涵洞防护劳务合同.doc

防护、涵洞及排水工程劳务承包合同甲方：四川卓达建筑劳务有限公司四川建筑劳务有限公司乙方：黄波 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程劳务承包事宜协商一致，订立本合同。一、工程名称：国道G320线保山境内段（保山至蒲缥）公路改建工程A3工区路基防护、涵洞及排水工程。二、工程地点：保山市隆阳区三、工作内容及范围：部份涵洞与挡墙基础换填、砌筑（砼模板安拆及浇筑）、涵洞盖板预制安装及其附属工程，部份水沟砌筑（浇筑）及盖板预制安装。四、工期1、本工程于 2014年 6 月 1 日开工，于 2015 年 6 月 30 日交工，总工期 395 天。2、停工为保证施工的持续性，未经甲方允许，乙方不得以任何理由擅自停工，否则视为违约，甲方有权对乙方处以 2000元 /天的违约金，累计不超过本合同总金额的1%。3、工期的延长由于下述原因影响施工进度，乙方应在该情况发生之日起三日内书面报经甲方同意后，可延长合同工期：（1）工程量发生重大变化，经业主同意延长的。（2）异常恶劣的气候条件：指以月计的某个时期的恶劣气候比当地气象部门40年的统计资料，以20年一遇频率计算，经业主同意延长的。（3）人力不可抗拒的重大自然灾害：指裂度7度以上地震；百年一遇频率及以上的洪水；风力在11级及以上的暴风等人类不可抗拒的自然力的破坏作用；经业主同意延长的。五、承包方式：乙方自备小型施工机具、组织人员、自购地材（甲供材料以外部份）组织实施施工，对施工安全、质量、进度及文明施工等全面负责，并自主经营、自负盈亏。六、工程质量要求1、验收标准：满足设计、规范要求，质量等级为合格；质量评定达“优良”标准。2、工程缺陷责任期、保修期按本项目业主规定执行。七、合同金额及单价1、本合同总金额为 3800958 元（大写：叁佰捌拾万零玖佰伍拾捌圆整），该金额为预计数，最终金额以结算价为准。2、本工程承包单价以后附的工程量清单为准。该单价包含完成该分项工程所需的人工费、材料费、机械设备使用费、材料损耗、措施费、劳务管理费、缺陷修复费、利润、规费、试验检测费、所有税费、各种保险等一切费用的总和，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险。以及为完成上述内容所作的辅助工序，甲方不再支付其他任何费用。乙方签订协议前，应认真核算单价，在合同履行期间不予调价。3、本协议书附后的工程量清单中所列的工程数量是预计数，仅作为签订本协议书的基础，不能作为本工程计量支付、结算的依据。甲方有权根据工程进展和乙方施工能力情况，调整乙方的工作量。计量支付与结算应以经监理工程师和业主认可的，并满足质量要求的实际工程数量为准。对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。4、设计变更增加工作内容的结算涉及工程变更时，乙方负责提供有关资料，按业主有关工程变更规定程序办理。合同清单中有单价的按约定的单价结算，如没有相关项目单价则以业主批复单价为依据双方另行协商单价并签订补充协议。5、施工中乙方不得对原工程设计擅自进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加劳务报酬。6、为完成本合同项目工程，而工程量清单中未列的项目视为已包含在相应项目中，不再另行计价。7、以下原材料由与甲方相关的第三方提供至乙方施工现场，结算时按下表价格扣除：材料名称单位价格（元）32.5水泥t380.0042.5水泥t480.0052.5水泥t580.00钢筋（含各种类型均价）t4200.008、砼由与甲方相关的第三方统一生产，自料出仓始由乙方自备车辆运输，在结算时砼以立方米（按过磅重量以所用配合比折算为体积）为单位按下表价格扣除：材料名称单位价格（元）M7.5水泥砂浆m3186.07M10水泥砂浆m3202.07C10砼m3182.09C20砼m3207.23C25砼m3221.24C30砼m3263.24（1）如由他方提供运输至作业点时，无论距离长短，M7.5、M10砂浆及C10、C20砼运费按35.04元/m3计，C25、C30砼运费按36.04元/m3计，运费在结算时按过磅重量以所用配合比折算为体积计算扣除。