2017监理员考试多选题5套题附答案.doc

2017年监理员测试题多选题41.工程网络计划工期优化的目的是为了( )。A.缩短计算工期B.寻求节约材料条件下的最优工期C.寻求最低成本时的最优工期D.在一定约束条件下使工期最短E.寻求资源均衡条件下的最优工期正确答案：A,D 42.项目监理机构应采取（ ）形式对工程建设实施监理。A.见证B.旁站C.巡视D.平行检验E.合同管理正确答案：B,C,D 43.按中华人民共和国招标投标法相关规定，以下说法正确的是（ ）。A.投标准备时间从开始发放招标文件之日起至投标文件截止之日最短不得少于15日B.招标人对已发出的招标文件进行修改时，应当在开标前20日进行C.投标保证金有效期应当超出投标有效期30日D.评标结束后，招标人最迟应当在投标有效期结束日30个工作日前确定中标人E.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日之内按规定订立书面合同正确答案：D,E 44.侵权责任法中规定的规则原则有（ ）。A.过错原则B.过错推定原则C.无过错原则D.平等原则E.公平原则正确答案：A,B,C,E 45.流水施工的时间参数包括（）。A.流水节拍B.流水强度C.流水步距D.流水施工工期E.工作面正确答案：A,C,D 46.如果网络计划中某项工作进度拖延的时间超过其总时差，则进度计划的调整方法为：A.如果工程项目必须按照原计划工期完成，则只能采取缩短关键线路上后续工作持续时间的方法来达到调整计划的目的B.如果项目总工期允许拖延，则此时只需以实际数据取代原计划数据，并重新绘制检查日期之后的简化网络计划即可C.如果项目总工期允许拖延，但允许拖延的时间有限，则当实际进度拖延的时间超过此限制时，也需要对网络计划进行调整，以便满足要求D.应选用资源占用量大或者直接费用高的后续关键工作，适当延长其持续时间E.必须采取缩短关键线路上后续工作持续时间的方法来达到调整计划的目的正确答案：A,B,C 47.施工合同双方当事人对合同是否可撤销发生争议，可向（ ）请求撤销合同。A.建设行政主管部门B.仲裁机构C.人民法院D.工程师E.设计单位正确答案：B,C 48.下列关于专业监理工程师的表述中，正确的有（ ）。A.由总监理工程师授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权，具有注册建造师执业资格的人员。B.由总监理工程师授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权，具有注册监理工程师执业资格的人员。C.由总监理工程师授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权，具有注册造价师执业资格的人员。D.由总监理工程师授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权，具有中级及以上专业技术职称、2年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。E.由总监理工程师授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权，具有中级及以上专业技术职称、3年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。正确答案：A,B,C,D 49.监理对分包单位资格审核应包括下列（ ）内容：A.营业执照、企业资质等级证书B.安全生产许可文件C.类似工程业绩D.专职管理人员和特种作业人员的资格E.分包单位人员数量正确答案：A,B,C,D 50.在建设工程进度计划的表示方法中，横道图表示工程进度计划的特点有( )。A.明确地反映出影响工期的关键工作和关键线路B.不能反映工程费用与工期之间的关系，因而不便于缩短工期和降低工程成本C.明确地反映出各项工作之间错综复杂的相互关系D.不能反映出工作所具有的机动时间，看不到计划的潜力所在，无法进行最合理的组织和指挥E.明确表达各项工作之间的逻辑关系正确答案：B,D 51.双代号时标网络计划中的关键线路是指（）的线路。A.总持续时间最长B.工作数量最多C.由关键工作组成D.有关键工作E.自始至终不出现波形线正确答案：A,C,E 窗体顶端52.“逾期不结算视为认可结算”的适用条件为（ ）。A.约定结算答复期限B.约定“逾期不答复视为认可结算”C.发包人在“结算答复期间”没有答复D.法律规定“逾期不答复视为认可结算”E.承包人确定工程款数额正确答案：A,B,C 窗体底端53.