二级建造师继续教育选修题库

1.以下关于防水工程说法错误是[A]。A．屋面防水伸缩缝、女儿墙、天窗弯起部分按500mm计算，并入平面工程量B．卷材防水附加层套用卷材防水对应项目，人工乘以对应系数C．零星部位防水，人工乘需乘以对应系数D．单个房间楼地面面积≤8m2时，人工乘以对应系数1.电线建筑安装与室外市政工程划分，以建筑外墙1.5m为界，1.5m以内为建筑安装对应子目，1.5m以外为市政工程对应子目。

（正确）正确

错误1．某建设工程为政府财政资金投资项目，其施工单项协议估算价280万元，不需要招标。（错误）

正确

错误1.建设工程施工招投标，投标人必须提供证件证实最少包含：（ACE）A.营业执照B.主要设备清单C.使用期内安全生产许可证D.财务审计汇报E.资质证书1.《中华人民共和国政府采购法》要求政府采购方式有几个？（D）A2种B3种C4种D5种1.某中学总建筑面积1平方米、限高24米教学楼土建项目公开招标，校方以确保工程质量和便于日后维修为由，要求必须具备一级资质且在当地注册建筑施工总承包企业才能参加投标，你认为是否正当？（错误）

正确

错误单项选择题1.《中华人民共和国招标投标法》于1999年8月30日第九届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议经过，自年月日起施行。（B）A1999年12月1日B1月1日C3月1日D6月1日判断题1.项目成本计划由项目组织机构负责编制。（正确）

正确

错误单项选择题1.施工成本由直接成本和间接成本所组成，其中间接成本主要是指（B）。A人工费、材料费、机具使用费B企业管理费C企业管理费、利润D施工方法费多项选择题1.以下属于成本计划编制依据有（ABCDE）。A.协议文件B.设计文件C.相关定额D.工程变更E.价格信息1.编制项目成本计划就是编制项目成本报表。（错误）

正确

错误单项选择题1.施工成本计划管理机构通常由（A）担任组长。A项目经理B商务经理C项目总工D项目部预算员多项选择题1.针对协议清单中亏损项，能够采取以下方法（ABCDE）。A.经过变更降低工程量B.重新认价，扭亏为盈C.增加施工范围，增加工程量D.优化施工方案，降低成本E.经过招标，压低分包单位价格判断题1.工程实施过程中，全部工程变更都必须有监理人公布变更指示承包人才能执行。（正确）

正确

错误单项选择题1.依照工程量清单计价规范（），某分项工程实际工程量为清单工程量112%，以下说法正确是（A）。A该分项工程按协议约定单价结算B该分项工程结算单价需重新认定C该分项工程超出工程量清单部分需要重新认定单价D该分项工程按工程量清单工程量结算多项选择题1.以下关于变更权说法正确有（ACE）。A.发包人能够提出变更B.监理人有变更决议权C.监理人能够提出变更D.承包人没有变更提议权E.承包人有变更反对权多项选择题1.针对协议清单中亏损项，能够采取以下方法（ABCDE）。A.经过变更降低工程量B.重新认价，扭亏为盈C.增加施工范围，增加工程量D.优化施工方案，降低成本E.经过招标，压低分包单位价格判断题1.依照清单计价规范（），假如某分项工程发生变更后，其工程量增减在协议约定幅度范围以内，其单价一定不需要调整。

（错误）正确

错误单项选择题1.某项目在实际施工过程中，因为地质环境等问题，发觉原设计中50mm厚聚苯乙烯泡沫塑料板不能够满足质量要求，为了愈加好地保质保量，建设单位向施工单位出具了设计变更，聚苯乙烯泡沫塑料板厚度由50mm变更为70mm，其余做法不变。此项变更适适用于变更项目估价（B）。A适用标准B类似标准C新综合单价标准D以上都能够多项选择题1.依照清单计价规范（），在确定工程变更项目单价时，以下属于在已标价工程量清单中有类似于变更工程项目标有（ACD）。A.变更项目综合单价组价内容没有改变，只是人工、材料、机械消耗量按百分比改变，而施工工艺、材料、施工条件未发生改变B.变更项目改变施工工艺和方法，但所用人工、材料和机械没有改变C.变更项目在原项目标基础上增加工作内容D.变更项目只改变材质，但人工、机械、材料消耗量不变，施工方法、施工条件不变E.变更项目标项目特征没有改变，人工、材料、机械消耗量没有改变，施工工艺、材料、施工条件没有改变判断题1.承包人能够向发包人索赔，反之，发包人也能够向承包人索赔。（正确）

正确

错误单项选择题1.某承包商把屋面防水工程分包给某分包商A，施工过程中因业主原因造成分包商A费用增加，以下说法中正确是（C）。A分包商A能够向业主索赔B分包商A不能索赔C分包商A能够向承包商索赔，承包商向业主索赔D分包商A不能够向承包商索赔，承包商能够向业主索赔多项选择题1.以下属于承包人能够向发包人索赔情形有（ABDE）。A.监理人指示错误、延误造成费用增加、工期延误B.发觉化石、文物等造成工期延误，人员、机械窝工C.承包人租赁机械故障造成停工D.发包人提前向承包人提供材料、工程设备E.发包人提前使用工程判断题1.在进行结算价格调整时，在按月结算模式下，12月进度款结算价格以12月价格信息为准。

(

错误)正确

错误单项选择题1.某施工协议要求，因材料价格波动超出5%从而影响协议价格时，采取造价信息进行价格调整。已知某材料在投标时基准价格为200元/m，承包商材料报价为180元/m，以下关于该项材料结算价说法正确是（D）。A当实际材料价格低于180元/m时，超出部分据实调整B当实际材料价格高于200元/m时，超出部分据实调整C当实际材料价格低于190元/m时，超出部分据实调整D当实际材料价格高于210元/m时，超出部分据实调整多项选择题1.采取价格指数调整公式进行价格调整时，需要确定时点价格，这里时点价格包含（CE）。A.开工时市场价格B.政府指定价格C.基准日期对应时点价格D.工程价款结算时价格E.与特定付款证书相关期间最终一天42天前时点价格判断题1.只有通常纳税人才能够开具增值税专用发票。

(正确

)正确

错误单项选择题1.现行建筑业增值税税率为（）。0.170.110.10.09多项选择题1.依照江西省费用定额，当采取通常计税模式时，在计算销项税额时，应扣除进项税项目有（BCD）。A.人工费B.材料费C.施工机具费D.企业管理费判断题1.进行招投标过程中，招标文件要求不得高于法律要求。

(错误)正确

错误单项选择题1.关于联合体投标说法,正确是(C)A招标人接收联合体投标并进行资格预审,联合体能够在资格预审后组成B资格预审后联合体增减、更换组员,应该书面通知招标人C招标人应该在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接收联合体投标D联合体各方在同招标项月中能够以自己名义单独投标多项选择题1.依法必须招标工程项目包含：(ABCD)A.使用国有企业事业单位资金，而且该资金占控股或者主导地位项目B.市政公用项目，施工单项协议估算价在400万元人民币以上C.使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款、援助资金项目D.市政基础项目，监理服务单项协议估算价在100万元人民币以上E.企业重修办公楼，主要材料等货物采购，单项协议估算价在200万元人民币以上提交1.两个以上不一样资质等级单位实施联合体共同承包,应该按照资质等级低单位业务许可范围承揽工程。

(正确

)正确

错误单项选择题1.关于开标说法,正确是（D）A开标应该在据标文件确定提交投标文件截止时间之后公开进行B开标地点无须为招标文件中预先确定地点C开标由招标人以外人主持,邀请全部投标人参加D开标过程应该统计,并存档备查多项选择题1.依法必须进行施工招标工程建设项目有以下哪些情形之一，能够不进行施工招标？（ABCD）A.包括国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实施以工代赈需要使用农民工等特殊情况，不宜进行招标B.施工主要技术采取不可代替专利或者专有技术C.已经过招标方式选定特许经营项目投资人依法能够自行建设D.在建工程追加隶属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力，而且其余人负担将影响施工或者功效配套要求E.项目技术复杂或有特殊要求，或者受自然地域环境限制，只有少许潜在投标人可供选择判断题1.经公开招标确定中标单位，招标人发出中标通知书后，中标人拒绝订立协议，应该承担法律责任。

