2018监理工程师《合同管理》经典练习题资料.pdf

2018 监理工程师合同管理基础练习题 100 道2018 监理工程师合同管理基础练习题 100 道 1.依据建设工程施工合同(示范文本)规定，工程竣工验收报告经发包人认可后 28 天内，承包人未 能向发包人递交竣工决算报告及完整的结算资料， 造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能 及时支付时，( )。 A.承包人要求交付工程，发包人应当接收 B.承包人不要求交付工程，发包人不可提出交付要求 C.发包人要求交付工程，承包人应当交付 D.发包人不要求交付工程，承包人仍应承担保管责任 2.工程月进度款的支付依据是( )。 A.当月拟完工程量预算值 B.当月已完工程量概算值 C.当月实际完成工程量计量值 D.累计已完工程量匡算值 3.某施工合同在履行过程中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管 理，都由发包人的员工乙 对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款， 但乙并未获得发包人法定代表人书面授权， 工 程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议，此时，对已支付的工程款( )。 A.经乙签字的均无效，全部由甲方重新确认 B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效 C.经乙签字的全部有效 D.需委托造价管理部门确定 4.承包商应在履约证书颁发后( )天内向工程师提交最终报表草案。 A.28 B.30 C.42 D.56 5.下列施工合同文件中，解释顺序优先的是( )。 A.中标通知书 B.投标书 C.施工合同专用条款 D.规范 6.FIDIC 交钥匙工程，包括生产设备在内的竣工检验的程序步骤不包括( )。 A.试验前调试 B.启动前试验 C.启动试验 D.试运行 7.在施工合同履行过程中，由于设计变更需要确定变更价款。而报价单中没有适用于变更工作的单价， 则计算变更合同的价款应( )计算。 A.按工程师提出的单价 B.按承包人提出的单价 C.按设计单位提出的单价 D.参照报价单内类似工作的单价 8.在施工中，承包人按照经过监理工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由( )承担。 A.发包人 B.承包人 C.监理工程师 D.发包人和承包人共同 9.在大型设备采购合同履行过程中，监理工程师( )。 A.有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任 B.有权进入制造现场进行见证.签署检验报告后不能免除供货方的质量责任 C.无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任 D.无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任 10.设备安装工程竣工前的单机无负荷试车，应由( )组织。 A.发包人 B.承包人 C.设备供应商 D.质量监督部门 1、D2、C3、B4、D5、A6、A7、B8、B9、B10、B 1.索赔事件发生时， 现场施工非常紧张， 监理工程师不希望立即处理索赔而分散各方抓施工管理的精力， 监理工程师()。 A.有权不马上处理该项索赔，但承包商必须在事件发生后的 28 天内提出索赔意向通知 B.必须马上处理该项索赔 C.有权不马上处理该项索赔，承包商也应推迟提出索赔意向通知 D.有权不马上处理该项索赔，但承包商必须在提交索赔意向通知的 28 天内递送正式的索赔报表 2.FIDIC施工合同条件规定，给指定分包商的付款应从()内开支。 A.承包商的工程款 B.暂列金额 C.预备费 D.工程量清单中相应的工作内容项 3.委托人选定的实验室接受监理工程师的指示完成相应的测验工作，监理人()。 A.不对检测试验数据的错误负责，也不对由此导致的判断失误负责 B.既对检测试验数据的错误负责，又对由此导致的判断失误负责 C.只对检测试验数据的错误负责 D.只对由检测试验数据的错误导致的判断失误负责 4.某施工合同，在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同， 应当认定该合同()。 A.未成立 B.已经成立 C.在公证后成立 D.不具备成立条件 5.某施工合同履行过程中，由承包人负责设计的图纸，经工程师审核签认后 使用。一旦由于设计质量 缺陷给工程造成损失，则该损失应由()承担。 A.