实验楼建设项目变配电设计招标文件.doc

x市食品药品检验中心实验楼建设项目变配电设计招 标 文 件招标编号：x招 标 人：x市x投资建设项目管理中心x市食品药品检验中心招标代理机构：x项目管理咨询有限公司日 期：目 录第一章 招标公告（资格后审）3第二章 投标人须知3第三章 合同条款及格式18第四章 设计条件及技术要求30第五章 投标文件格式31第六章 评标办法50第一章 招标公告x市食品药品检验中心实验楼建设项目变配电设计（资格后审）招标编号：x一、招标条件本招标项目“x市食品药品检验中心实验楼建设项目”已经由x市发展和改革委员会以“长发改审批字2015261号”文件批准建设，招标人为x市x投资建设项目管理中心、x市食品药品检验中心，资金来源为x投资，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目采用资格后审方式进行公开招标，选择变配电设计单位。二、项目概况与招标范围2.1项目名称：x市食品药品检验中心实验楼建设项目变配电设计；2.2建设规模：占地面积1116平方米，建筑面积15000平方米；2.3招标范围： 一次网、10KV变配电工程（含基础等配套专业）施工图设计及预算；2.4 建设地址：x市高新技术开发区前进大街3255号；2.5设计周期：中标通知书下发之日起20天内完成施工图纸及预算；2.6设计成果：严格执行国家相应的规范、标准及规定、强制性标准；2.7招标控制价：20000元。三、投标人资格要求3.1 本次招标要求投标人须在中华人民共和国依法注册并具有独立法人资格，具有电力行业（变电工程）专业设计丙级及以上资质或电力行业工程设计乙级及以上资质，近三年（2014.2015.2016）完成过至少一项10KV及以上类似工程设计业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的设计能力。3.2 投标单位拟派出的项目负责人须具有电力工程相关专业高级技术职称，近三年（2014.2015.2016）完成过至少一项类似工程设计业绩。3.3 本项目不接受联合体投标。3.4 财务要求：近三年（2014年-2016年）财务状况良好，不亏损；3.5 外埠入吉建筑业企业应按照吉建管201550号文件办理企业信息登记，备案登记后方可参与投标。3.6 拒绝列入x取消投标资格记录期间的企业或个人投标。3.7 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反这两款规定的，相关投标均无效。四、招标文件的获取4.1凡有意参加投标者，请于2017年9月27日至 2017年10月9日(法定公休日、节假日除外)，每日上午8:30-11:00，下午13:00-16:00(北京时间，下同)，到x项目管理咨询有限公司15楼招标部（x市绿园区普阳街1266号新碧丽湖酒店15楼）报名和购买招标文件。报名时须携带下列证件及资料原件及复印件加盖公章：（1）企业营业执照副本； （2）企业资质证书副本或与新版资质证书副本同样大小并加盖投标单位公章（鲜章）的复印件； （3）开户许可证；（4）项目负责人职称证书； （5）企业法定代表人资格证明书和授权委托书原件； （6）外省企业提供“吉林省建筑市场监管与诚信信息管理平台”入吉企业官网截图；（7）被授权人身份证。4.2招标文件每套300元，售后不退；4.3邮购招标文件的，需另加手续费(含邮费)50元。招标人在收到报名资料和手续费后3日内寄送。五、投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间（开标时间）为2017年10月30日9时 30分，地点为x高新创业孵化产业园328A室；5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。5.3投标申请人在提交投标文件时，投标保证金应按招标文件中有关规定提交；5.4有效投标人不足三家时，招标人另行组织招标。六、发布公告的媒介本次招标公告同时在中国采购与招标网、吉林省建设信息网、吉林省建设项目招标网和东亚经贸新闻上发布。七、联系方式招 标 人：x市x投资建设项目管理中心x市食品药品检验中心联 系 人：孙工联系电话理机构：x项目管理咨询有限公司办公地址：x市绿园区普阳街1266号新碧丽湖酒店15楼联 系 人：李群联系电话8033 监督部门：x高新技术产业开发区招投标管理办公室第二章 投标人须知投标须知前附表序号名称编列内容1.1.2招标人招标人：x市x投资建设项目管理中心x市食品药品检验中心联系人: 孙工联系电话1.1.3招标代理机构代理机构：吉林省恒一项目管理工程咨询有限公司地 址：x市绿园区普阳街1266号新碧丽湖酒店15楼联 系 人：李群联系电话80331.1.4项目名称x市食品药品检验中心实验楼建设项目变配电设计1.1.5建设地点x市高新技术开发区前进大街3255号1.2.1资金来源100%自筹1.2.2资金落实情况已落实1.3.1招标范围一次网、10KV变配电工程（含基础等配套专业）施工图设计及预算1.3.2设计周期中标通知书下发之日起20天内完成施工图纸及预算1.3.4质量标准严格执行国家相应的规范、标准及规定、强制性标准设计成果要求1、 需满足勘察设计质量管理办法；2、 工程设计方案经济合理，满足使用功能要求；3、 设计需详细调查地下管线位置及高程，做好勘察工作，避免出现管线冲突；4、 设计需根据施工工期充分考虑施工措施，并在施工图设计说明中明确，在预算中详细说明。5、 积极慎重地采用经实践证明是行之有效的新技术、新工艺、新材料和新设备。6、 设计文本要求：（1）设计说明书（2）设计图纸（3）施工措施总说明（4）施工图预算。7、 提供方案、施工图及预算等相关资料的完整电子版CAD光盘一套。8、提供勘察、测量有效技术文件，如施工招标需要，需提供电子版。1.4.1投标人资质条件、能力和信誉1、资质条件：本次招标要求投标人须在中华人民共和国依法注册并具有独立法人资格，具有电力行业（变电工程）专业设计丙级及以上资质或电力行业工程设计乙级及以上资质，近三年（2014.2015.2016）完成过10KV及以上类似工程设计业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的设计能力。2、项目负责人：须具有电力工程相关专业高级技术职称，近三年（2014.2015.2016）至少有一项类似工程设计业绩。