《建设工程合同》复习题及答案

建设工程合同复习题及答案 一、单项选择题（ 每题 1 分， 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。） 1合同的主体是（ D ）。 A法人 B法人和其他组织 C自然人 D自然人、法人和其他组织 2施工招标的广告属于（ D ）。 A要约 B有效承诺 C无效承诺 D要约邀请 3当事人在订立合同过程中，一方故意隐瞒与订立合同有关的重要事实，给对方造成损失的，应当承担（ C ）。 A风险损害赔偿 B双倍返还定金 C缔约过失责 任 D违约赔偿责任 4依据合同法规定，当事人可以请求法院或仲裁机构撤销该合同的是（ A ）。 A一方以欺诈手段 B以合法形式掩盖非法目的 C恶意串通损害第三人利益 D违反法律、行政法规强制性规定 5由于当事人疏忽，合同内未约定支付货币地点，事后双方又没能就履行地点达成一致，则（ C ）。 A可视为无效合同 B按可撤销合同对待 C在接受货币一方所在地履行 D在支付货币一方所在地履行 6按照施工合同文本的规定，承包人应当完成的工作是（ C ）。 A使施工场地具备施工条件 B提供施工 场地的地下管线资料 C做好施工现场地下管线的保护工作 D组织设计交底 7施工合同文本规定，承包人要求的延期开工应（ A ）。 A工程师批准 B发包人批准 C承包人自行决定 D承包人通知发包人 8承包商按照监理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修改、重新隐蔽的费用的损失和工期处理为（ B ）。 A费用和工期损失全部由业主承担 B费用和工期损失全部由承包商承担 C费用由承包商 承担，工期给予顺延 D工期不予顺延，但费用由业主给予补偿 9施工合同文本规定，发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的，（ C ）。 A由承包人负责，费用由承包人承担 B由发包人负责，费用由发包人承担 C由承包人负责，费用由发包人承担 D由发包人负责，费用由承包人承担 10施工合同文本规定，施工中遇到有价值的地下文物后，承包商应立即停止施工并采取有效保护措施，对打乱施工计划的后果责任是（ D ）。 A承包商承担保护费用，工期不予顺延 B承包商承担保护费用，工期予以顺延 C发包人承担保护 措施费用，工期不予顺延 D发包人承担保护措施费用，工期予以顺延 11实际施工竣工日期为（ A ）。 A承包方递送竣工验收报告日期 B承包方施工完工日期 C竣工验收合格日期 D办理竣工验收手续日期 12已竣工工程交付使用之前负责成品保护工作的是（ B ）。 A建设单位 B施工单位 C监理单位 D协商解决单位 13因不可抗力发生，承担工程所需清理修复费用的是（ A ）。 A发包方 B承包方 C发包方和承包方协商 D发包方和承包方共同 14按照招投标公开程度的不同，我国工程施工招 标分为 ( D )。 A指定招标和公开招标 B全部招标和部分招标 C公开招标、邀请招标和议标 D公开招标和邀请招标 15监理工程师通知承包商进行工程量计量后，承包商在约定时间未派人参加，则（ A ）。 A监理工程师单独计量有效 B监理工程师单独计量无效 C监理工程师应推迟计量时间 D监理工程师单独计量后再请承包商确认 16承包商签订合同后，将合同的一部分分包给第三方承担时，（ A ）。 A应征得业主同意 B可不经过业主同意 C自行决定后通知业主 D自行决定后通知监理工程 师 17开标地点应当为 ( C )。 A招投标双方确认的地点 B建设行政主管部门指定的场所 C招标文件中预先确定的地点 D投标人共同认可的地点 18招标投标法规定开标的时间应当是（ A ）。 A提交投标文件截止时间的同一时间 B 提交投标文件截止日期的同一天 C 提交投标文件截止日期的第二天 D 提交投标文件截止日期的 30 天内 19公开招标和邀请招标在招标程序上的差异为 ( A )。 A是否进行资格预审 B是否组织现场考察 C是否解答投标单位的质疑 D是否公开开标 20按照施工合同中索赔程序的规定，承包方受到不属于他应承担责任事件而受到损害，应在事件发生后 28 天内首先向工程师提交（ B ）。 A索赔证据 B索赔意向通知 C索赔依据 D索赔报告 21下列排序符合规定的招标程序的是（ A ）。 