发包人 B.工程师 C.承包人 D.发包人与承包人共同 6.建设工程施工合同(示范文本)规定，因发包人的原因影响了承包人不能按照协议书约定的日期开 工时，发包人应当()。 A.赔偿承包人因此造成的损失，相应顺延工期 B.只相应顺延工期 C.只赔偿承包人因此造成的损失 D.赔偿承包人因此造成的损失或相应顺延工期 7.当事人互负债务，一方在对方履行合同之前有权拒绝其履行要求，这是合同履行中的()。 A.不安抗辩权 B.撤销权 C.代位权 D.同时履行抗辩权 8.施工工程竣工验收通过后，确定承包人的实际竣工日应为()。 A.承包人递交竣工验收报告日 B.发包人组织竣工验收日 C.开始进行竣工检验日 D.验收组通过竣工验收日 9.施工中遇到异常恶劣的气候条件造成的停工是属于()。 A.不可原谅的延期 B.可原谅并给予补偿费用的延期 c.承包人应承担的风险责任 D.可原谅但不给予补偿费用的延期 10.在施工企业与材料供应商订立的材料供应合同中，约定违约金为 2.0 万元，但供应商的违约行为给 施工企业造成的损失为 2.2 万元，施工企业应要求供应商支付()万元。 A.4.2 B.2.2 C.2.0 D.0.2 1、A2、B3、A4、B5、C6、A7、D8、A9、D10、B 1.监理合同的有效期是指( )。 A.监理合同中书面约定的履行期间 B.从签订监理合同起，至工程竣工移交及监理人获得报酬尾款止 C.监理人完成正常工作和附加工作时间之和 D.监理人完成正常工作、附加工作及额外工作时间之和 2.下列选项属于竣工后试车的是( )。 A.单机无负荷试车 B.联动无负荷试车 C.拟运行试车 D.投料试车 3.通过招标选择的承包人，在合同协议书内明确的工期总天数应为( )。 A.招标文件要求的天数 B.投标书内承包人承诺的天数 C.发包人和承包人协商的天数 D.承包人提交的施工组织设计中的天数 4.招标人对任何一位投标人所提问题的回答，应( )。 A.发送给提出问题的投标人 B.发送给每一位投标人，并注明提出问题的投标人名称 C.发送给每一位投标人，但不必说明问题的来源 D.作为提出问题的投标人中标后的洽谈内容 5.“由第三人向债权人履行债务”时，在合同履行期限内( )。 A.债权人可要求第三人履行债务 B.债权人可强迫第三人履行债务 C.债权人应要求债务人履行债务 D.债权人可强迫债务人履行债务 6.在施工索赔中，工程师处理索赔的决定( )。 A.承包人必须接受 B.不具有强制性的约束力 C.仲裁机构应予以认可 D.排除了法院的诉讼管辖 7.材料采购合同管理过程中，采购方拒付货款，应当按照( )的结算办法的拒付规定办理。 A.中国人民银行 B.双方合同约定 C.建设行政主管部门 D.工程师指定 8.监理评标通常采用( )对各投标人的综合能力进行对比。 A.评标价法 B.综合评分法 C.加权打分法 D.专家评审法 9.当事人一方不履行非金钱债务或者履行债务不符合约定的()情形下，对方可以要求继续履行。 A.事实上不能履行 B.债务的标的不适于强制履行 C.债权人在合理期限内未要求履行 D.履行费用不高 10.某工程项目的监理合同约定，监理人负责该工程自开工建设到竣工验收移交为止的全部监理任务， 则下列情况中，损失应由监理人承担赔偿责任的是( )。 A.监理人在建筑石材进料单上签署了验收合格意见后， 供货商又擅自调换了部分材料， 导致工程质量不 合格返工造成的损失 B.承包人向监理人提交索赔报告， 监理人在规定时间内没有作出审核意见， 导致承包人的部分不合理索 赔成立，造成委托人的经济损失 C.施工现场发生火灾，监理人发出了停工令，该事件造成的停工损失 D.在工程保修阶段，委托人通知监理人到现场监督承包人保修，监理人未到场造成的委托人损失 1、B2、D3、B4、C5、A6、B7、A8、B9、D10、B 知识点：项目监理机构组织形式 应根据建设工程特点、 建设工程组织管理模式及工程监理单位自身情况等选择适宜的项目监理机构组织 形式。常用的项目监理机构组织形式有：直线制、职能制、直线职能制、矩阵制等。 (1)直线制特点：任一下级只受唯一上级命令，不另设职能部门。 优点：机构简单;命令统一、权力集中;职责分明、隶属关系明确;决策及信息传递迅速。 缺点：实行无职能部门的“个人领导”;对总监要求全能;专业人员分散使用。 适用情况：能划分若干子项的大中型工程。 (2)职能制特点：设立专业性职能部门;各职能部门在职能范围内有权指挥下级。 优点：加强了目标控制的职能化分工;能发挥职能机构专业管理作用，高效管理;减轻总监负担。 缺点：下级受多头领导;直接指挥部门与职能部门双重指令易生矛盾，使下级无所适从。 适用情况：大中型工程。 