资源优化的前提条件包括（）。A.不改变网络计划中各项工作之间的逻辑关系B.不改变网络计划中各项工作的持续时间C.网络计划中各项工作的资源强度为常数，而且是合理的D.除规定可中断的工作外，一般不允许中断工作，应保持其连续性E.可改变网络计划中各项工作之间的逻辑关系正确答案：A,B,C,D 54.下列（）情况时，总监理工程师应及时签发工程暂停令。A.建设单位要求暂停且工程需要暂停施工的B.施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的。C.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的D.施工单位未按批准的施工组织设计、（专项）施工方案施工或违反工程建设强制性标准的E.施工进度严重滞后且影响总工期的正确答案：A,B,C,D 55.费用优化，又称工期成本优化，是指（ ）。A.寻求工程总成本最低时的工期安排过程B.按要求工期寻求最低成本的计划安排的过程C.网络计划的计算工期不满足要求工期时，通过压缩关键工作的持续时间以满足要求工期目标的过程D.通过网络计划中非关键工作时差的利用使资源连续而均衡的分布的优化过程E.利用工作时差，改变某些工作的最早开始时间，以满足资源限量的要求的优化过程正确答案：A,B 窗体顶端56.工作之间的搭接关系有（）。A.STSB.FTFC.STFD.FTSE.受两种以上基本时距限制的混合时距正确答案：A,B,C,D,E 窗体底端57.双代号网络图中的虚工作作用有（）。A.区分作用B.联系作用C.断路作用D.交叉作用E.虚拟作用正确答案：A,B,C 58.下列（ ）不属于投标人之间串通投标。A.不同投标人的投标文件相互混装B.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容C.招标人明示或者暗示投标人压低价格D.不同投标人委托同一单位办理投标事宜E.投标人以低于成本的报价竞标正确答案：C,E 59.发包人行使法定单方解除权的条件有（ ）。A.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的B.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的C.已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的D.非法转包E.违法分包正确答案：A,B,C,D,E 60.基础分部验收有（ ）参加A.总监理工程师B.建设单位负责人C.施工单位项目负责人D.勘察单位项目负责人E.设计单位项目负责人正确答案：A,C,D,E 41.施工的组织方式包括（）。A.依次施工B.平行施工C.流水施工D.连续施工E.间断施工正确答案：A,B,C 42.工程建设法律规范的调整对象为（ ）。A.工程建设管理关系B.工程建设协作关系C.工程建设主体内部劳动关系D.民事法律关系E.行政法律关系正确答案：A,B,C 43.与工程建设相关的法规的表现形式多种多样，以下属 于与工程建设相关法规的形式的有（ ）。A.某省人大常委会通过的建筑市场管理条例B.建设部发布的注册建造师管理办法C.某省人民政府制定的招标投标管理办法D.某市人民政府办公室下发的关于外来工暂住规定的通知E.某省建设行政主管部门下发的加强安全管理的通知正确答案：A,B,C 44.划分施工段应遵循的原则包括（）。A.同一专业工作队在各个施工段上的劳动量要大致相等，其相差幅度不宜超过10%15%B.每个施工段内要有足够的工作面，以保证相应数量的工人、主要施工机械的生产效率，满足合理劳动组织的要求C.施工段的分界线应尽可能与结构界线（如沉降缝、伸缩缝）相吻合，或设在对建筑结构整体性影响小的部位D.施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求E.对于多层的拟建工程项目，可以只划分施工段不划分施工层正确答案：A,B,C,D 45.如果网络计划中某项工作进度拖延的时间超过其总时差，则进度计划的调整方法为：A.如果工程项目必须按照原计划工期完成，则只能采取缩短关键线路上后续工作持续时间的方法来达到调整计划的目的B.如果项目总工期允许拖延，则此时只需以实际数据取代原计划数据，并重新绘制检查日期之后的简化网络计划即可C.如果项目总工期允许拖延，但允许拖延的时间有限，则当实际进度拖延的时间超过此限制时，也需要对网络计划进行调整，以便满足要求D.应选用资源占用量大或者直接费用高的后续关键工作，适当延长其持续时间E.