发布招标公告 资质审查 接受投标书 开标、评标 A B C D 22 根据 招标投标法的规定，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于 ( B )。 A 15 日 B 20 日 C 25 日 D 30 日 23 承包人要求发包人 “延长工期，推迟竣工日期 ”属于（ A ）。 A 工期索赔 B 费用索赔 C 工程变更索赔 D 工程终止索赔 24 评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的 ( C )。 A 1/3 B 3/5 C 2/3 D 2/5 25 关于开标程序的说法正确的是（ D ）。 A开标的时间应在提交投标文件截止后 3 天内公开进行 B开标时，由招标人检查投标文件的密封情况 C投标文件应当由投标人委托的公证机构检查并公证 D开标由招标人主持 26 某工程监理酬金总额 45 万元，监理单位已经缴纳的税金为 3 万元，在合同履行过程中因监理单位的责任给业主造成经济损失 60 万元。依据委托监理合同示范文本，监理单位应承担的赔偿金额为（ C ）。 元 元 元 元 27下列财产中，可作为抵押物进行抵押的是（ A ）。 A抵押人所有的房屋 B抵押人有权使用的集体土地所有权 C依法被查封的财产 D抵押人所有的支票 28 甲公司向乙公司提出购买 1000 吨钢材，每吨价格 3000 元，乙公司同意供 1000 吨钢材，但认为价格太低，要求每吨提高到 3200 元，甲公司表示同意 ，乙公司的行为属于 ( A )。 A要约 B承诺 C要约邀请 D要约引诱 29建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（ D）。 A项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效 B项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效 C项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效 D项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效 30 在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍 未支付，则施工企业可以主张（ D ）。 A撤销合同，无须通知对方 B撤销合同，但应当通知对方 C解除合同，无须通知对方 D解除合同，但应当通知对方 31由于当事人的疏忽合同内未约履行期限，事后双方又没能就履行期限的时间达成一致形成补充协议，则（ C ）。 A 可视为无效合同 B 按可撤销合同对待 C 债权人可以随时要求履行，但应给对方必要准备时间 D 债权人要求履行时，债务人可以拒绝履行 32当事人行使不安抗辩权的法律效果是（ C ）。 A终止合 同 B解除合同 C中止履行合同 D恢复履行合同 33 总包单位依法将建设工程分包时，分包工程发生的质量问题，应（ B ）。 A 由总包单位负责 B 由总包单位与分包单位承担连带责任 C 由分包单位负责 D 由总包单位、分包单位、监理单位共同负责 34合同转让属于（ D ）。 A义务变更 B标的变更 C权利变更 D主体变更 35债务人决定将合同中的义务转让给第三人时，（ A ）。 A应当经债权人同意 B无需经债权人同意，但应通知债权人 C无需经债权人同意，但应办理公证手续 D无需经债权人同意，也无需通知债权人 36当合同约定的违约金过分高于因违约行为造成的损失时，违约方（ D ）。 A可拒绝赔偿 B不得提出异议 C可中止履行义务 D可要求仲裁机构予以适当减少 37 按 照施工合同文本的规定，承包人应当完成的工作是（ C ）。 A办理施工许可证 B提供施工场地的地下管线资料 C做好施工现场地下管线的保护工作 D组织设计交底 38建设工程施工招标确定中标单位的是（ A ）。 A招标单位 B监理单位 C主管单位 D招标办 39要求发包人 “补偿费用损失 、 调整合同价格 ”属于（ B ） 。 A 工期索赔 B 费用索赔 C 变更索赔 D 其他索赔 40一般认为，投标是一种（ B ）。 A 履约 B 要约 C 要约邀请 D 竞拍行为 41 下列事项中，承包方要求的费用索赔不成立的是（ B ） 。 