（必练）一级造价师《建设工程造价管理》备考题库宝典（核心题版）

PAGEPAGE1（必练）一级造价师《建设工程造价管理》备考题库宝典（核心题版）一、单选题1.工程项目承包模式中，建设单位组织协调工作量小，但风险较大的是（）。A、总分包模式B、合作体承包模式C、平行承包模式D、联合体承包模式答案：B解析：本题考查的是工程项目发承包模式。总分包模式：建设单位组织管理和协调工作量小，可承担较少风险；平行承包模式：组织管理和协调工作量大；联合体承包模式：组织协调工作量小，有利于工程造价和建设工期的控制；合作体承包模式：建设单位组织协调工作量小，但风险较大。2.下列关于建设工程合同的表述中，错误的是（）。A、建设工程合同可以采用书面形式或口头形式B、订立建设工程合同时，受要约人是招标人C、建设工程合同的订立，要经过要约和承诺两个阶段D、建设工程合同是一种诺成合同，也是一种双务合同答案：B解析：题考查的是合同法。当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式。书面合同是实践中广泛采用的一种合同形式。建设工程合同应当采用书面形式。3.在下列评价方法中，属于互斥型投资方案经济效果动态评价方法的是（）。A、增量投资回收期法B、增量投资内部收益率法C、综合总费用法D、年折算费用法答案：B解析：教材页码：P189~1924.(2012年)某项目总投资为2000万元，其中债务资金为500万元，项目运营期内年平均净利润为200万元，年平均息税为20万元，则该项目的总投资收益率为()A、10.0%B、11.0%C、13.3%D、14.7%答案：B解析：总投资收益率是衡量项目盈利能力的重要指标，它是指项目总投资收益与总投资的比率。根据题目中的数据，年平均净利润为200万元，年平均息税为20万元，总投资为2000万元（其中债务资金为500万元）。因此，总投资收益率为（200+20）/（2000-500）*100%≈11%。因此，答案为B。5.施工招标过程在组建招标组织之前需要完成的工作是（）。A、申请审批、核准招标B、策划招标方案C、发布招标公告D、编制资格预审文件答案：A解析：6.工程造价计算过程包含了分部分项工程造价、单位工程造价、单项工程造价和建设项目总造价，体现了计价的（）特征。A、单件性B、多次性C、组合性D、依据复杂性答案：C解析：工程计价的特征工程造价的计算与建设项目的组合性有关。一个建设项目是一个工程综合体，可按单项工程、单位工程、分部工程、分项工程等不同层次分解为许多有内在联系的组成部分。7.项目组织形式中，（）是项目经理直接进行单线垂直领导，决策迅速，运用于中小型项目。A、直线制B、矩阵式C、职能制D、事业部制答案：A解析：本题考查的是工程项目管理组织机构形式。直线制是一种最简单的组织机构形式。在这种组织机构中，各种职位均按直线垂直排列，项目经理直接进行单线垂直领导。8.(2018年)关于中华人民共和国境内用人单位投保工伤保险的说法，正确的是（）。A、需为本单位全部职工缴纳工伤保险费B、只需为与本单位订有书面劳动合同的职工投保C、只需为本单位的长期用工缴纳工伤保险费D、可以只为本单位危险作业岗位人员投保答案：A解析：工伤保险的投保人是中华人民共和国境内的用人单位，而被保险人则是用人单位的全部职工或者雇工。在这里应特别注意的是，无论劳动者与用人单位是否订立书面劳动合同还是未签订劳动合同，劳动者的用工形式无论是长期工、季节工、临时工，只要形成了劳动关系或事实上形成了劳动关系的职工，均享有工伤保险待遇的权利。9.某企业发行普通股正常市价为20元，估计年增长率为10%，第一年预计发放股利1元，筹资费用率为股票市价的12%，则新发行普通股的成本率为（）。A、11.36%B、13.33%C、15.56%D、15.68%答案：D解析：本题考查的是资金成本与资本结构。1/[20×（1-12%）]+10%=15.68%。10.下列不属于工程项目建设总进度计划的表格是（）。A、工程项目一览表B、投资计划年度分配表C、工程项目进度平衡表D、年度计划项目表答案：D解析：本题考查的是工程项目计划体系。工程项目建设总进度计划的表格部分包括工程项目一览表、工程项目总进度计划、投资计划年度分配表和工程项目进度平衡表。11.某项目现金流量见表4-4，则该项目的净现值和动态回收期分别为（）。A、1593.95万元和4.53年B、1593.95万元和5.17年C、3750万元和4.53年D、3750万元和5.17年答案：B解析：-909-991.2＋600.8＋614.7＋589.95＋564＋564.3＋560.4＝1593.95再来看动态投资回收期：第3年累计：-909-991.2＋600.8=-1299.4第4年累计：-909-991.2＋600.8＋614.7=-684.7第5年累计：-909-991.2＋600.8＋614.7＋589.95=-94.75第6年累计：-909-991.2＋600.8＋614.7＋589.95＋564=469.25所以动态投资回收期是：5+94.75/564=5.1712.下列引起投资偏差的原因中，属于业主原因的是（）。A、结构变更B、地基因素C、进度安排不当D、投资规划不当答案：D解析：在引起投资偏差的原因中，业主原因主要包括投资规划不当；组织不落实；建设手续不健全；未及时付款；协调不佳；其他。13.（2013年考题）下列财务费用中，在投资方案效果分析中通常只考虑（）。A、汇兑损失B、汇兑收益C、相关手续费D、利息支出答案：D解析：利息支出是指按照会计法规，企业为筹集所需资金而发生的费用称为借款费用，又称财务费用，包括利息支出（减利息收入）、汇兑损失（减汇兑收益）以及相关的手续费等。在投资方案的经济效果分析中，通常只考虑利息支出。14.下列融资成本中，属于资金使用成本的是（）A、发行手续费B、担保费C、资信评估费D、债劵利息答案：D解析：资金使用成本是指企业为筹集和使用资金而付出的代价，通常以利息、股息等固定费用形式体现。选项D中的债劵利息是固定支付的费用，属于资金使用成本。而选项A、B、C则是与发行、担保、评估等筹资过程相关的费用，不属于资金使用成本。15.静态投资包括建筑安装工程费，设备和工器具购置费，工程建设其他费用和（）。A、预备费B、基本预备费C、涨价预备费D、未明确项目准备金答案：B解析：投资是指不考虑物价上涨、建设期贷款利息等影响因素的建设投资。静态投资包括：建筑安装工程费、设备和工器具购置费、工程建设其他费、基本预备费，以及因工程量误差而引起的工程造价增减值等。16.(2009年)下列成本分析方法中，主要用来确定目标成本、实际成本和降低成本的比例关系，从而为寻求降低成本的途径指明方向的是()。A、构成比率法B、相关比率法C、因素分析法D、差额计算法答案：A解析：②构成比率法。又称比重分析法或结构对比分析法，是通过计算某技术经济指标中各组成部分占总体比重进行数量分析的方法。通过构成比率，可以考察项目成本的构成情况，将不同时期的成本构成比率相比较，可以观察成本构成的变动情况，同时也可看出量、本、利的比例关系（即目标成本、实际成本和降低成本的比例关系），从而为寻求降低成本的途径指明方向。17.在狭义的项目融资中，贷款银行对所融资项目关注的重点是（）。A、抵押人所提供的抵押物的价值B、项目公司的资信等级C、项目本身可用于还款的现金流量D、项目投资人的实力和信用等级答案：C解析：狭义的项目融资则是指一种有限追索（极端情况下为无追索）的融资活动，是以项目的资产、预期收益、预期现金流量等作为偿还贷款的资金来源18.（）是编制施工总进度计划的前提。A、总体施工准备B、主要施工方法C、施工总平面布置D、总体施工部署答案：D解析：本题考查的是工程项目施工组织设计。总体施工部署是编制施工总进度计划的前提。19.(2011年)某项目有甲、乙、丙、丁4个可行方案，投资额和年经营成本见下表。若基准收益率为10%，采用增量投资收益率比选，最优方案为()方案。A、甲B、乙C、丙D、丁答案：D解析：现设I1、I2分别为甲、乙方案的投资额，C1、C2为甲、乙方案的经营成本。如I1＜I2,C1＞C2，则增量技资收益率R（2-l)为：R（2-1)＝(C1-C2）/(I2-I1)×100%。