led亮化工程合同

ledled 亮化工程合同亮化工程合同 篇一：LED 亮化工程承包施工合同 亮化工程承包施工合同 合同号： 甲方： 乙方： 根据中华人民共和国合同法法律法规，经双方协 商，本着平等、互利和 诚实信用的原则，就乙方承包甲方 LED 亮化工程施工 程事宜，达成如下协议，以期共同遵守，一致同意签订本 合同。 一、工程概况 1. 工程名称：LED 亮化工程 2. 地点： 3. 工程内容： 二、乙方所购产品要求： 1. 按照甲方亮化工程的要求乙方所购产品为 价格、 数量、型号（一 切以甲方最后确定过的样品为准）详见附表。 2. 应满足国家现行行业和企业有关标准。 3. 乙方 应将工程所需的全部材料运至施工现场，运输到现场卸货 及相关费 用均由 方承担。 4. 乙方将产品运到甲方指定的工地后，由甲方组织管 理及相关人员，按国 家标准或行业标准抽检验收，若产品质量经检验验收 不合格的时，应妥善保管产品货物，并同时在天之内向乙 方提出异议，乙方应及时调换合格的产品，保证在合同规 定的期限内完成施工，若给甲方造成损失的，乙方承担违 约赔偿责任。如甲方未按规定期限提出异议的，则视为乙 方所提交的产品货物符合本合同 约定，甲方不得以其他理由拒绝支付乙方产品货款。 5. 因甲方人为操作使用不当，保管、保养不善等导致 产品货物质量下降或产 品毁损的，甲方不得提出质量异议，由此产生的经济 损失和维修、更换费用开支由甲方自行承担。 6. 光源灯 具产品及设备货物进入施工场地入库后由甲方负责提供场 地存 放，乙方自行负责保管，施工及提货由乙方自行安排。 乙方施工过程中，相关安全责任由乙方负责。甲方须提供 施工环境及施工现场的电源接口。 7. 灯具、光源为原厂制造的全新合格产品,无侵权行 为、表面无划损、无任何 缺陷隐患,在中国境内可依常规合法安全使用。乙方提 供的灯具、光源等产品必须有国家强制认识标志，不得提 供假冒伪劣、产品质量不合格等，不良产品。包装标准为 原厂制造商未启封全新包装,包装箱号与出厂批号一致,并 可追索查阅。 三、合同工期 1. 开工日期 2. 合同工期总日历天数(乙方收到甲方应付的预付款 完成原材料备货后开始算起)。 3. 在施工期间对合同约定的工程内容如需要变更，双 方应当协商一致，由合同双方签订书面变更协议，同时调 整相关工程费用及工期，工程变更协议，作为竣工结算和 顺延工期的根据。 注：施工期间如遇不可抗力因素（雨，冰雹，四级以 上大风，停电，地震） 等或甲方原因造成停电等原因，工期顺序后延。 四、工程质量与验收 1. 甲方无正当理由拒绝验收或者逾期验收的，甲方应 当承担产品货物毁损、 灭失的风险和由此产生的一切费用。另外本工程只接 受甲方工程部门的验收。 2. 工程质量标准为合格。质量标准以国家或行业质量 检验许定标准为依据。双方对工程质量有争议时，由双方 同意的质量检验机构鉴定，所需费用及因此造成的损失， 由责任方承担。 3. 乙方完成全部设备的安装、调试后，向甲方发出书 面验收通知，甲乙双 方共同派人员到场，按照国家及行业相关规定和标准 进行验收，共同填写验收报告并签字，验收工作应在 日内 完成。如无双方共同认可的理由，甲方在设备正常运行 周内仍未派人员参加视为甲方放弃验收权，则乙方的单方 验收报告即为有效。 4. 甲方应在收到乙方的工程报告后三个工作日内组织 进行验收，验收通过 后，甲方应按照本合同约定付工程款；验收不合格的， 应由乙方进行整改，整改期限计算在合同工期内。 5. 工程自验收合格后，双方现场施工负责人均签字为 证。 6. 验收标准：乙方按甲方提供的效果图或施工图进行 施工，验收以整体亮 化调试完毕为准。 五、工程款支付 1. 。 2. 签定合同后三日之内甲方预付乙方% 小写：￥元； 发货时甲方支付乙方工程总价款的 %，即人民币大写： 小写：￥ 元；全部工程安装完毕验收合格后三个工作日内 付工程款即人民币：大写：小写：￥ 元；余款即人 民币：大写：小写：￥元为工程及产品质量质保金， 年质保期满后无质量问题三个工作日内一次性付清。 3. 乙方确认甲方订金到帐后方可下单生产样品，待甲 方确定所有样品合格后方可批量生产产品。 4. 合同总额包括：亮化材料及零配件的购置和安装、 工程实施、运输保险、 装卸、质保期售后服务、建筑安装发票（详情请见附 件详单及效果图） 。 5. 不含税费及后期增项合同的所有费用，需另计。 六、甲方权利和义务 1. 甲方指派作为其工程负责人，代表甲方对工程负责。 监督乙方的施工质量和工作进度，协同解决施工中有关问 题，并负责施工中涉及的有关单位直辖事宜。 2. 对施工质量行使检验权，监督权。 3. 对工程进度的检查，以及实际施工日期的提前或超 过的鉴认权。 4. 