必须采取缩短关键线路上后续工作持续时间的方法来达到调整计划的目的正确答案：A,B,C 窗体顶端46.组织加快成倍节拍流水的步骤有（ ）。A.先求出各施工过程流水节拍最小公倍数，作为流水步距k ；B.计算各施工过程的工作队数，bi=ti/k;C.专业工做队总数n1= biD.确定施工段数m,令m= n1E.组织各施工队进行施工。正确答案：B,C,D,E 窗体底端47.流动资金估算方法包括（ ）。A.扩大指标法B.分项详细估算法C.生产能力指数法D.比例估算法E.资金周转率法正确答案：A,B 48.质量记录资料包括以下（）内容A.施工现场质量管理检查记录资料B.工程材料质量记录C.施工过程作业活动质量记录资料D.设计变更与图纸会审E.监理指令正确答案：A,B,C 49.到岸价包括（ ）。A.离岸价B.国外运费C.国外运输保险费D.外贸手续费E.银行手续费正确答案：A,B,C 50.“逾期不结算视为认可结算”的适用条件为（ ）。A.约定结算答复期限B.约定“逾期不答复视为认可结算”C.发包人在“结算答复期间”没有答复D.法律规定“逾期不答复视为认可结算”E.承包人确定工程款数额正确答案：A,B,C 窗体顶端51.单代号网络图中，以下说法正确的是( )。A.在实施过程中，关键线路可能会改变B.关键工作的机动时间最小C.关键线路只有一条D.关键线路上工作的时间间隔为零E.关键线路上工作的自由时差为零正确答案：A,B,D 窗体底端52.项目监理机构应采取（ ）形式对工程建设实施监理。A.见证B.旁站C.巡视D.平行检验E.合同管理 正确答案：B,C,D 53.国民经济评价的指标有（ ）。A.经济净现值B.经济内部收益率C.经济效益费用比D.经济换汇成本E.经济投资回收期正确答案：A,B,C 54.双代号时标网络计划中的关键线路是指（）的线路。A.总持续时间最长B.工作数量最多C.由关键工作组成D.有关键工作E.自始至终不出现波形线正确答案：A,C,E 55.债消灭的原因有（ ）。A.履行B.抵消C.提存D.混同E.免除正确答案：A,B,C,D,E 56.在价值工程中，提高产品价值的途径有（ ）。A.产品成本不变，提高功能水平B.产品功能不变，降低成本C.降低产品成本，提高功能水平D.产品功能下降，成本提高E.功能小幅度提高，成本大幅度提高正确答案：A,B,C 57.财务评价的内容包括（）。A.盈利能力分析B.偿债能力分析C.财务生存能力分析D.不确定性分析E.国民经济分析正确答案：A,B,C,D 58.以下属于专家论证项目的有( )。A.深基坑B.地下暗挖工程C.高大模板工程D.室内抹灰E.砌砖工程正确答案：A,B,C 窗体顶端59.A市甲厂与B市乙绿化公司签订了一份买卖合同，约定由甲厂供应乙公司苗木1000棵，乙企业支付货款5万元。但合同对付款地点和交货地点未约定，双方为此发生纠纷，付款地点和交货地点应为（ ）。A.付款地点为A市B.交货地点为A市C.付款地点在B市D.交货地点在B市E.交货地点和付款地点均在B市正确答案：A,B 窗体底端60.工程监理单位和监理工程师应当按照（ ）实施监理。A.法律B.法规C.工程建设强制性标准D.工程建设推荐性标准E.工程合同正确答案：A,B,C,E 41.关于单代号搭接网络计划，以下说法正确的是( )。A.以箭线和时距共同表示逻辑关系B.计划工期不一定决定于与终点相联系的工作的完成时间C.关键线路至少有一条D.关键线路上工作的时间间隔为零E.关键线路上工作的自由时差为零正确答案：A,B,C,D42.费用优化在各可行方案中寻求最佳方案进行调整时，应选择（ ）的关键工作。A.有备用资源B.保证质量C.保证安全D.直接费率或组合直接费率最低E.优选系数或组合优选系数最大正确答案：A,B,C,D43.划分施工段应遵循的原则包括（）。A.同一专业工作队在各个施工段上的劳动量要大致相等，其相差幅度不宜超过10%15%B.每个施工段内要有足够的工作面，以保证相应数量的工人、主要施工机械的生产效率，满足合理劳动组织的要求C.施工段的分界线应尽可能与结构界线（如沉降缝、伸缩缝）相吻合，或设在对建筑结构整体性影响小的部位D.施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求E.对于多层的拟建工程项目，可以只划分施工段不划分施工层正确答案：A,B,C,D44.费用优化，又称工期成本优化，是指（ ）。A.寻求工程总成本最低时的工期安排过程B.按要求工期寻求最低成本的计划安排的过程C.网络计划的计算工期不满足要求工期时，通过压缩关键工作的持续时间以满足要求工期目标的过程D.