当得到的增量投资收益率大于基准技资收益率时，则投资额大的方案可行，它表明投资的增量（I2-I1）完全可以由经营成本的节约（C1-C2）来得到补偿。反之，投资额小的方案为优选方案。所以本题①甲乙两个方案投资额相同，但甲的经营成本小于乙的，故甲为优选方案；②R（丙-甲）=(100-100)／(900-800)×100%=0＜10%，故甲为优选方案；③R（丁-甲）=(100-70)／（1000-800）×100%=15%＞10%，故丁为最优方案。20.用于区域经济与宏观经济影响分析的经济结构指标是指（）。A、就业结构指标B、当年值C、就业效果指标D、收益分配效果指标答案：A解析：①经济总量指标。反映项目对国民经济总量的贡献，包括增加值、净产值、纯收入、财政收入等经济指标；总量指标可使用当年值、净现值总额和折现年值。②经济结构指标。反映项目对经济结构的影响，主要包括三次产业结构、就业结构、影响力系数等指标。③社会与环境指标。主要包括就业效果指标、收益分配效果指标、资源合理利用指标和环境影响效果指标等。为了分析项目对贫困地区经济的贡献，可设置贫困地区收益分配比重指标。21.（）是指在双代号网络计划中，以该节点为开始节点的各项工作的最早开始时间。A、节点最早时间B、节点开始时间C、最早开始时间D、节点最迟时间答案：A解析：本题考查的是网络计划时间参数的计算。节点最早时间是指在双代号网络计划中，以该节点为开始节点的各项工作的最早开始时间。22.关于仲裁的说法，正确的是（）。A、仲裁是诉讼的前置程序B、仲裁裁决在当事人认可后具有法律约束力C、仲裁裁决的强制执行须向人民法院申请D、仲裁协议的效力须由人民法院裁定答案：C解析：本题考查的是合同法。选项A错误，根据我国《仲裁法》，对于合同争议的解决，实行“或裁或审制”。即发生争议的合同当事人双方只能在“仲裁”或者“诉讼”两种方式中选择一种方式解决其合同争议。选项B、D错误，仲裁裁决具有法律约束力。合同当事人应当自觉执行裁决。不执行的，另一方当事人可以申请有管辖权的人民法院强制执行。23.在价值工程活动中，首先将产品的各种部件按成本由高到低排列，然后绘制成本累积分配图，最后将成本累积占总成本70％~80％的部件作为价值工程主要研究对象的方法称为（）A、因素分析法B、强制确定法C、ABC分析法D、百分比分析法答案：C解析：教材页码：P20524.某企业转让房地产，收入总额为1500万元，扣除项目金额380万元，则此次转让房地产应缴纳的土地增值税为（）万元。A、503B、520C、539D、672答案：C解析：本题考核的是土地增殖税的计算，关键是要记住四级超额累进税率。按照规定，土地增值税实行四级超额累进税率：（1）增值额未超过扣除项目金额50%的部分，税率为30%;（2）增值额超过扣除项目金额50%，未超过扣除项目金额100%的部分，税率为40%;（3）增值额超过扣除项目金额100%，未超过扣除项目金额200%的部分，税率为50%;（4）增值额超过扣除项目金额200%的部分，税率为60%。兼营房地产业的施工企业在转让房地产后，凡符合纳税条件的，应按规定向房地产所在地主管税务机关申报缴纳土地增值税。土地增值税按如下公式计算：土地增值额=出售房地产的收入总额-扣除项目金额应纳税额=∑（每级距的土地增值额×适用税率）具体计算过程为：应纳税额=190×30%+190×40%+380×50%+（1500-380-380×200%）×60%=539（万元）。25.申请施工许可证可以不具备的条件是（）。A、需要拆迁的，拆迁进度符合施工要求B、有保证工程质量的具体措施C、建筑材料采购到位D、有满足施工需要的资金安排答案：C解析：本题考查的是建筑法。申请领取施工许可证，应当具备如下条件：1）已办理建筑工程用地批准手续；2）依法应当办理建设工程规划许可证的，已取得规划许可证；3）需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；4）已经确定建筑施工单位；5）有满足施工需要的资金安排，施工图纸及技术资料；6）有保证工程质量和安全的具体措施；26.根据《招标投标法实施条例》，潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间（）日前提出。A、3B、5C、10D、15答案：C解析：标人应当按照资格预审公告、招标公告或者投标邀请书规定的时间、地点发售资格预审文件或者招标文件。资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于5日。招标人发售资格预审文件、招标文件收取的费用应当限于补偿印刷、邮寄的成本支出，不得以营利为目的。如潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出；如对招标文件有异议，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。27.（2020年真题）某公司年初借款1000万，年利率5%，按复利计息。若在10年内等额偿还本息，则每年年末应偿还（）万元。A、129.50B、140.69C、150.00D、162.89答案：A解析：根据等额本息还款法，借款金额、利率和还款期限确定后，每期应偿还的本金和利息总额是固定的。每年偿还的本金和利息总额=借款金额×[1-（1+年利率）^年数÷（1+年利率）^（年数-1）]=1000×[1-（1+5%）^10÷（1+5%）-1]=129.5万元。因此，答案是A。通过这些依据或推理过程，我们可以得到题目答案的依据或推理过程，从而帮助用户更好地理解和掌握相关知识。28.（2016年考题）下列策划内容中，属于工程项目实施策划的是（）。A、项目规划策划B、项目功能策划C、项目定义策划D、项目目标策划答案：D解析：工程项目实施策划包括工程组织策划、工程项目融资策划、工程项目目标策划和工程项目实施过程策划。29.某建设项目递交投标文件的截止时间为2008年3月1日上午9点，某投标人由于交通拥堵于2008年3月1日上午9点5分将投标文件送达，开标当时的正确做法是（）。A、招标人不予受理，该投标文件作为无效标书处理B、经招标办审查批准后，该投标有效，可以进入开标程序C、经其他全部投标人过半数同意，该投标可以进入开标程序D、由评标委员会按废标处理答案：A解析：本题考查的是招标投标法。投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点；在截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。30.根据我国《招标投标法》的规定，自招标文件开始发出之日至投标人提交投标文件截止之日的期限不得短于（）日。A、60B、30C、20D、10答案：C解析：标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间。依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。31.（）是工程项目成本管理的核心内容，也是工程项目成本管理中不确定因素最多、最复杂、最基础的管理内容。A、成本预测B、成本核算C、成本考查D、成本控制答案：D解析：成本控制是工程项目成本管理的核心内容，也是工程项目成本管理中不确定因素最多、最复杂、最基础的管理内容。32.根据我国《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》的要求，项目总经理的职权包括（）。A、聘任或解聘项目高级管理人员B、组织单项工程预验收C、提出项目竣工验收申请报告D、提出项目开工报告答案：B解析：3建设项目董事会的职权有：负责筹措建设资金；审核上报项目初步设计和概算文件；审核上报年度投资计划并落实年度资金；提出项目开工报告；研究解决建设过程中出现的重大问题；负责提出项目竣工验收申请报告；审定偿还债务计划和生产经营方针，并负责按时偿还债务；聘任或解聘项目总经理，并根据项目总经理的提名，聘任或解聘其他高级管理人员。项目总经理的职权包括：组织编制项目初步设计文件，对项目工艺流程、设备选型、建设标准、总图布置提出意见，提交董事会审查；组织工程设计、施工监理、施工队伍和设备材料采购的招标工作，编制和确定招标方案、标底和评标标准，评选和确定投、中标单位。