(正确)正确

错误单项选择题1.评标委员会由（A）组建。A招标人B招标代理机构C投标人推荐D招标人和投标人共同确定多项选择题1.以下情形中，视为投标人相互串通投标有（ABC）。A.不一样投标人投标文件由同一人编制B.不一样投标人投标文件报价呈规律性差异C.不一样投标人投标文件相互混装D.属于同一组织组员按照该组织要求协同投标E.投标人之间约定部分投标人放弃投标判断题1.只有通常纳税人才能够开具增值税专用发票。(正确)

正确

错误判断题1.施工总承包单位或专业承包单位未派驻项目责任人、技术责任人、质量管理责任人、安全管理责任人等主要管理人员，或派驻项目责任人、技术责任人、质量管理责任人、安全管理责任人中一人及以上与施工单位没有订立劳动协议且没有建立劳开工资和社会养老保险关系，或派驻项目责任人未对该工程施工活动进行组织管理，又不能进行合了解释并提供对应证实，应该认定为挂靠。（错误）

正确

错误单项选择题1.依照《招标投标法》，中标通知书自（A）发生法律效力。A发出之日B作出之日C盖章之日D收到之日多项选择题1.招标人有以下情形之一，能够对单位人和其余直接责任人员依法给予处罚是（CDE）。A.确定提交资格预审申请文件,投标文件时限不符合《招标投标法》和《招标投标实施条例》要求B.招标文件出售、澄清、修改时取不符合《招标投标法》和《招标投标实施条例》要求C.依法应该公开招标而采取邀请招标D.接收应该拒收招标文件E.接收未经过资格预事单位或者个人参加投标判断题1.建设工程开工日期为发包人或者监理人发出开工通知载明开工日期；因承包人原因造成开工时间推迟，以开工通知载明时间为开工日期。（

正确）

正确

错误单项选择题1.关于留置说法，正确是(D)。A留置权属于债权B债权人不负责保管留置物C设工程协议能够适用留置权D留置权基于法定而产生多项选择题1.以下施工协议中，属于无效协议有（ABCD）。A.施工企业借用他人资质订立B.施工企业与建设单位串通投标，中标后订立C.建设工程依法必须进行招标而未招标D.施工企业超越资质等级与建设单位订立E.施工企业将其承包部部分非主体工程分包1.当事人约定顺延工期应该经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延确实认，但能够证实在协议约定期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合协议约定，承包人能够以此为由主张工期顺延。

（正确）正确

错误单项选择题1.在施工协议中,就施工行为而言，债权人是（A）A建设单位B设计单位C施工企业D监理单位多项选择题1.建设工程施工协议订立后，承包人以发包人未取得建设工程规划许可证为由，请求确认建设工程施工协议无效，人民法院怎样处理？（AD）A.给予支持。B.不予支持。C.人民法院视工程进度情况综合考虑。D.发包人在起诉前取得建设工程规划许可证，不予支持。E.发包人在判决前取得建设工程规划许可证，不予支持。多项选择题1.某项目开工通知发出后，现场实际上尚不具备开工条件，后发承包双方因工期发生纠纷，法院怎样确定开工日期？（BC）A.以承包人实际进场施工时间为开工日期。B.以开工条件具备时间为开工日期。C.如因承包人原因造成开工时间推迟，以开工通知载明时间为开工日期。D.如因承包人原因造成开工时间推迟，以协议约定开工时间为开工日期。E.如因承包人原因造成开工时间推迟，以有利于发包人时间为开工日期。1.依照《建设工程质量管理条例》,设计中对有特殊要求专用设备,设计单位能够指定生产厂商或供给商。（

正确）

正确

错误判断题1.未经监理工程师签字,建筑材料不得在工程上使用，施工企业不得进入下一道工序施工。

（正确）正确

错误单项选择题1.关于履约确保金说法,正确是（C）。A履约确保金不得低于中标协议金额10%B中标人不推行与招标人订立协议,履约确保金不予退还,给招标人造成损失超出履约确保金数额,对超出部分不予赔偿C招标文件要求中标人提交履约确保金,中标人应该提交施工D企业不得以银行保函或担保企业保函形式,向建设单位提供履约担保多项选择题1.依照《最高人民法院关于审理建设工程施工协议纠纷案件适使用方法律问题解释》,发包人以下行为中,造成建设工程质量缺点,应负担过失责任有（ABCE）。A.提供设计有缺点B.提供建筑材料不符合强制标准C.指定购置建筑构配件不符合强制标准D.同意总承包人依法选择分包人分包专业工程E.直接指定分包人分包专业工程判断题1.发包人将依法不属于必须招标建设工程进行招标后，与承包人另行订立建设工程施工协议背离中标协议实质性内容，当事人请求以中标协议作为结算建设工程价款依据，人民法院应予支持，但发包人与承包人因客观情况发生了在招标投标时难以预见改变而另行订立建设工程施工协议除外。（正确）

正确

错误单项选择题1.关于工程总承包说法,正确是（A）A采购-施工总承包（P-C）是指工程总承包企业按照协议约定,负担工程项目采购和施工,并对承包工程采购和施工质量、安全、工期、造价负责B工程总承包是指发包人将全部施工任务发包给具备工程总承包资质企由该企业按照协议约定向建设单位负责,承包完成施工任务设计C采购施工总承包（EPC）是指工程总承包企业按照协议约定,负担工程目设计和施工,并对承包工程设计和施工质量、安全、工期、造价负责D交钥匙总承包施工必须由总承包企业自行完成多项选择题1.关于质量确保责任说法,正确有（BCDE）。A.因建设单位错误管理造成质量缺点，由施工企业负责维修和负担费用B.质量保修有保修期限和保修范围双重约束C.因地震、台风、洪水等原因造成永久工程损坏，先由施工单位负责维修，建设参加各方再依照国家详细政策分担经济责任D.建设工程质量确保金是从建设单位应付工程款中预留资金E.缺点责任期内预留质量确保金，施工企业推行协议约定责任，到期后施工企业能够向建设单位申请返还质量确保金提交判断题1.屋面防水工程、有防水要求卫生间、房间和外墙面防渗漏，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，保修期限为5年。

（正确）正确

错误单项选择题1.注册建造师担任施项目责任人,在其承建工程项目完工验收手续办结前,能够变更注册至另一个企业情形是（B）。A同一工程分期施工B发包方同意更换项目责任人C承包方同意更换项目责任人D停工超出120天承包方认为需要调整多项选择题1.施工协议中对应付款时间约定不明时，关于付款起算时间说法，正确有(ABE)。A.工程已实际交付，为交付之日B.工程未交付，为提交峻工结算文件之日C.工程已交付，工企业主张工程款，为提出主张之日D.工程未交付，为提交完工验收汇报之日E.工程未交付，工程程价款也未结算，为当事人起诉之日单项选择题1.某项目承包人起诉发包人要求支付工程款，一审诉讼中，经法院释明，承包人申请判定但未支付判定费用，二审诉讼中承包人再次申请判定，人民法院以下处理方法中哪种是不正确？（A）A不予准许承包人判定申请。B人民法院认为确有必要，发回重审。C人民法院认为确有必要，同意判定。D法院认为无必要，不予准许承包人判定申请。判断题1.建设工程施工协议无效，但建设工程经完工验收合格，承包人请求参考协议约定支付工程价款，应予支持。（正确）

正确

错误单项选择题1.某项目承包人起诉发包人要求支付工程款，一审诉讼中，经法院释明，承包人申请判定但未支付判定费用，二审诉讼中承包人再次申请判定，人民法院以下处理方法中哪种是不正确？（A）A不予准许承包人判定申请。B人民法院认为确有必要，发回重审。C人民法院认为确有必要，同意判定。D法院认为无必要，不予准许承包人判定申请。多项选择题1.在施工协议纠纷诉讼中，能作为证据有(BCDE)。A.法律要求B.当事人陈说C.施工企业偷录淡判录音D.工程设计图纸E.工程质量司法判定机构出具判定汇报判断题1.施工单位应该在建设工程完工验收后，及时向建设行政主管部门或其余关于部门移交建设项目档案。（错误）