A 建设单位未及时供应施工图纸 B 施工单位施工机械损坏 C 业主原因要求暂停全部项目施工 D 因设计变更而导致工程内容增加 42重要设备材料的采购，必须进行招标的单项合同估算价格在（ C ）。 A 3000 万元人民币以上 B 1000 万元人民币以上 C 100 万元人民币以上 D 50 万元人民币以上 43 因发包人的原因要求解除合同，当设计工作不足一半时，应该（ B ）。 A不退定金 B按设计费一半支付 C按全部设计费支付 D不支付设计费 44 债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债务履行担保的担保方式是 (C)。 A定金 B留置 C抵押 D质押 44 合同一方当事人通过资产重组分立为两个独立的法人，原法人签订的合同 ( C ) 。 A自然终止 B归于无效 C仍然有效 D可以撤销 45我国 工程项目不允许采取的招标方式是 ( C )。 A公开招标 B邀请招标 C议标 D竞争性招标 46 施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，而拒绝支付预付款，这是发包人行使 ( D )。 A同时履行抗辩权 B异时履行抗辩权 C后履行抗辩权 D不安抗辩权 47 关于工程量计量，正确的处理方法是 ( B )。 A工程师接到承包人的报告后，应按工程量清 单的量作为计量的工程量 B工程师接到承包人的报告后，应通知承包人共同计量 C若工程师未通知承包人参加的单方计量的结果也有效 D承包人实际完成的所有工程量均应在计量的范围内 48 承担违约责任的条件是采用（ A ）。 A严格责任原则 B限制责任原则 C公平原则 D公正原则 49 依据合同法的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期 提货 遇价格 下降 ，应 ( A )。 A按原价格执行 B按新价格执行 C按原价和新价的平均价执行 D按市场价执行 50 合同法规定，当事人在合同中既约定违约金又约定定金，一方违约时，对方 ( D )。 A只能适用定金 B可以同时适用违约金或定金 C只能适用违约金 D可以选择适用违约金或定金 51某施工合同履行时，因施工现场尚不具备开工条件，已进场的承包人不能按约定日期开工，则发包人（ A）。 A应赔偿承包人的损失，相应顺延工期 B应赔偿承包人的损失，但工期不予顺延 C不赔偿承 包人的损失，但相应顺延工期 D不赔偿承包人的损失，工期不予顺延 52监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时， ( C )。 A通知业主后即可调换 B无需通知业主可自行调换 C取得业主书面同意后才能调换 D合同签订后不允许再调换 53下列关于招标程序的表述，正确的是（ B ）。 A答疑会、成立招标组织、发售招标文件、踏勘现场 B成立招标组织、发售招标文件、踏勘现场、答疑会 C踏勘现场、发售招标文件、答疑会、成立招标组织 D发售招标文件、踏勘现场、成立招标组织、答疑会 54建 设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是（ C ）。 A按工程实际损失计算赔偿 B扣除合同约定的全部监理酬金 C赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额 D应当双倍返还定金 55某一合同约定的定金为 2000 元，由于接受定金方不履行合同，则他应返还给对方的金额为（ D ）。 A 1000 元 B 2000 元 C 3000 元 D 4000 元 56保证合同的主体是（ B ）。 A保证人和被保证人 B保证人和债权人 C保证人和债务人 D被保证人和债权人 57 下列关于工程招投标的说法，正确的是 ( B )。 A在投标有效期内，投标人可以补充、修改或者撤回其投标文件 B投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回投标文件 C投标人可以挂靠或借用其他企业的资质证书参加投标 D投标人之间可以先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标 58施工合同示范文本规定，负责组织设计单位和承包商进行图纸会审、设计交底的工作的是（ A ）。 