通过网络计划中非关键工作时差的利用使资源连续而均衡的分布的优化过程E.利用工作时差，改变某些工作的最早开始时间，以满足资源限量的要求的优化过程 正确答案：A,B45.流水施工的参数包括（ ）。A.工艺参数B.形式参数C.空间参数D.时间参数E.逻辑参数正确答案：A,C,D46.敏感性分析的一般步骤包括（ ）。A.确定分析指标B.选择不确定因素，设定其变化范围C.计算不确定因素的影响程度D.确定敏感因素E.分析风险来源正确答案：A,B,C,D47.下列关于价值工程的说法中，正确的有（）。A.价值工程的性质属于一种有组织的技术经济活动B.价值工程对所研究对象进行功能分析并系统研究功能与成本之间的关系C.价值工程的目的是最大限度地提高产品功能D.价值工程以满足使用者的功能需求为出发点E.价值工程通常是产品设计部门独自进行的正确答案：A,B,D48.费用索赔成立的条件如下（必须同时具备）：（ ）。A.与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出（费用增加）。B.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的原因。C.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人应当承担的风险；D.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。E.监理人证明索赔事件客观发生了。正确答案：A,B,C,D49.非法转包的情形有（ ）。A.总承包人将建设工程分包给不具有相应资质条件的单位的B.建设工程总承包合同中未有约定，又未经发包方的同意，承包人将其承包的部分建设工程交由其他单位完成C.施工总承包单位将工程主体结构的施工发包给其他单位的D.分包单位将其承包的建设工程再分包的E.将其承包的全部工程发包给他人正确答案：A,B,C,D50.承包人因以下（ ）事由，请求发包人支付工程价款的，不受诉讼时效的限制。A.承包人未就工程价款与发包人进行结算的B.工程价款数额尚未确定的C.发包人未收到竣工结算文件的D.发包人收到承包人递交的竣工结算文件后，不及时审核或者答复的E.承包人有证据证实发包人故意拖延进行结算的正确答案：A,B,D,E51.为简化数学模型，线性盈亏平衡分析的前提条件包括（ ）。A.产品的产量等于销售量B.单位产品的变动成本不变C.单位产品的销售单价不变D.产品的产量大于销售量E.只生产单一产品正确答案：A,B,C52.在网络计划中，工期一般有（）。A.计算工期B.计划工期C.要求工期D.最小工期E.最大工期正确答案：A,B,C53.有关监理的“附加工作酬金”，下列说法正确的是（ ）。A.除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。B.除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为额外工作。C.附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。D.附加工作酬金的确定方法在通用条件中约定。E.附加工作酬金的只能在合同履行过程中约定。正确答案：A,C54.工程项目实际进度与计划进度的比较方法有（）。A.匀速进展横道图比较法B.双比例单侧横道图比较法C.双比例双侧横道图比较法D.前锋线比较法E.列表比较法正确答案：A,B,C,D,E55.某企业向银行借款100万元，借期5年，借款的利率为10% ，半年复利一次，第5年末一次归还本利和的计息公式为（ ）。A.100（F / P，10%，5）B.100（F / P，5%，5）C.100（F / P，5%，10）D.100（F / P，10.25%，5）E.100（A / P，5%，10）（F / A，5%，10） CDE正确答案：C,D,E56.法人的成立条件有（ ）。A.依法成立B.有必要的财产和经费C.有自己的名称、组织机构和成果D.能够独立承担民事责任E.具备公益属性正确答案：A,B,C,D57.逻辑关系又分为（ ）和（ ）。A.工艺逻辑关系B.组织逻辑关系C.先后逻辑关系D.时序逻辑关系E.紧前逻辑关系正确答案：A,B58.为使施工段划分得合理，一般应遵循的原则包括( )。A.每个施工段内要有足够的工作面，以保证相应数量的工人、主导施工机械的生产效率，满足合理劳动组织的要求B.同一专业工作队在各个施工段上的劳动量应大致相等，相差幅度不宜超过10%20%。C.