将上述述材料暂估单单价计入工程量清单单综合单价报报价中。2.材料包括原材料、燃燃料、构配件件以及按规定定应计入建筑筑安装工程造造价的设备。表－12－2专业工程暂估价表表工程名称：标段：第页共页序号工程名称工程内容金额(元)备注合计注：此表由招标人人填写，投标标人应将上述述专业工程暂暂估价计入投投标总价中。表－12－3计日工表工程名称：标标段：第页共页编号项目名称单位暂定数量综合单价合价一人工1234人工小计二材料123456材料小计三施工机械1234施工机械小计总计注：此表项目名称称、数量由招招标人填写，编编制招标控制制价时，单价价由招标人按按有关计价规规定确定；投投标时，单价价由投标人自自主报价，计计入投标总价价中。表－12－4总承包服务费计价价表工程名称：标段：：第页共页序号项目名称项目价值(元)服务内容费率(%)金额(元)1发包人发包专业工工程2发包人供应材料合计表－12－5索赔与现场签证计计价汇总表工程名称：标段：：第页共页序号签证及索赔项目名名称计量单位数量单价(元)合价(元)索赔及签证依据本页小计－合计－注：签证及索赔依依据是指经双双方认可的签签证单和索赔赔依据的编号号。表－12－6费用索赔申请(核核准)表工程名称：标段：编号:致：____((发包人全称称)根据施工工合同条款第第条的约定，由由于原因，我方方要求索赔金金额(大写)_元，(小写)元元，请予核准准。附：1.费用索赔赔的详细理由由和依据：2.索索赔金额的计计算：3.证证明材料：承包人(章)承包人代表日期复核意见：根据施工工合同条款第第条条的约定，你你方提出的费费用索赔申请请经复核：□不同意意此项索赔，具具体意见见附附件。□同意此此项索赔，索索赔金额的计计算，由造价价工程师复核核。监理工程程师___日期___复核意见：根据施工工合同条款第第_______条的约定，你你方________提出的费用索赔申申请经复核，索索赔金额为((大写)____________元，(小小写)________元。造价工程师师__日期___审核意见：口不同意意此项索赔。口同意此此项索赔，与与本期进度款款同期支付。发包人(章)发包人代表______________日期______________注：1.在选择栏栏中的“口”内作标识“√”。2.本表一式四份，由由承包人填报报，发包人、监监理人、造价价咨询人、承承包人各存一一份。表一12—7现场签证表工程名称：标段：：编号：施工部位日期致：(发包人全称称)根据(指令人姓名名)年月日的口头头指令或你方方(或监理人)年月日的书面通知，我方方要求完成此此项工作应支支付价款金额额为(大写)元，(小写)元，请予核准。附：1.签证事由由及原因：2.附图图及计算式：：承包人(章)承包人代表表日期复核意见：你方提出出的此项签证证申请经复核核：□不同意意此项签证，具具体意见见附附件。□同意此此项签证，签签证金额的计计算，由造价价工程师复核核。监理工程师日期复核意见：□此项签签证按承包人人中标的计日日工单价计算算，金额为((大写)元，(小写)元。□此项签签证因无计日日工单价，金金额为(大写)元，(小写)元。造价工程师日期审核意见：□不同意意此项签证。□同意此此项签证，价价款与本期进进度款同期支支付。发包人(章)发包人代表表日期注：1.在选择栏中的的“□”内作标识“√”。2.本表一式四份，由由承包人在收收到发包人(监理人)的口头或书书面通知后填填写，发包人人、监理人、造造价咨询人、承承包人各存一一份。表－12－8规费、税金项目清清单与计价表表工程名称：标段：：第页共页序号项目名称称计算基础础费率(%%)金额(元)1规费1.1工程排污污费1.2社会保障障费(1)养老保险险费(2)失业保险险费(3)医疗保险险费1.3住房公积积金1.4危险作业业意外伤害保保险1.5工程定额额测定费2税金分部分项工程程费+措施项目费+其他项目费+规费费合计注：根据建设部、财财政部发布的的《建筑安装装工程费用组组成》(建标[20033]206号)的规定，“计算基础”可为“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”。表－13工程款支付申请((核准)表工程名称：标段：：编号：致（发包人全全称）我方于至期期间已完成了了工作，根据据施工合同的的约定，现申申请支付本期期的工程款额额（大写）元，（小小写）元，请请予核准。序号名称金额（元）备注1累计已完成的工程价款2累计已实际支付的工程价款3本周期已完成的工程价款4本周期完成的计日工金额5本周期应增加和扣减的变更金额6本周期应增加和扣减的索赔金额7本周期应抵扣的预付款8本周期应扣减的质保金9本周期应增加或扣减的其他金额10本周期实际应支付的工程价款承包人（章）承包人代表日期复核意见：□与实际施工情况不不相符，修改改意见见附表表。□与实际施工情况相相符，具体金金额由造价工工程师复核。