剧院舞台水磨石安装合同

第一篇范文：合同编号：__________合同各方：甲方（以下简称“委托方”）：全称：____________________地质：____________________法定代表人/授权代表：____________________乙方（以下简称“承包方”）：全称：____________________地质：____________________法定代表人/授权代表：____________________鉴于委托方为剧院舞台水磨石安装项目的业主，承包方为专业从事该类工程的施工单位，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、工程概述1.1工程名称：剧院舞台水磨石安装工程1.2工程地点：____________________1.3工程范围：包括但不限于剧院舞台水磨石的设计、供应、安装、验收及售后服务等。二、合同价格2.1合同总价：人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。2.2合同价格包括但不限于：设计费、材料费、人工费、运输费、安装费、管理费、利润、税金等。2.3除非双方另有约定，合同价格不做调整。三、付款条件3.1预付款：合同签署后七个工作日内，委托方向承包方支付合同总价款的10%作为预付款。3.2进度款：工程进度达到____________________时，委托方向承包方支付合同总价款的30%作为进度款。3.3验收款：工程验收合格后七个工作日内，委托方向承包方支付合同总价款的30%作为验收款。3.4质保金：工程验收合格后七个工作日内，委托方向承包方支付合同总价款的30%作为质保金，质保期结束后七个工作日内无息退还。四、工期4.1工期：自合同生效之日起计算，总工期为____________________天。4.2工期延误：因不可抗力等非承包方原因导致的工期延误，工期相应顺延；因承包方原因导致的工期延误，承包方应向委托方支付违约金，违约金计算方式为：____________________。五、质量保证5.1质量标准：工程质量符合国家及行业相关标准、规范的要求。5.2质保期：自工程验收合格之日起计算，质保期为____________________年。5.3质量问题处理：在质保期内，如出现质量问题，承包方应在接到委托方通知后立即无条件返修，直至达到质量标准。六、违约责任6.1违约责任：任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金计算方式为：____________________。七、争议解决7.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。附件：附件1：剧院舞台水磨石安装工程图纸附件2：剧院舞台水磨石安装工程材料清单附件3：剧院舞台水磨石安装工程质量标准及验收规范甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________签订日期：____________________第二篇范文：第三方主体甲方权益主导合同编号：__________合同各方：甲方（以下简称“业主”）：全称：____________________地质：____________________法定代表人/授权代表：____________________乙方（以下简称“承包方”）：全称：____________________地质：____________________法定代表人/授权代表：____________________第三方（以下简称“监理方”）：全称：____________________地质：____________________法定代表人/授权代表：____________________鉴于业主为剧院舞台水磨石安装项目的所有者，承包方为专业从事该类工程的施工单位，监理方为独立第三方，负责监督工程质量和进度，保障业主权益，三方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、工程概述1.1工程名称：剧院舞台水磨石安装工程1.2工程地点：____________________1.3工程范围：包括但不限于剧院舞台水磨石的设计、供应、安装、验收及售后服务等。二、合同价格2.1合同总价：人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。2.2合同价格包括但不限于：设计费、材料费、人工费、运输费、安装费、管理费、利润、税金等。2.3除非三方另有约定，合同价格不做调整。三、付款条件3.1预付款：合同签署后七个工作日内，业主向承包方支付合同总价款的10%作为预付款。3.2进度款：监理方确认工程进度达到____________________时，业主向承包方支付合同总价款的30%作为进度款。3.3验收款：监理方确认工程验收合格后七个工作日内，业主向承包方支付合同总价款的30%作为验收款。3.4质保金：监理方确认工程验收合格后七个工作日内，业主向承包方支付合同总价款的30%作为质保金，质保期结束后七个工作日内无息退还。四、工期4.1工期：自合同生效之日起计算，总工期为____________________天。4.2工期延误：因不可抗力等非承包方原因导致的工期延误，工期相应顺延；因承包方原因导致的工期延误，承包方应向业主支付违约金，违约金计算方式为：____________________。五、质量保证5.1质量标准：工程质量符合国家及行业相关标准、规范的要求。5.2质保期：自工程验收合格之日起计算，质保期为____________________年。5.3质量问题处理：在质保期内，如出现质量问题，承包方应在接到业主通知后立即无条件返修，直至达到质量标准。