三期栏杆合同20150815.doc

编号： 北京市建设工程施工合同（小型工程本）发 包 方： 北京城建七建设工程有限公司重庆分公司 承 包 方： 工程名称： 重庆国奥村三期7、8、9#楼及2#人防车库工程地点： 重庆市江北区北滨路国奥片区（大石坝D分区） 建筑面积： 120000 平方米；层数： 33层 结构类型： 框架、框剪 ；檐高/跨度： / 米 等批准文号：（有权机关批准工程立项的文号） / 工程性质：（指基建、技改、合资等）： 基建 承包范围：重庆国奥村三期楼梯栏杆、护窗栏杆加工制作安装工程。 承包方式：包工包料、包工期、包安全文明施工、包质量、包保修 质量等级（优良或合格）： 合格 工程承包造价（金额大写暂估）：叁拾万元整 小写（暂估）￥：300000.00元北京市建设工程施工合同协议条款依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：第1条 工期1.1 本合同定于 2015 年 8 月 20 日开工；于 2015 年 11 月 20 日全部竣工。合同总工期历时天数为 90 天。工期如需提前，按约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为 / 天。（备注：具体楼号开竣工日期以现场通知为准。）1.2 承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出： 无 1.3 工期提前或延误的奖罚，由双方协商后在合同中约定。 详见后附的本合同补充条款。 第2条 图纸。发包方于 2015 年 8 月 16 日，向承包方提供 壹 套图纸（变更确定版复印件）。 第3条 发包方、承包方驻工地代表。发包方工程师姓名： 谌国盛 ；承包方姓名： 第4条 发包方工作 开工前办理完毕土地征用，青苗、树木赔偿，坟地迁移，房屋、建筑物拆迁，地上及架空、地下障碍物清除，将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场，并保证施工期间的需要，向承包方提供施工现场地质和地下管网线路资料，提交办理有关证件、批件的合法手续，将水准点与坐标控制点位置以书面形式提交给承包方，并于现场交验，协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题，合同签定 3 后天内组织会审图纸和设计交底，在收到承包方提供的施工组织设计（或施工方案）和进度计划后 10 天内予以确认。凡在有毒有害环境中施工时，发包方按有关规定提供相应的防护措施，并承担有关的经济支出。 第5条 承包方工作 5.1 每月 20 日向发包方报送月度施工计划和已完工程进度统计报表。 5.2 遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定，负责安全保卫、整洁卫生等各项工作，做好施工现场周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的保护。发现地下障碍和文物时，及时报告有关部门并采取有效保护措施，按有关具体规定处置，发包方承担由此发生的费用，延误的工期相应顺延。在图纸会审和设计交底后 2 天内向发包方提交施工组织设计（或施工方案）和进度计划。 承包方不按合同约定完成各项工作时，应承担由此造成的经济损失，工期不予顺延。 第6条 工程质量检查及验收 6.1 当工期具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，承包方自检，并于48小时前通知发包方参与，验收合格，发包方在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。工程质量符合规范要求，发包方不在验收记录上签字，可视为发包方已批准，承包方可进行隐蔽或继续施工。验收不合格，承包方在限定时间内修改后重新验收。因发包方不正确纠正或其它非承包方原因引起的经济支出，由发包方承担。检验不应影响施工正常进行，如影响施工正常进行，检验不合格，影响正常施工的费用由承包方承担。除此之外影响正常施工的经济支出由发包方承担，相应顺延工期。 