甲方负责工程的前期审批，如因甲方批准手续不全， 施工期间遇到城管及其他监察机关的纠察时，甲方负责协 调至正常施工为止；按本合同第五条规定的工程款支付方 式支付工程费用。按照合同约定的期限和方式履行，对工 程价款的支付义务。 七、乙方权利与义务 1. 乙方指派作为项目负责人。 2. 严格按照合同约定工期制作，施工完毕。 3. 严格按照甲方确认的施工方案制作，施工；提供该 工程实施的进度计划表。 4. 如现场条件与既定方案不符，及时报请甲方协商修 改确定。 5. 负责按质量完成合同所约定的项目内容，如因安装 不当导致的质量问题，一切责任由乙方承担。 6. 在施工过程中，乙方要认真做好施工安全工作，对 施工中因施工不当出现的人员伤亡事故由乙方负责；乙方 应文明施工，交工前应清理现场。 7. 乙方施工人员在施工期间应遵守甲方区域的管理规 定，服从管理遵守法纪，如有违法违纪行为，甲方有权按 照相关规定实施处罚，情节严重的移交地方司法部门追究 其法律责任。 8. 工程验收：乙方工程竣工后，通知甲方进行验收， 甲方需在 个工作日内组织验收工程，逾期视为验收通过。 9. 竣工验收后，乙方应提供壹套完整的竣工资料给甲 方。 八、工期延误 因以下原因造成工期延误,经双方工程负责人确认,工 期相应顺延： (1). 设计变化和工程量增加。 (2). ,停电,造成停工累计超过小时。 (3). 施工期间如遇不可抗力因素（雨，冰雹，四级以 上大风，停电，地震）等或甲方原因造成停电等原因，工 期顺序后延。 (4).乙方应保证工程质量，机构牢靠，抗风力等指标， 达到七级抗风标准。 (5). 约定或双方工程负责人同意工期顺延的其他情况。 (6). 甲方未按合同约定完成其应当负责的工作而影响 工期的。 (7). 甲方未按合同约定支付工程款影响正常施工的。 (8). 因甲方责任造成工期延误的其它情况。 九、现场施工安全 篇二：LED 亮化工程合同 亮 化 工 程 合 同 亮化工程合同 甲方: 乙方: 甲方将 制作工程承包给乙方施工,为了明确双 方的责、权、利，加快工程施工进度，确保工程质量 和工期，根据国家有关法律 规定，经甲乙双方协商订立本合同，以兹共同遵守。 第一条 、项目概况 1、项目名称： 星隆广场售楼部门头亮化工程 2、项目地址： 新城雪枫路中段 3、项目内容： 见附件 第二条 、承包方式 本工程采取工程总承包的形式进行承包。 第三条 、项目承包价款 本工程包安全、质量、文明施工等价款总计(人民币)， 大写：捌仟 伍佰元整 （人民币 ） 第四条 、付款方式 工程完成经验收合格后一次性支付给乙方。 第五条 、工程要求及保修期 工程工日期以甲方通知为准，工程期限为 5 天。工程 保质期为一年，如 若发生自然灾害或人为损害不在乙方保修范围内。 第六条 、工程质量和验收 1、乙方提供的主要材料应符合本工程要求，否则由此 产生的一切后果，由 乙方承担。 2、甲方派出一名工作人员进行工程进度和质量的监理 工作，乙方需配合甲 方派出人员的管理和监督。 3、城管及一切规费由甲方承担。 4、交工验收中如发现施工质量不合格，乙方应按甲 方的要求进行返工处理 第七条 、双方责权 一、甲方责任 1、质量达不到要求的在建或已完成工程，甲方有权责 令乙方停工、返工，由此造成的一切损失由乙方自负。 2、负责对施工过程进行安全、质量、技术及环保管理。 3、配合乙方进行相关协调工作，确保施工顺利进行。 4、施工过程中，乙方造成的人身伤亡和财产损失与甲 方无关。 二、乙方责任 1、合同签订后，及时开工，按施工技术规范施工保证 工程质量，并接受甲方的检查监督。 2、工程完工后及时清场。 3、施工过程中，造成的人身伤亡和财产损失乙方自行 负责。 4、严格按照安全施工操作规程进行施工。 第八条 合同有效期 本合同自双方签字后生效，至承包工程竣工验收交付 使用，结清款额，并双方认可后失效。 第九条 、合同的仲裁与补充 1、合同执行过程中，如发生纠纷，双方应本着互谅、 互让精神协商解决。协商不成可提交当地劳务仲裁机构或 人民法院裁决。 2、本合同在实施过程中，如有未尽事宜，经甲、乙双 方协商，可增订与本合同同等效力的补充合同或备忘录。 甲方法定代表人：（签章） 乙方：（签章） （或）委托代理人： （或）委托代理人： 年月日 篇三：LED 亮化工程承包施工合同 天禧大酒店 LED 亮化工程承包施工合同 合同号：XX0411 甲方： 乙方：内蒙古蒙胜科贸有限责任公司 经甲乙双方协商，就乙方承包甲方 LED 亮化工程施工 事宜，达 成如下协议，以期共同遵守。 一、工程概况 1. 工程名称：天禧大酒店 LED 亮化工程 2. 地点：鄂尔多斯沙圪堵天禧大酒店 3. 工程内容：天禧大酒店 LED 亮化工程(楼体亮化； 数码屏； 发光字) 二、乙方所购产品要求： 1、按照甲方亮化工程的要求乙方所购产品为 LED 数码 管 。 