知识点：开工令签发 (1)条件：(交图组织质量安全人材机道路水电通信) 设计交底和图纸会审已完成;施工组织设计已经由总监理工程师签认;施工单位现场质量、 安全生 产管理体系已建立，管理及施工人员已到位，施工机械具备使用条件，主要工程材料已落实;进场道路及 水电通信等已满足开工要求。 经项目监理机构审查施工单位现场的质量管理组织机构、 管理制度及专职管理 人员和特种施工人员资格符合要求。 (2)程序：工程开工前，总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报送的工程开工报审表及相 关资料，应由总监理工程师签署审核意见，并报建设单位批准后，总监理工程师签署工程开工令。 第 1 题 工程施工应遵守工程所在地对环境保护的管理规定。 建设工程施工合同示范文本对办理施工环保许可的 规定是()。 A.承包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用 B.承包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用 C.发包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用 D.发包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用 正确答案：A 第 2 题 在建设工程施工过程中， 承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制， 当承包人采购的材料设 备与设计或者标准要求不符时，()是错误的。 A.承包人承担由此发生的费用 B.工程师可以拒绝验收 C.由此造成工期延误不予顺延 QQ751210170 D.承包人可以存放这些材料设备于施工现场 正确答案：D 第 3 题 不论监理工程师与承包人协商达成一致， 还是他单方面作出的处理决定， 批准给予补偿的款额和顺延工 期的天数若在授权范围之内，则可()，并抄送业主。 A.决定工期延长 B.提前终止合同 C.将此结果通知承包人 D.支付索赔款 正确答案：C 第 4 题 根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于隐蔽工程检验的说法中，正确的是()。 A.工程师与承包人共同检验 B.工程师无故不参加验收，视为该隐蔽工程通过检验 C.工程师未在检验记录上签字，承包人 7 日内不得进行工程隐蔽 D.验收不合格，承包人应在工程师限定的时间内返工后重新报验 正确答案：A 第 5 题 对于施工合同约定由发包人提供的图纸， 如果承包人要求增加图纸套数， 则下列关于图纸的复制人和复 制费用承担的说法中，正确的是()。 A.应由承包人自行复制，复制费用自行承担 B.应由承包人自行复制，复制费用由发包人承担 C.应由发包人复制，复制费用由发包人承担 D.应由发包人复制，复制费用由承包人承担 正确答案：D 第 6 题 依据担保法，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是()。 A.保证 B.抵押 C.质押 D.定金 正确答案：D 第 7 题 业主的索赔主要根据()提出。 A.施工质量缺陷 B.设计变更 C.工程量减少 D.施工进度计划修改 正确答案：A 第 8 题 根据建设工程委托监理合同示范文本的规定， 当委托人拖欠监理费用而又未提出任何书面解释时， 下列 终止合同的说法中，正确的是()。 A.监理人发出终止合同通知，通知发出 14 天后，合同即行终止 B.监理人发出终止合同通知，通知发出 14 天内未得到答复，可进一步发出终止合同的 通知，第二个通 知到达时合同即行终止 C.监理人发出终止合同通知，通知发出 14 日内未得到答复，可在第一个通知发出劝日内终止合同 D.监理人发出终止合同通知，通知发出 14 日未得到答复，可进一步发出终止合同通知第二个通知发出 42 日内仍未得到答复可终止合同 正确答案：D 第 9 题 某施工项目在有放射性污染的环境中施工，则() A.防护措施由发包人完成，费用也由发包人承担 B.防护措施由发包人完成，费用由承包人承担 C.防护措施由承包人完成，费用也由承包人承担 D.防护措施由承包人完成，费用由发包人承担 正确答案：D 第 10 题 某建设项目的投票人在现场考察后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩 10 天才作出了书 面解答。鉴于解答时间短于招标投标法规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题 应以()。 A.招标文件为准，开标时间后延 B.招标文件为准，开标时间不变 C.书面解答为准，开标时间后延 D.