（2）表中价格为不含外加剂价格，如砼中使用有外加剂时，则按砼过磅重量以配合比折算外加剂用量后，按外加剂购买价计算并扣除费用。八、劳务款的支付、结算办法1、本工程无开工预付款。2、甲方收到业主计量款后，在扣除乙方质量保证金、代扣税（费）后等合同约定扣除费用后支付给乙方。3、劳务款采用转账方式支付到合同中乙方指定账户。4、支付方式：按业主计量款到位情况及乙方完成计量工程款的80%（不超过甲方收到业主支付款比例）进行支付。5、乙方提供建筑安装工程发票。6、乙方在此郑重承诺：在甲方未获得业主计量款时，为保证施工的持续性，乙方自行解决资金周转问题，放弃向甲方索要利息的权利，不能因此而停工或延误工期。九、工程履约保证金、质量保证金、安全保证金、民工工资保证金的扣除及返还1、履约保证金：无。2、质量保证金：乙方承包工程的质量保证金比例按每月支付额的5%，由甲方在乙方的计量结算支付款中扣除。工程竣工验收合格后，缺陷责任期终止，甲方收到业主退回质保金10日内无息退还乙方。在缺陷期和保修期内发生任何施工质量问题，乙方应在甲方发出保修通知十日内到现场无条件保修。如乙方拒不保修，由甲方实施返修，发生费用从乙方质量保证金内扣除。如乙方质量保证金不足以支付工程返修或保修费，由乙方另行全额承担。由此给甲方造成损失的，乙方应负责赔偿。3、安全保证金：乙方承包工程的安全保证金比例按每月支付额的1%，由甲方在乙方的计量结算支付款中扣除，待乙方所有人员撤离本项目后5日内一次性无息返还剩余安全保证金。4、民工工资保证金：乙方承包工程的民工工资保证金比例按每月支付额的2%，由甲方在乙方的计量结算支付款中扣除，待协议内所有工作内容完成，乙方所有人员撤离本项目后，一年内如未发生农民工讨薪事件，由甲方一次性无息返还。若发生讨薪事件，给甲方造成影响的，甲方有权动用保证金解决相关问题，不足部分由乙方补足，且乙方应向甲方支付违约金50000元。5、当乙方不能按合同约定完成本工程时，甲方可动用乙方的质量保证金选择新承包人完成本工程，由此增加的费用由乙方承担。十一、安全责任1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定以及业主关于安全生产的有关规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。2、乙方应当对其工作人员进行安全教育，按甲方要求配置现场专职安全员一名，或兼职安全员二名。特种作业应当持证上岗，按规定管理易燃易爆材料，对其所使用的施工机具设备均应定期检查，并有安全员的签字记录；为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全方便，在确有必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应自费提供照明、警卫、护栏等安全防护设施。3、甲方有权对乙方在施工中违反操作规程或安全规程的行为予以处罚，或责令其停工整顿，且停工时间在合同工期之内。4、由于乙方责任造成的罚款、索赔、损失赔偿、诉讼等费用，由乙方承担。十二、文明施工与环境保护1、乙方应当履行业主关于文明施工，环境保护的有关规定。2、加强现场管理，严格执行建设主管部门及环水保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；按甲方统一规划堆放材料、机具，按标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；采取一切合理有效的措施保护施工现场内外的环境，避免由于施工操作引起的粉尘、水土的流失、油污、有害气体、噪音、振动等对环境的污染。3、由于乙方的责任未对其负责的上述事项采取必要的措施而导致或发生与此有关的罚款、索赔、损失赔偿、诉讼费用，由乙方承担。十三、甲、乙双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1、负责向乙方提供设计文件复印件（A3幅面）一份，及其他相关技术资料。2、组建项目管理机构，负责日常施工管理。3、负责审批乙方的施工组织设计、图纸会审，组织本工程的技术交底，但不能以此作为乙方免除应承担的质量责任。重点、难点工程须经监理工程师批准后，乙方才能组织施工。4、负责组织工程中间验收和办理有关签证。5、在施工过程中，甲方对乙方的工程进度、质量、安全生产和环境保护措施，有权监督检查，并向乙方提出整改要求。