A业主 B设 计单位 C承包商 D监理单位 59根据施工合同规定，不属于发包人工作范畴的是 ( C )。 A办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作 B向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确 C提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表 D确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验 60分包商履行合同时的协调管理工作应由 ( B )。 A业主负责 B总包商负责 C监理工程师负责 D分包商自行负责 61 下 列关于判断承包人索赔成立条件的说法中错误的是（ D ）。 A 与合同相对照，事件已经造成了承包人施工 成本的额外支出或总工期延误 B 造成费用增加或工期延误的原因不属于承包人应承担的责任 C 承包人按合同规定提交了索赔意向通知和索赔报告 D 以上条件必须具备两项或两项以上 62合同生效后，当事人对合同条款约定不明的情况下， ( A )。 A当事人可以约定补充协议 B当事人不能约定补充协议 C当事人必须按交易习惯进行 D当事人可任意进行 63 负责组织施工竣工验收 的是 ( A )。 A发包人 B工程师 C承包人 D监理单位 64 招标人没有将定标的权利授予评标委员会时，决定中标人的应是 ( A )。 A招标人 B评标委员会 C招标代理机构 D建设行政主管部门 65 下列对不可抗力发生后，合同责任的描述中错误的是（ A ）。 A承包人的人员伤亡由发包人负责 B工程修复费用由发包人承担 C承包人的停工损失由承包人承担 D发包人的人员伤亡由发包人负责 66 关于无效合同，下列说法错误的是（ D ）。 A违反了法律规定的条件 B自订立起就没有法律效力 C不受到法律保护 D自宣布无效之日起无效 67 债权人决定将其债权债务一并转让给第三人时，（ A ）。 A须经对方同意 B无须经对方同意，但应通知对方 C无须经对方同意，也不必通知对方 D须经对方同意，但要办理公证 68 行为人没有代理权 、 超越代理权或代理 权 终止后以被代理人名义订立的合同，属于 ( C )。 A无效合同 B可 撤销 或可变更的合同 C效力待定合同 D附生效力合同 69主持开标的是（ C ）。 A地方政府相关行政主管部门 B公证机关 C招标人 D中介机构 70 依据合同法的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期 送 货物时，遇价格上涨，应 ( A )。 A按原价格执行 B按新价格执行 C按原价和新价的平均价执行 D按市场价执行 71 下列事项中，承包方要求的费用索赔不成立的是（ D ） 。 A建设单位未及时供应施工图纸 B因设计变更而导致工程内容增加 C业主原因要求暂停全部项目施工 D施工单位施工机械损坏 72 对一个邀请招标的工程，参加招标的单位不得少于 ( B )。 A 2 家 B 3 家 C 5 家 D没有限制 73某施工合同履行时，因施工现场尚不具备开工条件，已进场的承包人不能 按约定日期开工，则发包人（ C）。 A不赔偿承包人的损失，但相应顺延工期 B应赔偿承包人的损失，但工期不予顺延 C应赔偿承包人的损失，相应顺延工期 D不赔偿承包人的损失，工期不予顺延 74 勘察、设计、监理等服务的采购，必须进行招标的单项合同估算价格在（ D ）。 A 60 万元人民币以上 B 70 万元人民币以上 C 80 万元人民币以上 D 50 万元人民币以上 75下列关于联合体共同投标的说法，正确的是 ( A )。 A两个以上法人或其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同 投标 B联合体各方只要其中任意一方具备承担招标项目的能力即可 C由同一专业的单位组成的联合体，投标时按照资质等级较高的单位确定资质等级 D联合体中标后，应选择其中一方代表与招标人签订合同 76 依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人机械设备损失，承担该损失应由（ B ）。 A发包人 B承包人 C设备供应人 D发包人和承包人分别 77 建设工程委托监理合同的标的是 ( C )。 