书面解答为准，开标时间不变 正确答案：C 第 11 题 施工企业提交的履约保函，属于担保法规定的()担保。 A.留置 B.保证 C.定金 D.质押 正确答案：B 第 12 题 在施工合同履行过程中，()是错误的。 A.工程师可发出口头指令，并在 48 小时内予以书面确认 B.如工程师不能及时书面确认口头指令，承包人在提出书面确认请示且工程师收到请示后 48 小时不答 复，应视为承包人要求被确认 C.承包人认为工程师指令不合理，不允许提出疑义 D.承包人对工程师的错误指令不承担责任 正确答案：C 第 13 题 某建设项目发售招标文件时收取工本费 500 元，则在招投标结束后()。 A.招标文件及收费都不退回 B.退回招标文件，收费不退回 C.不退回招标文件，收费退回 D.招标文件及收费分别退回 正确答案：A 第 14 题 按照设计合同示范文本规定，当设计工作超过一半时，因发包人原因要求解除合同，发包人应()。 A.允许设计人没收定金 B.将设计费的 50%支付给设计人 C.将全部设计费支付给设计人 D.按实际完成的工作量支付设计费 正确答案：C 第 15 题 评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为 5 人以上单数，其中招标 人以外的专家不得少于成员总数的()。 A.1/3 B.1/2 C.2/3 D.3/4 正确答案：C 第 16 题 建设工程委托监理合同属于()。 A.要式合同 B.诺成合同 C.单务合同 D.技术合同 正确答案：B 第 17 题 根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于试车组织责任的说法中，正确的 是()。 A.发包人采购的设备，试车前的准备工作由发包人负责组织 B.承包人采购的设备，联运无负荷试车由承包人负责组织 C.承包人采购的设备，投料试车由发包人负责组织 D.发包人采购的设备，单机无负荷试车由发包人负责组织 正确答案：C 第 18 题 下列有关无效合同的说法中，错误的是()。 A.无效合同从订立时起就没有法律效力 B.建设主管部门有权确认合同无效 C.一方当事人无权确认合同无效 D.合同被确认无效后，履行中的合同应终止履行 正确答案：B 第 19 题 施工合同履行过程中， 发现在有放射、 毒害性环境中施工时， 承包人准备采取的相应安全防护措施()。 A.需经工程师认可，费用由承包人承担 B.需经工程师认可，费用由发包人承担 C.不需工程师认可，费用由承包人承担 D.不需工程师认可，费用由发包人承担 正确答案：B 第 20 题 FIDIC施工合同条件中的暂列金，是()的一项款额。 A.不计人合同价格之内 B.用于不可预见项目使用 C.由工程师或承包商代表控制使用 D.专门用于承包商施工范围内工程使用 正确答案：B 第 1 题 因违约行为造成损害高于合同约定的违约金，守约方可()。 A.按合同约定违约金要求对方赔偿 B.按实际损失加上违约金要求对方赔偿 C.在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约定金 D.请示法院增加超过违约金部分损失 正确答案：D 第 2 题 某工程设计合同，双方约定设计费为 10 万元，定金为 2 万元。当设计人完成设计工作 30%时，发包人 由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人()。 A.3 万元 B.5 万元 C.7 万元 D.10 万元 正确答案：A 第 3 题 工程项目的设计成果完成后，由()负责组织鉴定、验收和向设计审批部门报批。 A.设计人 B.监理人 C.审图机构 D.发包人 正确答案：D 第 4 题 设计合同履行中，有关定金支付的表述，不正确的是()。 A.设计合同由于采用定金担保，因此合同内有预付款 B.发包人应在合同签订后 3 天内，支付设计费总额的 20%作为定金 C.在合同履行过程中的中期支付中，定金不参与结算 D.双方的合同义务全部完成进行合同结算时，定金可以抵作设计费或收回 正确答案：A 第 5 题 供货方供应的砌体的砌块，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用()计算交货数量。 A.查点法 B.理论换算法 C.衡量法 D.经验鉴别法 正确答案：A 第 6 题 根据代理权的来源不同，下列不属于代理分类的是()。 A.委托代理 B.法定代理 C.指定代理 D.复代理 正确答案：D 第 7 题 承包人供应的设备与约定不符时，由此发生的费用和延误的工期发包人应()。 A.均补偿 B.费用补偿，工期不补偿 C.均不补偿 D.费用不补偿，工期补偿 正确答案：C 第 8 题 建设工程合同纠纷由()的仲裁委员会仲裁。 