六、违约责任6.1违约责任：任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成其他方损失的，应承担违约责任，向受损方支付违约金，违约金计算方式为：____________________。七、监理方的职责和权利7.1监理方负责监督工程质量和进度，保障业主权益。7.2监理方有权对工程进度、质量、安全等问题提出整改意见，承包方应予以执行。7.3监理方有权对承包方的施工方案、材料等进行审查，确保符合相关标准。7.4监理方有权对工程款支付进行审核，确保款项支付合理。八、业主的权利8.1业主有权要求承包方按照合同约定完成工程，并有权对工程进度、质量进行监督。8.2业主有权要求监理方对工程进行监督，并提出整改意见。8.3业主有权对承包方的施工方案、材料等进行审查，确保符合相关标准。8.4业主有权对工程款支付进行审核，确保款项支付合理。九、争议解决9.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他约定10.1本合同自三方签字（或盖章）之日起生效，合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。10.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。附件：附件1：剧院舞台水磨石安装工程图纸附件2：剧院舞台水磨石安装工程材料清单附件3：剧院舞台水磨石安装工程质量标准及验收规范甲方（业主）：____________________乙方（承包方）：____________________丙方（监理方）：____________________签订日期：____________________总结第三方介入的意义和目的：本合同的第三方介入，即监理方的引入，旨在保障业主的权益，确保工程质量和进度符合相关标准。监理方的独立性和第三篇范文：第三方主体乙方权益主导合同编号：__________合同各方：甲方（以下简称“委托方”）：全称：____________________地质：____________________法定代表人/授权代表：____________________乙方（以下简称“设计方”）：全称：____________________地质：____________________法定代表人/授权代表：____________________第三方（以下简称“监理方”）：全称：____________________地质：____________________法定代表人/授权代表：____________________鉴于委托方为剧院舞台水磨石设计项目的业主，设计方为专业从事该类设计的单位，监理方为独立第三方，负责监督设计质量和进度，保障设计方权益，三方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、设计概述1.1设计名称：剧院舞台水磨石设计项目1.2设计地点：____________________1.3设计范围：包括但不限于剧院舞台水磨石的设计、图纸绘制、技术指导、验收及售后服务等。二、合同价格2.1合同总价：人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。2.2合同价格包括但不限于：设计费、图纸绘制费、技术指导费、验收费、售后服务费等。2.3除非三方另有约定，合同价格不做调整。三、付款条件3.1预付款：合同签署后七个工作日内，委托方向设计方支付合同总价款的10%作为预付款。3.2进度款：监理方确认设计进度达到____________________时，委托方向设计方支付合同总价款的30%作为进度款。3.3验收款：监理方确认设计验收合格后七个工作日内，委托方向设计方支付合同总价款的30%作为验收款。3.4质保金：监理方确认设计验收合格后七个工作日内，委托方向设计方支付合同总价款的30%作为质保金，质保期结束后七个工作日内无息退还。四、设计期限4.1设计期限：自合同生效之日起计算，总设计期限为____________________天。4.2设计期限延误：因不可抗力等非设计方原因导致的期限延误，期限相应顺延；因设计方原因导致的期限延误，设计方应向委托方支付违约金，违约金计算方式为：____________________。五、质量保证5.1质量标准：设计质量符合国家及行业相关标准、规范的要求。5.2质保期：自设计验收合格之日起计算，质保期为____________________年。5.3质量问题处理：在质保期内，如出现质量问题，设计方应在接到委托方通知后立即无条件返修，直至达到质量标准。六、违约责任6.1违约责任：任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成其他方损失的，应承担违约责任，向受损方支付违约金，违约金计算方式为：____________________。七、监理方的职责和权利7.1监理方负责监督设计质量和进度，保障设计方权益。7.2监理方有权对设计进度、质量、安全等问题提出整改意见，设计方应予以执行。7.3监理方有权对设计方的设计方案、图纸等进行审查，确保符合相关标准。7.4监理方有权对设计款支付进行审核，确保款项支付合理。八、设计方的权利8.1设计方有权要求委托方按照合同约定提供设计所需资料，并有权对设计进度、质量进行监督。8.2设计方有权要求监理方对设计进行监督，并提出整改意见。8.3设计方有权对委托方提供的资料进行审查，确保符合相关标准。8.4设计方有权对设计款支付进行审核，确保款项支付合理。九、争议解决9.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他约定10.1本合同自三方签字（或盖章）之日起生效，合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。10.2本合