价格、数量、型号详见附表： 2、LED 数码管应满足国家现行行业和企业有关标准。 3、乙方应将工程所需的全部材料运至施工现场，运输 到现 场卸货及相关费用均由乙方承担。 4、 乙方将产品运到甲方指定的工地后，由甲方组织 管理及相 关人员，按国家标准或行业标准抽检验收，若产品质 量经检验验收不合格的，乙方应及时调换合格的产品，保 证在合同规定的期限内完成施工，若给甲方造成损失的， 乙方承担违约赔偿责任。 6、甲方负责提供施工场地和电源接入口（配电室电源 接口） 。 合同工期 1. 开工日期。 2. 合同工期总日历天数。 三、工程质量与验收 1. 工程质量标准为合格。质量标准以国家或行业质 量检验许 定标准为依据。双方对工程质量有争议时，由双方同 意的质量检验机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由 责任方承担。 2. 甲方应在收到乙方的工程报告后三个工作日内组织 进行验 收，验收通过后，甲方应按照本合同约定付工程款； 验收不合格的，应由乙方进行整改，整改期限计算在合同 工期内。 四、工程款支付 1. 不含税票） 。 2. 签定合同后三日之内甲方预付乙方 %的工程总价款， 即人 民币大写： 小写：￥元；发货时甲 方支付乙方工程总价款的 %，即人民币大写： 小写：￥ 元；全部工程安装完毕验收合格后三个 工作日内付工程款即人民币：大写： 小写： ￥ 元；余款即人民币：大写：小写： ￥元为工程及产品质量质保金，两年质保期满后无质 量问题三个工作日内一次性付清。 五、甲方权利和义务 1. 甲方指派作为其工程负责人，代表甲 方对工程负责。 2. 对施工质量行使检验权，监督权。 3. 对工程进度的检查，以及实际施工日期的提前或超 过的鉴认 权。 4. 按照合同约定的期限和方式履行，对工程价款的支 付义务。 七、乙方权利与义务 1. 乙方指派电话. 2. 乙方对现场所有人员进行安全教育,保持现场工作 井然有序. 3. 工程施工验收合格后,保修期为两年. 4. 在保修期内,履行保修范围,项目的承包人即乙方应 及时派人 予以保修. 八、工期延误 因以下原因造成工期延误,经双方工程负责人确认,工 期相应顺 延： (1). 设计变化和工程量增加 (2). 一周内非乙方的原因,停电,造成停工累计超过 8 小时 (3). 不可抗力 (4). 约定或双方工程负责人同意工期顺延的其他情况; 九、现场施工安全 乙方在施工过程中出现一切问题责任自负。 十、违约责任 1. 甲方未按本合同约定支付工程款的每日按付款额的 千分之 五向乙方支付逾期违约金. 2. 乙方未能按约定施工日期完工，应按合同总价款每 日千分之 五向甲方支付延误工期违约金。 十一、本合同未尽事宜可签订书面合同。 十二、本合同发生争议，由双方协商解决，协商不成 的，双方均 可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。 十三、本合同需双方签字、盖章之日起生效。 十四、本合同一式两份，双方各执一份，均具同等法 律效力。 甲方： 乙方：内蒙古蒙胜科贸有限 责任公司 （盖公章处）： （盖公章处）： 委托代理人： 委 托代理人： 电 话： 电 话： 年月日 年月日 篇四：led 亮化工程施工合同 Led 亮化制作安装工程施工合同 甲方：（以下简称甲方） （以下简称乙方） 乙方： 依照中华人民共和国合同法以及其它相关法律， 法规的规定，甲、乙双方在平等，自愿，协商一致的基础 上，就乙方为甲方的楼宇亮化制作安装工程（以下简称工 程）的有关事宜，达成如下协议。 一工程概况： 1工程地点：甲方所指定的安装及施工地 。 7工程总报价：经甲、乙双方协商，此工程总造价金 额（人民币）为：大写： 二此工程项目现场施工负责人： 甲方（ ） 乙方 （） 三工程变更： 在施工期间对合同约定的工程内容如需要变更，双方 应当协商一致，由合同双方签订书面变更协议，同时调整 相关工程费用及工期，工程变更协议，作为竣工结算和顺 延工期的根据。 四工程监理及验收方式方法 1.双方进行竣工验收前，甲方负责保护工程成品和工 程施工现场人员的全部安全，并为施工现场的工作人员买 好人身意外伤亡保险，如发生一切安全责任事故与甲方无 关。 2.工程自验收合格后，双方现场施工负责人均签字为 证。 五工程款支付方式： 1合同签字生效后，甲方应在三日内一次性向乙方预 付工程总额的付款； 2. 安装调试完及验收合格后，甲方在两日内应一次性 向乙方支付剩余的 工程款； 3.本工程质量保证期为一年。 六 对以下原因造成竣工的日期延误,工期应当顺延： 1. 工程量变化或设计变更；（变动后工程项目所增加 的成本由甲方承担） 2. 不可抗力； 3. 