建设工程设计合同(范本529).docVIP

建设工程设计合同【民用建筑工程设计合同】示范文本项 目 名 称： 项 目 地 点： 合 同 编 号： 设计证书等级： 发 包 人： 设 计 人： 签 订 日 期： 发包人委托设计人承担 工程设计任务，经双方协商，签订本合同，以兹资双方遵照执行。第一条：本合同依据下列文件签订：1.1中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计市场管理规定。1.2国家级地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。第二条 设计依据21.1 发包人给设计人的委托书或设计中标文件。2.2发表人提交的基础资料。21.3设计人采用的主要技术标准是 。第三条 合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能相互说明的，如果合同文件存在歧义或不一致时，则根据以下优先次序来判断：31.1合同书。31.2中标函（文件）。31.3发包人要求及委托书。31.4投标书。第二第四条：本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。4.1 工程名称： 4.2 建设规模： 4.3建筑面积： 4.4设计阶段及内容： 4.5概念方案： 4.6初步设计： 4.7施工图: 4.8估算总投资： 4.9费率： 4.10估算设计费： 第三第五条：发包人应向设计人提交的有关资料及文件：序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜第四第六条：设计人应向发包人提交的设计资料及文件：序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜第五第七条：双方商定本合同设计费为人民币 元。收费依据和计算方法按照国家和地方有关规定执行。国家和地方没有规定的由双方商定。设计费支付进度详见下表：付费次序 占总设计费（%）付费额（元）付费时间（由交付设计文件的时间所决定）第一次付费205%（定金）本合同签订后三7日内第二次付费10%提交报建方案册15日内设计人提交方案设计文件并经发包人审核确认后 日内第三次付费25%提交初步设计图15日内设计人提交初步设计文件并经发包人审核确认后 日内第四次付费10%付至结算设计费的 %提交基础施工图报审通过15日内施工图会审完成 个月内并经发包人审核确认结算设计费后 日内第五次付费20%结算设计费的 %提交主体施工图报审通过15日内施工图会审完成后一年内，发包人按施工图实际建筑面积结清第六次付费20%主体封顶15日内（每栋楼封顶时间不同，则根据面积按比例支付）第七次付费10%竣工验收后15日内合计100%说明：1、提交各阶段设计文件后，支付各阶段设计费。 2、本合同履行后，定金抵作设计费。3、设计人在收取工程款时应向发包人提供符合合同内容的相应发票并加盖承包人财务专用章。发票所示的金额应为当期工程款支付额，发票不符合要求，发包人有权不支付任何工程款项。如发包人与承包人对发票的认定意见不同，双方应征询工程所在地税务机关意见。如果承包人向发包人提供假发票，则发包人有权采取如下措施：没收涉嫌假发票，并立即向税局举报；发包人有权在收到真实合法票据后再支付相应款项，由此造成的工程款支付延误等，发包人概不负责；发包人保留对涉及单位进行索赔的权利；承包人的诚信度将在发包人以后的工程招投标中作为参考指标。第六第八条：双方责任86.1发包人责任：86.1.1发包人按合同第五三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四第六条规定交付设计文件时间顺延，超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。86.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗完成的工作量向设计人曾增付设计费。在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。86.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。86.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。86.1.5 发包人有权根据自身的需要变更设计内容，乙方应当无条件执行。但设计人作为专业人员应当审查发包人变更的内容，设计人认为变更的内容有瑕疵或不具有可行性的应当向发包人书面说明，发包人坚持变更的设计人不承担变更部分所引起的责任。如发包人变更的内容超过原内容 %的，设计人就变更的内容有权要求发包人增付设计费，具体双方协商确认，变更的内容未超过 %的，设计费不变。发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。 86.2设计人责任：86.2.1设计人应国家设计规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。86.2.2设计应采用的主要技术标准是 。86.2.3设计合理使用年限为 。86.2.4设计人应按合同第二条和第六四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。86.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充，设计人按合同规定时间交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底，处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三方泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失、发包人有权向设计人索赔。86.2.6 无论设计方案是否经发包人确认，均不能免除设计方对合同所承担的任何责任。因设计方设计方案存在瑕疵引起返工，应由设计方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因设计方设计错误造成发包人工程重大质量事故者，设计人除免收受损失部分的设计费外，还应承担发包人由此造成的损失。