A.工程所在地 B.仲裁申请人所在地 C.纠纷发生地 D.双方协商选定 正确答案：D 第 9 题 下列关于招标阶段现场考察的说法中，正确的是()。 A.由招标人组织，费用也由招标入承担 B.由招标人组织，费用由投标人承担 C.由投标人组织，费用也由投标人承担 D.由投标人组织，费用由招标人承担 正确答案：B 第 10 题 依据 FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到()情况，属于承包商应承担的风险。 A.现场地质条件与文件资料说明不一致 B.不利于施工的外界非自然条件 C.不利于施工的气候条件 D.其他承包商对施工的干扰 正确答案：C 第 1 题 建设工程一切险的被保险人可以包括()。 A.业主 B.总承包商 C.分包商 D.业主聘用的监理工程师 E.设备供应商 正确答案：ABCD 第 2 题 关于资格预审，下列说法正确的是()。 A.资格预审文件可以分为资格预审须知和资格预审表两部分 B.为限制投标人，资格预审中评定过的条件在评标时要重复评定 C.资格预审表中开列的内容应全面、完整，能反映投标人的综合素质 D.资格预审表是以应答方式给出的调查文件 E.资格预审须知包括招标工程概况，但不包括工作范围介绍 正确答案：ACD 第 3 题 根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，下列权利中，监理人执行监理业务时可以行使的有()。 A.工程设计的建议权 B.工程项目质量、工期和费用的监督控制权 C.施工承包单位的选定权 D.工程设计变更的决定权 E.工程项目协作单位协调工作的主持权 正确答案：ABE 第 4 题 建设工程委托监理合同(示范文本)中赋予监理人的权利包括()。 A.终止合同的权利 B.负责合同的协调管理 C.合同承包人的选定权 D.委托监理工程重大事项的决定权 E.完成监理任务后获得酬金的权利 正确答案：AE 第 5 题 工程师审查承包人的索赔时，承包人提出的()等证明材料可以作为合理的依据。 A.中标意向书 B.经工程师认可的施工进度计划 C.工程师发布的各种书面指令 D.招标时的标前会议记录 E.各类财务凭证 正确答案：BCE 第 6 题 根据招标投标法的规定，下列各类项目中，必须进行招标的有()。 A.大型基础设施建设项目 B.涉及国家安全的保密工程项目 C.国家融资的工程项目 D.世界银行贷款项目 E.采用特定专有技术施工的项目 正确答案：ACD 第 7 题 在设计合同履行过程中，设计人的责任包括()。 A.按时提供设计依据文件和基础资料 B.施工图设计完成后，组织鉴定和验收 C.负责审查外商提供的设计资料 D.解决施工中出现的设计问题 E.保护发包人的知识产权 正确答案：CDE 第 8 题 按照招标投标法的规定，不允许招标人在定标过程中()。 A.将中标结果通知未中标的投标人 B.与投标人就投标价格进行谈判 C.强制中标人接受新的承包条件 D.在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人 E.授权评标委员会确定中标人 正确答案：BCD 第 9 题 建设工程委托监理合同(示范文本)规定，监理人的主要义务包括()。 A.依法履行监理职责，公正维护委托人及有关方面的合法权益 B.推荐选择工程的施工单位 C.选派合格的监理人员及总监理工程师 D.不得泄露与工程有关的保密资料 E.代表委托人与承包人解决合同争议 正确答案：ACD 第 10 题 材料采购合同履行中，双方发现对部分货物的交货地点约定不明确，则可 ()确定交货地点。 A.由双方协商 B.由采购方自行 C.按交易习惯 D.由供货方自行 E.按供货方所在地 正确答案：ACE 第 1 题 依据中华人民共和国合同法的规定，下列文件中，属于要约的是()。 A.招标公告 B.投标书 C.寄送的价目表 D.招标说明书 正确答案：B 第 2 题 法律事实是指能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，法律事实包括()。 A.社会事件与合法行为 B.自然与非自然 C.事件和行为 D.主体与客体 正确答案：C 第 3 题 颁发工程接收证书的条件为()。 A.工程最终竣工 B.工程全部完工 C.工程基本完工 D.工程基本竣工并通过竣工验收 正确答案：D 第 4 题 某采用 FIDIC(施工合同条件的合同，工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承 包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师()。 