3、财务要求：近三年（2014.2015.2016）财务状况良好，不亏损，出具经会计师事务所审计的财务审计报告（新成立公司提供现有年限的经审计的财务审计报告即可）。4、信誉要求：拒绝列入x取消投标资格记录期间的企业或个人投标。5、其他要求：外埠入吉建筑业企业应按照吉建管201550号文件办理企业信息登记，备案登记后方可参与投标。与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反这两款规定的，相关投标均无效。注：招投标过程中，投标人所提供的所有证件均需在有效期内且注册单位名称与投标人的名称一致，如企业名称发生变更，需提供主管部门出具的变更证明材料，否则不接受其投标人参与本次招标项目的投标。本工程招投标活动的每个环节，被授权人必须出示身份证原件，且整个招投标过程不得更换被授权人。1.4.4是否接受联合体投标不接受1.9.1踏勘现场时间：2017年10月10日9时地点：x市食品药品检验中心一楼大厅（前进大街与南三环交汇处）联系人：李群 联系电话标人应在投标阶段参加现场踏勘活动或自行踏勘现场，如若中标，被认为已在踏勘现场时充分了解了本工程现场条件和周围环境，并已在其投标时就此给予了充分的考虑。所产生的风险或费用自理。1.10.1投标答疑会时间：2017年10月11日9时30分地点：x市x投资建设项目管理中心六楼会议室（仙台大街与卫星路交汇润德大厦6楼）投标疑问的提交：用A4纸打印，一式三份，并加盖公章，格式见附页。时间后所有问题将不再予以答复，其后果投标人自行承担。*投标人将投标疑问word版于2017年10月9日15时前发送到37103642.*以书面形式一式三份现场递交到招标代理公司。时间后所有问题将不再予以答复，其后果投标人自行承担。*投标人有无疑问均须提交踏勘报告及投标疑问。若无疑问在踏勘报告中注明“已踏勘”、在投标疑问中注明“无疑问”。1.10.2招标人书面澄清的时间递交投标文件截止时间前15日1.11分包不允许2.1构成招标文件的其他材料答疑文件、补遗文件等（若有）2.2.2投标截止时间2017年10月30日9时30分2.2.3投标人确认收到招标文件澄清的时间收到澄清文件24小时内给予书面确认或在招标公司指定登记表上签字确认(书面确认内容须加盖投标单位公章)2.3.2投标人确认收到招标文件修改内容的时间收到修改文件24小时内给予书面确认或在招标公司指定登记表上签字确认(书面确认内容须加盖投标单位公章)3.1.1构成投标文件的其他材料评标办法中提到的相关证明材料。上述证件原件应装袋递交，并在封袋外面列明项目名称、文件名称及份数，投标单位的名称、地址、联系人及联系电话。（文件名称与装袋内容不一致时，后果由投标人自行负责）3.2.1设计费计价1、合同签订金额为暂定值。2、合同结算金额1）工程最终审计值超过本次招标工程投资额106.83万元（包含106.83万元），按合同签订金额执行，不予调整，工程财务决算经财审及审计批复后，结清尾款。2）工程最终审计值低于本次招标工程投资额（106.83万元），按照工程最终审计值除以本次招标工程投资额（106.83万元）并乘以合同签订金额计算合同结算金额，工程财务决算经财审及审计批复后，结清尾款。3.2.2报价方式自主报价，且不超过最高投标限价。3.2.3最高投标限价2万元3.3.1投标有效期投标截止之日起60日历天3.4.1投标保证金投标保证金的金额：肆佰元整；投标保证金的形式：现金，银行出具的现金支票、保兑支票、银行汇票，银行、工程担保机构出具的保函（工程担保机构应符合吉建管（2017）4号文件相关规定）。以现金或支票形式提交的投标保证金应当从投标单位的基本账户转出。递交时间：2017年10月27日9时30分前递交至收款人，投标保证金的确认以最终到帐日期为准。单位名称：x市x投资建设项目管理中心开户银行：吉林银行康平街支行帐 号：010101201110020540电 话：投标人应在银行进账单或电汇凭证上明确用途，必须注明投标项目名称、项目编号、联系人及电话，以便核对查实，转款后持银行存款回单或投标保函的原件及复印件到x市x投资建设项目管理中心七楼财务室换取投标保证金收据，并在2017年10月27日11时之前将银行存款回单或投标保函的复印件及投标保证金收据复印件递交至招标代理机构工作人员处，过期不予受理。3.5.2近年财务状况的年份要求3年，指2014年1月1日起至2016年12月31日止3.5.3近年完成的类似项目的年份要求3年，指2014年1月1日起至2016年12月31日止3.6是否允许递交备选投标方案不允许3.7.3签字或盖章要求按招标文件中提供的格式及要求填写3.7.4投标文件份数正本一份，副本六份，电子版1份（U盘存储）3.7.5装订要求左侧纵向装订，不得采用活页夹。要求整齐、牢固，便于保管和利用。4.1.2封套上写明项目名称： 招标编号： 招标人名称： (全称)投标人名称： (全称)投标人地址： (全称)在 年 月 日 时 分前不得开启投标人可根据实际情况对封套上的内容进行相应扩展、调整。4.2.2递交投标文件地点地 点：x高新创业孵化产业园328A室4.2.3是否退还投标文件否5.1开标时间（投标截止时间）和地点开标时间：2017年10月30日9时30分开标地点：x高新创业孵化产业园328A室5.2开标程序密封情况检查：由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；开标顺序：按提交投标文件的顺序开标6.1.1评标委员会的组建评标委员会构成：共5人，招标人代表1人，专家评委4人；评标专家确定方式：评标专家确定方式：招标人和监督人在专家库中按相应的专业随机抽取。7.1是否授权评标委员会确定中标人否，推荐的中标候选人数： 3名：7.2中标公示媒介中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在中国采购与招标网、吉林省建设信息网、吉林省建设项目招标网予以公示，公示期不少于3日。7.4履约担保履约担保的形式：现金、银行出具的现金支票、保兑支票、银行汇票，银行、专业担保公司、保险公司出具的保函等形式（专业担保公司应符合吉建管（2017）4号文件相关规定）；履约担保的金额：中标金额的10%；履约保证金交纳后持中标通知书与招标人签订合同协议书。提交履约保证金或保函的期限：招标人发出中标通知书后 7 日内。