正确

错误单项选择题1.某施工单位经正常招投标程序中标某市政项目，随即跟建设单位订立了与中标通知书关于工期、价款约定不一致建设工程施工协议并进行了立案，项目开工之前又跟建设单位订立了与立案协议、中标通知书关于工期、价款约定不一致补充协议作为实际推行协议。后双方因工程款结算发生纠纷，施工单位欲起诉建设单位，应该以（C）为结算依据？A实际推行补充协议。B招投标文件。C立案施工协议。D视实际情况选择对本身结算工程款有利。多项选择题1.实际施工人以发包人为被告主张权利，人民法院应该追加（AC）为本案第三人，在查明发包人欠付建设工程价款数额后，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人负担责任。A.转包人。B.分包人。C.违法分包人。D.违法转包人。E.监理判断题1.发包人在承包人提起建设工程施工协议纠纷案件中，以建设工程质量不符合协议约定或者法律要求为由，就承包人支付违约金提出反诉，人民法院能够合并审理。

正确

错误单项选择题1.施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖部位揭开重新检验，其费用、工期和利润负担标准是（A）。A经检验证实工程质量不符合协议要求，由施工企业负担由此增加费用和延误工期B经检验证实工程质量不符合协议要求，由施工企业负担由此增加费用，建设单位负担延误工期C经检验证实工程质量符合协议要求，建设单位负担由此延误工期并支付施工企业合理利润D经检验证实工程质量符合协议要求，建设单位只负担由此增加费用和延误工期多项选择题1.投标人相互串通投标报价,损害招标人利益,情节严重,可能负担刑事责任有（BCDE）。A.没收财产B.拘役C.有期徒刑D.罚金E.管制判断题1.建设工程施工协议无效,将会产生赔偿损失、继续推行、支付违约金等法律后果。（错误）

正确

错误单项选择题1.施工企业在施工过程中发觉设计文件和图纸有差错,应该(D)A继续按设计文件和图纸施工B对设计文件和图纸进行修改,按修改后设计文件和图纸进行施工C对设计文件和图纸进行修改,征得设计单位同意后按修改后设计文件和图纸进行施工及时提出意见和提议D及时提出意见和提议多项选择题1.关于建设工程保修责任说法,正确是(CDE)。A.因建设单位使用不妥造成工程损坏,由施工企业负责维修,其费用由施工企业向建设单位负担B.因为设计问题造成质量缺点,施工企业有义务维修,其费用由材料采购单位负担C.因建筑材料质量不合格引发质量缺点,由施工企业负责维修,其费用由材料采购单位负担D.因地震等自然灾害造成工程损坏,由施工企业负责维修,其费用由建设单负担E.因施工企业违反关于标准佳规范施工造成质量缺点,由施工企业负责维修1.建筑业对国计民生关系十分重大，直接影响到国家安全和人民生命财产安全。

（正确）正确

错误单项选择题1.（A）是建筑工业化主要组成部分，势必极大地提升我国建筑业生产效率。A装配式建筑BBIM技术C大数据企业D互联网购物多项选择题1.建筑业连续健康发展对于我国成功实施“一带一路”有着重大影响。国家“一带一路”倡议要在（ABCDE）等方面互联互通。A.政策B.设施C.资金D.贸易E.民心判断题1.长久以来，我国建筑业很多问题不是孤立，能够说是系统性，与现有建筑市场监管体制机制不畅亲密相关。(正确)

正确

错误单项选择题1.伴随全国统一建筑市场推进，资质管理和行政审批等方法改革，必将为建筑业带来更为（A）发展环境。A高效B严格C宽松D国际化多项选择题1.《意见》出台，对深化建筑业“放管服”改革，（ABCE）促进建筑业连续健康发展具备主要意义A.完善监管体制机制B.优化市场环境C.提升工程质量安全水平D.强化队伍建设E.增强企业关键竞争力判断题1.我们要坚持标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理、智能化应用，推进建造方式创新。(

正确)

正确

错误单项选择题1.要缩小必须招标工程建设项目范围，让社会投资工程建设单位自主决定发包方式。充分尊重市场主体意愿，表现“谁（D）、谁决议”理念。A管理B负责C使用D投资多项选择题1.今后要激励（）等企业采取联合经营、并购重组等方式发展全过程工程咨询，培育一批具备国际水平全过程工程咨询企业。(ABCDE)A.投资咨询B.勘察设计C.监理D.招标代理E.造价判断题1.建筑业产生大量数据交互和共享是需要有统一数据标准。(正确)