甲方同意工期顺延的其它情况； 4. 甲方未按合同约定完成其应当负责的工作而影响工 期的； 5. 甲方未按合同约定支付工程款影响正常施工的； 6. 因甲方责任造成工期延误的其它情况。 七违约责任与违约金额： 1甲、乙双方必需共同遵守并认真履行合同中的各项 条款，任何一方不得随意违反合同规定，否则，因违约方 所造成的损失，均由违约方承担一切损失及费用； 2本合同违约金： 人民币壹万元整 (元) 八争议解决方式： 本合同发生的争议，双方应当友好协商，若协商或者 调解解决不成时，可向甲，乙双方任何一方所在地法院提 出诉讼。 九本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自签字 盖章之日起生效，具有同等法律效应。 甲 方（公章）： 乙 方（公章）： 经 办 人：经 办 人： 日 期：日 期： 附： 1、本工程具体施工方案详见甲方设计后的动画效果图 为准。 篇五：亮化工程施工合同 工程施工合同 发包方： 承包方： 承包下述亮化工程，为明确责任，加强配合，保证施 工任务顺利完成，经协商签定本合同，双方共同遵守执行。 一、 工程名称： 二、 工程地点:详见施工图 三、 工程内容：详见施工图 四、 工程安装价：LED 数码管 15 元/条，LED 点光源 15 元/个 五、 合同工期： 本合同签定生效之日起 20 天完成。若因不可抗拒原因 如台风、大雨导致停工则工期顺延。 六、 价款支付和结算： 合同生效后，甲方预付工程款即人民币 1000 元给乙方 作为工程备料款，工程亮灯验收后三天内按实际工程量再 付工程款给乙方，保留 5%的保质金，三个月内付给乙方。 七、双方责任范围： 1、甲方：提供施工用电电源及材料存放并承担费用， 按时支付工程价款，组织工程竣工验收，提供广告位用电 电线，每栋楼主电线配电箱提供到位，所有辅材提供。 2、乙方：负责做好材料保管，按有关规范、施工图及 说明精心施工，保证质量，按时完工和交付使用，办理结 算，参加竣工验收。 八、其它事项： 1、乙方应负责合同范围之内的安全防火、防盗、确保 施工安全，如发生安全事故，由乙方全部承担责任。乙方 在施工过程中应遵守安全操作规程，采取安全措施，防止 事故发生。乙方必须提供进场人员所购买的保险单证明给 甲方查验，发生工伤事 故由乙方负责，甲方不承担乙方在施工过程中所发生 的一切安全责任及费用。如有事故发生，乙方必须立即报 告甲方以便及时处理问题。 2、如一方要求变更工程内容，改变装修范围及条件， 应征得对方同意，并办理书面签证（为合同附件） 。 3、工程未经验收，甲方擅自提前使用，由此发生的质 量及其它问题，由甲方负责。 4、乙方提交具体施工实施方案并作此合同附页，乙方 须严格按方案之指定材质购料，施工。 5、乙方自行设置施工安全措施，并严格全面接受甲方 有关人员监督，乙方对施工人员安全负责。 6、甲方委派专人对本工程整个过程负责，主要包括对 整个过程质量监控及有关事宜协调。 7、为保证甲方利益自本工程完工后一年内，乙方对整 工程均作 5%保质金，但是因不可抗拒之原因（如战争、地 震、及他人蓄意破坏、甲方使用不当，盗窃引致相关损失 不在乙方免费维修保养之列） 8、在执行合同中发生争议，如协商无效，可提交市有 关仲裁机构仲裁。 9、本协议一式两份，双方各执一份，经双方协定签名 后生效。 10、本协议未尽事宜及实际变通须双方协商并作附页， 同具法律效力。 11、本合同双方代表签章后生效，至工程竣工办理交 工验收和工程价款结算后失效。 甲方盖章：乙方盖章： 甲方代表签字： 乙方代表签字： 签定日期： 年 月 日 篇六：亮化工程合同范本 亮化工程合同范本 1、亮化工程合同 项目名称：亮化施工项目 签约日期： 发包方:（以下简称甲方） 承包方:深圳市艾浦源光电科技有限公司（以下简称 乙方） 根据中华人民共和国合同法法律法规，经双方 协商，本着平等、互利和诚实信用的原则，一致同意签订 本合同如下。 一、项目名称 项目名称:亮化施工项目 二、项目需要的亮化材料 见亮化材料清单及报价 三、合同金额 1、合同总额人民币小写：元大写： 2、合同总额包括：亮化材料及零配件的购置和安装、 工程实施、运输保险、装卸、质保期售后服务、建筑安装 发票。 （详情请见附件详单及效果图） 3、不含税费及增项； 四、安装地点、施工要求、工期及验收 安装地点：甲方项目指定地。 施工要求：光源产品及设备货物进入施工场地入库 后由甲方负责提供场地存放，乙方自行负责保管，施工及 提货由乙方自行安排。乙方施工过程中，相关安全责任由 乙方负责。 甲方须提供施工环境及施工现场的电源接口。 工期：合同生效后天内安装调试完毕、验收合格并 交付使用。 