水电站施工合同范本

PAGEPAGE1水电站施工合同范本合同编号：_______甲方（发包方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就水电站施工项目达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：_______水电站施工项目1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程内容：包括但不限于土建、安装、调试、试运行等（具体以施工图纸和工程量清单为准）。二、合同工期2.1工程总工期为_______个月，自合同签订之日起计算。2.2如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应协商解决，并相应调整工期。三、合同价款及支付方式3.1工程总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。3.2付款方式：a)合同签订后_______日内，甲方向乙方支付合同总价款的_______%作为预付款；b)工程进度达到_______%时，甲方向乙方支付合同总价款的_______%；c)工程竣工验收合格后_______日内，甲方向乙方支付合同总价款的_______%；d)剩余_______%的款项作为质量保证金，待工程保修期满且无质量问题后支付。四、工程质量及验收4.1乙方应按照国家相关标准和设计要求进行施工，确保工程质量。4.2工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，并配合甲方进行工程验收。4.3验收合格后，双方签订工程验收证书。五、工程保修5.1乙方对施工范围内的工程保修期为_______年，自工程竣工验收合格之日起计算。5.2在保修期内，如发生非人为原因的质量问题，乙方应在接到甲方通知后_______日内进行维修，费用由乙方承担。六、违约责任6.1任何一方违反合同约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。6.2甲方未按约定支付合同价款，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款金额的_______%作为违约金。6.3乙方未按约定工期完成工程，每逾期一日，应向甲方支付逾期完工金额的_______%作为违约金。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向工程所在地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（发包方）：_______乙方（承包方）：_______签订日期：_______年_______月_______日以上内容仅供参考，具体合同内容请根据实际情况进行调整。在签订合同前，请务必咨询专业律师意见，以确保合同的合法性和有效性。2024带目录带附件详细版-水电站施工合同范本目录一、合同双方二、工程概况三、合同工期四、合同价款及支付方式五、工程质量及验收六、工程保修七、违约责任八、争议解决九、其他约定十、附件一、合同双方甲方（发包方）：_______乙方（承包方）：_______二、工程概况1.工程名称：_______水电站施工项目2.工程地点：_______3.工程规模：_______4.工程内容：包括但不限于土建、安装、调试、试运行等（具体以施工图纸和工程量清单为准）。三、合同工期1.工程总工期为_______个月，自合同签订之日起计算。2.如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应协商解决，并相应调整工期。四、合同价款及支付方式1.工程总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。2.付款方式：a)合同签订后_______日内，甲方向乙方支付合同总价款的_______%作为预付款；b)工程进度达到_______%时，甲方向乙方支付合同总价款的_______%；c)工程竣工验收合格后_______日内，甲方向乙方支付合同总价款的_______%；d)剩余_______%的款项作为质量保证金，待工程保修期满且无质量问题后支付。五、工程质量及验收1.乙方应按照国家相关标准和设计要求进行施工，确保工程质量。2.工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，并配合甲方进行工程验收。3.验收合格后，双方签订工程验收证书。六、工程保修1.乙方对施工范围内的工程保修期为_______年，自工程竣工验收合格之日起计算。2.在保修期内，如发生非人为原因的质量问题，乙方应在接到甲方通知后_______日内进行维修，费用由乙方承担。七、违约责任1.任何一方违反合同约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。2.甲方未按约定支付合同价款，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款金额的_______%作为违约金。3.乙方未按约定工期完成工程，每逾期一日，应向甲方支付逾期完工金额的_______%作为违约金。八、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向工程所在地的人民法院提起诉讼。九、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字盖章之日起生效。十、附件（附件内容根据实际情况进行添加）甲方（发包方）：_______乙方（承包方）：_______签订日期：_______年_______月_______日以上内容仅供参考，具体合同内容请根据实际情况进行调整。在签订合同前，请务必咨询专业律师意见，以确保合同的合法性和有效性。附件列表：1.施工图纸2.工程量清单3.工程质量标准和要求4.工程验收证书5.付款计划表6.工程变更单7.工程保修书违约行为罗列及认定：1.甲方未按约定支付合同价款：甲方未按合同约定的付款方式和时间支付合同价款，经乙方催告后仍未支付的，视为甲方违约。2.乙方未按约定工期完成工程：乙方未按合同约定的工期完成工程，经甲方催告后仍未完成的，视为乙方违约。3.乙方施工质量不符合约定：乙方施工质量不符合国家相关标准和设计要求，经甲方提出质量问题后，乙方未在约定时间内修复或未达到修复要求的，视为乙方违约。法律名词及解释：1.合同法：指中华人民共和国合同法，是调整合同关系的法律规范。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。3.违约金：指当事人一方违反合同约定，应当向另一方支付的一定金额的违约赔偿金。4.质量保证金：指为保证工程质量，由承包方在合同价款中预留的一部分款项，待工程保修期满且无质量问题后支付。5.争议解决：指合同纠纷的解决方式，包括友好协商、调解、仲裁、诉讼等。实际执行过程中可能遇到的问题及注意事项：1.工期延误：在施工过程中可能会遇到各种原因导致工期延误，如设计变更、材料供应不及时等。双方应提前做好风险预测，并明确工期延误的责任和解决方法。2.质量问题：乙方在施工过程中应严格按照国家相关标准和设计要求进行施工，甲方应加强监督和验收，确保工程质量。3.合同价款支付：甲方应按照合同约定的付款方式和时间进行支付，乙方应按照实际工程进度和合同约定提交付款申请。4.工程变更：在施工过程中可能会