6.2 工程具备竣工验收条件，承包方按国家和本市工程竣工有关规定，向发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告，发包方10天内组织验收。发包方不能按约定日期组织验收，应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。 发包方、承包方办理工程竣工验收手续后，发包方于5日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案本合同及告终止。承包方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。 第7条 设计变更及合同价款的调整 7.1 施工中发包方对原设计进行变更，经批准后，发包方应在变更前10天向承包方发出书面变更通知，否则，承包方有权拒绝变更。承包方按通知进行变更，并于5天内，根据约定的可调整承包方式提出变更价款报告的完整资料，因变更导致的经济支出和承包方损失，由发包方承担，发包方收到变更价款报告之日起5天内予以签认，无正当理由不签认时自变更价款报告送达之日起5天后自行生效，由此延误的工期相应顺延。7.2 本工程按可调整的承包方式对承包造价做如下调整： 详见后附的本合同补充条款。 第8条 工程价款及结算8.1 双方按国家和本市有关主管部门现行规定，在合同生效后，发包方按下表约定分 / 次向承包方预付或支付工程款。拨付工程款时间 （工程进度、部位）占合同承包造价 百 分 比金 额人 民 币 (元）详见后附的本合同补充条款/第9条 材料设备的供应 9.1 发包方按双方约定的发包方供应材料设备一览表（附后）供应材料设备，如与（一览表）不符时，承担相应违约责任。 9.2 发包方、承包方双方应对各自负责供应的材料设备，提供产品合格证明；如与设计和规范要求不符的产品，重新采购符合要求的产品，各自承担由此发生的费用。 9.3 承包方需使用代用材料时，需经发包方代表批准方可使用，由此增减的费用双方协定。第10条 争议 发包方、承包方双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的，采取下列一种方式解决： 第一种争议解决方式：向 重庆市 仲裁委员会申请仲裁。 第二种争议解决方式：向 重庆市 人民法院起诉。 双方约定按 第二种 种争议解决方式解决。 第11条 违约 发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。 除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。第12条 合同份数 本合同正本两份具有同等效力，由发包方承包方双方分别保存；副本肆份。第13条 补充条款如下： 13.1 后附本合同补充条款，本小型工程本与补充条款矛盾时，以补充条款为准。 13.2 本施工合同协议条款第7条7.1款取消，按后附的本合同补充条款中相关条款执行。 13.3 本施工合同协议条款第9条取消，按后附的本合同补充条款中相关条执 行。 13.4 本合同订立地点：重庆市。 本合同订立时间： 2015 年 8 月 16 日（即日起生效） 发包方 （章） 承包方 （章） 北京城建七建设工程有限公司重庆分公司地 址： 地 址： 法人代表人： 身份证号码： 或委托代理人： 电 话： 电 话：开户银行： 帐 号： 帐 号：邮政编码： 邮政编码：重庆国奥村三期楼梯栏杆、护窗栏杆工程分包施工合同补充条款第一条 承包范围和承包内容：（一）承包范围：重庆国奥村三期楼梯栏杆、护窗栏杆工程；完成图纸设计和定额规定的所有工序和内容。（二）具体承包内容和技术要求：1、 包括图纸设计、甲方确认的关于栏杆扶手工程的所有工作内容。 2、以上内容完成定额规定的所有工作和工序。3、工程质量合格，满足设计及建设单位要求，以封样样品为准。本合同后附 重庆国奥村三期栏杆扶手工程技术要求。（三）除第（二）条承包内容中规定的完成定额规定的所有施工内容和工序外，下列内容和费用也包括在承包内容以及承包单价中，结算时不做任何费用调整和增加：1、工程施工安全、文明施工、环保等方面达到 重庆 市相关规定所需要发生的费用。