A.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担 B.有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担 C.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度 D.无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度 正确答案：A 第 5 题 施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是()。 A.工程本身的损害 B.因工程损害导致的第三方财产损失 C.承包人的施工机械损坏 D.工程所需清理费用 正确答案：C 第 6 题 某工程项目，建设单位未按合同约定的时间支付监理酬金。监理单位在应当获得监理酬金之日起 30 日 内未收到支付单据， 且建设单位又未提出任何书面解释， 监理单位按合同规定保护自己合法权益可以采取的 措施是()。 A.发出终止合同的通知，通知送达建设单位后，合同即行终止 B.发出终止合同的通知，通知发出后 14 日内仍未获得支付酬金，合同即行终止 C.发生终止合同的通知，通知发出后 14 日内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二份通知 到达建设单位后，合同即行终止 D.发出终止合同的通知，通知发出后 14 日内未得到答复，可进一步发出通知，第二份通知发出后 42 日内仍未得到答复，合同即行终止 正确答案：D 第 7 题 合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交()。 A.合同公证书 B.仲裁协议书 C.履约保函 D.合同担保书 正确答案：B 第 8 题 委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为()。 A.以代理人的名义与对方谈判 B.商签的合同内应有代理*利和义务的条款 C.代理人在合同谈判过程中自主地提出自己的要求 D.所形成的合同由委托人和代理人共同履行 正确答案：C QQ751210170 第 9 题 根据建设工程委托监理合同示范文本的规定， 合同履行过程中， 监理人可以单方面提出终止合同的情况 是()。 A.委托人不及时提供与业务有关的工程信息资料 B.委托人订购的设备到货延误，导致施工停工超过半年 C.委托人增加的监理工作内容过多 D.执行监理业务的时间已到合同约定的日期而工程尚未完工 正确答案：B 第 10 题 建设工程合同的公证与签证，在法律上的相同之处是()。 A.性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查 B.效力相同，即经过法定程序公证和签证的合同可以作为人民法院认定事实的依据 C.适用范围相同，即在国内国外均可采用签证和公证任何一种合同审查方式 D.申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的签证和公证 正确答案：D 第 11 题 施工企业提交的履约保函，属于担保法规定的()担保。 A.留置 B.保证 C.定金 D.质押 正确答案：B 第 12 题 在施工合同履行过程中，()是错误的。 A.工程师可发出口头指令，并在 48 小时内予以书面确认 B.如工程师不能及时书面确认口头指令，承包人在提出书面确认请示且工程师收到请示后 48 小时不答 复，应视为承包人要求被确认 C.承包人认为工程师指令不合理，不允许提出疑义 D.承包人对工程师的错误指令不承担责任 正确答案：C 第 13 题 某建设项目发售招标文件时收取工本费 500 元，则在招投标结束后()。 A.招标文件及收费都不退回 B.退回招标文件，收费不退回 C.不退回招标文件，收费退回 D.招标文件及收费分别退回 正确答案：A 第 14 题 按照设计合同示范文本规定，当设计工作超过一半时，因发包人原因要求解除合同，发包人应()。 A.允许设计人没收定金 B.将设计费的 50%支付给设计人 C.将全部设计费支付给设计人 D.按实际完成的工作量支付设计费 正确答案：C 第 15 题 评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为 5 人以上单数，其中招标 人以外的专家不得少于成员总数的()。 A.1/3 B.1/2 C.2/3 D.3/4 正确答案：C 第 16 题 建设工程委托监理合同属于()。 A.要式合同 B.诺成合同 C.单务合同 D.