6、甲方可根据工程进度的要求，有权要求乙方随时增加施工人员及机械设备，并有权对乙方的施工人员及机械设备进行统一调配。7、统筹安排、协调乙方与其他交叉施工作业队、班组的配合，积极配合乙方协调地方关系。8、负责协调项目部进行结构挖方和回填，回填如需使用乙方人员或机具设备双方另行协定价格。9、负责协调项目部修建进场道路、作业平台及加工场地平整压实，安设红线内临时排水涵管。10、以书面形式给乙方下达工期控制性节点工序、项目部及业主、监理、政府要求、关键分项工程及倒排工期等阶段目标任务，以及有关安全、质量、进度、文明环保的通知、整改指令、方案等。11、协助项目部进行现场日常试验检测工作。12、协助项目部的施工测量放样和质检、交（竣）工资料的编制。13、组织双方对已完工工程质量验收和工程量收方。14、协助项目部办理人身意外伤害保险、工伤保险。15、按合同约定，按时向乙方支付工程款。16、负责与有关部门联系，协调现场工作关系。（二）乙方的权利和义务1、乙方应提供公司营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码、劳务承包资质等文件。2、乙方组建与工程相适应的管理班子，乙方项目管理费用由乙方自行承担。3、乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，每月25日向甲方提交下月施工计划及本月的完成报表，按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排、材料计划、设备配置，经甲方批准后严格实施。4、严格按照设计图纸、施工规范、质量验收和评定标准、有关技术要求及施工组织设计、报检程序，精心施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期。承担由于自身责任造成的质量整改、返工、工期拖延造成的损失责任及各种罚款。5、乙方必须与甲方签订安全生产协议书和安全生产责任书，并按甲方要求与作业班组和作业人员签订安全生产责任书，并严格执行。6、加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，所有施工人员必须进行岗前安全教育培训，确保施工安全；加强现场管理，严格执行甲方、建设主管部门及环保、消防、环卫、城管等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的安全事故、现场脏乱造成的损失、责任及各种罚款。7、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查。接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，提供并接受检查其操作人员的有效证件、持证上岗情况；提供并接受检查其特种设备合格资料情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局。8、根据甲方的要求，无条件派员参与测量放样、试验检测、工程验收，并为检查检验提供便利，否则由甲方派员或设备时费用由乙方承担。 9、向甲方提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表和工程事故报告，接受甲方对工期、质量、安全及环境保护措施的监督和检查。10、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，及时配合甲方办理变更、索赔、计量及交工验收工作；工程竣工后，乙方所施工工程按业主招标文件中关于质量缺陷责任期之规定由乙方承担相关责任和费用。11、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地上地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方原因发生损坏，由乙方自行承担由此引起的一切经济损失、各种罚款及其他责任。 12、妥善保管、合理使用经甲方协调提供或租赁给乙方使用的材料、机具及其他设施；如发生损坏或丢失，一切费用均由乙方承担。 13、乙方必须服从相关政府、行业部门、甲方、业主及监理工程师发出的各类指令，不得拒收，坚决执行并进行书面回复。