2、为达到合同约定的工期、质量、安全文明施工标准而必须采取的赶工措施费用，及质量、安全文明施工整改、返工、返修费用。3、因交叉施工和多家施工队伍原因造成的各种降效、窝工费用。4、工程施工中的垃圾清运和竣工清理，工完场清、垃圾运到场内指定地点的费用。5、地区性停水、停电一周内累计不超过24小时（非作业时间除外）造成的停工、窝工费用。6、不可抗力及连续两天以上的大风七级以上（含七级）、大雪等造成的停工、窝工费用。7、政府指令性的停工、窝工费用；各种材料、设备检验试验、工程调试运行及检测检验费用。8、工程施工及竣工验收前的成品保护费用；各种材料场内装、卸车和二次倒运费用；冬雨季施工、夜间施工降效费用。9、分包工程范围内的工程保修、维修费用。10、施工中发生的各种零工、计时工和各种配合用工；因上级主管部门、业主、监理、公司检查、整改发生的停、窝工以及现场整改费用等。11、民扰和扰民造成的停、窝工和由此引起的一切费用和损失。12、现场基层满足不了施工要求而自行剔凿、清理等的费用。13、承包方保证自费办理在 重庆 市、 江北区建委的合同备案手续，否则，由此给发包方造成的一切损失和费用全由承包方承担。 第二条 承包方式和承包价款：（一）承包方式：包工包料、包工期、包安全文明施工、包质量、包保修（二）承包价款：1、承包合同价（暂估）： 420000.00 元（大写：肆拾贰万元整）。楼梯间栏杆扶手工程量暂估为600米，护窗栏杆工程量暂估为2400米，工程量待结算时调整。2、单价采用综合闭口包干，综合闭口包干单价为： 楼梯间栏杆扶手单价为160元/米；窗户护栏单价为135元/米。承包合同价的构成由综合闭口包干单价乘以工程量。其中：综合闭口包干单价包括承包方完成本工程并达到合同约定的质量标准、工期要求及安全文明施工要求所需的人工费、材料费、机械费和管理费、税金、利润、保险等，以及为完成本工程节假日延长工时的费用、夜间施工应计发的加班工资、各种交通费用、各种补贴、津贴和自备劳保用品用具、分包工程管理费、设备人员进出场费、维护费、环保、各种保险、人工代水平和垂直运输机械、民扰和扰民费、设备人员进出场费、维护费、环保、各种保险、赶工措施费、技术措施费、安全措施费、工程水电费、民扰和扰民费用、自行解决就餐增加费等等为完成本工程需要发生的直接的、间接的和可预见的、不可预见的等等全部、一切费用，税金发票由承包方提供，综合单价已含税金。第三条 工程款支付和结算：（一）工程进度款支付：本工程无预付款。每月20日承包方按照本月实际完成的合格工程部位所含的工程量编制月度预结算书一式三份，承包方代表签字并加盖单位公章，预结算书必须包含完整的有效资料。发包方于 10 日内审核确认，并经发包方经营部审定加盖 北京城建七建设工程有限公司重庆分公司章后作为承包方本月完成的工程进度款的付款依据。工程款在次月5日前按照当月审定额的 60 %支付给承包方，如承包方加工制作完成，未到达安装条件，发包方支付加工制作进度款，支付比例为总产值的38%，安装完成后，支付当月完成工程量的60%。（二）工程结算：1、本工程采用第 1.2 种方式结算：1.1合同总价包干，结算时不做调整。1.2综合闭口包干单价乘以工程量结算。本工程未达到本合同约定的质量、工期、安全文明工地标准，综合包干单价分别按本合同之第四、第五、第六条的约定办理结算；承包内容全部完成验收合格后，工程量及损耗按照 图示门窗洞口尺寸扣除抹灰厚度按实计算。1.3（其他方式）。2、承包方按照合同约定标准完成施工内容，经验收后，于28日内向发包方报送结算书一式 贰 份，承包方代表签字并加盖单位公章，预结算书必须包含完整的有效资料，承包方无理由逾期报送，视为承包方放弃结算，结算按照发包方意见执行，由此造成的一切损失和费用由承包方承担。发包方项目部收到后于28日内进行审核确认后，经发包方经营部审定并加盖北京城建六建设工程有限公司重庆国奥村第三项目经理部章后方可作为双方最终确认结算书。（三）工程结算款支付：发包方在审定完承包方结算书后 30天内支付到结算总价的95%，剩余5%做为质保金，工程竣工验收合格后无质量问题，剩余5%于14日内返还承包方，利息不计。向地方缴纳的3.36%税金由承包方承担。（四）工程款支付时承包方必须本人签字，并提供有效建安工程发票，否则发包方有权拒付。