实行国际招标的项目，按现行规定办理；编制并组织实施项目年度投资计划、用款计划、建设进度计划；编制项目财务预、决算；编制并组织实施归还贷款和其他债务计划；组织工程建设实施，负责控制工程投资、工期和质量；在项目建设过程中，在批准的概预算范围内对单项工程的设计进行局部调整（凡引起生产性质、能力、产品品种和标准变化的设计调整以及概算调整，需经董事会决定并报原审批单位批准）；根据董事会授权处理项目实施中的重大紧急事件，并及时向董事会报告；负责生产准备工作和培训有关人员；负责组织项目试生产和单项工程预验收；拟订生产经营计划、企业内部机构设置、劳动定员定额方案及工资福利方案；组织项目后评价，提出项目后评价报告；按时向有关部门报送项目建设、生产信息和统计资料；提请董事会聘任或解聘项目高级管理人员。33.美国建筑师学会（AIA）合同条件体系中的核心是（）。A、财务管理表格B、专用条件C、合同管理表格D、通用条件答案：D解析：本题考查的是发达国家和地区的工程造价管理。美国建筑师学会（AIA）合同条件体系中的核心是“通用条件”。34.（2019年考题）限额设计中，造价控制目标分解的合理步骤是（）。A.投资限额一各专业设计限额一各专业设计人员目标B投资限额一各专业设计人员目标一各专业设计限额C.各专业设计限额一各专业设计人员目标一设计概算D.各专业设计人员目标一各专业设计限额一设计概算A、B、C、D、答案：A解析：本题考查的是限额设计。分解工程造价目标是实行限额设计的一个有效途径和主要方法。首先，将上一阶段确定的投资额分解到建筑、结构、电气、给排水和暖通等设计部门的各个专业。其次，将投资限额再分解到各个单项工程、单位工程、分部工程及分项工程。在目标分解过程中，要对设计方案进行综合分析与评价。最后，将各细化的目标明确到相应设计人员，制订明确的限额设计方案。通过层层目标分解和限额设计,实现对投资限额的有效控制。35.工伤保险基金由（）三部分组成。A、企业缴纳的工伤保险费、工伤保险基金的利息和其他资金B、个人缴纳的工伤保险费、工伤保险基金和其他资金C、个人缴纳的工伤保险费、工伤保险基金的税费和其他资金D、个人缴纳的工伤保险费、工伤保险税费和其他资金答案：A解析：（1）工伤保险基金。工伤保险基金由以下三部分构成：企业缴纳的工伤保险费、工伤保险基金的利息和其他资金。36.在施工合同履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张（），然后要求对方赔偿损失。A、撤销合同，无须通知对方B、撤销合同，但应通知对方C、解除合同，无须通知对方D、解除合同，但应通知对方答案：D解析：本题考查的是合同法。在施工合同履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张解除合同，但应通知对方，然后要求对方赔偿损失。37.（2020年真题）应用BIM技术能够强化工程造价管理的主要原因在于（）。A、BIM可用来构建可视化模型.B、IM可用来模拟施工方案C、BIM可用来检查管线碰撞D、BIM可用来自动算量答案：D解析：P69-74基于BIM的自动算量功能，可使工程量计算工作摆脱人为因素影响，得到更加客观的数据。38.在工程项目财务分析和经济分析中，下列关于工程项目投入和产出物价值计量的说法，正确的是（）。A、经济分析采用影子价格计量，财务分析采用预测的市场交易价格计量B、经济分析采用预测的市场交易价格计量，财务分析采用影子价格计量C、经济分析和财务分析均采用预测的市场交易价格计量D、经济分析和财务分析均采用影子价格计量答案：A解析：财务分析和经济分析中衡量费用和效益的价格尺度不同。项目财务分析关注的是项目的实际货币效果，它根据预测的市场交易价格去计量项目投入和产出物的价值，而项目国民评价关注的是对国民经济的贡献，采用体现资源合理有效配置的影子价格去计量项目投入和产出物的价值。39.（2020年真题）企业发生公益性捐赠支出的，能够在计算企业所得税应纳税所得额中扣除年度利润总额（）以内部分。A、10%B、12%C、15%D、20%答案：B解析：P261-274企业发生的公益性捐赠支出，在年度利润总额12%以内的部分，准予在计算应纳税所得额时扣除。40.根据《招标投标法》，下列关于招标投标的说法，正确的是（）。A、评标委员会成员人数为7人以上单数B、联合体中标的，由联合体牵头单位与招标人签订合同C、评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2／3D、投标人应在递交投标文件的同时提交履约保函答案：C解析：评标委员会成员人数为5人以上单数；联合体中标后，联合体各方应共同与招标人签订合同；投标人应在递交投标文件的同时提交投标保证金。41.根据《工程造价咨询企业管理办法》，乙级工程造价咨询企业中，注册造价工程师应不少于（）人。A、6B、8C、10D、12答案：A解析：本题考查的是工程造价咨询企业资质管理。乙级工程造价咨询企业资质注册造价工程师不少于6人。甲级工程造价咨询企业资质注册造价工程师不少于10人。42.（2017年考题）编制单位工程施工进度计划时,确定工作项目持续时间需要考虑每班工人数量、限定每班工人数量上限的因素是（）。A、工作项目工程量B、最小劳动组合C、人工产量定额D、最小工作面答案：D解析：最小工作面限定了每班安排人数的上限。43.(2015年)根据《建设工程价款结算暂行办法》，对于施工承包单位超交的金额为6000万元的工程竣工结算报告，建设单位的审查时限是()天。A、30B、45C、60D、90答案：C解析：本题考查的是工程价款结算及其审查。5000万以上的审查时限是60天。44.A工作后有紧后工作B、C，它们的持续时间分别为5d、4d和6d；B、C工作最迟完成时间分别为25d和23d，则A工作的最迟开始时间为（）。A、4dB、8dC、12dD、16d答案：C解析：本题考查的是网络计划时间参数的计算。已知LFB=25，则LSB=LFB-DB=25-4=21;已知LFc=23，则LSc=LFc-Dc=23-6=17；则LFA=min{21，17}=17，故LSA=17-5=12。45.（2017年考题）根据《招投标法》，对于依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。A、10B、20C、30D、60答案：B解析：考查招标标中的几个时间期限，常规考点。依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。46.下列计划表中，属于建设单位计划体系中工程项目建设总进度计划的是（）。A、年度计划项目表B、年度建设资金平衡表C、投资计划年度分配表D、年度设备平衡表答案：C解析：程项目建设总进度计划的主要内容包括文字和表格两部分。（2）表格部分。包括工程项目一览表、工程项目总进度计划、投资计划年度分配表和工程项目进度平衡表。47.下列关于CM承包模式的表述，不正确的是（）。A、CM单位以承包商的身份进行施工管理B、CM承包模式采用快速路径法施工C、M单位有代理型和非代理型两种D、代理型CM采用GMP加酬金的合同形式答案：D解析：考查的是工程项目发承包模式。CM承包模式是指由业主委托一家CM单位承担项目管理工作，该CM单位以承包商的身份进行施工管理，并在一定程度上影响工程设计活动，组织快速路径的生产方式，使工程项目实现有条件的“边设计、边施工”。CM承包模式的特点是：1）采用快速路径法施工；2）CM单位有代理型和非代理型两种；3）CM合同采用成本加酬金方式，而非代理型合同则采用保证最大工程费用（GMP）加酬金的合同形式。48.对工程量大、结构复杂的工程施工图预算，要求审查时间短、效果好的审查方法是（）。A、重点抽查法B、分组计算审查法C、对比审查法D、分解对比审查法答案：A解析：教材页码：P312。49.（2020年真题）根据《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》，对于产能过剩行业中的水泥项目，项目资本金占项目总投资的最低比例为（）。A、40%B、35%C、30%D、25%答案：B解析：P227-23050.