A货物 B货币 C服务 D工程项目 78 施工过程中，承包人负责采购的材料设备，使用前需进行检验或试验，由（ D ）。 A发包人负责检验，费用由发包人负责 B发包人负责检验，费用由承包人负责 C承包人负责检验，费用由发包人负责 D承包人负责检验，费用由承包人负责 79施工合同示范文本规定，承包商递交索赔报告 28 天后，工程师未对此索赔要求作出任何表示，则应视为（ C ）。 A工程师已拒绝索赔要求 B承包人需提交现场记录和补充证据资料 C承包人的索赔要求已成立 D需等待发包人批准 80 要约人在要约 到达对方 之前，而取消要约的意思表示是 (B )。 A新要约 B要约撤回 C再要约 D要约撤销 81设计合同生效后，委托方应向承包方支付的定金为实际设计费的（ A）。 A 20% B 30% C 40% D 50% 82某合同采用抵押作为合同担保方式时，不可以作为抵押物的是（ C）。 A房屋 B机器设备 C股票 D大型施工机具 83当事人将财或物作为担保而不需转移对方的是（ B ）。 A定金 B抵押 C质押 D保证 84在监理合同的履行期间，因监理单位的过失给业主造成经济损失 20 万元，该合同中业主向监理单位支付的监理酬金总额为 10 万元，监理单位缴纳的税金为 1 万元，监理单位承担的赔偿责任不应超过（ C ）。 A 20 万元 B 10 万元 C 9 万元 D 1 万元 85 承担违约责任采用（ D ）。 A公正原则 B限制责任原则 C公平原则 D严格责任原则 86 在施工合同中，属于承包人应当完成的工作是 (A )。 A保护施工现场地下管线 B办理土地征用 C进行设计交底 D协调处理施工现场周围地下管线的保护 87抵押与质押的区别主要在于（ C ）。 A担保财产是否为第三人的财产 B担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人 C担保财产是否转移占有 D债权人是 否有优先受偿权 88 承包人要求发包人 “延长工期，推迟竣工日期 ”属于（ A ）。 A 工期索赔 B 费用索赔 C工程变更索赔 D工程终止索赔 89 招标人明确地将定标的权利授予评标委员会时，决定中标人的应是 ( B )。 A招标人 B评标委员会 C招标代理机构 D建设行政主管部门 90合同法规定的“不安抗辩权”的享有者是（ A ）。 A先履行义务方 B后履行义务方 C合同 当事人双方 D合同担保人 91组织单机无负荷试车的是 ( D )。 92 关于开标程序的说法正确的是（ D ） A开标的时间应在提交投标文件截止后 3 天内公开进行 B开标时，由招标人检查投标文件的密封情况 C投标文件应当由投标人委托的公证机构检查并公证 D开标由招标人主持 93 合同成立的时间为（ A ） 。 A承诺 生效 时 B承诺发出时 C要约到达受要约人时 D承诺发出后经过合理的期限 94 因无权代理而订立的合同是（ A ） 。 A效力待定的合同 B无效合同 C可撤销的合同 D可变更的合同 95根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人工作范畴的是 ( C )。 A办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作， B确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验 C提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表 D向承包人提供施工 场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确 96分包商履行合同时的协调管理工作应由 ( B )。 A 业主负责 B 总包商负责 C 监理工程师负责 D 分包商自行负责 97某施工合同约定由发包人负责采购的水泥，使用前进行约定的性能检验，应由（ C ）。 包人承担检验费用 包人承担检验费用 包人承担检验费用 包人承担检验费用 98 在设计合同中，估算的设计费为 10 万元，则委托方应向承包方交付的定金为 ( B )。 A. 1 万元 B 2 万元 C 元 D 3 万元 99合同法律关系客体的种类不包含下列的 ( C )。 A 行为 B. 