正确

错误单项选择题1.建筑业改革发展关键是（专业化）？集约化市场化专业化信息化多项选择题1.纵观《意见》中七大改革举措，（ABCDE）等贯通其中，统领全文，必将对建筑行业产生巨大而深远影响。A.国际化B.专业化C.规模化D.市场化E.信息化判断题投标时发觉工程量清单错误，投标人能够按正确工程量清单报价。（B）A正确B错误管理费中包含税金与增值税税金是不一样。（A）A正确B错误企业管理费中没有可抵扣进项税。（B）A正确B错误企业管理费中没有可抵扣进项税。（B）A正确B错误依照赣建价[]1号文件要求，机械费费用组成份为13%和11.47%两档，计算可抵扣进项税。A正确B错误不平衡报价只要总价不变，单价调高、调低幅度不受约束。（B）A正确B错误挖土方、土方回填和余土外运均以天然密实体积计算。（B）A正确B错误凸出混凝土外墙、梁外侧＞300mm板，按伸出外墙梁、板体积合并计算，执行悬挑板子目。（A）A正确B错误依照江西费用定额要求，桩基检测费包含在检验试验费，不另计算。（B）A正确B错误某中学总建筑面积1平方米、限高24米教学楼土建项目公开招标，校方以确保工程质量和便于日后维修为由，要求必须具备一级资质且在当地注册建筑施工总承包企业才能参加投标，你认为是否正当？（B）正确错误某建设工程为政府财政资金投资项目，其施工单项协议估算价280万元，是否需要招标？并请说明理由。（B）A正确B错误按成本组成、按项目结构和按项目进度编制成本计划三种方法是相互独立。（B）A正确B错误项目成本计划编制过程中，针对协议清单中盈利项不需要提出对应成本控制方法。（B）A正确B错误发包人变更施工进度计划不属于工程变更范围。（B）A正确B错误依照清单计价规范（），假如某分项工程发生变更后，其工程量增减在协议约定幅度范围以内，其单价一定不需要调整。（B）A正确B错误承包人能够向发包人索赔，反之，发包人也能够向承包人索赔。（A）A正确B错误对于连续性索赔事件，承包人能够在索赔事件结束后28天内提交最终索赔汇报。（A）A正确B错误承包人向发包人索赔机械窝工费时，都应按照机械租赁市场价计算。（B）A正确B错误监理人应该在收到承包人工程进度款申请报表14天内完成审查并报送发包人审批。（B）A正确B错误1.在进行结算价格调整时，在按月结算模式下，12月进度款结算价格以12月价格信息为准。（B）A正确B错误进行招投标过程中，招标文件要求不得高于法律要求。（B）A正确B错误两个以上不一样资质等级单位实施联合体共同承包,应该按照资质等级低单位业务许可范围承揽工程。（A）A正确B错误经公开招标确定中标单位，招标人发出中标通知书后，中标人拒绝订立协议，应该承担法律责任。（A）A正确B错误施工总承包单位或专业承包单位未派驻项目责任人、技术责任人、质量管理责任人、安全管理责任人等主要管理人员，或派驻项目责任人、技术责任人、质量管理责任人、安全管理责任人中一人及以上与施工单位没有订立劳动协议且没有建立劳开工资和社会养老保险关系，或派驻项目责任人未对该工程施工活动进行组织管理，又不能进行合了解释并提供对应证实，应该认定为挂靠。（B）A正确B错误建设工程开工日期为发包人或者监理人发出开工通知载明开工日期；因承包人原因造成开工时间推迟，以开工通知载明时间为开工日期。（A）A正确B错误未经监理工程师签字,建筑材料不得在工程上使用，施工企业不得进入下一道工序施工。（A）A正确B错误在中华人民共和国境内从事建设工程新建、扩建、改建和救火等关于活动及实施对建设工程安全生产监督管理，适用《建设工程安全生产条例》。（B）A正确B错误发包人将依法不属于必须招标建设工程进行招标后，与承包人另行订立建设工程施工协议背离中标协议实质性内容，当事人请求以中标协议作为结算建设工程价款依据，人民法院应予支持，但发包人与承包人因客观情况发生了在招标投标时难以预见改变而另行订立建设工程施工协议除外。（A）A正确B错误对施工中出现质量问题建设工程，不论是否施工企业原因造成，施工企业都应负责返修。（A）A正确B错误建设工程施工协议无效，且建设工程经完工验收不合格，经施工单位修复后验收合格，承包人自行负担修复费用。（A）A正确B错误 发包人与承包人约定放弃或者限制建设工程价款优先受偿权，损害建筑工人利益，但发包人能够依照该约定主张承包人不享受建设工程价款优先受偿权。（B）A正确B错误屋面防水工程、有防水要求卫生间、房间和外墙面防渗漏，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，保修期限为5年。（A）A正确B错误施工单位应该在建设工程完工验收后，及时向建设行政主管部门或其余关于部门移交建设项目档案。（B）A正确B错误发包人在承包人提起建设工程施工协议纠纷案件中，以建设工程质量不符合协议约定或者法律要求为由，就承包人支付违约金提出反诉，人民法院能够合并审理。（A）A正确B错误建设工程施工协议无效,将会产生赔偿损失、继续推行、支付违约金等法律后果。（B）A正确B错误建筑业对国计民生关系十分重大，直接影响到国家安全和人民生命财产安全。（A）A正确B错误长久以来，我国建筑业很多问题不是孤立，能够说是系统性，与现有建筑市场监管体制机制不畅亲密相关。（A）A正确B错误我们要坚持标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理、智能化应用，推进建造方式创新。（A）A正确B错误建筑业产生大量数据交互和共享是需要有统一数据标准。（A）A正确B错误项目经理需要掌握项目管理知识和工程项目相关技术知识、经济知识和法律知识，只要满足会干知识要求就行（B）A正确B错误一个施工企业如有多个项目同时在施工，则可按企业经营管理需要选择若干个项目，组成一个或多个项目组合，方便相对集中进行有效管理（A）A正确B错误不论组织设计得怎样完美，在运行了一段时间以后都必须进行变革（A）A正确B错误项目管理目标是又快、又好、又廉价（A）A正确B错误依照《建设工程质量管理条例》,设计中对有特殊要求专用设备,设计单位能够指定生产厂商或供给商。（A）A正确B错误当事人对建设工程开工日期有争议，承包人经发包人同意已经实际进场施工，以实际进场施工时间为开工日期。（A）A正确B错误在中华人民共和国境内从事建设工程新建、扩建、改建和救火等关于活动及实施对建设工程安全生产监督管理，适用《建设工程安全生产条例》。（B）A正确B错误BIM用途决定了BIM模型细节精度，现阶段通常只需一个BIM工具就能能完成全部工作。（B）A正确B错误建设智慧工地在实现绿色建造、引领信息技术应用、提升社会综合竞争力等方面具备主要意义。（B）A正确B错误没收违法所得、没收非法财物、没收财产属于行政责任。（B）A正确B错误注册建造师没有按照要求提供注册建造师信用档案信息，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其余关于部门责令限期改过，逾期未改过能够罚款1000元至10000元。（B）A正确B错误4、建设、勘察、设计、施工、工程监理单位工作人员因调开工作、退休等原因离开该单位后，被发觉在该单位工作期间违反国家关于建设工程质量管理要求，造成重大工程质量事故，不需要追究法律责任。（B）A正确B错误注册建造师在执业过程中按照要求应组织对所使用建筑材料、构配件和设备进行检验，检验不合格应慎重使用。（B）A正确B错误注册建造师是工程项目实施管理关键岗位，其职业道德素质高低直接影响到工程项目建设顺利运作，其执业行为直接关系到工程项目标成败。（B）A正确B错误规范注册建造师执业行为是提升工程项目管理水平、确保工程质量和安全前提条件。（A）A正确B错误股动脉是供给下肢主干动脉（A）A正确B错误50-60千克伤病员急性出血量通常超出80-100毫升可引发轻度休克.（B）A正确B错误单项选择题以下选项不属于投标须知内容是（A）A投标函B资金起源C投标确保金D评标方法投标报价当中，以下选项能够调整费率是（C）A规费B安全文明施工费C管理费D增值税依照江西省现行要求，材料费扣税执行3%税率是（D）A铝合金门窗B钢筋C木材D混凝土依照江西省现行要求，材料费扣税执行3%税率是（D）A铝合金门窗B钢筋C木材D混凝土以下不属于其余总价方法费是（B）A检验试验费B暂时设施费C二次搬运费D冬雨季施工增加费以下投标报价策略中，属于报高价策略方案是（D）A生存型策略B保本型策略C竞争型策略D盈利型策略以下关于大型土石方工程管理费计算基础说法正确是（B）A以人工费为基础B以人工费+机械费之和为基础C以人工费+材料费之和为基础D以人工费+机械费+材料费之和为基础套用预应力混凝土管桩定额子目时，人工机械需要调整系数工程量界限是（B）A500mB1000mC1500mDm以下关于垂直运输费和超高施工增加费说法正确是（B）A垂直运输费按建筑面积综合考虑，不分层高B有地下室工程，垂直运输费按地上和地下C建筑面积分别套取对应子目建筑物超出一定高度或层数，全部建筑面积都要计算超高增加费D建筑物超高增加费已综合考虑建筑和装饰降效，无须分专业计取《中华人民共和国招标投标法》于1999年8月30日第九届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议经过，自年月日起施行。（B）A36495B36526C36586D36678《中华人民共和国政府采购法》要求政府采购方式有几个？（D）A2种B3种C4种D5种按照项目标结构分解，一个单项工程能够由多个（C）组成。A分部工程B分项工程C单位工程D检验批施工成本计划管理机构通常由（）担任组长。（A）A项目经理B商务经理C项目总工D项目部预算员以下关于工程变更说法正确是（D）。A监理人认为有必要变更时，能够直接向承包商下达变更指令B承包人能够向发包人提交变更提议书C发包人提出变更承包人必须执行D改变工程标高、位置和尺寸都属于工程变更范围某项目在实际施工过程中，因为地质环境等问题，发觉原设计中50mm厚聚苯乙烯泡沫塑料板不能够满足质量要求，为了愈加好地保质保量，建设单位向施工单位出具了设计变更，聚苯乙烯泡沫塑料板厚度由50mm变更为70mm，其余做法不变。此项变更适适用于变更项目估价（B）。A适用标准B类似标准C新综合单价标准D以上都能够某承包商把屋面防水工程分包给某分包商A，施工过程中因业主原因造成分包商A费用增加，以下说法中正确是（C）。A分包商A能够向业主索赔B分包商A不能索赔C分包商A能够向承包商索赔，承包商向业主索赔D分包商A不能够向承包商索赔，承包商能够向业主索赔以下关于索赔意向通知说法正确是（B）。A索赔意向通知需要计算详细工期损失和费用损失B索赔意向通知需要说明索赔依据和理由C索赔意向通知应该在索赔事件发生后14天内向监理人提交D索赔意向通知不需要描述索赔事件以下不可抗力事件发生后产生后果中，应该由承包人负担是（A）。