钢结构工程施工合同.doc

泰州数据产业园综合楼一期钢结构工程施工合同湖南省第六工程有限公司2010年4月22日钢结构工程施工合同发包方：（全称）湖南省第六工程有限公司泰州数据园项目部（以下称：甲方）承包方：（全称） （以下称：乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：泰州数据产业园综合楼一期钢结构工程 工程地点：泰州泰高路东侧、药城大道南侧 工程内容：包括测量、检测、试验、制作、运输、拼装、安装、探伤、喷砂（或抛丸）除锈，平直、钻孔、成品矫正、支架、图纸深化设计等内容。详见施工图纸内有关钢结构分项工程的所有内容。 承包方式：包工包料 二、合同工期开工日期： 竣工日期： 三、质量标准 施工按现行验收规范执行，质量标准符合国家质量验收标准。四、合同价款本工程采取总价包干，施工图纸内有关钢结构分项工程的所有内容。合同总价 元，大写人民币 元整。五、双方责任（一）、甲方责任1、甲方代表： 2、对本工程实行全面管理。3、负责及时提供施工图纸、组织技术交底、图纸会审，统一安排技术档案资料的收集及交工验收。4、负责现场总体平面规划，统筹安排生产。5、负责对工程质量监督、检查和指导；组织分部分项工程、单位工程验收和负责向业主报验；对乙方完成的工程现场确认。6、负责审定乙方编制的工程计量、结算及各种计划、报表，并按合同规定办理工程款的拨款；7、负责与业主、监理、设计及有关部门的联系，协调现场有关单位的关系。（二）、乙方责任1、乙方代表： 2、科学安排作业计划，严格按工程总体进度计划要求，向甲方提供各种标牌、标识、规章制度等资料。3、负责钢结构施工技术方案的编制，报甲方批准后实施，严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到合同规定的标准。4、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业标准检查人员依法实施的监督检查，采用有效的安全防护措施，消除事故隐患。因乙方安全措施不力造成事故而因此发生的费用，由乙方承担全部经济和法律责任。5、认真做好施工日记和隐蔽工程等原始记录，完整、清楚、详细、准确地积累施工资料，配备专（兼）职质检人员；做好工程质量自检、互检、交接检；及时填报各项报检资料并于每月15日前送甲方汇总。6、按时提交预、结算、各种计划及报表，以及完整的原始技术 、经济资料，配合甲方办理交工手续。7、交工前保护好工程成品，把现场清理干净；积极配合保修，在保修期内对施工质量缺陷及时进行无偿修复。8、保护好甲方的临设，如有损坏按价赔偿。七、工程款支付1、本工程预付款：本工程无预付款。2、工程进度款支付：A、本工程按照甲方与业主签订的建设工程施工合同的付款时间支付，正常情况不超出20天。B、进度款支付金额：经甲方项目负责人签发已完工作量的70%。C、完工结算款：本工程施工结束验收合格后，支付至工程款的85%，整个项目竣工验收决算审计后支付至实际工程款的95%。3、工程质保金：按实际工程款的5%扣留工程质保金，质保金按照甲方与业主签订的建设施工合同专用条款中的约定支付。八、奖罚事项1、按合同工期完工的不奖不罚；2、对合同工期提前竣工者，每提前一天（按日历天）由甲方每天2000元奖给乙方。3、延误工期、每延期一天（按日历天），由乙方按每天2000元向甲方支付违约金。九、违约责任：合同签定后，乙方确保按甲方施工进度要求施工。甲方按合同规定及时支付工程款，若双方任何一方出现违约行为，违约方承担相应的违约责任。十、解决合同纠纷的方式：本合同履行过程中发生争议由当事人双方协商解决。如协商不成，可向工程所在地人民法院起诉。十一、其他约定事项：未尽事宜，按甲方与业主签定的建设工程施工合同执行。十二、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。本合同自签章之日起生效。发包人：（章）