某工程按全等节拍流水组织施工，共分4道施工工序，3个施工段，估计工期为72天，则其流水节拍应为（）天。A、6B、9C、12D、18答案：C解析：施工过程N=4个，施工段M=3个，工期T=72天。全等节拍流水施工组织中，51.根据我国现行规定，下列关于标底的说法正确的是（）。A、招标项目必须设有标底B、标底应保密，可以在评标结束时公布C、评标时，标底作为参考，接近标底应作为中标的重要条件D、评标时，不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件答案：D解析：招标单位或其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。招标项目设有标底的，标底应保密，并在开标时公布。评标时，标底仅作为参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件。52.根据《标准施工招标文件》，由发包人提供的材料由于发包人原因发生交易地点变更的，发包人应承担的责任是（）。A、由此增加的费用，工期延误B、工期延误，但不考虑费用和利润的增加C、由此增加的费用和合理利润，但不考虑工期延误D、由此增加的费用，工期延误，以及承包商合理利润答案：D解析：发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工程延误，并向承包人支付合理利润。53.（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用条款中，属于发包人义务的是（）A、发出开工通知B、编制施工组织总设计C、组织设计交底D、施工期间照管工程答案：C解析：P144-148发包人在合同履行过程中的一般义务包括:（1）在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。（2）应委托监理人按合同约定的时间向承包人发出开工通知。（3）应按专用合同条款的约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。（4）应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。（5）应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。（6）应按合同约定向承包人及时支付合同价款。（7）应按合同约定及时组织竣工验收。（8）应履行合同约定的其他义务。54.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300--2013，下列工程中，属于分项工程的是（）。A、电气工程B、钢筋工程C、屋面工程D、基础工程答案：B解析：本题考查的是工程项目的组成和分类。钢筋工程属于分项工程，电气工程和屋面工程属于分部工程，基础工程属于子分部工程。55.根据《合同法》的规定，（）时合同成立。A、承诺通知到达要约人B、要约通知发出C、要约通知到达受要约人D、承诺通知发出答案：A解析：诺通知到达要约人时生效；承诺生效时合同成立56.总投资收益率指标中的收益是指项目建成后（）。A、正常生产年份的年税前利润或运营期年平均税前利润B、正常生产年份的年税后利润或运营期年平均税后利润C、正常生产年份的年息税前利润或运营期年平均息税前利润D、投产期和达产期的盈利总和答案：C解析：总投资收益率指标中的收益（EBIT）是指项目达到设计生产能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润。57.（2013年考题）根据《建设工程质量管理条例》，下列关于建设单位的质量责任和义务的说法，正确的是（）。A、建设单位报审的施工图设计文件未经审查批准的，不得使用B、建设单位不得委托本工程的设计单位进行监理C、建设单位使用未经验收合格的工程应有施工单位签署的工程保修书D、建设单位在工程竣工验收后，应委托施工单位向有关部门移交项目档案答案：A解析：选项B和施工单位没有隶属关系就可以，所以B错；选项C施工单位签署工程保修书不属于建设单位的责任和义务，选项D应该是建设单位向有关部门移交建设项目档案。58.（2018年考题）某企业发行优先股股票票面正常市价计算为500万元，筹资费费率为4%年股息率为10%，企业所得税为25%，则其资金成本率为（）。A、7.81%B、10.42%C、11.50%D、14.00%答案：B解析：K=D/（P-F）=D/P（1-f）K-资金成本率（一般也可称为资金成本）；P-筹集资金总额；D-使用费；F-筹资费；计算公式为：500*10%/500*（1-4%）=10.42%59.（2017年考题）建设项目的造价是指项目总投资中的（）。A、固定资产与流动资产投资之和B、建筑安装工程投资C、建筑安装工程费与设备费之和D、固定资产投资总额答案：D解析：考查工程造价的含义及相关概念，常规考点。建设项目总造价是指项目总投资中的固定资产投资总额。60.(2015年)某施工组织机构如下图所示，该组织机构属于()组织形式。A、直线制B、职能制C、直线职能制D、矩阵制答案：C解析：61.采用邀请招标方式时，邀请对象应以5-10家为宜，至少不应少于（）家。A、1B、2C、3D、4答案：C解析：本题考查的是施工招标方式和程序。采用邀请招标方式时，邀请对象应以5-10家为宜，至少不应少于3家，否则就失去了竞争意义。62.（2018年考题）某工程有3个施工过程，分为3个施工段组织流水施工。3个施L过程的流水节拍依次为3.3.4天，5.2.1天和4.1.5天，则流水施工工期为（）天。A、6B、17C、18D、19答案：C解析：累加数列错位相减取大差法。63.（2020年真题）建设工程计价是一个逐步组合的过程，正确的造价组合过程是（）A、单位工程造价、分部分项工程造价、单项工程造价B、单位工程造价、单项工程造价、分部分项工程造价C、分部分项工程造价、单位工程造价、单项工程造价D、分部分项工程造价、单项工程造价、单位工程造价答案：C解析：P1-3分部分项工程造价一单位工程造价一单项工程造价一建设项目总造价64.(2013年)根据《建筑施工组织设计规范》，单位工程施工组织设计应由()主持编制。A、建设单位项目负责人B、施工项目负责人C、施工单位技术负责人D、施工项目技术负责人答案：B解析：该题主要考察的是：单位工程施工组织设计。单位工程施工组织设计是指以单位（子单位）工程为主要对象编制的施工组织设计，对单位（子单位）工程的施工过程起指导和制约作用。单位工程施工组织设计应由施工项目负责人主持编制，应由施工单位技术负责人或其授权的技术人员负责审批。65.按是否考虑资金的时间价值、投资方案经济效果评价方法分为（）A、线性评价方法和非线性评价方法B、静态评价方法和动态评价方法C、确定性评价方法和不确定性评价方法D、定量评价方法和定性评价方法答案：B解析：教材页码：P17666.下列（）属于工程造价控制的经济措施。A、明确项目组织机构B、重视设计多方案的比选C、动态地比较造价的计划值和实际值D、严格审查施工图设计答案：C解析：考查的是工程造价管理的主要内容及原则。从组织上采取措施，包括明确项目组织结构，明确造价控制者及其任务，明确管理职能分工；从技术上采取措施，包括重视设计多方案选择，严格审查监督初步设计、技术设计、施工图设计、施工组织设计，深入技术领域研究节约投资的可能性；从经济上采取措施，包括动态地比较造价的计划值和实际值，严格审查各项费用支出，采取对节约投资的有力奖励措施。67.用于控制建设工程质量的静态分析方法是（）。A、香蕉图法和鱼刺图法B、排列图法和控制图法C、控制图法和责任图法D、直方图法和排列图法答案：D解析：可用于工程项目质量控制的方法包括排列图法、因果分析图法、直方图法、控制图法等四种方法，其中，排列图法、直方图法是质量控制的静态分析方法，反映的是质量在某一段时间里的静止状态。而控制图法是一种典型的动态分析方法，可以随时了解生产过程中质量的变化情况，及时采取措施，使生产处于稳定状态，起到预防出现废品的作用68.在英国建设工程标准合同体系中，主要通用于房屋建筑工程的是（）体系。