验收标准：乙方按甲方提供的效果图进行施工，验 收以整体亮化调试完毕为准 验收：乙方完成全部设备的安装、调试后，向甲方发 出书面验收通知，甲乙双方共同派人员到场，按照国家及 行业相关规定和标准进行验收，共同填写验收报告并签字， 验收工作应在日内完成。如无双方共同认可的理由，甲方 在设备正常运行两周内仍未派人员参加验收，视为甲方放 弃验收权，则乙方的单方验收报告即为有效。 五、对以下原因造成竣工的日期延误,工期应当顺延： 1.工程量变化或设计变更；（变动后工程项目所增 加的成本由甲方承担） 2.不可抗力； 3.甲方同意工期顺延的其它情况； 4.甲方未按合同约定完成其应当负责的工作而影响 工期的； 5.甲方未按合同约定支付工程款影响正常施工的； 6.因甲方责任造成工期延误的其它情况。 六、安装与调试 以符合合同文件要求和响应承诺的前提下，将设备 （系统）安装并调试至最佳状态且双方均认为满意。 七：付款方式 1.合同签订生效后 3 个工作日内支付合同总额的， 合计￥ 2、货到甲方项目所在地，验收施工前，支付合同总 额的，合计￥ 3、无违反合同约定的，设备安装调试完毕、验收合 格并交付使用后 3 个工作日内付合同总额的%，合计￥元。 八、质保期及售后服务要求 1.质量保证期（简称“质保期” ）从验收交付之日起 为两年。质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、 包维护保养，期满后可提供终身（有偿）维修保养服务。 2.乙方负责向甲方提供现场安全操作及必要的维护保 养培训。 3.乙方须提供常设 8 小时热线服务和长期的免费技 术支持。对甲方的服务通知，乙方在接报后必须及时响应 及尽快处理完毕。若主要设备的故障需更换，乙方必须免 费提供相同档次的设备予甲方临时使用或采取应急措施解 决，不得影响甲方的正常工作业务。 4.乙方保证因质量问题给甲方造成的损失，由乙方负 责赔偿。 九、违约责任 1、乙方未按要求履行合同义务时，甲方有权拒绝接 收或验收，并有权顺延付款； 2、甲方未按要求履行合同义务时，且无正当理由拖延 付款时，乙方有权追究甲方责任。 3、甲方未按本合同约定支付工程款的每日按付款额 的千分之五向乙方支付逾期违约金。 4、乙方未能按约定施工日期完工，应按合同总价款每 日千分之五向甲方支付延误工期违约金。 十、争议的解决 1、合同履行过程中发生的任何争议，双方应友好协 商解决，如双方未能通过友好协商解决所产生的诉讼，由 甲方所在地人民法院管辖。对货物质量的检查鉴定，统一 由当地质量技术监督局辖属的相关检测机构进行终局鉴定， 鉴定结果符合质量技术标准时，鉴定费由委托方承担；否 则鉴定费由乙方承担。 2、法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同 其它事项和条款仍应继续履行。 十一、不可抗力 任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在 不可抗力事件结束后 3 天内向对方通报，以减轻可能给对 方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅 解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分 或全部免于承担违约责任。 十二、合同生效 本合同在甲乙双方法人代表或其授权代理人签字盖 章后生效。 十三、乙方应提供的资料内容 1、中国境内制造的产品必须提供出厂合格证。 2、关键设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及 配备件、随机工具等，使用操作及安全须知等重要资料应 附有中文说明。 十四、其它 1、本项目材料清单、增项文件，均作为本合同的附 件，合同的附件为本合同不可分割的有效组成部分，与本 合同具有同等的法律效力和履约义务。 2、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更 当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。 3.本合同一式四份，甲方、乙方双方各执二份，任 何一份均具同等法律效力。 5.本合同共计四页 A4 纸张，缺页之合同为无效合同。 6.双方均已对以上各条款及附件作充分了解，并明 确理解由此而产生的相关权责。 2、亮化工程合同 发包单位：湘潭市综合开发基础设施建设有限公司 （以下简称甲方） 承包单位：株洲大地阳光能源有限公司 （以下简称乙方） 根据中华人民共和国合同法及有关法律、法规， 遵循平等、自愿、公平和诚信原则，经双方协商一致，鉴 定本合同： 第一条：工程概况 1、工程名称：大鹏西路道路亮化工程 2、工程地点：湘潭县易俗河 3、工程承包范围：大鹏西路 K0+000-K1+430 段 4、工程承包内容：道路亮化工程所包括的一切事项 （如埋管、穿线、土方开挖、回填、调试及售后服务等等） 。 