86.2.7 未经发包人同意，设计人应当亲自完成本合同约定的各项设计任务，不得转包给第三方。86.2.8 本次设计成果知识产权（著作权）归发包人所有，非经发包人同意，设计人不得向任何第三方扩散、转让、披露本次设计的技术经济资料或各阶段的设计图纸及相应文件，否则，发包人有权终止本合同并根据实际损失要求设计人赔偿。86.2.9 施工期间，设计人应指派专员到现场协助解决施工中有关的设计问题，并负责对设计项目进行深化设计。86.2.10 设计人应配合发包人对所承担设计任务的建设项目，进行施工前的图纸交接、技术交底、图纸会审、现场施工服务并解决施工中的有关设计问题。86.2.11 设计人应保证向发包人提交的设计方案不侵犯任何第三方权利（知识产权）。第九七条：违约责任97.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付，超过一半时，按该阶段设计费的全额支付。97.2发包人应按本合同第七五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人在书面通知发包人后，有权暂停履行本阶段工作，并书面通知发包人。97.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，由于设计人员错误造成工程质量事故损失。设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的 %。97.4由于设计人自身原因，延误了本合同第四第六条规定的设计资料及文件的交付时间按，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。97.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金已收的所有款项。97.6 设计过程中，若设计人未服从发包人的意见而进行调整设计的，发包人有权拒绝支付该阶段的设计费及解除合同，并有权要求设计人承担由此造成的损失。7.7 由于设计人自身原因，设计人未按本合同第六条规定的时间的完成各阶段的任务，每延误一天，发包人延期十天结算该阶段的设计费，并有权要求设计人支付按合同总价款千分之二支付违约金，累计延误超过二十天本合同自动终止，设计人应返还所收的全部设计费并赔偿发包人因此造成的一切损失。97.78 设计人未经发包人同意私自将本合同的设计任务转包给第三方的，发包人有权解除合同，并可以要求设计人支付合同总价款 %的违约金及赔偿发包人由此造成的一切损失。97.89设计人向发包人提交的设计方案因侵犯第三方权利（知识产权），发包人如因此造成损失的，设计人应承担因此给发包人造成的一切损失（包括但不限于发包人向第三方的赔偿及发包人因应诉或抗辩而支出的律师费、差旅费、交通费等费用），设计人对发包人支出上述费用应在收到发包人通知书之日起3日内一次性赔付给发包人，设计人同意不以“损失难以预见”为由进行拒付。否则，设计人应以上述应赔付费用为基数，按每日千分之五的标准，向发包人支付迟延履行金。第十八条：保密条款108.1在本合同订立前、履行中、终止后，双方均应保护对方的知识产权，未经合同其他方书面同意，任何一方对本合同和各方相互提供的资料，信息（包括但不限于商业秘密、技术资料、图样、数据、以及与业务有关的客户信息及其他需要保密的资料）负保密责任，不得擅自修改、复印或向第三方转让或用于合同项目外的项目。108.2 任何一方违反上述约定，责任方应按照本合同设计费总额的 %向守约方支付违约金，违约金不足以赔偿合同守约方损失的，应按守约发方的实际损失赔偿。108.3 本保密条款独立存在，不受本合同终止或解除的影响。设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三方泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失、发包人有权向设计人索赔。第十一九条 争议的解决本合同在履行过程中发生的争议。由双方当事人协商解决，协商不成的。按下列第 （三） 种方式解决。（一）（一）、依法向中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会仲裁解决 。（二）依法向深圳仲裁委员会仲裁解决（三）依法向发包人所在地的人民法院起诉。第十二十条 其他128.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。128.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买，本合同第四第六条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过工程设计收费标准规定的份数，设计人另行收工本费。128.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规定、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商、发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。128.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加，出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。128.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。128.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。128.7在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取_奖励乙方。本合同在履行过程中发生的争议。由双方当事人协商解决，协商不成的。按下列第 方式解决。（一）、提交 仲裁委员会仲裁；（二）、依法向当地人民法院起诉。128.8本合同一式 份，发包人 份，设计人 份。128.9本合同经双方盖章并在发包人向设计人足额支付定金后生效。128.10本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案，双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请签证，双方履行完合同规定