A、CAB、JCTC、AIAD、ICE答案：B解析：CT是英国的主要合同体系之一，主题通用于房屋建筑工程。JCT合同体系本身又是一个系统的合同文件体系。它针对房屋建筑中不同的工程规模、性质、建造条件，提供各种不同的文件，供业主在发包、采购时选择。69.（2016年考题）从投资者角度看，既能回避建设过程风险，又能尽快取得收益的项目融资方式是（）方式。A、BTB、OOC、BOOTD、TOT答案：D解析：从投资者角度看，TOT方式既可回避建设中的超支、停建或者建成后不能正常运营、现金流量不足以偿还债务等风险，又能尽快取得收益。70.（2017年考题）根据《合同法》,执行政府定价或政府指导价的合同时，对于逾期交付标的物的处置方式是（）。A、遇价格上涨时,按原价格执行；价格下降时，按照新价格执行B、遇价格上涨时,按照新价格执行；价格下降时,按照原价格执行C、无论价格上涨或下降,均按新价格执行D、无论价格上涨或下降,均按照原价格执行答案：A解析：考查合同履行的特殊规则，常规考点，近两年都考过。在计价教材，合同条款等都有类似内容。71.(2013年)下列流水施工参数中，均属于时间参数的是()。A、流水节拍和流水步距B、流水步距和流水强度C、流水强度和流水段D、流水段和流水节拍答案：A解析：流水施工参数包括时间参数、空间参数和工艺参数。时间参数包括流水节拍和流水步距，因此选项A是正确的。72.审查工程设计概算时，总概算投资超过批准投资估算（）以上的，需重新上报审批。A、5％B、8％C、10％D、15％答案：C解析：本题考查的是概预算文件的审查。概算所编制工程项目的建设规模和建设标准、配套工程等是否符合批准的可行性研究报告或立项批文。对总概算投资超过批准投资估算10％以上的，应进行技术经济论证，需重新上报进行审批。73.下列关于要约和要约邀请的说明，正确的是（）。A、要约不能撤销，只能撤回B、商业广告不能视为要约C、要约邀请是订立合同的一个必经过程D、要约到达受要约人时生效答案：D解析：约可以撤回，撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。要约可以撤销。撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。但有下列情形之一的，要约不得撤销：①要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销；②受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同做了准备工作。商业广告的内容符合要约规定的，视为要约。要约邀请不是订立合同的一个必须的过程。要约到达受要约人时生效。商业广告不能视为要约74.（2013年考题）某工程双代号网络计划中，工作N两端节点的最早时间和最迟时间如下图所示，则工作N自由时差为（）。A、0B、1C、2D、3答案：B解析：FFN=min{ET⑤}-ET①-DN=7-2-4=1。75.下列对于建筑工程一切险描述错误的是（）。A、无法鉴定价值的财产，不能作为建筑工程一切险的保险项目B、分段承包方式，一般由业主投保建筑工程一切险C、安装工程项目的保险金额为安装工程合同总金额D、建筑工程一切险的保险人可采取重置、修复的赔付方式答案：C解析：选项C描述错误。安装工程项目的保险金额通常根据工程的重要性和风险程度来确定，而不是根据安装工程合同总金额。其他选项均与建筑工程一切险的相关规定相符。76.当评价计算期不同的互斥方案的经济效果时，可采用的动态评价方法是（）A、年折算费用法和增量内部收益率法B、综合总费用法和无限计算期法C、研究期法和最小公倍数法D、增量投资收益率法和年费用法答案：C解析：教材页码：P192。77.(2018年)美国工程造价估算中，材料费和机械费用估算的基础是（）。A、现行市场行情或市场租赁价B、联邦政府公布的商业信息价C、现行材料及设备供应商报价D、预计项目实施时的市场价答案：A解析：在工程造价估算中，材料费和机械费用的估算通常基于现行市场行情或市场租赁价。这些价格通常由专业机构或供应商提供，并且随着市场变化而不断更新。因此，选项A是正确答案。选项B和D是基于政府公布的价格，可能存在滞后性；选项C则是基于供应商的报价，没有考虑到市场变化的因素。78.（2016年考题）某工程划分为3个施工过程，4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍分别为4天、6天和4天，则需要派出（）个专业作业队。A、7B、6C、4D、3答案：A解析：本题考查的是有节奏流水施工。K=2，施工队数=4/2+6/2+4/2=7个。79.根据《工程造价咨询企业管理办法》，申请甲级工程造价咨询企业资质，须取得乙级工程造价咨询企业资质资格证书满（）年。A、3B、4C、5D、6答案：A解析：请甲级工程造价咨询企业资质，须取得乙级工程造价咨询企业资质证书满3年。80.下列关于现金流量的说法中，正确的是（）。A、收益获得的时间越晚、数额越大，其现值越大B、收益获得的时间越早、数额越大，其现值越小C、投资支出的时间越早、数额越小，其现值越大D、投资支出的时间越晚、数额越小，其现值越小答案：D解析：本题考核的是资金的时间价值。资金的时间价值与资金发生的数额有关，投资支出的时间越晚、数额越小，其现值越小。还应关注利息与利率的概念、影响利率高低的主要因素。81.在价值工程研究对象彼此相差较大且时间紧迫情况下，确定价值工程研究对象可选用的方法是（）。A、因素分析法B、强制确定法C、价值指数法D、回归分析法答案：A解析：教材页码：P205。82.（2017年考题）关于投资方案不确定性分析与风险分析的说法,正确的是（）。A、敏感性分析只适用于财务评价B、风险分析只适用于国民经济评价C、盈亏平衡分析只适用于财务评价D、盈亏平衡分析只适用于国民经济评价答案：C解析：盈亏平衡分析只适用于财务评价，敏感性分析和风险分析可同时用于财务评价和国民经济评价。83.（2018年考题）下列组成内容中，属于单位工程施工组织设计纲领性内容的是（）。A、施工进度计划B、施工方法C、施工现场平面布置。D、施工部署答案：D解析：施工部署是施工组织设计的纲领性内容，施工进度计划、施工准备与资源配置计划、施工方法、施工现场平面布置等均应围绕施工部署进行编制和确定。84.（2020年真题）为判断能否采用PPP模式代替传统的政府投资运营方式提供公共服务项目，应采用的评价方法（）。A、项目经济评价B、财政承受能力评价C、物有所值评价D、项目财务评价答案：C解析：P251-261物有所值评价是判断是否采用ppp模式代替政府传统投资运营方式提供公共服务项目的一种评价方法。85.下列关于建设期利息的说法不正确的是（）。A、建设期利息包括银行借款和其他债务资金的利息，以及其他融资费用B、建设期利息指资本化利息C、投产以后发生的借款利息应计入建设期利息D、分期建成投产的投资方案，应按各期投产时间分别停止借款费用的资本化答案：C解析：建设期利息系指筹措债务资金时在建设期内发生并按规定允许在投产后计入固定资产原值的利息，考前即资本化利息。建设期利息包括银行借款和其他债务资金的利息，以及其他融资费用。其他融资费用是指某些债务融资中发生的手续费、承诺费、管理费、信贷保险费等融资费用，一般情况下应将其单独计算并计入建设期利息。分期建成投产的投资方案，应按各期投产时间分别停止借款费用的资本化，此后发生的借款利息应计入总成本费用。86.根据《合同法》，下列关于标的物的提存的说法，不正确的是（）。A、超过提存期限，提存物扣除提存费用后归国家所有B、债权人领取提存物的权利期限为三年C、标的物提存后、毁损、灭失的风险和提存费用由债权人负担D、提存期间，标的物的孳息归债权人所有答案：B解析：本题考查的是合同的终止。债权人领取提存物的权利期限为五年。87.合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁前提是当事人提交（）。A、合同公证书B、仲裁协议书C、履约保函D、合同担保书答案：B解析：本题考查的是合同法。根据合同中的仲裁条款或事后达成的书面仲裁协议，提交仲裁机构仲裁，涉外合同的当事人可以根据仲裁协议向中国仲裁机构或者其他仲裁机构申请仲裁。88.