施工段的界限应尽可能与结构界限相吻合，或设在对建筑结构整体性影响小的部位，以保证建筑结构的整体性D.施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求E.以确保相应专业队在施工段与施工层之间，组织连续、均衡、有节奏地流水施工正确答案：A,C,D,E59.在某一工程网络计划中，工作M的总时差为8天，监理工程师在检查该工程实际进展情况时，发现工作M的总时差变为-8天，说明工作M的实际进度情况是( )。A.拖后8天B.影响总工期16天C.未影响工期D.影响总工期8天E.拖后16天正确答案：D,E60.应依照法律规定参加工伤保险的单位有（ ）。A.发包人B.监理人C.发包人为履行合同聘请的第三方D.承包人E.分包人正确答案：A,B,C,D,E41.建设工程合同无效的情形有（ ）。A.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的C.非法转包D.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的E.违法分包正确答案：A,B,C,D,E42.施工的组织方式包括（）。A.依次施工B.平行施工C.流水施工D.连续施工E.间断施工正确答案：A,B,C43.工程实践中，建设单位（ ）规避阴阳合同。A.进行合法有效的招标投标B.与对方当事人协商C.签补充协议，并备案D.诉讼E.重新进行招标投标，并重新签订合同正确答案：A,C,E44.下列（ ）不属于投标人之间串通投标。A.不同投标人的投标文件相互混装B.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容C.招标人明示或者暗示投标人压低价格D.不同投标人委托同一单位办理投标事宜E.投标人以低于成本的报价竞标正确答案：C,E45.有下列( )情形之一的，合同无效。A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益C.以合法形式掩盖非法目的D.损害社会公共利益E.违反法律、行政法规的强制性规定正确答案：B,C,D,E46.下列费用中，属于动态投资的有( )。A.基本预备费B.建筑安装工程费C.设备及工器具购置费D.涨价预备费E.建设期利息正确答案：D,E47.A市甲厂与B市乙绿化公司签订了一份买卖合同，约定由甲厂供应乙公司苗木1000棵，乙企业支付货款5万元。但合同对付款地点和交货地点未约定，双方为此发生纠纷，付款地点和交货地点应为（ ）。A.付款地点为A市B.交货地点为A市C.付款地点在B市D.交货地点在B市E.交货地点和付款地点均在B市正确答案：A,B48.无节奏流水施工的特点有（ ）。A.各施工过程在各施工段的流水节拍不全相等B.专业工作队的数量与施工过程的数量不一定相等C.各专业工作队均在施工段上连续作业D.施工段上可能有空闲E.流水步距均相等正确答案：A,C,D49.进口设备装运港交货价包括（）。A.离岸价B.到岸价C.船边交货价D.运费在内价E.完税后交货价正确答案：A,B,D50.网络计划中工作之间的逻辑关系包括（）。A.组织关系B.生产关系C.工艺关系D.技术关系E.协调关系正确答案：A,C51.下列建设项目的财务评价指标中，属于偿债能力分析指标的有（ ）。A.总投资收益率B.财务内部收益率C.利息备付率D.财务净现值E.资产负债率正确答案：C,E52.某企业向银行借款100万元，借期5年，借款的利率为10% ，半年复利一次，第5年末一次归还本利和的计息公式为（ ）。A.100（F / P，10%，5）B.100（F / P，5%，5）C.100（F / P，5%，10）D.100（F / P，10.25%，5）E.100（A / P，5%，10）（F / A，5%，10） CDE正确答案：C,D,E53.招标投标法规定，招标投标活动应当遵循（ ）原则。A.公开B.公平C.公正D.诚实信用E.等价有偿正确答案：A,B,C,D54.甲建筑单位和乙建筑单位组成一个联合体投标，在合同的履行过程中，由于甲施工单位的过失，造成了业主30万元的损失。就此，建设单位（）。A.可以要求甲单位赔偿全部损失B.不可以要求乙赔偿全部损失C.可以要求甲赔偿10万元的经济损失D.必须同时要求两家单位一起协商赔偿E.可以要求甲乙各赔偿15万元正确答案：A,C,E55.项目监理机构批准施工单位费用索赔应同时满足下列条件（ ）。A.施工单位在施工合同约定的期限内提出费用索赔B.索赔事件是因非施工单位原因造成，且符合施工合同约定C.索赔事件造成施工单位经济损失D.索赔费用有施工单位注册造价师签章E.