xx路土石方劳务施工合同

XX 路土石方劳务施工合同 甲方： 身份证号码： （以下简称甲方） 乙方： 身份证号码： （以下简称乙 方） 依照中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国建 筑法及其他有关法律、行政法规之规定，甲乙双方遵循 平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方就 公路路基土石方工程承包给乙方相关事宜协商一致，达成 如下协议： 一、工程名称： 二、承包范围： 三、工程量：暂定土石方工程量 150 万 m3（以最终完 成的工程量为准） 。 四、工期：甲方通知乙方进场之日起 6 个月完工。 五、承包方式：采用固定单价包干形式，一公里运输 范围内。工程量以业主提供的地形图，经甲乙双方共同测 量复核无误，作为乙方的结算的依据。 2 六、单价及组成： 1、15 元/m 3（大写：每方壹拾伍元） ，超出运输范围每 增加一公里加 2.4 元/m 3。不含任何费、税、票据、及检测 等费用。 2、单价包含内容：土石方的开挖、放炮、运输、回填、 碾压。 七、质量标准：工程质量标准（合格） 。 八、甲方需临时租用挖机等机械单价： 1、挖机斗容量 1.2m3按 320 元/ 小时。 2、挖机斗容量 1.4m3按 380 元/ 小时。 3、挖机斗容量 1.6m3按 420 元/ 小时。 九、工程款支付：每月 5 日前支付上月进度工程量价 款的 60%，本合同工程完工后 1 个月内支付到总工程款的 70%，余下的工程款在道路工程完工后 1 个月全额支付。 十、甲、乙双方义务及责任： （一）甲方的义务及责任 1、甲方负责提供合格的图纸及水电到施工现场。 2、甲方的负责：对整个施工现场总体安排协调，保证 工程顺利进行。 3 3、甲方负责资料、计量等管理。 4、配合乙方对外界关系的协调、解决。 5、甲方负责每月按时支付乙方工程款（报量时间为每 月 25 日计量，第二个月 5 日之前支付工程款） 。 6、由于甲方提供的施工图纸、方案等原因，给乙方造 成的损失由甲方承担。 7、由甲方原因造成的停工及损失，甲方在获取赔付损 失后支付给乙方机械停工、损失等用费。 8、甲方准确提供施工现场有无光缆地下埋设物及需要 保护的东西。 （二）乙方的义务及责任 1、乙方施工中，必须遵守甲方的规章制度，服从甲方 总体指挥安排和专业技术人员的指挥进行施工，如不服甲 方安排施工，造成损失由乙方自行承担。 2、乙方在施工过程中，如遇政策性停工，下雨弃土道 路不通，或人力不可抗拒因素及其他影响工程施工的工期 顺延。 3、乙方自行负责食宿及费用。 4、该工程严禁分包和转包，一经发现甲方有权解除合 4 同。 十一、合同履约保证金 1、甲、乙双方签订合同及相关手续后，5 日内向甲方 缴纳 1000000.00 元（大写：壹佰万元整）作为履约保证金。 2、乙方在完成土石方工程量 30%时甲方全额退还乙方 履约保证金。 十二、违约责任 1、以上条款双方共同遵守，如一方违约，由违约方赔 偿另一方总造价 5%的违约金。 2、出现违约纠纷，可由双方协商解决，协商不成时由 建设行政主管部门调解，调解不成时，由原告所在地人民 法院进行裁决。 十三、其它： 1、未尽事宜，以协商及补