(2014年)某工程划分为三个施工过程、4个施工段组织流水施工，流水节拍见下表，则该工程流水施工工期为（）天。A、22B、23C、26D、27答案：D解析：该题主要考察的是：流水施工工期施工过程Ⅰ：4,9,12,16；施工过程Ⅱ：3,5,8,10；施工过程Ⅲ：4,7,12,16。KⅠ，Ⅱ=max[4,6,7,8，-10]=8；KⅡ，Ⅲ=max[3,1,1，-2，-16]=3。T=（8+3）+16=27。89.判断合同是否成立的依据是（）。A、合同是否生效B、合同是否产生法律约束力C、要约是否生效D、承诺是否有效答案：D解析：本题考查的是合同法。合同成立的判断依据是承诺是否生效。合同生效，是指合同产生法律上的效力，具有法律约束力。在通常情况下，合同依法成立之时，就是合同生效之日，二者在时间上是同步的。90.根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列关于施工单位工程施工的说法不正确的是（）。A、必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工B、不得擅自修改工程设计C、不得偷工减料D、发现图纸有差错的及时修改答案：D解析：工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。91.已知两个互斥方案的内部收益率IRR1和IRR2均大于基准收益率ic，且增量内部收益率为ΔIRR，则（）。A、IRR1大于IRR2时，方案1优于方案2B、IRR1小于IRR2时，方案1优于方案2C、ΔIRR小于ic时，投资额大的方案为优选方案D、ΔIRR大于ic时，投资额大的方案为优选方案答案：D解析：本题考查的是经济效果评价方法。已知两个互斥方案的内部收益率IRR1和IRR2均大于基准收益率ic，且增量内部收益率为ΔIRR，则ΔIRR大于ic时，投资额大的方案为优选方案。92.根据《建设工程质量管理条例》，下列关于建设单位的质量责任和义务的说法，不正确的是（）。A、建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位B、施工图设计文件未经审查批准的，不得使用C、建设单位可以委托本工程的设计单位进行监理D、建设单位使用未经验收合格的工程应有施工单位签署的工程保修书答案：D解析：本题考查的是建设单位的质量责任和义务。选项D施工单位签署工程保修书不属于建设单位的责任和义务。93.价值工程活动中，方案评价阶段的工作顺序是（）。A、综合评价——经济评价和社会评价——技术评价B、综合评价——技术评价和经济评价——社会评价C、技术评价——经济评价和社会评价——综合评价D、经济评价——技术评价和社会评价——综合评价答案：C解析：在对方案进行评价时，无论是概略评价还是详细评价，一般可先进行技术评价，再分别进行经济评价和社会评价，最后进行综合评价。94.项目资本金是指（）。A、项目建设单位的注册资金B、项目总投资中的固定资产投资部分C、项目总投资中由投资者认缴的出资额D、项目开工时已经到位的资金答案：C解析：本题考查的是项目资本金制度。项目资本金是指在项目总投资中由投资者认缴的出资额。95.根据《建筑法》的规定，下列关于建筑工程施工许可制度的表述中，建设单位的正确做法是（）。A、在建工程因故中止施工之日起1个月内向施工许可证颁发机关报告B、在建工程因故中止施工之日起3个月内向施工许可证颁发机关报告C、对中止施工满6个月的工程，恢复施工前应当报发证机关核验施工许可证D、对中止施工满1年的工程，恢复施工前应当重新申请办理施工许可证答案：A解析：设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。96.某分部工程由3个施工过程组成，分为3个施工段进行流水施工，流水节拍分别为3天、4天、2天，4天、3天、2天和2天、4天、3天，则流水施工工期为（）天。A、14B、15C、16D、17答案：D解析：累加数列错位相减取大差法的基本步骤如下：（1）对每一个施工过程在各施工段上的流水节拍依次累加，求得各施工过程流水节拍的累加数列；（2）将相邻施工过程流水节拍累加数列中的后者错后一位，相减后求得一个差数列；（3）在差数列中取最大值，即为这两个相邻施工过程的流水步距。①求各施工过程流水节拍的累加数列：施工工程甲：3，7，9；施工过程乙：4，7，9；施工过程丙：2，6，9。②错位相减求得差数列，在差数列中取最大值求得流水步距：K甲.乙=3，K乙，丙=5。流水施工工期的确定流水施工工期可按式计算：T=∑K+∑tn+∑Z+∑G-∑C式中：T——流水施工工期；∑K——各施工过程（或专业工作队）之间流水步距之和；∑tn——最后一个施工过程（或专业工作队）在各施工段流水节拍之和；∑Z——组织间歇时间之和；∑G——工艺间歇时间之和；∑C——提前插入时间之和。③求项目总工期：3+5+（3+4+2）=17（天）。97.根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用投资补助方式的政府投资项目，政府需要审批的文件是（）。A、项目建议书B、可行性研究报告C、资金申请报告D、初步设计和概算答案：C解析：本题考查的是工程项目建设程序。对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资项目，只审批资金申请报告。98.采用PFI融资方式，政府部门与私营部门签署的合同类型是（）。A、服务合同B、特许经营合同C、承包合同D、融资租赁合同答案：A解析：本题考查的是项目融资的主要方式。BOT项目政府与私营部门签署的合同类型是特许经营合同，而教材PFI项目中签署的是服务合同。99.下列投资方案经济效果评价指标中，能够在一定程度上反映资本周转速度的指标是（）A、利息备付率B、投资收益率C、偿债备付率D、投资回收期答案：D解析：本题考查的是经济效果评价的内容及指标体系。投资回收期在一定程度上显示了资本的周转速度。资本周转速度越快，回收期越短，风险越小，盈利越多。100.（2017年考题）根据《国务院关于调整和完善固定资产项目资本金制度的通知》,对于保障性住房和普通商品住房项目,项目资本金占项目总投资的最低比例是（）。A、20%B、25%C、30%D、35%答案：A解析：表5.1.1项目资本金占项目总投资最低比例：保障性住房和普通商品住房，维持20%不变。101.A工作后有紧后工作B、C，它们的持续时间分别为5天、4天和6天；B、C工作最迟完成时间分别为25天和23天，则A工作的最迟开始时间为（）天。A、4B、8C、12D、16答案：C解析：102.(2010年)在投资项目经济评价的不确定性分析中，敏感性分析的主要目的是()。A、分析不确定因素的变化对项目评价指标的影响B、度量项目风险的大小C、判断项目承担风险的能力D、分析不确定因素发生变化的概率答案：A解析：敏感性分析是投资项目经济评价中常用的一种不确定性分析方法，其目的是分析各种不确定因素的变化对项目评价指标的影响。这种方法主要用于度量项目风险的大小，判断项目承担风险的能力，但并不是度量不确定因素发生变化的概率。因此，选项A是正确的。103.某项固定资产原值为50000元，预计使用年限为6年。预计净残值为2000元，采用年数总和法进行折旧时，第3年的折旧额为（）元。A、6257B、6000C、9143D、9520答案：C解析：计算结果见下表。104.(2013年)根据《国务院关于投资体制改革的决定》，实施核准制的项目，企业应向政府主管部门提交()。A、项目建议书B、项目可行性研究C、项目申请报告D、项目开工报告答案：C解析：实施核准制的企业投资建设《政府核准的投资项目目录》中的项目时，仅需向政府提交项目申请报告，不再经过批准项目建议书、可行性研究报告和开工报告的程序。105.下列建设工程项目目标控制方法中，可用来综合控制工程进度和工程造价的方法是（）。A、决策树法和流程图法B、S曲线法和香蕉曲线法C、横道图法和树枝图法D、网络图法和横道图法答案：B解析：教材页码：P102。106.（2017年考题）某项借款,名义利率10%,计息周期为月,则有效利率是（）。