14、乙方须为高危作业人员购买人身意外伤害保险以及工伤保险各1份，其保险费由乙方承担；乙方还应按国家（或施工所在地）有关规定办理进场劳务人员的暂住证等各种手续，其费用均由乙方自理。在施工过程中，乙方所组织的劳务人员如因病、工伤等发生的纠纷与甲方无关，因此而产生的一切费用由乙方全部负责。因乙方未及时、妥善处理导致甲方介入处理或给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任。15、除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负全部责任，乙方应承担并履行合同约定的、与作业有关的所有义务及工作程序。16、在乙方施工范围内的交通维护应根据施工需要和业主的要求安排，确保交通安全、道路通畅。 17、乙方按照城市施工要求，办理相关手续，尽量避免夜间施工作业和扰民施工，否则由此引起阻工等所造成的一切损失费用由乙方承担。18、按照甲方或业主、监理的要求，按标准化规范施工，有义务对甲方的形象进行宣传。工程施工安全、保通、文明、环水保等现场所需安设的标语、标志、标识、标牌由甲方发放，乙方领取并按甲方指定位置安装，如出现污染、损坏、遗失应及时更换补充，并照价赔偿。19、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并无条件服从业主、监理、项目部及行业安全检查人员的管理、监督和检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。如发生事故，事故责任和因此而发生的费用由乙方承担。20、乙方不得要求工人违反安全施工管理的规定进行施工，发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理，乙方承担安全责任和费用。21、乙方在已知或可预见危险地段施工前，应向甲方书面上报安全保护措施，经有关部门批准并采取防护措施后方可实施。22、负责现场安全防护设施安装，配置劳务保护设施用品（如安全帽、安全带、安全绳、工作服等），并承担费用。23、对施工机具设备的要求：乙方应按项目部及业主、监理的要求配备足够的机具设备，以满足工程进度需要，费用由乙方负责。进场设备未经甲方同意不得摘自调离施工现场。24、乙方在施工过程中的设备租赁、材料采购等对外的经济活动，未经甲方书面同意不得以甲方的名义进行，保证甲方免受任何第三方可能对乙方提出诉讼而给甲方造成的连带责任。若因乙方原因导致甲方受到诉累或承担责任，乙方除向甲方支付违约金20000元外，还应赔偿甲方所受损失。25、乙方负责自身施工范围内的临建（包括进场前由项目部先行代为实施的用于本合同施工的前期临建），如安全设施、文明施工设施、环保设施、标准化建设、封闭施工围栏、水、气、临时住地等，费用自理。因乙方施工需要临时征用土地的，除施工便道、作业平台、钢筋加工场地外，其余均由乙方承担临时用地（含恢复）及青苗补偿费用。26、乙方如使用现场已安装变压器供电时，自费安装线路和电表，电价按供电部门收费标准执行。27、现场施工污、废水的排放和处理，由乙方负责并承担费用。28、乙方除履行本合同外，还必须无条件履行甲方与本工程相关第三方签订的合同文件的全部条款及各项承诺，并保证和保障甲方在本合同中应享有的权利不受损害。保证甲方免于承担任何由于乙方未能履行上述义务或未尽上述责任而引起的或与之有关的一切索赔、诉讼、损害赔偿及其他开支，如发生以上情况，乙方除向甲方支付违约金外，还须承担相关经济赔偿责任。29、乙方自行承担任何原因造成停工、窝工、返工、亏损等风险责任与损失，不得向甲方或其他管理方提出索赔、补偿要求。30、施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的所有损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。31、乙方不得与其他单位或个人签订有损甲方利益的合同。32、乙方应当设立专项资金账户，甲方有权对其资金使用情况进行全过程监管。33、乙方在施工过程中，对甲方拨付的工程款只能用于本项目，不得挪作他用，不得拖欠民工工资，甲方有权监督民工工资的发放。若经甲方发现乙方有拖欠民工工资的情形，甲方有权直接动用民工工资保证金解决相关问题，不足部分由乙方补足。