5、设计规格、型号、数量及要求：严格按照施工图 纸施工。 第二条：工程期限 施工工期：按发包方指定日期施工。 第三条：工程价款支付与结算 1、工程价款在工程完成验收合格后付 20 万元，余款 90 天后一周内付清，如因甲方资金紧张，不能如期付清欠 款，则按当期货款每月 2%支付给乙方利息。 2、本工程结算方式 采用包工包料，总价包干。 如有变更，增减工程量价格以附件清单价格为准。 第四条：工程合同造价 工程总造价为人民币￥108 万元，即大写人民币壹佰 零捌万元整。 第五条：工程质量检查验收 1、本工程质量要求为优良。 2、乙方必须严格按图纸说明文件及国家颁发的有关 规范、规程进行施工，并接受甲方监督检查，在施工前提 供原材料检测报告、产品说明、出厂合格证及现场见证取 样报告，在验收前提供所有交工验收相关的技术资料及竣 工图纸给甲方，方能验收并办理结算。 3、工程竣工后，乙方按规定发出竣工通知书，经双方 协商确定验收时间，由甲方组织有关人员验收，验收合格 后，进入保修期，保修期满后，乙方通过书面申请甲方复 查，由甲方通知有关单位人员进行验收，合格后，双方签 署交工验收证书，并将工程移交甲方管理。 第六条：施工设计变更 1、甲方交付的设计图纸和有关技术资料，均为施工 的有效依据，乙方不得擅自更改。 2、施工图纸如发生变更，经甲乙双发协商增减造价解 决。 3、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下， 提出修改设计的合理化建议，经发包方、设计单位或有关 技术部门同意后实施。 第七条：双方负责事项 1、甲方权利和职责 根据亮化施工要求，做好“三通” ，做好施工道 路顺畅、通电、通水。 合同签订 3 天内，由甲方提供完整的施工图纸一 套。 篇七：LED 亮化工程承包施工合同 LED 亮化工程承包施工合同 合同号： 甲方： 乙方： 经甲乙双方协商，就乙方承包甲方 LED 亮化工程施工 事宜，达成如下协议，以期共同遵守。 一、工程概况 1. 工程名称： LED 亮化工程 2. 地点： 3. 工程内容： LED 亮化工程(楼体亮化；数码屏；发 光字) 4、 合同工期（1）开工日期（2）. 合同工期总日历 天数。 二、施工要求： 1、甲方提供 LED 数码管 ，乙方按照国家产品的标准 验收，若产品质量经检验验收不合格的，乙方应及时通知 甲方调换合格的产品，保证在合同规定的期限内完成施工， 若给甲方造成损失的，乙方承担违约赔偿责任； 2、甲方负责提供施工场地和电源接入口（配电室电源 接口） 。 三、工程质量与验收 1、工程质量标准为合格。质量标准以国家或行业质量 检验许定标准为依据。双方对工程质量有争议时，由双方 同意的质量检验机构鉴定，所需费用及因此造成的损失， 由责任方承担； 2、 甲方应在收到乙方的工程报告后三个工作日内组 织进行验收，验收通过后，甲方应按照本合同约定付工程 款；验收不合格的，应由乙方进行整改，整改期限计算在 合同工期内。 四、工程款支付 1、合同签字生效后，甲方应在三日内一次性向乙方预 付工程总额的 预付款； 2、 安装调试完及验收合格后，甲方在两日内应一次 性向乙方支付剩余的 工程款； 3、本工程质量保证期为 年。 五、甲方权利和义务 1、甲方指派 电话作为其工程负责人，代表甲方对工 程负责； 2、对施工质量行使检验权，监督权； 3、 对工程进度的检查，以及实际施工日期的提前或 超过的鉴认权； 4、按照合同约定的期限和方式履行，对工程价款的支 付义务。 六、乙方权利与义务 1、 乙方指派 电话 作为项目负责人； 2、乙方对现场所有人员进行安全教育,保持现场工作 井然有序； 3、工程施工验收合格后,保修期为年； 4、在保修期内,履行保修范围,项目的承包人即乙方应 及时派人予以保修。 七、工期延误 因以下原因造成工期延误,经双方工程负责人确认,工 期相应顺延： 1、 设计变化和工程量增加 ； 2、 一周内非乙方的原因,停电,造成停工累计超过 8 小时 ； 3、不可抗力 ； 4、约定或双方工程负责人同意工期顺延的其他情况。 八、现场施工安全 1、施工前，因保证工程成品和工程施工现场人员的全 部安全，乙方应为施工现场的工作人员买好人身意外伤亡 保险，如发生一切安全责任事故与甲方无关； 2、工程自验收合格后，双方现场施工负责人均签字为 证。 九：其它事项： 1、本合同一式二份，双方各执一份，具有同等的法律 效力，自收到预付款之日起生效，合同履行完毕时失效。 2、任何一方不得单方面违约，如有违约情况，违约方 每日按 300 元缴纳违约罚金。 