A、8.33%B、10.38%C、10.47%D、10.52%答案：C解析：考查名义利率与有效利率，每年一题，也是最简单的一次考法。107.（2019年）合同价格的准确数据只有在（）后才能确定。A、后续工程不再发生工程变更B、承包人完成缺陷责任期工作C、工程审计全部完成D、竣工结算价支付完成答案：B解析：缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。108.(2015年)根据《关于工伤保险费率问题的通知》，建筑业作为风险较大行业，工伤保险的基准费率应控制在用人单位职工工资总额的()左右。A、0.5%B、1.0%C、1.5%D、2.0%答案：D解析：建筑业作为风险较大行业，工伤保险的基准费率通常需要控制在用人单位职工工资总额的合理水平。根据《关于工伤保险费率问题的通知》，建筑业的基准费率应控制在职工工资总额的2%左右。因此，选项D是正确的答案。109.某工程双代号网络计划如下图所示，其中关键线路有（）条。A、1B、2C、3D、4答案：C解析：本题考查的是网络图的绘制。关键线路是AEH、ADM、CGM。110.(2015年)某项两年期借款，年名义利率12%，按季度计息，则每季度的有效利率为()。A、3.00%B、3.03%C、3.14%D、3.17%答案：A解析：由于借款是两年期，按季度计息，所以每季度的有效利率应该为年名义利率乘以4/4+2/年数=12%*4/4+2=3%。因此，选项A是正确的答案。111.(2015年)关于合同争议仲裁的说法，正确的是()。A、仲裁是诉讼的前置程序B、仲裁裁决在当事人认可后具有法律约束力C、仲裁裁决的强制执行须向人民法院申请D、仲裁协议的效力须由人民法院裁定答案：C解析：本题考查的是合同法。选项A错误，根据我国《仲裁法》，对于合同争议的解决，实行“或裁或审制”，即发生争议的合同当事人双方只能在“仲裁”或者“诉讼”两种方式中选择一种方式解决其合同争议，选项BD错误，仲裁裁决具有法律约束力。合同当事人应当自觉执行裁决。不执行的，另一方当事人可以申请有管辖权的人民法院强制执行。112.（2016年考题）对建筑工程一切险而言，保险人对（）造成的物质损失不承担赔偿责任。A、自然灾害B、意外事故C、突发事件D、自然磨损答案：D解析：除外责任。保险人对以下情况不承担赔偿责任：①设计错误引起的损失和费用。②自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、渗漏、鼠咬、虫蛀、大气（气候或气温）变化、正常水位变化或其他渐变原因造成的被保险财产自身的损失和费用。③因原材料缺陷或工艺不善引起的被保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用。④非外力引起的机械或电气装置的本身损失，或施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失。⑤维修保养或正常检修的费用。⑥档案、文件、账簿、票据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失。⑦盘点时发现的短缺。⑧领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失。⑨除已将工地内现成的建筑物或其他财产列入保险范围，在被保险工程开始以前已经存在或形成的位于工地范围内或其周围的属于被保险人的财产的损失。⑩除非另有约定，在保险期限终止以前，被保险财产中已由工程所有人签发完工验收证书或验收合格或实际占有或使用或接收的部分。113.（）是工程造价管理系统中的一个重要环节，是设计阶段进行技术经济分析、实施工程造价控制的一项重要措施。A、施工图预算B、初步设计C、投资决策D、限额设计答案：D解析：限额设计是工程造价管理系统中的一个重要环节，是设计阶段进行技术经济分析、实施工程造价控制的一项重要措施114.(2011年)某产品各功能区采用环比评分法得到的暂定重要性系数见下表。图表功能区F2的功能重要性系数为()。A、0.27B、0.33C、0.43D、0.50答案：A解析：计算过程：①将功能F3的重要性系数定为1.0，称为修正重要性系数。由于F2的暂定重要性是F3的1.5倍，故应得F2的修正重要性系数定为1.5(1.5×1.0)，而F1为F2的2倍，故F1定为3(1.5x2)；②将各数相加，即得全部功能区的总分5.5；③将各功能的修正重要性系数除以全部功能总分5.5，即得各功能区的重要性系数。F2的功能重要性系数=1.5÷5.5=0.27。115.（2020年真题）某工程中标合同金额为6500万元，根据《招标投标法》及其实施条例，中标人提交履约保证金不能超过（）万元。A、130B、650C、975D、1300答案：B解析：P37-43履约保证金不得超过中标合同金额的10%，6500×10%=650万元。116.（2014年考题）根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》，合同约定由承包人向发包人提交履约保函时，发包人应向承包人提交（）保函。A、履约B、预付款C、支付D、变更答案：C解析：本题考查的是《建设项目工程总承包合同（示范文本）》的主要内容。合同约定由承包人向发包人提交履约保函时，发包人应向承包人提交支付保函。支付保函的格式、内容和提交时间在专用条款中约定。117.（2013年考题）新设项目法人的项目资本金，可通过（）方式筹措。A、企业产权转让B、在证券市场上公开发行股票C、商业银行贷款D、在证券市场上公开发行债券答案：B解析：初期设立的项目法人进行的资金筹措形式主要有：在资本市场募集股本资金和合资合作。在资本市场募集股本资金包括私募、公开募集，公开募集指在证券市场上公开向社会发行智争售，在证券市场上公开发行股票需要取得证券监管机关的批准。118.(2014年)关于利息备付率的说法，正确的是（）。A、利息备付率越高，表明利息偿付的保障程度越高B、利息备付率越高，表明利息偿付的保障程度越低C、利息备付率大于零，表明利息偿付能力强D、利息备付率小于零，表明利息偿付能力强答案：A解析：利息备付率是指项目投产后获得的利润偿付借款利息的能力。这一指标反映项目偿还债务本金的能力，是衡量企业或项目支付利息能力的重要指标。它表明项目借款偿还期间利息支付的保障程度。利息备付率的正常范围为1.5~3.0，一般认为，利息备付率在2以上，表明项目具有一定的偿付能力。如果小于1，则表明项目存在偿付风险。因此，选项A是正确的。119.建设工程组织流水施工时，某施工过程（专业工作队）在单位时间内完成的工程量称为（）。A、流水节拍B、流水步距C、流水节奏D、流水能力答案：D解析：本题考查的是流水施工的特点和参数。流水强度是指流水施工的某施工过程（队）在单位时间内所完成的工程量，也称为流水能力或生产能力。120.某建筑企业年初从银行贷款600万元，年名义利率8％，按季度计算并支付利息，则每季度末应支付利息（）万元。A、11.29B、12.00C、12.76D、15.59答案：B解析：本题考查的是等值计算。每季度末利息=600×8％／4=12(万元)。121.（2018年考题）美国工程造价估算中，材料费和机械使用费估算的基础是（）。A、现行市场行情或市场租赁价B、联邦政府公布的上月信息价C、现行材料及设备供应商报价D、预计项目实施时的市场价答案：A解析：材料费和机械使用费均以现行的市场行情或市场租赁价作为造价估算的基础，并在人工费、材料费和机械使用费总额的基础上按照一定的比例（一般为10%左右）再计提管理费和利润。122.（2020年真题）对工程进行多方案比选时，比选内容应包括（）A、工艺方案与经济效益比选B、技术方案与经济效益比选C、技术方案与融资效益比选D、工艺方案与融资效益比选答案：B解析：P285-288工程项目多方案比选，无论哪一类方案比选，均包括技术方案比选和经济效益比选两个方面。123.（2013年考题）根据《建筑施工组织设计规范》，单位工程施工组织设计应由（）主持编制。A、建设单位项目负责人B、施工项目负责人C、施工单位技术负责人D、施工项目技术负责人答案：B解析：单位工程施工组织设计应由施工项目负责人主持编制，应由施工单位技术负责人或其授权的技术人员负责审批。124.