且每发现一次，乙方应向甲方支付违约金50000元，并赔偿由此给甲方造成的所有损失。34、本工程涉及到的建安营业税及附加等税费由乙方自行办理并承担其费用。35、乙方为实施和完成本合同工程及缺陷修复工作中一切施工作业所需的临时道路的修建、维护、拆除、恢复应积极配合甲方，直到工程竣工，并应保证甲方免于承担因上述临时道路的使用所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿及其他开支。36、乙方对主要管理人员应授权，并将授权书和相应人员资质交甲方。37、乙方不得聘（雇）老、弱、病、残、孕及健康状况不良人员，否则自行承担因此引发的一切责任。38、按甲方要求时间办理收方和结算，无收方资料不予办理计量支付。支付时乙方须按甲方要求提供与支付款等额税务发票，否则不予支付。39、乙方在施工下道工序前，应提前通知甲方，由甲方通知监理工程师到场检验签字同意后方可进行下道工序的施工，否则甲方有权要求乙方进行返工并承担全部经济损失。40、因乙方原因造成场地和结构重复挖方、清理和平整的，由乙方承担费用。41、因乙方原因影响质量检测或由于其施工质量不合格而发生的重复检测及其他相关费用全部由乙方承担。42、无论甲方或第三方是否同意，乙方自建砼拌和站生产砼均为乙方自主行为。拌和站除应满足业主、监理等对质量的要求和标准化建设外，除合同中约定由甲方供给材料外的其他材料由乙方自行购买，所发生的一切风险由乙方自行承担，与甲方无关，合同价均不作调整。43、由甲方提供的原材料、半成品、成品（如水泥、钢筋等合同约定由甲方提供的材料）至施工现场后，其装卸、存储、保管、场内转运由乙方负责，合同中凡由甲方提供的材料乙方不得自行购买，否则由此引发的一切责任由乙方承担。44、因政府、业主对工程量及工期调整时，乙方无条件接受，并放弃向甲方或他方索赔的权利。十四、违约责任1、甲方不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时，应按银行同期存款利率向乙方支付拖欠劳务报酬的利息。2、若乙方未在合同工期内完成，工期每拖延一天按5000元/天向甲方支付违约金。3、乙方项目主管及技术负责人考勤达不到规定天数（25天/月），则按500元/天人处罚，从乙方当月劳务结算款中扣除。4、除合同中另有说明外，违约金为20000元。十五、单方解除合同的条件1、乙方将本工程分包、转包的，甲方有权单方解除合同，因乙方分包、转包行为给甲方造成损失的，所发生的一切索赔、诉讼、损害赔偿及其他开支均由乙方承担责任。2、因乙方自身原因月连续拖延工期达10天以上时，甲方有权单方解除合同，指定有施工能力的其他协作人完成，并把该部分劳务款在乙方合同款中直接划付，而不需要乙方同意。3、在合同履行过程中，若乙方不能满足业主、监理、甲方对工期、质量、安全、环水保要求时。4、由于甲方原因造成工程不能按时施工，月累计拖延10天以上的，乙方有权单方解除合同。5、由于甲方征地拆迁不能及时到位，造成乙方机械设备、人员闲置、成本增大等，甲方应承担机械设备怠班费、人员基本工资及管理费。十六、缺陷责任期1、以业主组织的整个工程交工验收合格时间作为本协作工程的质量缺陷责任期的起点，计算乙方的质量缺陷责任期。本工程质量缺陷责任期为 2 年，2、在缺陷责任期内，乙方对所承包工程存在的质量缺陷进行返工并自行承担所有费用。十七、致乙方的通知送达地址1、合同中约定地址为向对方发送通知书或指令送达地址，若发生变更，应书面通知对方。2、双方发送的一切证书、通知或指令均应通过传真、邮寄或派人送达对方的住址或其书面指定的地址。十八、合同争议解决方法本合同在履行过程中，双方所发生的一切纠纷由双方协商解决。协商不成，应向合同签订地人民法院起诉。十九、其他1、其他未尽事宜双方协商解决，并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。2、本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方持壹份，均具有同等法律效力。3、本合同自双方签字盖章之日起生效；缺陷责任期终止，审计完毕，双方结清全部款项失效。附件：1、工程量清单及说明甲方（章）：四川卓达建筑劳务有限公司 乙方（章）：黄波 法定代表人 法定