第四条 工期：（一）总日历天数： 90 天开工日期： 2015 年 8 月 20 日，完工日期： 2015 年 11月 20 日。承包方自行合理安排场外的材料采购、人员调配等工作，不含在工期之内。（备注：具体楼栋开竣工时间以现场通知为准。）上述时间如有变化，发包方提前10天通知承包方，承包方进场后严格按照工期组织施工。承包方保证不得影响其他工序的进行。如本补充条款第三条（一）款规定的付款有拖延，承包方应给予理解、支持并保证按照发包方要求的时间组织施工，否则视为承包方违约，按照本条第（三）款工期违约罚款额度进行处罚。（二）完工日期以 建设单位、监理单位、设计单位、发包方工程师 验收签字为准。（三）承包方必须在发包方要求的合理工期内按照合同约定的标准完成施工，非承包方原因造成工期延误的工期相应顺延，若在发包方项目经理部书面要求的合理工期（含发包方代表签字同意顺延的工期）内不能完成，每拖延一天结算时扣减 1000 元或综合包干单价扣减 / 元/M2，并相应调整合同价款，履约保证金不退还；由此给发包方造成的一切损失、费用及违约责任（包括建设单位处罚发包方的，因延期交楼所造成的给业主的违约金）概由承包方承担。（四）工期顺延：承包方在发生下列情况之一后2日内就需延长工期的事实向发包方代表提出书面报告，发包方代表于收到报告后2日内作出书面确认，逾期不予确认的承包方可视为延期要求已被确认；若承包方在发生下列情况之一后2日内就需延长工期的事实未向发包方代表提出书面报告，则工期不予顺延：1、不可抗力。2、一周内非承包方原因造成停工累计超过24小时（非作业时间除外）。第五条 质量：（一）达到国家现行施工验收规范 合格 标准，满足设计要求及建设单位认样标准。若达不到上述标准，承包方承担返工返修的费用，工期不得顺延。经返工返修后仍达不到以上标准，结算时按照承包方已完工程的50结算，并相应调整合同价款，履约保证金不退还，由此给发包方造成的一切损失、费用及违约责任概由承包方承担。（二）承包方必须对与本合同承包范围施工有关系、关联的工作面、已完的工序和工作，按照施工图纸、相关规范、规定进行验收，如有问题，应在正式进场施工2日前以书面形式向发包方提出；否则，视为承包方已经予以查验、验收，不存在任何问题。进场施工后再发现、提出，由承包方自行解决，费用自理。第六条 安全文明施工：（一）达到 重庆市文明标化工地 标准，承包方保证按照发包方的要求组织施工。若达不到以上标准，结算时扣减 10000元或综合包干单价扣减 / 元/M2，并相应调整合同价款，履约保证金不退还；由此给发包方造成的一切损失、费用及违约责任概由承包方承担。（二）承包方必须服从发包方的管理，遵照北京城建集团“文明四区”的要求执行，否则，由此给发包方造成的损失及工地整改的费用均由承包方承担。（三）按发包方平面布置及现场代表要求进行材料码放及机械设备的布置，否则，发包方代表有权要求承包方进行二次倒运及搭拆，由此发生的费用由承包方承担。第七条 安全生产： （一）符合工程所在地政府部门及发包方对安全施工生产所作的有关规定及施工现场安全文明施工要求。（二）承包方必须与项目经理部签署专业分包安全生产协议书、专业分包安全用电协议书、施工现场消防安全管理协议书。（三）承包方负责照料承包方在现场的所有人员的安全；提供实施工程所必须的防护。 （四）承包方负责工程移交前看护和保卫。（五）承包方在施工前对涉及自身作业面的原有安全防护设施进行检查验收，承担因检查验收疏漏而造成安全事故的责任。负责对原有安全防护设施的保护。（六）对于发包方提供的机械、设备等，承包方应认真检查、调试，确认能正常使用后在交接单上签字；严格按照操作规程操作机械，并负责机械、设备的日常维修保养。（七）除因发包方人员违章指挥、故意行为或违反合同原因之外，造成的现场人员的人身伤害、患病、疾病或死亡所带来的治疗、索赔、损害、赔款费、损失和其它开支费用（包括法律费用、各类罚款）均由承包方承担。（八）承包方应严格按照相关规定和操作规程进行施工，否则发生伤害及死亡情况后，死亡指标和造成的全部损失、罚款和费用概由承包方承担，并且还要向发包方交纳罚金：亡人每人次30万元，重伤5万元；非承包方原因，由双方共同处理，由责任方承担损失和费用。（九）承包方承担由于自身原因造成的业主、监理、发包方任何财产、不动产或动产的损害或损失。