9.2补偿设计补偿: 投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人自行承担。10.1其他要求严禁转包、违法分包及挂靠等违法行为。转包、违法分包及挂靠认定标准依据住房城乡建设部关于印发建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）的通知规定的标准执行。如潜在投标人或其他利害关系对招标文件(或资格预审文件)、开标及评标结果有异议的，应依据中华人民共和国招标投标法实施条例第二十二条、第四十四条、第五十四条、第六十条规定，先向招标人提出异议。招标代理费由招标人支付。招标公告和招标文件不一致的地方以招标文件为准。附页1踏勘报告（投标疑问）项目名称：招标项目编号：投标单位名称 投标单位： （公章） 日 期： 1. 总则1.1 项目概况1.1.1根据中华人民共和国招标投标法等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目设计进行招标。1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。1.2 资金来源和落实情况1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。1.3 招标范围、设计周期、质量标准1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。1.3.2 本招标项目的设计周期：见投标人须知前附表。1.3.3本招标项目的质量标准：见投标人须知前附表。1.4 投标人资格要求1.4.1 投标人应具备承担本项目设计的资质条件、能力和信誉。（1）资质条件：见投标人须知前附表；（2）项目负责人：见投标人须知前附表；（3）财务要求：见投标人须知前附表；（4）信誉要求：见投标人须知前附表；（5）其他要求：见投标人须知前附表。1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；（2）为本项目提供招标代理服务的；（3）被责令停业的；（4）被暂停或取消投标资格的；（5）财产被接管或冻结的；（6）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的如投标人有上述情况，则取消其中标资格。1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。1.4.4 是否接受联合体见投标人须知前附表。1.5 费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.6 保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 1.7 语言文字招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。1.8 计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9 踏勘现场1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。1.10 投标预备会1.10.1 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人。1.10.2招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。1.11 分包不允许。2. 招标文件2.1 招标文件的组成2.1.1 本招标文件包括：（1）招标公告；（2）投标人须知；（3）合同条款及格式；（4）设计条件及技术要求；（5）投标文件格式；（6）评标办法。 2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。2.2 招标文件的澄清 2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。2.3 招标文件的修改2.3.1招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。3. 投标文件3.1 投标文件的组成投标文件应包括下列内容：（1）投标函；（2）法定代表人身份证明及附有法定代表人身份证明的授权委托书；（3）投标保证金；（4）开标一览表；（5）资格审查资料；（6）技术部分；（7）其他资料。3.2 投标报价3.2.1设计费计价：见投标人须知前附表；3.2.2报价方式：见投标人须知前附表；3.2.3最高投标限价：见投标人须知前附表；3.2.4本工程投标报价采用的币种为人民币；3.2.5投标人的投标报价，应是完成本文件技术要求和本招标须知所列招标范围的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按本招标文件及招标人提供的技术资料进行报价。任何有选择的报价将不予接受。投标报价应是完成招标工程范围的全部费用。投标人承担其在编制价格时对招标文件、合同文件、合同图纸及其他与工程有关事宜的任何错误理解或自身任何疏忽而造成损失。3.2.6投标人应先到项目所在地踏勘，以充分了解现场情况。任何因中标人忽视或误解项目基本情况，而使招标人在项目实施过程中蒙受的损失，将由中标人对招标人进行赔偿。3.3 投标有效期3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。3.4 投标保证金3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标人还应在银行进账单或电汇凭证上明确用途、投标项目名称、联系人及电话，以便核对查实。所交保证金手续不得重复使用，一项目一收退。3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件将被否决。3.4.3 投标保证金的退还（1）未中标投标单位的投标保证金，除因处理异议、投诉等原因外，在中标公示期结束后十日内返还；中标人的投标保证金在签订合同后五日内返还；（2）未中标投标单位的投标保函原件在中标公示期结束后十日内返还；中标人的投标保函原件在签订合同后五日内返还；（3）招标人与中标人签订合同后5日内，中标单位须在凭该项目的中标通知书、已备案合同副本原件以及招标人的书面退款意见，办理保证金退款手续。