财产 C自然人 D 智力成果 100招股说明书是（ A ）。 A要约邀请 B要约 C承诺 D既可能是要约 也可能是要约邀请 101依照合同法规定，下列关于合同的陈述，正确的是（ C ）。 A合同是自然人、法人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议 B合同是平等主体之间设立、变更、终止债权债务关系的协议 C合同是平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议 D合同是平等主体之间设立、终止债权债务关系的协议 102根据法律规定，定金的数额不得超过合同标的额的（ A ）。 A 20% B 10% C 5% D 25% 103效力待定合同不同 于其他合同最大特点在于：（ C ）。 A此合同必须经过法律认可才能生效。 B此合同必须经过合同双方协商一致才能生效。 C此合同必须经过权利人追认才能生效。 D此合同必须经过缔约人承认才能生效。 104当出现招标文件中的某项规定与答疑会后招标单位发给每位投标人的会议记录不一致时，应以(C )。 A招标文件中的规定为准 B招标单位在会议上的口头解答为准 C发给投标单位的会议记录为准 D现场考察时招标单位的口头解释为准 105 能够作为保证人的为 ( B )。 A法人的职能部门 B公司 C学校 D幼儿园 10. 与邀请招标相比，公开招标的最大优点是 ( D )。 A节省招标费用 B招标时间短 C减小合同履行过程中承包不违约的风险 D竞争激烈 106 要约人要撤销要约，撤销要约通知到达对方 的时间是 （ B ）。 A要约到达对方之前 B对方发出承诺 通知 之前 C对方承诺 到 达要约人之前 D对方承诺生效之 后 107 合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后，（ A ）。 A未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿 B违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任 C未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿 D违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任 108 由于异常恶劣的气候条件造成的停工是（ D ）。 A不可原谅延期不给补偿费用 B不可原谅延期但给补偿费用 C可原谅延期且给补偿费用 D可原谅延期但不给补偿费 用 109施工招标文件的内容一般不包括 ( B )。 D 投标须知 110 行为人没有代理权 、 超越代理权或代理 权 终止后以被代理人名义订立的合同，属于 ( C )。 A无效合同 B可 撤 销或可变更的合同 C效力待定合同 D附生效力合同 111施工招标的公告属于（ D ）。 A要约 B有效承诺 C无效 承诺 D要约邀请 112公开招标在开标时，应当由（ C ）。 A招标监督机构主持，所有投标人均应参加 B招标监督机构主持，投标人自愿参加 C招标人主持，所有投标人均应参加 D招标人主持，投标人自愿参加 113某工程项目施工中现场出现了图纸中未标明的地下障碍物，需要作清除处理。按照合同条款的约定，承包人应在索赔事件发生后 28 天内向工程师递交 ( B )。 A. 索赔报告 B. 索赔意向通知 C. 索赔依据和资料 D. 工期和费用索赔的具体要求 114某施工合同约定钢材由发包人供应，但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就将钢材卸货于施工现场。在使用前发现钢材数量出现较大短缺，承担钢材损失应由 ( D )。 A. 承包人 B. 钢材供应商 C. 监理单位 D. 发包人 115承诺生效 的时间为（ A ） 。 A承诺到达要约人时 B承诺发出时 C要约到达受要约人时 D承诺 发出后经过合理的期限 116 根据合同法规定，在下列情形中，当事人一方享有合同解除权的是（ B ） 。 A履行期限届满前，当事人一方明确表示不履行次要债务 B因不可抗力致使合同目的不能实现 C当事人一方迟延履行次要债务 D当事人一方迟延履行次要债务，经催告后在合理期限内仍未履行 117 依据担保法规定，担保人必须是第三人的担保方式是（ A ）。 