A承包人施工用设备损坏B发包人人员伤亡C永久工程损坏D不可抗力事件后发包人要求赶工而增加赶工费某工程协议总额300万元，协议中约定工程预付款额度为15%，主要材料和构配件所占比重为60%，协议约定预付款从未施工工程材料和构配件价值刚好等于预付款时开始起扣，则预付款起扣点为（C）万元。A75B180C225D2551某施工协议要求，因材料价格波动超出5%从而影响协议价格时，采取造价信息进行价格调整。已知某材料在投标时基准价格为200元/m，承包商材料报价为180元/m，以下关于该项材料结算价说法正确是（D）。A当实际材料价格低于180元/m时，超出部分据实调整B当实际材料价格高于200元/m时，超出部分据实调整C当实际材料价格低于190元/m时，超出部分据实调整D当实际材料价格高于210元/m时，超出部分据实调整关于联合体投标说法,正确是(C)A招标人接收联合体投标并进行资格预审,联合体能够在资格预审后组成B资格预审后联合体增减、更换组员,应该书面通知招标人C招标人应该在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接收联合体投标D联合体各方在同招标项月中能够以自己名义单独投标关于开标说法,正确是（D）A开标应该在据标文件确定提交投标文件截止时间之后公开进行B开标地点无须为招标文件中预先确定地点C开标由招标人以外人主持,邀请全部投标人参加D开标过程应该统计,并存档备查评标委员会由（）组建。（A）A招标人B招标代理机构C投标人推荐D招标人和投标人共同确定依照《招标投标法》，中标通知书自（）发生法律效力。（A）A发出之日B作出之日C盖章之日D收到之日关于留置说法，正确是（D）A留置权属于债权债权B人不负责保管留置物C设工程协议能够适用留置权D留置权基于法定而产生关于履约确保金说法,正确是（C）。A履约确保金不得低于中标协议金额10%B中标人不推行与招标人订立协议,履约确保金不予退还,给招标人造成损失超出履约确保金数额,对超出部分不予赔偿C招标文件要求中标人提交履约确保金,中标人应该提交D施工企业不得以银行保函或担保企业保函形式,向建设单位提供履约担保某施工企业对某市辖区建筑工程质量监督站以该区建设行政主管部门名义作出通报批评结果不服而申请复议，该复议能够向（）提出（B）A市质量监督站B市建设行政主管部门C区质量监督站D区建设行政主管部门关于工程总承包说法,正确是（A）A采购-施工总承包（P-C）是指工程总承包企业按照协议约定,负担工程项目采购和施工,并对承包工程采购和施工质量、安全、工期、造价负责B工程总承包是指发包人将全部施工任务发包给具备工程总承包资质企由该企业按照协议约定向建设单位负责,承包完成施工任务C设计采购施工总承包（EPC）是指工程总承包企业按照协议约定,负担工程目设计和施工,并对承包工程设计和施工质量、安全、工期、造价负责D交钥匙总承包施工必须由总承包企业自行完成设备采购协议约定，任何一方不推行协议应该支付违约金20万元。采购人按照约定向供给商交付定金15万元，协议推行期限届满，供给商未能交付设备，则采购人能取得法院支持最高请求额是()万元。（D）A30B20C15D35建设单位组织完工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准，不得出具（?）汇报。（A）A完工验收合格B建筑节能合格C建筑节能达标D能耗验收合格某项目施工完成，发包人拒付工程款，（）能够依照协议法第二百八十六条要求请求其承建工程价款就工程折价或者拍卖价款优先受偿？（D）A与承包人订立分包协议实际施工人。B防水专业分包人。C项目材料供给商。D与发包人订立施工协议承包人。注册建造师担任施项目责任人,在其承建工程项目完工验收手续办结前,能够变更注册至另一个企业情形是（B）。A同一工程分期施工B发包方同意更换项目责任人C承包方同意更换项目责任人D停工超出120天承包方认为需要调整某施工单位经正常招投标程序中标某市政项目，随即跟建设单位订立了与中标通知书关于工期、价款约定不一致建设工程施工协议并进行了立案，项目开工之前又跟建设单位订立了与立案协议、中标通知书关于工期、价款约定不一致补充协议作为实际推行协议。后双方因工程款结算发生纠纷，施工单位欲起诉建设单位，应该以（）为结算依据？（B）A实际推行补充协议。B招投标文件。C立案施工协议。D视实际情况选择对本身结算工程款有利。施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖部位揭开重新检验，其费用、工期和利润负担标准是（A）。A经检验证实工程质量不符合协议要求，由施工企业负担由此增加费用和延误工期B经检验证实工程质量不符合协议要求，由施工企业负担由此增加费用，建设单位负担延误工期C经检验证实工程质量符合协议要求，建设单位负担由此延误工期并支付施工企业合理利润D经检验证实工程质量符合协议要求，建设单位只负担由此增加费用和延误工期施工企业在施工过程中发觉设计文件和图纸有差错,应该(D)A继续按设计文件和图纸施工B对设计文件和图纸进行修改,按修改后设计文件和图纸进行施工C对设计文件和图纸进行修改,征得设计单位同意后按修改后设计文件和图纸进行施工及时提出意见和提议D及时提出意见和提议（）是建筑工业化主要组成部分，势必极大地提升我国建筑业生产效率。（A）A装配式建筑BBIM技术C大数据企业D互联网购物伴随全国统一建筑市场推进，资质管理和行政审批等方法改革，必将为建筑业带来更为（）发展环境。（C）A高效B严格C宽松D国际化要缩小必须招标工程建设项目范围，让社会投资工程建设单位自主决定发包方式。充分尊重市场主体意愿，表现“谁（）、谁决议”理念。（D）A管理B负责C使用D投资建筑业改革发展关键是（C）？A集约化B市场化C专业化D信息化1.伴随项目经理能力不停提升，会有机会进入组织（企业）（）工作，应重视逐步培养项目经理宏观思维、战略分析和经营管理能力（A）A高层B中层C基层D底层项目组合关注确保项目集和项目能够按照组织战略关联与一致性进行（）地资源配置（C）A统一B分散C优先级D智能化《项目组合、项目集和项目治理实践指南》指出，治理和管理是两个不一样概念，管理关键是关注（），包含工作组织和实施。（B）A做什么B怎么做C为谁做D哪里做P系统主要功效包含（）控制线和费用控制线等二条控制根本、八条管理副线（C）A质量B安全C进度D信息建设工程应该自领取施工许可证之日起（）个月内开工。（B）A1B3C2D6关于建设工程依法实施工程监理说法,正确是（B）A建设单位应该委托该工程设计单位进行工程监理B建设单位应该委托具备对应资质等级工程监理单位进行监理C工程监理单位不能与建设单位有隶属关系D工程监理单位不能与该工程设计单位有利害关系某施工企业对某市辖区建筑工程质量监督站以该区建设行政主管部门名义作出通报批评结果不服而申请复议，该复议能够向（）提出（B）A市质量监督站B市建设行政主管部门C区质量监督站D区建设行政主管部门现阶段，大家越来越清楚BIM价值所在，BIM应该是以（）为源头，要从设计开始落实应用BIM，最终目标是缩短工期、降低拆改、节约财务成本，提升品质。（B）A政府B业主C设计D施工（）是利用信息化伎俩，经过三维设计平台对工程项目进行精准设计和施工模拟，围绕施工过程管理，建立互联协同、智能生产、科学管理施工项目信息化生态圈。（D）A文明工地B秀美乡村C舒美公路D智慧工地项目责任人是工程项目质量安全管理第一责任人，应对工程项目落实带班制度负责。项目责任人在同一时期只能负担（）工程管理工作。（A）A一个B二个C三个D最多不超出三个发生重大工程质量事故隐瞒不报、谎报或者拖延汇报期限，对直接负责主管人员和其余责任人员依法给予（B）A民事处罚B行政处罚C刑事处罚D党纪处罚违反《建设工程安全生产管理条例》，施工单位主要责任人、项目责任人未推行安全生产管理职责，尚不够刑事处罚，处2万元以上20万元以下罚款或者按照管理权限给予罢免处罚;自刑罚执行完成或者受处罚之日起，（）年内不得担任任何施工单位主要责任人、项目责任人。（D）A1年B2年C3年D5年《建筑施工企业责任人及项目责任人施工现场带班暂行方法》要求，建筑施工企业法定代表人是落实企业责任人及项目责任人施工现场带班制度第一责任人，对落实带班制度（）负责。（A）A全方面B主要C首要D不需职业道德依靠文化、内心信念和习惯，经过员工（）实现。（A）A自律B教育C制裁D学习注册建造师应廉洁自律，严格按照（）要求推行义务，不得索取、受贿或谋取协议约定费用以外其余礼金、财务等利益（D）A法律B法规C规则D协议成人心肺复苏时每循环胸外按压次数（B）A15次B30次C60次D100次心肺复苏中必须开放气道原因是（D）A便于判断呼吸B便于观察伤员C预防颈椎损伤D预防舌根后坠阻塞气道多项选择题投标前所作协议分析内容包含（ABD）协议背景分析B.协议形式分析C.协议担保分析D.协议条款分析E.协议纠纷处理以下选项属于清单综合单价组成部分是（ABCD）A.人工费B.材料费C.机械费D.管理费E.计日工采取通常计税程序投标报价时，以下选项需要扣除进项税是（BCE）A.人工费B.管理费C.其余总价方法费D.规费E.安全文明施工费采取通常计税程序投标报价时，以下选项需要扣除进项税是（BCE）人工费B.管理费C.其余总价方法费D.规费E.安全文明施工费依照赣建价[]1号文以及江西费用定额要求，以下说法正确是（AB）A.材料费归类汇总，分别按各自所属材料平均税率除税B.材料费可抵扣进项税计算是将含税材料价格变为不含税价格，再乘以税率C.安全文明施工费中没有可抵扣进项税D.规费计算依据定额机械费包含有进项税E.其余总价方法费以人工费为计费基础，没有可抵扣进项税关于不平衡报价技巧，以下说法正确是（ACDE）总价不变，一些项目报价调高，一些项目报价调低B.适适用于总价协议C.通常早期完工项目报价调高，后期完工项目报价调低D.预计以后工程量增加项目提升报价，工程量降低项目降低报价E.施工方案实施可能性较大项目提升报价，对实施可能性较小项目降低报价以下关于沟槽、基坑说法正确是（ADE）A.挖基坑清单子目基坑底面积应小于等于20m2B.槽长大于槽宽3倍以上属于挖沟槽子目C.槽宽3m以内属于挖沟槽子目D.基坑底面积大于20m2属于挖土方子目E.槽宽3m以上属于挖土方子目依照江西省定额要求，以下关于混凝土板说法正确是（BCE）无次梁现浇板，板和梁能够合并计算执行有梁板子目B.没有现浇板梁，执行现浇单梁子目C.有柱和柱帽板，执行无梁板子目D.有主次梁现浇板，主、次梁和板合并计算，执行有梁板子目E.以墙为支撑现浇板，执行现浇平板子目已经执行综合脚手架，以下可另执行单项脚手架项目标是（ABCDE）满堂基础B.