第八条 履约保证金：承包方签订分包合同时，要向发包方财务缴纳 / 万元/合同价的 / 的履约保证金。待合同施工内容完成并经业主、监理、质监站、设计院验收达到合同约定的各项标准后，发包方于3日内返还承包方全部履约保证金（不计利息）。若合同履行过程中，承包方不具有合同约定的履约能力被中途退场，或达不到合同约定的工期、质量、安全文明施工要求，发包方有权扣罚承包方部分乃至全部的履约保证金。第九条 对承包方的管理要求：（一）承包方必须具有下列证书，并将复印件交由发包方存档备案：1、营业执照；2、资质等级证书；3、法人或法人授权委托书；4、安全生产许可证；5、发包方要求的其他资料。（二）承包方必须以成建制的施工队伍进入施工现场，配备各种必需的、相应的管理人员和特殊工种，并具备相应的资格证和上岗证。特殊工种必须具有劳动主管部门颁发的特殊工种上岗证，并将上岗证复印件交由发包方存档备案。如果发包方检查发现承包方人员无证上岗或伪造证件，发包方将按重庆市安全监督管理局下发的奖惩办法给予处罚，并由承包方承担由此造成的所有的损失和费用。（三）承包方必须保证管理人员、施工人员能按照发包方的要求随时更换、调换，满足合同履约需要。（四）承包方主要管理人员名单作为合同附件并保证工程项目领导班子成员在现场全职工作，承包方在合同履行期间不得更换项目领导班子人员，承包方违反此规定，应支付发包方违约金：未经发包方许可中途更换项目经理违约金为2万元；未经发包方许可中途更换技术负责人违约金为1万元；未经发包方许可中途更换其他管理人员违约金为1万元/人。由此给发包方造成的损失，承包方负责赔偿。（五）承包方合同履行期间不能满足合同约定的质量、工期、安全文明施工标准，发包方有权清退承包方，并另行选定施工单位签订施工合同，承包方已完成的工程量按综合包干单价的 50 %结算，承包方缴纳的履约保证金不退还。第十条 其它要求和约定：（一）承包方必须采取必要措施完成对成品、其他施工工序的保护工作，因承包方原因对成品、半成品和已完工序造成损害的，承包方承担修复、更换等费用，对相关工期造成影响的，承包方应承担相应的损失。（二）承包方对承包范围内材料、设备的质量负责，把好进场材料、设备的质量关，提供材料、设备的出厂质量证明、复试、检验材料设备的证明材料、进口材料的报关资料等。（三）发包方应做好对承包方进场施工人员的进场安全教育等培训；承包方必须做好进场施工安全教育等培训的记录并且每天班前有针对性安全教育，遵守国家的法律法规及现场消防、保卫及安全卫生管理等有关规定。（四）发包方协助承包方办理暂住证等，费用由承包方自理。（五）施工用水、电经发包方同意后，承包方自行接用。（六）承包方住宿 自理 、就餐自理。（七）承包方应服从发包方安排参与社会公益、公务等活动，并承担其费用。（八）承包方负责按照发包方要求和名义编制工程竣工资料、施工方案、隐蔽资料、检验实验资料等资料，费用自理。（九）承包方施工时须符合工程所在地政府及发包方对环境保护的有关规定。（十）承包方必须随材料、设备进场时提供相关符合环保要求的证明资料。（十一）需取得权威机构提供检测报告的分包工程，承包方应无条件提供，且费用由承包方负责。（十二）对周围环境或其它产品设备造成污染时，承包方负完全责任。（十三）承包方必须按照发包方现行的OHSMS程序文件要求，作好工人职业健康和卫生防疫工作。（十四）承包方必须按照发包方现行的ISO14001程序文件要求，作好节能和环境保护工作（避免扬尘、严禁人为噪音等）。（十五）承包方必须按照发包方现行的ISO9001：2000程序文件要求作好质量管理体系工作。（十六）承包方承认并落实城建集团的企业文化，承包方服装、被褥、毛巾必须统一、整齐。（十七）承包方在场施工的人员必须持有合法的企业用工手续，并于进场时交发包方审查认定；不遵守此规定者，给予经济处罚。（十八）本合同项下债权全部或部分不得转让给第三人。第十一条 双方驻工地代表：（一）发包方代表姓名： 谌国盛 ，承包方代表姓名： 。（二）驻工地代表需更换时，应提前10天通知对方，并书面告知对方接替人员的姓名。第十二条 工程保修承包方承担承包施工范围内的保修责任，因承包方原因造成的质量事故由承包方承担，因承包方原因导致其后续工作为其返工、加固等而增加工、料、机投入的损失由承包方承担，发包方可从承包方结算尾款及保修款中直接扣留。