A保证 B质押 C定金 D留置 118按照被代理人的委托授权而产生代理权的代理称为 (A )。 A 委托代理 B法定代理 C指定代理 D复代理 6施工合同规定，组织联动无负荷试车由 ( A )。 A甲方 B乙方 C甲乙双方共同 D第三方 119 某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人 ( C )。 A. 无须赔偿承包人损失，工期也不顺延 B. 无须赔偿承包人损失，工期应予顺延 C. 应当赔偿承包人损失，工期应予顺延 D. 应当赔偿承包人损失，工期不予顺延 120 关于无效合同， 下列说法错误的是（ D ）。 A违反了法律规定的条件 B自订立起就没有法律效力 C不受到法律保护 D自宣布无效之日起无效 121 工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，承包人的实际竣工日期应为（ B ）。 A承包人第一次提交竣工验收报告的日期 B承包人修改后提请发包人验收的日期 C最终验收合格的日期 D办理竣工验收手续的日期 122. 合同法规定，要约生效条件为 ( D )。 A要约人向受要约人发出要约 B要约人与受要约人共同在要约文件上签字 C受要约人作出有效承诺 D要约到达受要约人 123保证合同的当事人是指（ C ）。 A 合同当事人 B债权人和债务人 C保证人和债权人 D保证人和债务人 124某施工合同约定，建筑材料由发包人供应。材料使用前需要进行检验时，检验由 ( D )。 A发包人负责，并承担检验费用 B发包人负责，检验费用由承包人承担 C承包人负责，并承担检验费用 D承包人负责，检验费用由发包人承担 125 按照担保法的规 定，下列财产中可以作为抵押物的是 ( A )。 A抵押人依法有权处分的国有土地使用权 B抵押人使用的宅基地 C抵押人拥有的股票 D学校设施 126 下列对不可抗力发生后，合同责任的描述中错误的是（ A ）。 A承包人的人员伤亡由发包人负责 B工程修复费用由发包人承担 C承包人的停工损失由承包人承担 D发包人的人员伤亡由发包人负责 二、多项选择题（每题 2 分，在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选 或未选均无分，少选但选项正确每个选项得 。） 1合同法规定，先履行义务方有确切证据证明，可以行使不安抗辩权的情形是（ ）。 A未按合同约定办理保险 B经营状况严重恶化 C为了逃避债务转移财产或抽逃资金 D丧失商业信誉 E财务状况恶化但提供了第三人的担保 2甲决定将与乙签订合同中的义务转移给丙，按照合同法的规定（ ）。 A无需征得乙同意 B丙直接对乙承担合同义务 C丙可以对乙行使抗辩权 D丙只能对甲行使抗辩权 E甲对丙不履行合同的行为不承担责任 3依照担 保法规定，不能作为保证合同的担保人的是（ 。 A幼儿园 B银行 C学校 D企业 E医院 4属于无效合同的情况包括（ 。 A一方以欺诈的手段订立合同损害对方当事人的利益 B显失公平订立的合同 C合同标的实现损害社会公共利益 D与对方恶意串通损害第三人利益 E一方乘人之危订立显失公平的合同损害对方合法权益 5在建设工程委托监理合同的履行中，监理人执行监理业务时可以行使的权力包括（ 。 包人选定的分包人 6合同担保的方式有（ ）。 A保证 B抵押 C质押 D预付款 E罚款 7工程建设监理委托合同的当事人有（ 。 A发包人 B监理单位 C监理工程师 D施工企业 E质量监督站 8工程建设监理合同示范文本规定，建设监理单位服务的内容包括（ 。 A正常的监理工作 B附属工作 C附加工作 D额外工作 E业主要求的工作 9按照设计合同示范文本的规定，在设计合同的履行中，发包人要求终止或解除合同，后果责任包括（ 。 还发包人已付的定金 退还发包人已付定金 该阶段设计费的一半支付设计费 实际完成的工作量支付设计费 该阶段设计费的全部支付设计费 10建设工程施工分包合同的当事人是（ A发包人 B监理单位 C承包人 D工程师 E分包单位 11施工合同示范文本规定，承包人的义务包括（ ）。 A已完工程的保护工作 B开通施工场地与城乡公共道路的通道 C因承包人原因导致的夜间施工噪音罚款 D施工现场古树名木的保护工作 E办理施工许可证 12施工合同文本规定，因不可抗力事件导致的费用中，应由发包人承担的有（ ）。 