十：争议解决： 双方产生争议，可友好协商解决，协商不成可向双方 所在地人民法院提起诉讼。 甲方（盖章） 乙方（盖章） 代表： 代表： 电话： 电话： 年 月 日 年 月 日 篇八：LED 亮化工程最新范本合同参考 亮 化 工 程 合 同 亮化工程合同 甲方: 乙方: 甲方拟将 制作工程承包给乙方施工,为了明确双方的 责、权、利，加快工程施工进度，确保工程质量和工期， 根据国家有关法律规定，经甲乙双方协商订立本合同，以 兹共同遵守。 第一条 、项目概况 1、项目名称： 2、项目地址： 3、项目内容： 第二条 、承包方式 本工程采取工程总承包的形式进行承包。 第三条 、项目承包价款 本工程价款总计(人民币)，大写 （人民币 ） 第四条 、付款方式 签定合同时，甲方预付工程款 %给乙方，剩余 %的 工程款在工程结束时支付给乙方。 第五条 、工程要求及保修期 工程开工日期以甲方通知为准，工程期限为 天。工程 保质期为一年，如若发生自然灾害或人为损害不在乙方保 修范围内。 第六条 、工程质量和验收 1、乙方提供的主要材料应符合本工程要求，否则由此 产生的一切后果，由乙方承担。 2、甲方派出一名工作人员进行工程进度和质量的监理 工作，乙方需配合甲方派出人员的管理和监督。 3、城管及一切规费由甲方承担。 4、交工验收中如发现施工质量不合格，乙方应按甲 方的要求进行返工处理第七条 、双方责权 一、甲方责任 1、质量达不到要求的在建或已完成工程，甲方有权责 令乙方停工、返工，由此造成的一切损失由乙方自负。 2、负责对施工过程进行安全、质量、技术及环保管理。 3、配合乙方进行相关协调工作，确保施工顺利进行。 4、施工过程中，因乙方过错造成的人身伤亡和财产损 失与甲方无关 二、乙方责任 1、合同签订后，及时开工，按施工技术规范施工保证 工程质量，并接受甲方的检查监督。 2、工程完工后及时清场。 3、施工过程中，因甲方过错造成的人身伤亡和财产损 失与乙方无关。 4、严格按照安全施工操作规程进行施工。 第八条 合同有效期 本合同自双方签字后生效，至承包工程竣工验收交付 使用，结清款额，并经双方认可后失效。 第九条 、合同的仲裁与补充 1、合同执行过程中，如发生纠纷，双方应本着互谅、 互让精神协商解决。协商不成可提交当地劳务仲裁机构或 人民法院裁决。 2、本合同在实施过程中，如有未尽事宜，经甲、乙双 方协商，可增订与本合同同等效力的补充合同或备忘录。 甲方法定代表人：（签章） 乙方：（签章） （或）委托代理人： （或）委托代理人： 年月日 篇九：亮化工程合同 楼体亮化工程施工合同 发包方 : 上虞市振兴物资商行 （以下简称甲方） 承包方 : 杭州中迅电力工程有限公司 （以下简称乙方） 根据中华人民共和国合同法及其他有关法律、法 规 ，遵循平等、互利和诚实信用的原则，甲乙双方就永铭 大厦亮化工程制作及安装相关事宜共同达成一致意见，特 签订本合同。 一、工程概况 工程名称：上虞永铭大厦 工程地点：上虞市（三环路）梁祝大道以南，华维路 以东交叉口 二、承包内容及方式 承包内容：上虞永铭大厦楼体亮化工程包括：主楼顶 层南、北外立面铝板柱与柱之间安装 18W 大功率 LED 洗墙 灯 60m。主楼顶层南、北外立面柱上方安装 60W 窄光 LED 投 射灯 22 只。主楼顶层西立面铝板上方安装 18W 大功率 LED 洗墙灯 19m、60W 窄光投射灯 2 只。主楼西立面安装 “Logo”及“永铭大厦”字体的制作及安装，字体面积约 20。裙房顶层东、西、北外立面花岗石柱与柱之间安装 18W 大功率 LED 洗墙灯 66m。裙房东、西、北外立面花岗石 上方安装 60W 窄光 LED 投射灯 4 只。 承包方式：包工包料、包工期、包质量、包安全、包 文明施工、严禁转包。本合同采用固定合同价款一次性包 死，约定的固定合同总价款包含材料费、制作及安装人工 费、保险费、高空作业机械设施设备费、运输费、管理费、 税金及利润等一切费用。 三、开竣工时间： 本合同签订之日起 20 日历天。 四、合同价款及支付方式 合同总价款为人民币 108706 元） （详见本合同附件亮 化工程报价清单） 。本合同签订生效后 3 个工作日内支付合 同总价款的 30%备料款。楼体亮化工程全部安装调试完毕正 常亮灯 15 天后无质量问题，5 个工作日内支付至合同总价 款的 75%，余款待该工程竣工验收合格后 15 个工作日内支 付至合同总价款的 90%，留 10%质保金。 五、甲、乙双方职责 甲方履行与乙方签订的工程合同中应负的责任。 甲方提供乙方施工用电接入口。 甲方配合乙方与其他施工班组的交叉施工协调工作。 乙方必须按甲方的施工进度要求组织力量进场施工， 保质、保量、保工期完成各项工程，并保证完成工程质量 符合相关质监部门验收合格标准，亮化工程电路施工图交 甲方及监理公司等单位审定。 