施工合同书样例文件

施工合同书样例文件甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行施工的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：________________2.工程地点：________________3.工程内容：________________4.工程面积：________________5.工程期限：____年____月____日至____年____月____日二、工程质量1.乙方应按照国家相关标准和设计文件要求进行施工，确保工程质量符合规定。2.乙方应提供施工材料、设备的质量证明文件，并保证其质量符合国家相关标准。3.工程竣工后，乙方应提供完整的竣工资料，包括施工图纸、施工记录、验收报告等。三、工程价款1.工程价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。2.付款方式：乙方按照工程进度提交工程量清单和付款申请，甲方审核确认后支付相应款项。四、工期延误1.乙方应按照约定的工程期限完成施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任。2.如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应责任，并赔偿乙方因此产生的损失。五、工程变更1.如甲方要求变更工程设计，应提前通知乙方，并承担因变更产生的费用。2.如乙方提出合理化建议，经甲方同意后实施，甲方应给予乙方相应奖励。六、违约责任1.任何一方违反合同约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。2.如乙方未能按照约定质量完成工程，甲方有权要求乙方返工或采取其他补救措施，并追究乙方的违约责任。七、争议解决1.本合同在履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工结算完毕之日终止。甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________签订日期：________________请注意，以上合同文档仅为样例，具体合同内容应根据实际情况进行调整和补充。在签订正式合同前，请务必咨询专业律师意见，以确保合同的合法性和有效性。2024带目录带附件详细版-施工合同书样例文件目录一、合同双方基本信息二、工程概况三、工程质量四、工程价款五、工期延误六、工程变更七、违约责任八、争议解决九、其他约定十、附件一、合同双方基本信息甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________二、工程概况1.工程名称：________________2.工程地点：________________3.工程内容：________________4.工程面积：________________5.工程期限：____年____月____日至____年____月____日三、工程质量1.乙方应按照国家相关标准和设计文件要求进行施工，确保工程质量符合规定。2.乙方应提供施工材料、设备的质量证明文件，并保证其质量符合国家相关标准。3.工程竣工后，乙方应提供完整的竣工资料，包括施工图纸、施工记录、验收报告等。四、工程价款1.工程价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。2.付款方式：乙方按照工程进度提交工程量清单和付款申请，甲方审核确认后支付相应款项。五、工期延误1.乙方应按照约定的工程期限完成施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任。2.如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应责任，并赔偿乙方因此产生的损失。六、工程变更1.如甲方要求变更工程设计，应提前通知乙方，并承担因变更产生的费用。2.如乙方提出合理化建议，经甲方同意后实施，甲方应给予乙方相应奖励。七、违约责任1.任何一方违反合同约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。2.如乙方未能按照约定质量完成工程，甲方有权要求乙方返工或采取其他补救措施，并追究乙方的违约责任。八、争议解决1.本合同在履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工结算完毕之日终止。甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________签订日期：________________十、附件1.工程设计文件2.工程量清单3.付款申请表4.工程验收报告请注意，以上合同文档仅为样例，具体合同内容应根据实际情况进行调整和补充。在签订正式合同前，请务必咨询专业律师意见，以确保合同的合法性和有效性。附件列表：1.工程设计文件2.工程量清单3.付款申请表4.工程验收报告法律名词及解释：1.合同法：《中华人民共和国合同法》是调整平等主体之间因合同产生的财产性民事权利义务关系的法律规范的总称。2.违约责任：指合同当事人违反合同义务所应承担的民事责任。3.争议解决：指合同当事人在合同履行过程中发生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。4.工程竣工：指工程按照合同约定完成全部施工内容，并经甲方验收合格。实际执行过程中可能遇到的问题及注意事项：1.工期延误：可能导致工程延期，增加甲方成本。解决办法：乙方应严格按照合同约定的工程期限完成施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任。2.工程质量不符合要求：可能导致甲方要求返工或采取其他补救措施。解决办法：乙方应按照国家相关标准和设计文件要求进行施工，确保工程质量符合规定。3.工程变更：可能导致工程价款和工期发生变化。解决办法：如甲方要求变更工程设计，应提前通知乙方，并承担因变更产生的费用。如乙方提出合理化建议，经甲方同意后实施，甲方应给予乙方相应奖励。4.付款问题：可能导致乙方资金周转困难。解决办法：乙方按照工程进度提交工程量清单和付款申请，甲方审核确认后支付相应款项。适用场景：本合同适用于以下场景：1.甲方委托乙方进行房屋建筑、装修、维修等工程施工。2.甲方委