高度在1.2m以外混凝土或钢筋混凝土基础C.砌筑高度在3.6m以外砖内墙D.砌筑高度在3.6m以外砌块内墙E.墙面高度在3.6m以外内墙粉饰建设工程施工招投标，投标人必须提供证件证实最少包含：（ACE）A.营业执照B.主要设备清单C.使用期内安全生产许可证D.财务审计汇报E.资质证书以下属于成本计划编制依据有（ABCE）。A.协议文件B.设计文件C.相关定额D.工程变更E.价格信息针对协议清单中亏损项，能够采取以下方法（ABDE）。A.经过变更降低工程量B.重新认价，扭亏为盈C.增加施工范围，增加工程量D.优化施工方案，降低成本E.经过招标，压低分包单位价格以下关于变更权说法正确有（ACE）。发包人能够提出变更B.监理人有变更决议权C.监理人能够提出变更D.承包人没有变更提议权E.承包人有变更反对权依照清单计价规范（），在确定工程变更项目单价时，以下属于在已标价工程量清单中有类似于变更工程项目标有（ACD）。A.变更项目综合单价组价内容没有改变，只是人工、材料、机械消耗量按百分比改变，而施工工艺、材料、施工条件未发生改变B.变更项目改变施工工艺和方法，但所用人工、材料和机械没有改变C.变更项目在原项目标基础上增加工作内容D.变更项目只改变材质，但人工、机械、材料消耗量不变，施工方法、施工条件不变E.变更项目标项目特征没有改变，人工、材料、机械消耗量没有改变，施工工艺、材料、施工条件没有改变以下属于承包人能够向发包人索赔情形有（ABDE）。A.监理人指示错误、延误造成费用增加、工期延误B.发觉化石、文物等造成工期延误，人员、机械窝工C.承包人租赁机械故障造成停工D.发包人提前向承包人提供材料、工程设备E.发包人提前使用工程承包人向发包人索赔成立必要条件包含（BCD）。A.与协议对照，事件已造成了承包人工程项目成本额外支出和直接工期损失B.与协议对照，事件已造成了承包人工程项目成本额外支出，或直接工期损失C.造成费用增加或工期损失原因，按协议约定不属于承包人行为责任或风险责任D.承包人按协议要求程序提交索赔意向通知和索赔汇报E.监理人同意承包人提出索赔申请以下选项中，承包商能够提出材料费索赔有（CD）。A.因为承包商责任造成工程延期引发材料价格上涨和超期存放费B.施工中材料消耗增大而增加费用C.完成协议外工程所用材料款D.材料价格涨幅超出协议约定幅度E.因为仓库被盗造成材料损失工程预付款额度确实定，通常应考虑原因有（BCDE）。A.质量要求B.施工工期C.建安工程量D.材料贮备周期E.主要材料和构件占建安费比重采取价格指数调整公式进行价格调整时，需要确定时点价格，这里时点价格包含（CE）A.开工时市场价格B.政府指定价格C.基准日期对应时点价格D.工程价款结算时价格E.与特定付款证书相关期间最终一天42天前时点价格依法必须招标工程项目包含：（ABCD）A.使用国有企业事业单位资金，而且该资金占控股或者主导地位项目B.市政公用项目，施工单项协议估算价在400万元人民币以上C.使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款、援助资金项目D.市政基础项目，监理服务单项协议估算价在100万元人民币以上E.企业重修办公楼，主要材料等货物采购，单项协议估算价在200万元人民币以上以下情形中，视为投标人相互串通投标有（ABC）。A.不一样投标人投标文件由同一人编制B.不一样投标人投标文件报价呈规律性差异C.不一样投标人投标文件相互混装D.属于同一组织组员按照该组织要求协同投标E.投标人之间约定部分投标人放弃投标招标人有以下情形之一，能够对单位人和其余直接责任人员依法给予处罚是（CDE）。A.确定提交资格预审申请文件,投标文件时限不符合《招标投标法》和《招标投标实施条例》要求B.招标文件出售、澄清、修改时取不符合《招标投标法》和《招标投标实施条例》要求C.依法应该公开招标而采取邀请招标D.接收应该拒收招标文件E.接收未经过资格预事单位或者个人参加投标以下施工协议中，属于无效协议有（ABCD）。A.施工企业借用他人资质订立B.施工企业与建设单位串通投标，中标后订立C.建设工程依法必须进行招标而未招标D.施工企业超越资质等级与建设单位订立E.施工企业将其承包部部分非主体工程分包依照《最高人民法院关于审理建设工程施工协议纠纷案件适使用方法律问题解释》,发包人以下行为中,造成建设工程质量缺点,应负担过失责任有（ABCE）。A.提供设计有缺点B.提供建筑材料不符合强制标准C.指定购置建筑构配件不符合强制标准D.同意总承包人依法选择分包人分包专业工程E.直接指定分包人分包专业工程存在以下哪些情形之一，应该认定为转包?（ABC）A.承包单位将其承包全部工程转给其余单位（包含母企业承接建筑工程后将所承接工程交由具备独立法人资格子企业施工情形）或个人施工B.承包单位将其承包全部工程肢解以后，以分包名义分别转给其余单位或个人施工C.协议约定由承包单位负责采购主要建筑材料、构配件及工程设备或租赁施工机械设备，由其余单位或个人采购、租赁，或施工单位不能提供关于采购、租赁协议及发票等证实，又不能进行合了解释并提供对应证实D.没有资质单位或个人借用其余施工单位资质承揽工程E.有资质施工单位相互借用资质承揽工程，包含资质等级低借用资质等级高，资质等级高借用资质等级低，相同资质等级相互借用关于质量确保责任说法,正确有（BCDE）A.因建设单位错误管理造成质量缺点，由施工企业负责维修和负担费用B.质量保修有保修期限和保修范围双重约束C.因地震、台风、洪水等原因造成永久工程损坏，先由施工单位负责维修，建设参加各方再依照国家详细政策分担经济责任D.建设工程质量确保金是从建设单位应付工程款中预留资金E.缺点责任期内预留质量确保金，施工企业推行协议约定责任，到期后施工企业能够向建设单位申请返还质量确保金依照《建设工程安全生产管理条例》,属于建设单位安全责任有（BC）A.编制施工安全生产规章制度B.向施工企业提供准确地下管线资料C.将拆除工程关于资料报送关于部门立案D.确保设计文件符合工程建设强制性标准E.为从事特种作业施工人员办理意外伤害保险以下属于建设工程完工验收应该具备条件有（ACDE）A.有完整技术档案和施工管理资料B.完成建设工程设计和协议约定主要内容C.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署质量合格文件D.有施工企业签署工程保修书E.有工程使用主要建筑材料，建筑构配件和设备进场试验汇报建设工程价款优先受偿范围包含（BCD）A.违约金B.承包人为建设工程应该支付工作人员酬劳。C.承包人为建设工程应该支付材料款。D.依照国务院关于行政主管部门关于建设工程价款范围要求确定。E.利息施工协议中对应付款时间约定不明时，关于付款起算时间说法，正确有(ABE)A.工程已实际交付，为交付之日B.工程未交付，为提交峻工结算文件之日C.工程已交付，工企业主张工程款，为提出主张之日D.工程未交付，为提交完工验收汇报之日E.工程未交付，工程程价款也未结算，为当事人起诉之日实际施工人以发包人为被告主张权利，人民法院应该追加（）为本案第三人，在查明发包人欠付建设工程价款数额后，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人负担责任。（AC）A.转包人。B.分包人。C.违法分包人。D.违法转包人。E.监理投标人相互串通投标报价,损害招标人利益,情节严重,可能负担刑事责任有（BCD）A.没收财产B.拘役C.有期徒刑D.罚金E.管制关于建设工程保修责任说法,正确是(CE)。A.因建设单位使用不妥造成工程损坏,由施工企业负责维修,其费用由施工企业向建设单位负担B.因为设计问题造成质量缺点,施工企业有义务维修,其费用由材料采购单位负担C.因建筑材料质量不合格引发质量缺点,由施工企业负责维修,其费用由材料采购单位负担D.因地震等自然灾害造成工程损坏,由施工企业负责维修,其费用由建设单负担E.因施工企业违反关于标准佳规范施工造成质量缺点,由施工企业负责维修建筑业连续健康发展对于我国成功实施“一带一路”有着重大影响。国家“一带一路”倡议要在（）等方面互联互通。（ABCDE）A.政策B.设施C.资金D.贸易E.民心《意见》出台，对深化建筑业“放管服”改革，（）促进建筑业连续健康发展具备主要意义（ABCDE）A.完善监管体制机制B.优化市场环境C.提升工程质量安全水平D.强化队伍建设E.增强企业关键竞争力今后要激励（）等企业采取联合经营、并购重组等方式发展全过程工程咨询，培育一批具备国际水平全过程工程咨询企业。（ABCDE）A.投资咨询B.勘察设计C.监理D.招标代理E.造价纵观《意见》中七大改革举措，（）等贯通其中，统领全文，必将对建筑行业产生巨大而深远影响。（ABDE）A.国际化B.专业化C.规模化D.市场化E.信息化德国AHO标准将与建设项目控制和管理服务相关工作阶段分为（ABCD）A.建设项目准备阶段B.设计阶段C.施工阶段D.项目完成E.使用阶段《组织变革管理实践指南》指出，变革生命周期包含（）等工作步骤。（ABCDE）A.开启变革B.规划变革C.实施变革D.管理过渡E.保持变革《项目组合、项目集和项目治理实践指南》指出，治理关键是关注做什么，主要治理职能包含（BCDE）A.研究职能B.监督职能C.控制职能D.决议职能E.整合职能项目管理信息系统（PMIS）主要包含()等功效模块。（ABCDE）A.投资控制B.进度控制C.质量控制D.协议管理E.系统维护某项目开工通知发出后，现场实际上尚不具备开工条件，后发承包双方因工期发生纠纷，法院怎样确定开工日期？（BC）A.以承包人实际进场施工时间为开工日期。B.以开工条件具备时间为开工日期。C.如因承包人原因造成开工时间推迟，以开工通知载明时间为开工日期。D.如因承包人原因造成开工时间推迟，以协议约定开工时间为开工日期。E.如因承包人原因造成开工时间推迟，以有利于发包人时间为开工日期。依照《建筑起重机械安全监督管理要求》，建筑起重机械不得出租、使用情形有（ACE）A.经检验未达成安全技术标准要求B.属于国家不激励使用C.没有完整安全技术档案D.安全保护装置齐全有效E.超出安全技术标准或者制造厂家要求使用年限存在以下哪些情形之一，应该认定为转包？（ABC）A.承包单位将其承包全部工程转给其余单位（包含母企业承接建筑工程后将所承接工程交由具备独立法人资格子企业施工情形）或个人施工B.承包单位将其承包全部工程肢解以后，以分包名义分别转给其余单位或个人施工C.协议约定由承包单位负责采购主要建筑材料、构配件及工程设备或租赁施工机械设备，由其余单位或个人采购、租赁，或施工单位不能提供关于采购、租赁协议及发票等证实，又不能进行合理