乙方承担施工期间安全、质量等工作的责任和要求， 承担施工期间的安全事故的相关法律和经济责任。 乙方负责自身施工项目的相关资料，收集、汇总并交 总包单位审阅归档，乙方提供的资料必须符合存档资料要 求（含电路竣工图） 。 乙方在收取工程款同时向甲方提供相等数额的有效税 务发票（乙方工程材料发票可抵冲合同价款） 。 六、产品质量要求 本工程所需全部材料质量必须符合现行国家及行业相 关标准。 灯具外观要求：须平整、光洁、无锈蚀和明显划痕； 防护层牢固；色泽均匀，无色差，内壁及端口无毛刺；结 构稳固，不变形。所有灯具支架与外墙铝板连接部位采用 厌氧胶水作防水渗漏 处理。 灯具配线与电源线连接采用套管施工方法。 为确保外立面整体装饰效果，乙方所提供灯具的铝外 壳颜色必须与甲方所提供的色卡颜色相吻 合。乙方铺设的线管表面应做与外墙铝板颜色相一致。 乙方所供灯具规格、型号、功能及技术参数必须与本 合同附件亮化工程报价清单中的产品相一 致。 七、违约责任 合同双方之任何一方不能全面履行合同条款均属违约 并按照本合同条款的具体约定承担相应的 违约责任。违约所造成的所有责任和经济损失由违约 方承担。 乙方未按合同约定期限内完成各项楼体亮化工程项目， 如延误工期，逾期承担合同总价款万分 之八的日违约金。 甲方未按合同约定时间支付工程款，如逾期支付承担 逾期部分款项日万分之八违约金。 八、免费质保期及售后服务要求 本工程楼体亮化保修期为叁年，质保金返还时间为贰 年，自该工程竣工验收合格之日起计算， 保修期间如产品质量出现问题或线路等故障，乙方免 费维修或更换产品。保修期满后，乙方适当收取材料成本 费维修，乙方在收到甲方维修通知后，乙方必须在 1 小时 内做出响应，24 小时内到达现场进行故障排除恢复正常运 行使用功能。 九、合同价款调整方法 甲方确认的设计变更。 甲方确认的图纸内容未做部分相对应的项目合同价款 应于扣除。 工程量增减计价按本合同相对应的报价清单中该项目 的单价执行（甲方出具的设计变更和变更 联系单） 。 洗墙灯、投射灯灯光颜色按乙方送样灯具灯光颜色， “永铭大厦”字体及“Logo”主材采用厚 度进口 304 不锈钢本色材料制作，采用自攻螺丝与 不锈钢底座固定，四周打密封胶。 “永铭大厦”及“Logo” 字体采用甲方楼书封面字体。 十、附则 甲乙双方通讯地址变更及联系电话变更，双方必须在 五个工作日内通知另一方，如不及时告 知对方，由此发生的一切责任由不告知方承担。 在本合同履行过程中若双方发生争议，协商解决，如 协商不成，双方均有权向工程所在地上虞 区人民法院提起诉讼。 本合同经甲乙双方法人代表或其授权委托人签字盖章 后即行生效，本合同一式肆份，甲乙双 方各执贰份。 发包方（盖章）：上虞市振兴物资商行 承包方（盖 章）：杭州中迅电力工程有限公司 法定代表人（签章）：法定代表人（签章）： 授权委托人（签章）：授权委托人（签章）： 签订日期：年月日签订日期：年月日 签订地点：绍兴市上虞区百官 篇十：亮化工程合同 楼 体 亮 化 工 程 合 同 书 二一六年七月二十一日 楼体亮化工程合同 项目名称： 亮化施工项目 签约日期： 甲方 : （以下简称甲方） 乙方 : 恩施州艾森广告传媒有限公司 （以下简称乙 方） 根据中华人民共和国合同法法律法规 ，经双方协 商，本着平等、互利和诚实信用的原则，一致同意签订本 合同如下。 一、工程概况 1、工程地址： 2、工程范围及要求 酒店楼体用霓虹灯勾勒轮廓；外 部主楼体亮化。 3、工程期限 开工日期： 年 月 日；竣工日期： 年 月 日；合 同工期总日 历天数 天（如遇风、雨等恶劣天气影响，工期顺延） 。 二、 项目需要的亮化材料 见亮化材料清单及报价 三、合同金额 1、合同总额人民币 小写： 大写： （ ） 2、合同总额包括：亮化材料及零配件的购置和安装、 工程实施、运输保险、装卸、质保期售后服务。 （详情请见 附件详单及效果图） 3、不含税费及增项； 四、安装地点、施工要求、工期及验收 安装地点：甲方项目指定地。 施工要求：光源产品及设备货物进入施工场地入库后 由甲方负责提供场地存放，乙方自行负责保管，施工及提 货由乙方自行安排。乙方施工过程中，相关安全责任由乙 方负责。甲方须提供施工环境及施工现场的电源接口。 工期：合同生效后天内安装调试完毕、验收合格并交 付使用。 验收标准：乙方按甲方提供的效果图进行施工，验收 以整体亮化调试完毕为准 验收：乙方完成全部设备的安装、调试后，向甲方发 出书面验收通知，甲乙双方共同派人员到场，按照国家及 行业相关规定和标准进行验收，共同填写验收报告并签字， 验收工作应在日内完成。甲方在设备正常运行 15 日内仍未 派人员参加验收，即