3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；（2）中标通知书发出后，中标人无故放弃中标项目或无正当理由在规定时间内不与招标人签订合同的；（3）其他违反法律法规的情况。3.4.5 招标项目被投诉，在调查处理期间该项目的投标保证金暂不退还，待处理结果明确后按规定处理。3.4.6投标人缴纳和退还投标保证金单位名称，必须与投标单位的名称相一致。3.5 资格审查资料3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本等材料的复印件。3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所审计的财务审计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。3.5.4 “正在实施的和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。3.6 备选投标方案除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。3.7投标文件的编制3.7.1投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。3.7.2 投标文件应当对招标文件有关设计周期、投标有效期、招标范围等实质性内容作出响应。设计方案应为具有可行性的设计方案。3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。提供两份电子版投标文件，包括投标文件所有内容。3.7.5 投标文件要编制目录及页码，投标文件商务部分及文字部分必须用A4 纸分别装订成册，图纸必须用A3 纸装订成册。投标文件正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。3.7.6 投标文件应印刷清晰整洁，不提倡装帧豪华。高档豪华的投标文件对评标结果不产生任何影响。4. 投标4.1 投标文件的密封和标记4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。投标人应将投标文件的正本和所有副本分别密封，在密封袋上清楚地标明“正本”或“副本”，然后统一密封在外层密封袋中。单独用小信封密封一张开标一览表，供唱标使用（此表应与投标文件正本中开标一览表内容完全一致）。4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人应予拒收。4.2 投标文件的递交4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。4.3 投标文件的修改与撤回4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。5. 开标5.1 开标时间和地点招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。5.2 开标程序主持人按下列程序进行开标：（1）宣布开标纪律；（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、设计周期及其他内容，并记录在案；（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；（8）开标结束。5.3 开标异议投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。6. 评标6.1 评标委员会6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（3）与投标人有经济利益关系；（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；（5）与投标人有其他利害关系。6.2 评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.3 评标评标委员会按照第六章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第六章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。7. 合同授予7.1 定标方式除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。7.2 中标候选人公示招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。7.3 中标通知在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。7.4履约担保7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。7.4.2招标文件要求中标人提交履约保证金或者其他形式履约担保的，中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.5签订合同7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。8. 纪律和监督8.1 对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。8.2 对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。8.3 对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第六章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。8.5 投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。9. 版权及补偿9.1 版权9.1.1所有参加本次投标的设计作品的署名权归作品设计人所有，但所有设计文件在评审后不退还给投标人。 