索赔事项属于合同的承包范围正确答案：A,B,C56.关键线路与关键工作的确定方法有（ ）。A.观察法B.计算总时差法C.标号法D.计算节点最早时间的方法E.倒排工期法正确答案：A,B,C57.双代号网络图中的虚工作作用有（）。A.区分作用B.联系作用C.断路作用D.交叉作用E.虚拟作用正确答案：A,B,C58.监理安全管理人员应审查安全专项施工方案中的内容有（ ）。A.是否符合工程建设强制性标准B.是否附具安全验算结果C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程组织专家论证审查情况D.安全管理组织机构和资源配置E.季节性安全施工措施正确答案：A,B,C59.应依照法律规定参加工伤保险的单位有（ ）。A.发包人B.监理人C.发包人为履行合同聘请的第三方D.承包人E.分包人正确答案：A,B,C,D,E60.为使施工段划分得合理，一般应遵循的原则包括( )。A.每个施工段内要有足够的工作面，以保证相应数量的工人、主导施工机械的生产效率，满足合理劳动组织的要求B.同一专业工作队在各个施工段上的劳动量应大致相等，相差幅度不宜超过10%20%。C.施工段的界限应尽可能与结构界限相吻合，或设在对建筑结构整体性影响小的部位，以保证建筑结构的整体性D.施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求E.以确保相应专业队在施工段与施工层之间，组织连续、均衡、有节奏地流水施工正确答案：A,C,D,E41.如果网络计划中某项工作进度拖延的时间超过其总时差，则进度计划的调整方法为：A.如果工程项目必须按照原计划工期完成，则只能采取缩短关键线路上后续工作持续时间的方法来达到调整计划的目的B.如果项目总工期允许拖延，则此时只需以实际数据取代原计划数据，并重新绘制检查日期之后的简化网络计划即可C.如果项目总工期允许拖延，但允许拖延的时间有限，则当实际进度拖延的时间超过此限制时，也需要对网络计划进行调整，以便满足要求D.应选用资源占用量大或者直接费用高的后续关键工作，适当延长其持续时间E.必须采取缩短关键线路上后续工作持续时间的方法来达到调整计划的目的正确答案：A,B,C42.垫资利息的支付方式为（ ）。A.有约定时支付B.无约定时不支付C.任何情况下都应支付D.任何情况下都不应支付E.视情况而定正确答案：A,B43.法人应当具备（ ）等条件。A.依法成立B.有必要的财产或者经费C.有自己的名称、组织机构和场所D.能够独立承担民事责任E.经上级行政主管机关批准正确答案：A,B,C,D44.A市甲厂与B市乙绿化公司签订了一份买卖合同，约定由甲厂供应乙公司苗木1000棵，乙企业支付货款5万元。但合同对付款地点和交货地点未约定，双方为此发生纠纷，付款地点和交货地点应为（ ）。A.付款地点为A市B.交货地点为A市C.付款地点在B市D.交货地点在B市E.交货地点和付款地点均在B市正确答案：A,B45.关于累加数列错位相减取大差法 ，下列说法中正确的是（ ）。A.计算同一施工过在各个施工段上流水节拍的累加数列B.相邻两个累加数列错位逐项相减，最大差即为相邻的两个施工过程的流水步距C.相邻两个累加数列错位逐项相减，最大差即为相邻的两个施工过程的流水节拍D.累加数列错位相减取大差法只适用于无节奏流水计算流水步距E.累加数列错位相减取大差法可应用于异节拍流水计算流水步距正确答案：A,B,E46.监理安全管理人员应审查安全专项施工方案中的内容有（ ）。A.是否符合工程建设强制性标准B.是否附具安全验算结果C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程组织专家论证审查情况D.安全管理组织机构和资源配置E.季节性安全施工措施正确答案：A,B,C47.某企业向银行借款100万元，借期5年，借款的利率为10% ，半年复利一次，第5年末一次归还本利和的计息公式为（ ）。A.100(1+10%)5B.100(1+5%)5C.100(1+5%)10D.100(1+10.25%)5E.1005%(1+5%)10 /(1+5%)10-1 (1+5%)10-1/5%正确答案：C,D,E48.发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程（ ），也可以申请人民法院将该工程（ ），就所得价款优先受偿A.变卖B.折价C.抵消D.提存E.拍卖正确答案：B,E49.现金流量的要素包括（ ）。A.金额B.时点C.利率D.大小E.方向正确答案：B,D,E50.建设工程合同无效的情