A工程本身的损害 B承包人的人员伤亡 C停工期间，应工程师要求承包人留在施工场地的必要的管理人员的费用 D工程所需清理费用 E工程所需修复费用 13索赔按目的划分包括 ( )。 A综合索 赔 B单项索赔 C工期索赔 D合同内索赔 E费用索赔 14招投标应遵循的原则有（ 。 A公开 B公平 C投标方资信好 D公正 E诚实信用 15缔约过失责任的构成必须具备的条件包括（ 。 A缔约一方有损失 B缔约一方有违约行为 C缔约当事人有过错 D一方违反先合同义务 E合同已经生效 16下列有关确定变更价款的做法，正确的有（ ）。 承包人的要求作出确认 为承包人的要求已被确认 程师可单独决定补偿额 17建设工程施工合同文本的三个组成部分包括 ( )。 18 合同的担保形式主要有 ( )。 A定金 B保证金 C抵押 D保险 E留置 19招标活动的基本原则有（ 。 A公开原则 B公平原则 C平等互利原则 D公正原则 E诚实信用原则 20 委托监理合同示范文本中，监理人的权利包括（ ）。 E 工程建设有关协作单位组织协调 21属于可以顺延的工期延误有（ ）。 A发包方不能按合同约定支付预付款，使 工程不能正常进行 B非承包商原因停水，停电 C工程量增加 D发包方不能按专用条款约定提供施工图 E设计变更 22缔约过失责任的构成必须具备的条件包括（ ）。 A缔约一方有损失 B缔约一方有违约行为 C缔约当事人有过错 D缔约一方无损失 E合同已经生效 23当债务人履行合同的行为可能对债权人造成损害时，债权人可以依法行使撤销权，债务人的这类行为包括（ ）。 A放弃对其他人的到期债权 B无偿转让财产 C怠于行使其 到期债权 D未按合同提供担保 E未按约定投保工程险 24合同履行中，承担违约责任的方式包括（ ）。 A继续履行 B采取补救措施 C赔偿损失 D返还财产 E追缴财产，收归国有 25按照建设工程施工合同通用条款的规定，因不可抗力事件导致的损失应由发包人承担的 包括 ( )。 A. 工程本身的损害 B. 由发包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害 D. 承包方人员伤亡 E. 承包人停工损失 26 在施工合同履行中，由于承包人的原因造成工程竣工结算价款不能及时支付，则 ( )。 A. 发包人无权要求交付工程 B. 发包人有权要求交付工程 C. 发包人未要求交付工程的，承包人仍应承担工程照管责任 D. 发包人未要求交付工程的，承包人不再承担工程照管责任 E. 承包人可以留置该工程 27按照建设工程施工合同通用条款的规定，属于发包人应完成的工作有 ( )。 A. 办理土地征用 B. 向工程师提供工程进度计划 C. 提供保证施工安全需要的围栏设施 D. 协调处理施工现场周围地下管线的保护工作 E. 提供施工现场的地下管线资料 三、概念题（每小题 2 分） 1不平衡报价 在总价基本确定的前提下，如何调整项目的各个子项的报价，以期既不影响总报价，又在中标后可以获取较好的经济效益。 2 资格预审 工程项目正式投标前，对投标人进行的资信调查，以确定投标人是否有能力承担并完成该工程项目。 3 工期索赔 由于非承包人自身原因造成拖期的，承包人要求发包人延长工期，推迟原规定的竣工日期，避免违约误期罚款 等。 4定金 合同当事人在合同订立时或合同履行前，为了保证合同的履行而给付另一方一定款项的一种担保方式。 5成本加酬金合同 合同价款包括成本和酬金两部分，双方在专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。 6缔约过失责任 当事人因故意或者过失违反先合同义务致使合同不能产生效力，应当承担的民事责任。 7监理合同 工程发包人将项目建设过程中与第三方所签订的合同履行管理任务，以合同方式委托监理人负责监督、协调和管理而订立的合同。 8抵押 债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押 物，用以担保债务履行的担保方式。 9承诺 承诺是对要约的接受，是指受要约人接受要约中的全部条款，向要约人作出的同意按要约成立合同的意思表示。 10固定价格合同 双 方在专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。 11 公开招标 由招标人在报刊、电子网络或其它媒体上刊登招标公告