9.1.2招标人在本次招标活动中提供的所有资料（文字、图纸、电子数据资料等）均受版权保护。未经授权，任何人不得将内容复制、改编、分发、发布，否则将承担法律责任。9.2 补偿9.2.1投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人自行承担。10 需要补充的其他内容见投标人须知前附表。第三章 合同条款及格式一.参照中华人民共和国建设工程勘察设计合同通用条款及专用条款。二.有关合同条款应满足以下条件：1.承包人应按照发包人的意见完成设计的补充、修改、完善及审批工作。2.其他未列明的条款内容应按照招标人的意见及要求确定。三、费用及付款说明见附件(一)、附件(二)，合同以最终签订的版本为准GF-2000-0210建设工程设计合同（二）（专业建设工程设计合同）工程名称：_ _工程地点:_合同编号：_（由设计人编填）设计证书等级：_发包人：_设计人：_签订日期：_ 中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：_设计人：_发包人委托设计人承担_工程设计，工程地点为_，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。第一条本合同签订论据1.1中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建设工程勘察设计市场管理规定。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。第二条设计依据2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件2.2发包人提交的基础资料2.3设计人采用的主要技术标准是：1、中标通知书 2、相关专业设计规范及设计规程 3、需严格执行国家相应的规范、标准及规定、强制性标准。第三条合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：3.1合同书3.2中标函（文件）3.3发包人要求及委托书3.4投标书第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）名称： 规模： 阶段： 投资： 设计内容：本合同设计内容包括但不限于方案设计、施工图设计及施工图预算及后续服务等。 第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间 第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间 施工图图纸上报20份；预算6份，施工图及预算需提供电子版1份. 第七条费用【本条款按附件（一）约定专用条款执行】7.1双方商定，本合同的设计费为_万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。7.2如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。第八条支付方式【本条款按附件（二）约定专用条款执行】8.1本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的20，计_万元作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。8.2设计人提交_设计文件后三天内，发包人支付设计费总额的30，计_万元；之后，发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例，分期分批向设计人支付总设计费的50，计_万元，施工图完成后，发包人结清设计费，不留尾款。8.3双方委托银行代付代收有关费用。第九条双方责任9.1发包人责任9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。9.1.4发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时问，且交付文件的时间顺延。9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。9.1.9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费（包括传真、电话、复印、办公等费用）。9.2设计人责任9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。9.2.2设计合理使用年限为_年。9.2.3负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项日的设计联络工作。9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的。9.2.5由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。9.2.6合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。9.2.7设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。第十条保密双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。第十一条仲裁本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由_仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。第十二条合同生效及其他12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。12.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。设计人应协助配合发包人对于感官材料及特殊设备的加工订货。12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。12.6由于不可抗力因素致使合同无法