桩基施工合同.doc

桩基施工合同发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法和有关建设工程法规规定的原则，并结合 楼桩基工程具体情况，经甲、乙双方洽商，特签订如下协议：一、工程名称： 。二、工程地点： 三、工作内容及工程量：工作内容：D600桩的成孔、钢筋笼制安、砼灌注、凿桩头所需的人工及机械。 不含泥渣桩渣倒运、桩间土挖运、水电费、临建费、税金及属地管理费用工程量的计算：以图纸设计工程量和变更增加的工程量之和为结算依据。四、工程质量标准：合格。五、承包方式：清包工甲方负责供应工程所需的材料，并负责泥渣桩渣倒运。六、工程日期：甲方应确保施工图满足施工要求，施工场地具备开工条件，并在准备正式开工前5天通知乙方进场施工，试桩有效工期10天，工程桩有效期35天(不包括试桩工艺性间隔、检测时间和破桩头及清除桩间土时间)，破桩头的工期按清桩间土的时间安排完成。遇不可抗拒的自然因素和周边群众的干扰等原因所造成的停窝工，工期相应顺延。七、工程价款及结算依据：甲乙双方商定施工价格为： 元/m3。本工程双方约定机械进出场费用为 元。工程决算以甲乙双方共同签认的施工图纸工程量、相关变更工作量及约定的机械进出场费用之和进行结算。八、付款方式：本工程无预付款。工程桩完成50%时，支付工程总价款的40%；基桩工程全部完成，支付工程总价款至85%；剩余20%待检测合格达到质量标准后，并从收到检测合格书面报告之日起1个月内全部付清。九、双方责任和义务(一)甲方：1、按照图纸设计要求做好场地三通一平，并提供水、电至施工场地。商品混凝土、钢材、等送至相应施工工作面。所提供的材料均应符合设计要求，并附有材质检验报告，同时负责承担工程质量各项指标的检测及其费用。2、提供乙方桩基施工图四份，借阅岩土工程勘察报告一份。3、提供基底标高、控制轴线、桩及建筑场地水准控制点。4、负责办理各项工程所需手续，协助乙方协调各方关系。5、按工程的设计要求开挖土方，确保施工期间不发生因边坡坑存在隐患问题造成的人员伤害及设备损坏。6、提供足够的水、电和工程所需的各种材料。水电线路检修时必须提前1-3天通知乙方。7、及时委托人工地基检测单位对桩基进行检测，合格后应及时予以验收，并承担相应的检测费用。8、承担因地勘报告不准、地质情况变化，调整设计及变更所发生的费用。9、非乙方原因所造成的停窝工，甲方应对乙方在误工期间的人工机械费用给予补偿。10、为乙方提供搭建临设场地和桩基工程所需的资料。11、承担泥渣倒运处理等工作。(二)乙方：1、按本合同的约定及桩基工程设计总体要求安排施工。施工前应向甲方及监理公司提供施工组织设计、布桩编号图并会签。2、因乙方施工操作不当，造成蹋孔、缩颈造成的质量问题及材料浪费由乙方自行承担。3、施工中要服从现场工程技术人员正确的指导和管理。4、施工过程中在保证质量的基础上合理利用建筑材料，不得浪费。5、打桩期间要搞好设施的稳定和施工人员的安全。6、要文明施工，遵守安全操作规程，争取达到文明工地要求。7、工程完工办理交接手续时，按单项工程向甲方提供桩基工程的施工技术资料。8、工程完成退场时，将场地上的临建和生活垃圾清理集中外运。9、乙方对工作内容所含的各项工作，应保质保量，全部完成。十、安全责任：乙方全面搞好安全工作。十一、违约责任：(一)甲乙双方应认真执行本合同条款。若不能按时执行，每延误一天，按单项工程款总额的1进行处罚。工程提前完成应予以相应奖励。(二)工程施工中出现异常现象，甲乙双方应积极与设计单位、监理单位进行协商，并按有关单位出具的整改要求进行处理。 由乙方责任造成的损失费用由乙方承担，非因乙方原因造成的损失，费用由甲方承担。十二、检测要求：按规范要求做好与检测单位的配合工作。十三、其它：(一)本合同未尽事宜，经双方友好协商签订补充协议，也可参照建设工程施工合同(GF-1999-0201)(示范文本)执行。发生争议时双方协商解决，也可借助劳动仲裁或司法程序解决。(二)本合同一式六份，甲乙双