新版建筑施工合同示例

第页共页新版建筑施工合同示例建筑施工合同本建筑施工合同（以下简称“合同”）由甲方（建筑业主）和乙方（建筑施工单位）共同订立，双方在平等、自愿、互利的基础上，根据相关法律和规定，达成以下约定：第一条合同及附件1.1本合同包括以下附件：（1）合同正文：本合同双方的具体约定和责任；（2）工程量清单：详细列出工程项目的工程量、数量、单价等；（3）工程图纸和设计文件：具体描述工程项目的设计和施工要求；（4）补充协议：由双方就具体事项达成一致的补充约定。第二条工程范围2.1甲方依据合同附件的工程量清单、工程图纸和设计文件，委托乙方进行以下工程项目的施工：（具体列举工程项目）2.2甲方应向乙方提供工程项目的详细要求，并保证提供的图纸和设计文件真实、准确、完整。第三条工期3.1工程项目的工期为（具体列出工期），自合同签订之日起计算。3.2若由于甲方的原因导致工期延长，乙方有权要求相应的费用调整。第四条施工进度和质量要求4.1乙方应按照工程设计要求和相关规范，完成工程项目，保证施工质量符合国家标准。4.2乙方应制定详细的工程计划并及时向甲方报备；乙方应在合同规定的工期内按照计划进行施工。4.3甲方有权监督、检查乙方的施工进度和质量，并提出合理的要求和意见。4.4若乙方未按合同约定的工期完成工程项目，甲方有权根据具体情况要求乙方补偿相应的损失。第五条费用和支付方式5.1工程项目的总报价为（具体金额），甲方应按照以下方式支付费用给乙方：（1）预付款：合同签订后，甲方应预付乙方总合同价款的50%作为预付款；（2）进度款：甲方按照工程进度向乙方支付相应的款项；（3）最终结算款：工程项目完成后，甲方应按照最后竣工验收结果向乙方支付尚未支付的余款。5.2乙方应按合同约定的进度向甲方开具发票，并提供相应的收据和证明文件。第六条双方权利和义务6.1甲方的权利和义务：（1）向乙方提供施工所需的土地、空间和必要的设备及材料；（2）按时支付乙方的费用，如有延期支付，需向乙方支付滞纳金；（3）提供详细的工程要求，并对工程进度和质量进行监督和检查。6.2乙方的权利和义务：（1）按照合同约定的工期和质量要求进行施工；（2）认真履行合同义务，确保工程质量；（3）按时向甲方提供进展报告和付款申请；（4）接受甲方的监督和检查，并按要求进行相应的改进。第七条合同的解除和违约责任7.1若因不可抗力或其他不可预见的原因导致合同无法履行，双方应友好协商解决。7.2甲方有权随时解除合同，在解除合同时应向乙方支付相应的违约金。7.3若乙方违反合同约定的工期或质量要求，甲方有权要求乙方进行改进，如乙方仍未能改进，则甲方有权解除合同并向乙方支付相应的违约金。第八条争议解决8.1本合同履行过程中产生的争议，双方应友好协商解决。8.2如协商不能解决，争议应提交给合同签订地所在的人民法院处理。第九条合同的变更和补充9.1本合同的修改和补充，应经双方协商一致，并以书面形式进行。第十条合同生效和终止10.1本合同自双方代表签字或盖章之日起生效。10.2合同期满或完成工程项目后，本合同自动终止。10.3本合同终止后，双方应及时进行工程结算，并解决相应的负责和权益问题。甲方（建筑业主）：________