(2015年)根据《注册造价工程师管理办法》，对于已取得造价工程师注册证书人员，发现有()的情形，应撤销其注册。A、受到刑事处罚B、以不正当手段获准注册C、死亡或者丧失民事行为能力D、已与聘用单位解除合同且未被其他单位聘用答案：B解析：本题考查的是造价工程师管理制度。可以撤销注册造价工程师的情形：行政机关工作人员滥用职权、玩忽职守作出准予注册许可的；超越法定职权作出准予注册许可的；违反法定程序作出准予注册许可的；对不具备注册条件的申请人作出准予注册许可的；依法可以撤销注册的其他情形。同时，申请人以欺骗、贿赂等不正当手段获准注册的，应当予以撤销。125.（2013年考题）某企业年初从银行借款600万元，年利率12%，按月计算并支付利息，则每月末应支付利息（）万元。A、5.69B、6.00C、6.03D、6.55答案：B解析：月利率：i=r/m=12%/12=1%。每月支付利息；I=600×1%=6万元。126.投资方案经济效果评价指标中，利息备付率是指投资方案在借款偿还期内的（）的比值。A、息税前利润与当期应付利息金额B、息税前利润与当期应还本付息金额C、税前利润与当期应付利息金额D、税前利润与当期应还本付息金额答案：A解析：（1）利息备付率。利息备付率（ICR）也称已获利息倍数，是指投资方案在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与当期应付利息（PI）的比值。127.(2009年)作为投资方案经济效果的评价指标，净现值能够()。A、直观反映项目单位投资的使用效率B、直接说明项目运营期各年的经营成果C、全面考虑项目在整个计算期内的经济状况D、全面反映项目投资过程的收益程度答案：C解析：净现值（NPV）是投资方案经济效果的评价指标之一，它综合考虑了项目在整个计算期内的经济状况。净现值为正值表示投资方案的收益程度超过资本成本，为正数；净现值为负值表示投资方案的收益程度不足资本成本，为负数。净现值指标考虑了资金的时间价值，并且能够全面反映项目投资过程的收益程度。因此，选项C是正确的答案。128.（2016年考题）关于项目融资ABS方式特点的说法，正确的是（）。A、项目经营权与决策权属于特殊目的机构（SPV）B、债券存续期内资产所有权归特殊目的的机构（SPV）C、项目资金主要来自项目发起人的自有资金和银行贷款D、复杂的项目融资过程增加了融资成本答案：B解析：在ABS融资方式中，根据合同规定，项目的所有权在债券存续期内由原始权益人转至SPV，而经营权与决策权仍属于原始权益人，故A选项错误。BOT与ABS融资方式的资金来源主要都是民间资本，可以是国内资金，也可以是外资，如项目发起人自有资金、银行贷款等。但ABS方式强调通过证券市场发行债券这一方式筹集资金，故C项错误。ABS只涉及原始权益人、SPV、证券承销商和投资者，无须政府的许可、授权、担保等，过程简单，降低了融资成本，故D选项错误。129.（2015年考题）工程项目构思策划需要完成的工作内容是（）。A、论证项目目标及其相互关系B、比选项目融资方案C、描述项目系统的总体功能D、确定项目实施组织答案：C解析：本题考查的是工程项目构思策划。工程项目构思策划内主要内容有：（1）工程项目的定义；（2）工程项目的定位；（3）工程项目的系统构成；（4）其他。描述项目系统的总体功能属于工程项目的系统构成的内容。130.某项目在某运营年份的总成本费用是8000万元，其中外购原材料、燃料及动力费为4500万元，折旧费为800万元，摊销费为200万元，修理费为500万元；该年建设贷款余额为2000万元，利率为8%；流动资金贷款为3000万元，利率为7%；当年没有任何新增贷款。则当年的经营成本为（）万元。A、5000B、6130C、6630D、6790答案：C解析：当年利息=2000×8%+3000×7%=370（万元）经营成本=总成本费用-折旧费-摊销费-利息=8000-800-200-370=6630（万元）131.(2010年)下列方法中，可同时用来控制工程造价和工程进度的是()。A、S曲线和直方图法B、直方图和控制图法C、排列图法和香蕉曲线法D、香蕉曲线法和S曲线法答案：D解析：对一个工程项目而言，如果以横坐标表示时间，纵坐标表示累计完成的工程数量或造价，即可形成一条形如“S”的曲线，所以S曲线可用于控制工程造价和工程进度。香蕉曲线是由两条S曲线组合在一起，因而香蕉曲线同样可用来控制工程造价和工程进度。香蕉曲线法原理与S曲线法的原理基本相同，区别在于它是以工程网络计划为基础绘制的。132.在资金成本中，具有产品成本性质的部分应计入产品成本，另一部分应作为（）。A、产品净收益B、利润的分配C、实收资本D、未分配利润答案：B解析：资金成本具有一般产品成本的基本属性。资金成本是企业的耗费，企业要为占用资金而付出代价、支付费用，而且这些代价或费用最终也要作为收益的扣除额来得到补偿。但是资金成本只有一部分具有产品成本的性质，即这一部分耗费计入产品成本，而另一部分则作为利润的分配，不能列入产品成本。133.利用投资回收期指标评价投资方案经济效果的不足是（）。A、不能全面反映资本的周转速度B、不能全面考虑投资方案整个计算期内的现金流量C、不能反映投资回收之前的经济效果D、不能反映回收全部投资所需要的时间答案：B解析：（3）投资回收期指标的优点和不足。投资回收期指标容易理解，计算也比较简便；项目投资回收期在一定程度上显示了资本的周转速度。显然，资本周转速度越快，回收期越短，风险越小，盈利越多。这对于那些技术上更新迅速的项目或资金相当短缺的项目或未来情况很难预测而投资者又特别关心资金补偿的项目进行分析是特别有用的。但不足的是，投资回收期没有全面考虑投资方案整个计算期内的现金流量，即：只间接考虑投资回收之前的效果，不能反映投资回收之后的情况，即无法准确衡量方案在整个计算某日内的经济效果。134.在计算企业所得税应纳税所得额时，可列为免税收入的是（）。A、接受捐赠收入B、特许权使用费收入C、提供劳务收入D、国债利息收入答案：D解析：本题考查的是所得税规定。企业的下列收入为免税收入：国债利息收入；符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益；在中国境内设立机构、场所的非居民企业从居民企业取得与该机构、场所有实际联系的股息、红利等权益性投资收益；符合条件的非营利组织的收人。135.根据《招标投标法》的规定，下列关于投标的说法，不正确的是（）。A、由同一专业的单位组成的联合体投标，按照资质等级较低的单位确定资质等级B、在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人C、投标人少于3个的，招标人应当依照《招标投标法》重新招标D、为了开拓市场，投标人可以以低于成本的报价投标答案：D解析：本题考查的是招标投标法。投标人不得以低于成本的报价竞标。136.《合同法》规定，具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起（）内没有行使撤销权的，撤销权消灭。A、半年B、1年C、2年D、3年答案：B解析：有下列情形之一的，撤销权消灭:(1)具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权；(2)具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权。137.教育费附加的计税依据是实际缴纳的（）税额之和。A、增值税，消费税B、消费税，营业税，所得税C、增值税，营业税，城市维护建设税D、消费税，所得税，城市维护建设税答案：A解析：城市维护建设税的计税依据，是纳税人实际缴纳的增值税、消费税税额138.(2010年)对于不同年份使用程度差别大的专业机械、设备，应采用()折旧。A、工作量法B、平均年限法C、年数总和法D、双倍余额递减法答案：A解析：对于使用程度差别大的专业机械、设备，应采用工作量法进行折旧。因为工作量法是根据实际工作量的比例来计算折旧，更适合于使用程度差别大的设备。其他选项如平均年限法、年数总和法和双倍余额递减法，更适合于使用程度较均匀的设备。139.根据《工程造价咨询企业管理办法》，下列关于工程造价咨询管理的说法，正确的