解释并提供对应证实D.没有资质单位或个人借用其余施工单位资质承揽工程E.有资质施工单位相互借用资质承揽工程，包含资质等级低借用资质等级高，资质等级高借用资质等级低，相同资质等级相互借用BIM技术在不停创新，BIM与（）技术融合更能发挥其价值。（ABCDE）A.AIB.ARC.VRD.GISE.3D打印数字化施工系统是指依靠建立数字化地理基础平台、（），整合工地信息资源，突破时间、空间局限，而建立一个开放信息环境，以使工程建设项目标各参加方更有效地进行实时信息交流，利用

BIM模型结果进行数字化施工管理。（ABCDE）A.地理信息系统B.遥感技术C.工地现场数据采集系统D.工地现场机械引导与控制系统E.全球定位系统等基础平台法律责任分为:(ABCDE)A.刑事法律责任B.民事法律责任C.行政法律责任D.违宪法律责任E.国家赔偿责任信息公开对注册建造师过程监管发挥了不可代替作用，，住建部启用了全国建筑市场监管服务平台，公开（），并定时公布企业和个人不良行为信息，在一定程度上规范了建筑市场主体行为。（ABDE）A.企业注册信息B.个人注册信息C.建造师家庭信息D.工程项目信息E.资质信息《建设工程五方责任主体项目责任人质量终生责任追究暂行方法》明确了建筑工程责任主体，主要指（）。在工程设计使用年限内，工程项目发生质量事故或者严重质量问题，该五方主体对工程质

量有最主要和最直接责任。ABCDEA.建设单位项目责任人B.勘察单位项目责任人C.设计单位项目责任人D.施工单位项目经理E.监理单位总监理工程师县级以上人民政府住房城镇建设主管部门及其工作人员，在注册建造师管理工作中，有以下（）情形之一，由其上级行政机关或者监察机关责令改过，对直接负责主管人员和其余直接责任人员依

法给予处罚；组成犯罪，依法追究刑事责任：（ABCDE）A.对不符正当定条件申请人准予注册B.对符正当定条件申请人不予注册或者不在法定时限内作出准予注册决定C.对符正当定条件申请不予受理或者未在法定时限内初审完成D.利用职务上便利，收受他人财物或者其余好处E.不依法推行监督管理职责或者监督不力，造成严重后果多项选择题我国公民道德建设实施纲要中职业道德基本内容包含（ABCDE）A.爱岗敬业B.服务群众C.贡献社会D.老实守信E.办事公道制订我国注册建造师职业道德规范和标准，最少应该包含以下几方面（ABCDE）A.遵纪遵法B.公平公正C.廉洁自律D.老实信用E.勇于担责心肺复苏时伤病员体位错误是(ACD)A.左侧卧位B.仰卧位C.右侧卧位D.俯卧位心肺复苏时伤病员体位错误是(ACD)A.左侧卧位B.仰卧位C.右侧卧位D.俯卧位判断题1.赣建价[]5号文要求，人工费调整日期以前订立协议，只能按照订立协议时定额人工费执行。（错误）正确错误【解析】赣建价[]5号文要求，10月1日前订立协议工程，10月1日以后完成工程量，按施工协议约定调整综合工日单价。【真题】依照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-),以下风险中,属于投标人应有限负担风险是(C)A.安全文明施工费风险B.市场物价波动C.利润风险D.国家法律、法规、规章和政策改变风险正确答案：C单项选择题1.依照《工程量清单计价规范》（）要求，投标人应该负担涨价风险是[C]。A.材料价格上涨6%B.机械台班费价格上涨12%C.工程设备价格上涨4%D.增值税率上调2%判断题1.计算建筑工程清单综合单价时，管理费以定额人工与定额机械费之和为计费基础。(错误)