监理工程师日期复核意见：你方提出的支付申申请经复核，本本期间已完成成工程款额为为（大写）元，（小小写）元，本期间间应支付金额额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期审核意见□不同意。□同意，支付时间为为本表签发后后的15天内。发包人(章)发包人代表日期注：1.在选择栏栏中的“□”内作标识“√”。2.本表一式四份，由由承包人填报报，发包人、监监理人、造价价咨询人、承承包人各存一一份。表－145.2计价表格使使用规定工程量清单与计价价宜采用统一一格式。各省省、自治区、直直辖市建设行行政主管部门门和行业建设设主管部门可可根据本地区区、本行业的的实际情况，在在本规范计价价表格的基础础上补充完善善。工程量清单的编制制应符合下列列规定：1工程量清单编制使使用表格包括括：封—l、表—01、表—08、表—10、表—11、表—12(不含表—l2—6～表—l2—8)、表—13。2封面应按规定的内内容填写、签签字、盖章，造造价员编制的的工程量清单单应有负责审审核的造价工工程师签字、盖盖章。3总说明应按下列内内容填写：1)工程概况：建建设规模、工工程特征、计计划工期、施施工现场实际际情况、自然然地理条件、环环境保护要求求等。2)工程招标和分包范范围。3)工程量清单编制依依据。4)工程质量、材料、施施工等的特殊殊要求。5)其他需要说明的问问题。招标控制价、投标标报价、竣工工结算的编制制应符合下列列规定：1使用表格：1)招标控制价使用表表格包括：封封—2、表—Ol、表—02、表—03、表—04、表—08、表—09、表—10、表—ll、表—12(不含表—l2—6～表—12—8)、表—13。2)投标报价使用的表表格包括：封封—3、表—0l、表—02、表—03、表—04、表—08、表—09、表—10、表—ll、表—12(不含表—l2—6～表—12—8)、表—13。3)竣工结算使用的表表格包括：封封—4、表—0l、表—05、表—06、表—07、表—08、表—09、表—10、表—ll、表—12、表—13、表—14。2封面应按规定的内内容填写、签签字、盖章，除除承包人自行行编制的投标标报价和竣工工结算外，受受委托编制的的招标控制价价、投标报价价、竣工结算算若为造价员员编制的，应应有负责审核核的造价工程程师签字、盖盖章以及工程程造价咨询人人盖章。3总说明应按下列内内容填写：1)工程概况：建设规规模、工程特特征、计划工工期、合同工工期、实际工工期、施工现现场及变化情情况、施工组组织设计的特特点、自然地地理条件、环环境保护要求求等。2)编制依据等。投标人应按招标文文件的要求，附附工程量清单单综合单价分分析表。工程量清单与计价价表中列明的的所有需要填填写的单价和和合价，投标标人均应填写写，未填写的的单价和合价价，视为此项项费用已包含含在工程量清清单的其他单单价和合价中中。附录A建筑工工程工程量清清单项目及计计算规则实体项目A.1土(石))方工程土方工程。工程量量清单项目设设置及工程量量计算规则，应应按表A1..1的规定执执行。表土方工程(编码：：0101001)项目编码项目名称项目特征计量单位工程量计算规则工程内容0101010001平整场地1.土壤类别2.弃土运距3.取土运距m2按设计图示尺寸以以建筑物首层层面积计算1.土方挖填2.场地找平3.运输0101010002挖土方1.土壤类别2.挖土平均厚度3.弃土运距m3按设计图示尺寸以以体积计算1.排地表水2.土方开挖3.挡土板支拆4.截桩头5.基底钎探6.运输0101010003挖基础土方1.土壤类别2.基础类型3.垫层底宽、底面积4.挖土深度5.弃土运距按设计图示尺寸以以基础垫层底底面积乘以挖挖土深度计算算0101010004冻土开挖1.冻土厚度2.弃土运距按设计图示尺寸开开挖面积乘以以厚度以体积积计算1.打眼、装药、爆爆破2.开挖3.清理4.运输0101010005挖淤泥、流砂1.挖掘深度2.弃淤泥、流砂距离按设计图示位置、界界限以体积计计算1.挖淤泥、流砂砂2.弃淤泥、流砂砂0101010006管沟土方1.土壤类别2.管外径3.挖沟平均深度4.弃土石运距5.回填要求m按设计图示以管道道中心线长度度计算1.排地表水2.土方开挖3.挡土板支拆4.运输5.回填石方工程。工程量量清单项目设设置及工程量量计算规则，应应按表的规上上执行。表石方工程(编码：：0101002)项目编码项目名称项目特征计量单位工程量计算规则工程内容0101020001预裂爆破1.岩石类别2.单孔深度3.单孔装药量4.炸药品种、规规格5.雷管品种、规规格m按设计图示以钻孔孔总长度计算算1.打眼、装药、放放炮2.处理渗水、积积水3.安全防护、警警卫0101020002石方开挖1.岩石类别2.开凿深度3.弃碴运距4.光面爆破要求求5.基底摊座要求求6.爆破石块直径径要求m3