工程保修的其它约定如下：（一）按照建设部2001年1月30日颁布的建筑工程质量管理条例及北京市建设委员会颁布的京建质2000411号文件中关于保修的规定执行。（二）承包方履行保修义务期间，如果承包方采用改变通讯地址、关闭或转接通讯工具、在接到书面保修通知或接到二次口头保修通知后，拒绝履行保修义务或超过24小时不到场进行保修的，发包方有权利另行安排其他分包方进行维修、保修而不需告知承包方。发生的全部费用由发包方直接自承包方质量保修金中扣除，质量保修金不够可以直接自承包方的结算尾款中追扣，承包方必须无条件承担。另外发包方还要给予承包方3倍的处罚，直接自质量保修金中扣留，若质量保修金不够可直接追扣结算款。第十三条 索赔和争议裁决：（一）依据本合同任何条款或与合同有关的其它文件，任何一方有违约行为，在另一方知道（或应已知道）引起索赔事件情况后10天内应向对方递交一份充分详细的索赔报告，包括索赔的依据、要求延长时间和（或）追加付款的全部详细资料，被索赔方在收到对方索赔报告后10天内作出回应，否则视为认可。（二）发包方、承包方双方发生争议时，双方协商解决，协商解决不成的，向重庆市人民法院提起诉讼。第十四条 合同终止与暂停施工（一）承包方有下列行为时,发包方有权终止合同：1、未按合同履行义务，并在发包方通知后，未能在要求的时间内予以纠正并补救其违约的。2、未经必要的许可，将工程分包转包他人或将合同转让他人的。3、不再具有其施工资质和能力时。在出现任何上述情况时，发包方可发出通知，立刻终止合同。承包方在接到通知后两天内必须撤离现场，并将其所有材料设备、所有文件资料移交发包方，承包方已完成的工程量按综合承包单价的 50 %结算，承包方缴纳的履约保证金不退还。暂停施工：发包方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包方应当按发包方要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包方实施发包方作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，发包方应当在48小时内给予答复。发包方未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包方复工要求后48小时内未予答复，承包方可自行复工。因发包方原因造成停工的，由发包方承担所发生的追加合同价款，赔偿承包方由此造成的损失，相应顺延工期；因承包方原因造成停工的，由承包方承担发生的费用，工期不予顺延。如因不可抗力或政府要求暂停施工时，双方各自做好自己的工作，力争将损失降至最低，一旦达到复工条件立即复工。（二）在出现下列情况之一时，承包方有权暂停施工或终止合同：1、发包方未按合同约定予以支付工程款且协商未果时。2、发包方未履行合同规定的义务，造成工程无法继续施工时。3、发包方失去其发包工程能力时。出现上述情况后，承包方应提前10天书面通知发包方，在合同暂停或终止后，承包方应负责保护已完工程及资料，待承包方利益得以确认后交付给发包方。第十五条 合同附件：无 第十六条 其他约定 1、承包方综合闭口包干单价中含本合同承包内容和施工中的一切、所有、全部的内容和费用，结算时不再做任何增加和调整。完工结算时仅仅按照本合同规定的计算方法计算护窗栏杆、楼梯栏杆工程量，工程量按照图示门窗洞口尺寸扣除抹灰厚度计算。2、负责本工程所有国家及地方政府规定试验项目和费用；3、中标企业无偿提供用于本工程专利；4、承包方应对供应的材料设备的质量负责，提供真实有效的产品合格证明；如提供与设计和规范要求及工程建设单位要求的品牌、规格、型号、产地、质量等级不符的产品，除返工外重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用。5、承包方需使用代用材料时，需经发包方代表书面上报建设单位批准方可使用，由此增减的费用经建设单位认可后予以调整。6、栏杆扶手各项物理性能指标必须保证满足设计要求的各项物理性能指标，否则，损失全部由承包方承担，并承担由此给发包方带来的一切损失和责任。7、承包方自行考虑和安排原