正确

错误【解析】工程造价管理机构在确定计价定额中企业管理费时应以定额人工费或定额人工费与定额机械费之和作为计算基数。单项选择题1.以下选项不属于方法费是[B]。A排水降水B工程暂估价C模板D脚手架判断题1.采取通常计税程序计算工程造价，附加税与增值税合并计算。(错误)

正确

错误【解析】通常计税方式增值税=销项税-进项税;附加税是以增值税为基数计算。1.赣建价[]5号文要求，人工费调整日期以前订立协议，只能按照订立协议时定额人工费执行。(错误)

正确

错误单项选择题1.依照《工程量清单计价规范》（）要求，投标人应该负担涨价风险是[C]。A材料价格上涨6%B机械台班费价格上涨12%C工程设备价格上涨4%D增值税率上调2%多项选择题1.投标前所作协议分析内容包含[ABDE]。A.协议背景分析B.协议形式分析C.协议担保分析D.协议条款分析E.协议纠纷处理1.采取通常计税程序计算工程造价，附加税与增值税合并计算。(错误)

正确

错误单项选择题1.依照江西省现行要求，材料费扣税执行3%税率是[D]。A铝合金门窗B钢筋C木材D混凝土多项选择题1.采取通常计税程序投标报价时，以下选项需要扣除进项税是[BCE]。A.人工费B.管理费C.其余总价方法费D.规费E.安全文明施工费1.投标报价分析计算出来挖潜盈余，用于企业投标最高报价。(正确)

正确

错误单项选择题1.依照江西省费用定额清单计价程序，土建工程管理费、附加税和利润计算基础是[A]。A定额人工费B定额人工费+定额机械费C定额人工+定额材料+定额机械D定额机械费多项选择题1.依照赣建价[]1号文以及江西费用定额要求，以下说法正确是[AB]。A.材料费归类汇总，分别按各自所属材料平均税率除税B.材料费可抵扣进项税计算是将含税材料价格变为不含税价格，再乘以税率C.安全文明施工费中没有可抵扣进项税D.规费计算依据定额机械费包含有进项税E.其余总价方法费以人工费为计费基础，没有可抵扣进项税1.依照增加提议法策略，能够自行修改认为不合理方案，然后提出报价，对原方案可不提供报价。(正确)

正确

错误单项选择题1.以下报价技巧能够提供两个报价是[B]。A不平衡报价法B多方案报价法C突然降价法D许诺优惠条件多项选择题1.关于不平衡报价技巧，以下说法正确是[ACDE]。A.总价不变，一些项目报价调高，一些项目报价调低B.适适用于总价协议C.通常早期完工项目报价调高，后期完工项目报价调低D.预计以后工程量增加项目提升报价，工程量降低项目降低报价E.施工方案实施可能性较大项目提升报价，对实施可能性较小项目降低报价1.平整场地超出±30cm，清单依旧以平整场地子目列项。(错误)

正确

错误单项选择题1.以下选项不属于评标形式审查内容是[A]。A投标人名称是否一致B投标函签字盖章是否完整C投标报价范围是否符合D投标文件格式是否符合多项选择题1.以下关于沟槽、基坑说法正确是[ADE]。A.挖基坑清单子目基坑底面积应小于等于20m2B.槽长大于槽宽3倍以上属于挖沟槽子目C.槽宽3m以内属于挖沟槽子目D.基坑底面积大于20m2属于挖土方子目E.槽宽3m以上属于挖土方子目1.以下关于砌筑工程基础与墙身划分，正确是[A]。A使用相同材料有地下室者，以地下室室内设计地面为界B使用相同材料，基础与墙身以设计室外地坪为界C使用不一样材料，位于设计室内地面±300mm以内，以室内地坪为界D使用不一样材料，超出设计室内地面±300mm，以不一样材料为分界限多项选择题1.依照江西省定额要求，以下关于混凝土板说法正确是[BCE]。A.无次梁现浇板，板和梁能够合并计算执行有梁板子目B.没有现浇板梁，执行现浇单梁子目C.有柱和柱帽板，执行无梁板子目D.有主次梁现浇板，主、次梁和板合并计算，执行有梁板子目E.以墙为支撑现浇板，执行现浇平板子目1.某建设工程为政府财政资金投资项目，其施工单项协议估算价280万元，不需要招标。(错误)

正确

错误单项选择题1.《中华人民共和国政府采购法》要求政府采购方式有几个？(D)A2种B3种C4种D5种多项选择题1.建设工程施工招投标，投标人必须提供证件证实最少包含：（ACE）A.营业执照B.主要设备清单C.使用期内安全生产许可证D.财务审计汇报E.资质证书1.某中学总建筑面积1平方米、限高24米教学楼土建项目公开招标，校方以确保工程质量和便于日后维修为由，要求必须具备一级资质且在当地注册建筑施工总承包企业才能参加投标，你认为是否正当？(错误)

正确

错误单项选择题1.《中华人民共和国招标投标法》于1999年8月30日第九届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议经过，自年月日起施行。（B）A1999年12月1日B1月1日C3月1日D6月1日多项选择题1.建设工程施工招投标，投标人必须提供证件证实最少包含：(ACE)A.营业执照B.主要设备清单C.使用期内安全生产许可证D.财务审计汇报E.资质证书1.某建设工程为政府财政资金投资项目，其施工单项协议估算价280万元，不需要招标。(错误)

正确

错误单项选择题1.《中华人民共和国政府采购法》要求政府采购方式有几个？(D)A2种B3种C4种D5种多项选择题1.建设工程施工招投标，投标人必须提供证件证实最少包含：(ACE)A.营业执照B.主要设备清单C.使用期内安全生产许可证D.财务审计汇报E.资质证书1.项目成本计划由项目组织机构负责编制。(正确)

正确

错误单项选择题1.施工成本由直接成本和间接成本所组成，其中间接成本主要是指（C）。A人工费、材料费、机具使用费B企业管理费C企业管理费、利润D施工方法费多项选择题1.以下属于成本计划编制依据有（ABCE）。A.协议文件B.设计文件C.相关定额D.工程变更E.价格信息1.编制项目成本计划就是编制项目成本报表。（错误）

正确

错误单项选择题1.施工成本计划管理机构通常由（A）担任组长。A项目经理B商务经理C项目总工D项目部预算员多项选择题1.针对协议清单中亏损项，能够采取以下方法（ABCDE）。A.经过变更降低工程量B.重新认价，扭亏为盈C.增加施工范围，增加工程量D.优化施工方案，降低成本E.经过招标，压低分包单位价格1.工程实施过程中，全部工程变更都必须有监理人公布变更指示承包人才能执行。(正确)

正确

错误单项选择题1.依照工程量清单计价规范（），某分项工程实际工程量为清单工程量112%，以下说法正确是（A）。A该分项工程按协议约定单价结算B该分项工程结算单价需重新认定C该分项工程超出工程量清单部分需要重新认定单价D该分项工程按工程量清单工程量结算多项选择题1.以下关于变更权说法正确有（AC）。A.发包人能够提出变更B.监理人有变更决议权C.监理人能够提出变更D.承包人没有变更提议权E.承包人有变更反对权1.依照清单计价规范（），假如某分项工程发生变更后，其工程量增减在协议约定幅度范围以内，其单价一定不需要调整。(错误)

正确

错误单项选择题1.某项目在实际施工过程中，因为地质环境等问题，发觉原设计中50mm厚聚苯乙烯泡沫塑料板不能够满足质量要求，为了愈加好地保质保量，建设单位向施工单位出具了设计变更，聚苯乙烯泡沫塑料板厚度由50mm变更为70mm，其余做法不变。此项变更适适用于变更项目估价（C）。A适用标准B类似标准C新综合单价标准D以上都能够多项选择题1.依照清单计价规范（），在确定工程变更项目单价时，以下属于在已标价工程量清单中有类似于变更工程项目标有（ACD）。A.变更项目综合单价组价内容没有改变