2024室外工程施工合同(完整版)(版)

2024年室外工程施工合同(完整版)(版)-PAGE2024年室外工程施工合同(完整版)(版)-PAGE室外工程施工合同(完整版)(版)合同编号：__________第一章：合同双方1.1定义1.2业主权利与义务1.2.1业主应按照本合同约定向承包商提供施工场地，并确保场地符合施工要求。1.2.2业主应负责办理与工程相关的政府审批手续，并承担相应费用。1.2.3业主应按照本合同约定向承包商支付工程款项。1.3承包商权利与义务1.3.1承包商应按照本合同约定进行施工，并确保工程质量达到约定标准。1.3.2承包商应按照本合同约定向业主提供施工所需材料、设备和技术人员。1.3.3承包商应按照本合同约定承担施工过程中的安全责任。第二章：工程范围与施工内容2.1工程范围本工程范围包括但不限于室外场地平整、绿化、道路铺设、景观小品等施工内容。2.2施工内容2.2.1承包商应按照本合同约定完成室外工程施工图纸范围内的全部施工内容。2.2.2承包商应按照本合同约定对施工过程中产生的废弃物进行清理，并承担相应费用。第三章：工期与进度3.1工期本工程总工期为____个月，自合同签订之日起计算。3.2进度计划3.2.1承包商应在合同签订后____个工作日内向业主提交施工进度计划。3.2.2业主应对承包商提交的施工进度计划进行审核，并在____个工作日内给予答复。第四章：工程质量与验收4.1工程质量4.1.1承包商应按照国家相关标准和行业标准进行施工，确保工程质量达到约定标准。4.1.2业主有权对施工过程中的工程质量进行监督和检查，承包商应予以配合。4.2验收4.2.1工程完成后，承包商应向业主提交竣工验收申请，并提供相关验收资料。4.2.2业主应在收到竣工验收申请后____个工作日内组织验收，并在验收合格后出具验收合格证明。第五章：合同价款与支付5.1合同价款本工程合同价款为人民币____元（大写：____元整），合同价款包括但不限于施工劳务、材料、设备、技术、管理、税金等费用。5.2支付方式5.2.1业主应按照本合同约定向承包商支付工程款项，支付方式为银行转账。5.2.2业主应在验收合格后____个工作日内向承包商支付合同价款的____%。5.2.3业主应在剩余工程款中预留质量保证金，质量保证金为合同价款的____%，待工程保修期满后无质量问题予以退还。第六章：工程变更与调整6.1工程变更6.1.1在施工过程中，业主有权根据实际需要对工程范围、设计、施工内容等进行变更。6.1.2业主应就工程变更事项与承包商进行充分沟通，并签订书面变更协议。6.1.3承包商应按照变更协议进行施工，并承担因工程变更导致的施工费用增加。6.2工程调整6.2.1在施工过程中，如遇特殊情况导致工程进度、质量、安全等方面受到影响，双方应协商进行调整。6.2.2双方应签订书面调整协议，明确调整内容、期限及费用等事项。6.2.3承包商应按照调整协议完成施工，并承担因调整导致的施工费用增加。第七章：施工安全与环境保护7.1施工安全7.1.1承包商应建立健全施工安全管理制度，加强对施工人员的安全教育和培训。7.1.2承包商应严格按照国家相关标准和行业标准进行施工，确保施工安全。7.1.3业主有权对施工过程中的安全情况进行监督和检查，承包商应予以配合。7.2环境保护7.2.1承包商应按照国家相关法律法规和标准要求，采取措施保护施工现场环境。7.2.2承包商应妥善处理施工过程中产生的废弃物，防止环境污染。7.2.3业主有权对施工现场环境保护情况进行监督和检查，承包商应予以配合。第八章：工程保修与维护8.1工程保修8.1.1承包商应按照国家相关法律法规和标准要求，对工程进行保修。8.1.2工程保修期限自验收合格之日起计算，具体期限根据工程性质和合同约定确定。8.1.3在保修期内，如工程出现质量问题，承包商应免费进行维修。8.2工程维护8.2.1业主应按照国家相关法律法规和标准要求，对工程进行日常维护。8.2.2业主应确保工程设施正常使用，避免因使用不当导致质量问题。8.2.3在维护过程中，如需承包商提供技术支持，双方应签订书面技术服务协议。第九章：违约责任与争议解决9.1违约责任9.1.1双方应严格按照本合同约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。9.1.2因承包商原因导致工程延期、质量不达标等情况，承包商应承担违约责任，并赔偿业主因此造成的损失。9.1.3因业主原因导致工程延期、款项支付不及时等情况，业主应承担违约责任，并赔偿承包商因此造成的损失。9.2争议解决9.2.1在合同履行过程中，如双方发生争议，应通过友好协商解决。9.2.2如协商无果，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2.3在争议解决期间，双方应继续履行合同，不得以争议为由拒绝履行合同义务。第十章：合同解除与终止10.1合同解除10.1.1在合同履行过程中，如遇不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行，双方均有权解除合同。10.1.2解除合同的一方应书面通知对方，并说明解除合同的原因。10.1.3合同解除后，双方应根据合同履行情况和合同约定，办理合同清算手续。10.2合同终止10.2.1合同履行完毕，双方权利义务履行完毕，合同自然终止。10.2.2在合同终止后，双方仍应按照合同约定履行保修、维护等后续义务。10.2.3合同终止后，双方应办理合同清算手续，并及时退还质量保证金。第十一章：知识产权与保密11.1知识产权11.1.1除非双方另有约定，承包商对其为履行本合同所提供的所有设计、计划、图纸、建议、技术资料等享有知识产权。11.1.2业主对承包商提供的上述资料，未经承包商书面同意，不得以任何形式向第三方泄露、复制、传播或许可使用。11.1.3业主在承包商履行合同过程中所提供的场地、设施、资料等，承包商应予以保密，未经业主书面同意，不得向第三方泄露、复制、传播或许可使用。11.2保密11.2.1双方在履行合同过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、财务信息等，应予以保密。11.2.2除非法律、法规另有规定或双方另有约定，否则，任何一方不得在合同履行完毕后继续使用或披露上述保密信息。第十二章：保险12.1承包商应按照国家相关法律法规和合同约定，办理施工期间所需的保险，包括但不限于建筑工程一切险、第三方责任险等。12.2业主应按照国家相关法律法规和合同约定，办理工程保修期内的保险，包括但不限于工程质量保修险等。12.3保险费用应由合同当事人按照约定承担。第十三章：适用法律与争议解决13.1本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决等，均适用的法律。13.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十四章：合同的修改与补充14.1双方同意，本合同的修改和补充必须采用书面形式，并由双方代表签字后生效。14.2本合同的修改和补充文件与本合同具有同等法律效力。第十五章：合同的转让