技术合同 正确答案：B 第 17 题 根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于试车组织责任的说法中，正确的 是()。 A.发包人采购的设备，试车前的准备工作由发包人负责组织 B.承包人采购的设备，联运无负荷试车由承包人负责组织 C.承包人采购的设备，投料试车由发包人负责组织 D.发包人采购的设备，单机无负荷试车由发包人负责组织 正确答案：C 第 18 题 下列有关无效合同的说法中，错误的是()。 A.无效合同从订立时起就没有法律效力 B.建设主管部门有权确认合同无效 C.一方当事人无权确认合同无效 D.合同被确认无效后，履行中的合同应终止履行 正确答案：B 第 19 题 施工合同履行过程中， 发现在有放射、 毒害性环境中施工时， 承包人准备采取的相应安全防护措施()。 A.需经工程师认可，费用由承包人承担 B.需经工程师认可，费用由发包人承担 C.不需工程师认可，费用由承包人承担 D.不需工程师认可，费用由发包人承担 正确答案：B 第 20 题 FIDIC施工合同条件中的暂列金，是()的一项款额。 A.不计人合同价格之内 B.用于不可预见项目使用 C.由工程师或承包商代表控制使用 D.专门用于承包商施工范围内工程使用 正确答案：B 第 1 题 设计招标中，下列因素不属于评标评审比较要素的是()。 A.投标单位的企业规模大小 B.投标方案的投入、产出比高低 C.完成初步设计时间的早晚 D.投标单位的质量管理体系是否科学 正确答案：A 第 2 题 工程验收是合同履行中的一个重要工作阶段， 工程未经竣工验收或竣工验收未通过的， 发包人不得使用。 发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由()承担责任。 A.发包人 B.监理人 C.设计人 D.承包人 正确答案：A 第 3 题指定分包商是()，完成某项特定工作内容的特殊分包商。 A.由建设单位选定，与总包商签订合同 B.由总包商选定，与建设单位签订合同 C.由监理工程师选定，与建设单位签订合同 D.由建设单位选定，与工程师签订合同 正确答案：A 第 4 题 某施工合同约定，建筑材料由发包人供应。材料使用前需要进行检验时，检验由()。 A.发包人负责，并承担检验费用 B.发包人负责，检验费用由承包人承担 C.承包人负责，并承担检验费用 D.承包人负责，检验费用由发包人承担 正确答案：D 第 5 题 工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是()。 A.当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定 B.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料 C.批准承包人缩短合同工期 D.将批准的索赔额纳入月进度款中 正确答案：C 第 6 题 某工程项目招标采用评标价法评标。中标人的投标报价为 5000 万元，投标工期比招标文件要求的工期 提前获得评标优惠 150 万元。若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为()。 A.4850 万元和 5000 万元 B.4850 万元和 4850 万元 C.5150 万元和 5000 万元 D.5150 万元和 4850 万元 正确答案：A 第 7 题 按照建设工程设计合同示范文本规定， 设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后， 如果在一年内项 目未开始施工，则设计人()。 A.不再负责处理有关设计问题 B.仍应无偿负责处理有关设计问题 C.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费 D.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更 正确答案：C 第 8 题 (2008 年)某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的 道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用由()承担。 A.公路管理部门 B.承包人 C.发包人 D.承包人与发包人共同 正确答案：C 第 9 题 施工合同履行中， 发包人另行发包的设备安装工程开始施工， 合同中没有规定二建承包人有配合安装的 义务。工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由()。 A.发包人承担，批准顺延工期 B.发包人承担，不批准顺延工