干挂石材合同

.编号 建设工程劳务分包合同发包方：北京靖昌盛世建筑工程有限公司 承包方： 分包工程名称: 大运河孔雀城7.1.（1）建设项目（3）洋房干挂石材工程 建设工程施工劳务分包合同发包方： （以下简称：甲方）承包方： （以下简称：乙方） 甲、乙双方经友好协商，依据中华人民共和国经济合同法、建筑安装工程承包合同条例的原则，结合本工程工期短、质量要求高的情况，经双方友好协商，本着平等互利友好合作，就乙方承包施工的大运河孔雀城7.1.(1)建设项目（3）洋房外墙装修工程外墙点挂及干挂安装工程等有关事宜达成下列合同条款，并共同遵守执行，以确保工程保质保量、按期顺利完成。一、工程概况工程名称：大运河孔雀城7.1.(1)建设项目（3）洋房外墙装修工程工程地点: 河北省廊坊市香河县 、承包范围：甲方提供干挂主材、附件，提供施工水电端口，提供脚手架管件（脚手架安拆、翻搭由乙方负责），乙方包括：埋件及龙骨制作、刷防锈漆、安装，石材干挂、成品保护，包括施工用各种机具、电线电缆，包括所用材料的场内倒运等。 质量要求：按照现行国家建筑工程质量验收规范达到优良标准。 二、施工依据 甲方委托乙方设计大运河孔雀城7.1（1）建设项目（3）洋房外墙石材干挂装饰工程施工图纸，乙方应严格按照外墙石材干挂装饰工程施工图纸、工程规范和技术要求组织施工，认真执行国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，确保所承包的工程质量达到国家现行验收规范合格标准。 三、工期要求 1、开工日期：甲方通知开工的日期即2017年09月26日。 2、单栋工期天数：20 日历天。 3、因自然灾害等不可抗拒力原因引起的工期延误则工期顺延。4、 工程价款组成 本工程实行固定单价一口价包干方式，工程量按实际施工展开面积结算，包干单价为 180 元（。包干单价中含材料计划费、辅材、机械费、人工费、生活费、人员调动及差旅费等费用。）5、 材料 本工程外墙使用的主材按业主及甲方要求施工，石材规格及数量由乙方负责计算呈报，工程量按实际施工面积计算，剩余材料由乙方负责按机房要求堆放整齐。六、付款方式 1、进度款：石材干挂每完成 500 结算一次，每次付给乙方实际完成量的 60% 工程款，工程量经甲方验收审核后确认。 2、石材干挂全部完成并经业主、监理验收合格后15 天内支付乙方至 80% 的工程款。 3、尾款：竣工验收结算完成后一个月内支付至结算价款的95%。剩余结算总价的5%作为质量保修金，在乙方完成保修任务后无息结清，质保期从工程竣工验收之日起计算为 两 年。 4、每次拨款时乙方须向甲方提供乙方施工人员的工资表及身份证复印件一份及授权委托一份，否则甲方有权拒绝工程款拨付，后果由乙方承担。七、工程质量和验收 1、施工过程中，甲方负责提供施工现场的水、电端口和施工所需主材，施工过程中所需所有机具、电线电缆等均由乙方自供，甲方不支付乙方的设备使用费和维修费。 2、由于乙方原因造成质量事故，其返工费及材料费用由乙方承担。 3、乙方在施工过程中应采取必要的安全保护和消防措施，保障作业人员的安全，乙方作业人员在施工中因自身操作发生的人身伤害事故和上下班过程中出现人身安全事故，均由乙方自行负责4、隐蔽、预埋工程由乙方书面通知甲方应于24小时内到现场验收，验收合格后，甲方24小时内办理隐蔽工程签证手续。 5、本单项工程验收以现行国家建筑工程质量验收规范的相关规定以及地方质量验收标准为依据，达到合格标准.6、石材工程施工要求1.施工工序：石材：结构尺寸检验放线支底层饰面板托架维护结构上打孔安膨胀螺丝上连接件及龙骨底层石材安装调整固定石材安装贴防污条、嵌缝清理。 2.材料要求：2.1本工程外墙石材确定选用根据具体项目确定，干挂部分不小于25mm厚。外露石材边（包括倒角拼缝处）做抛光处理。2.2花岗石板材质量应保证坚固耐用，无损害强度和明显外观缺陷板，表面细磨抛光；镜面光泽度90。2.3板材的色调、花纹应在一定范围内保证协调统一，正面外观不允许出现坑窝划痕、缺棱、缺角、裂缝、色斑等缺陷。2.4拼花加工要求：同一石种颜色一致，无明显色差、色斑、色线的缺陷，不能有阴阳色； 纹路基本相同，板面无裂痕；外围尺寸、缝隙、图案拼接位误差小于1mm；平面度误差小于1mm，没有砂路；拼花全部采用水刀加工。2.5花岗石尺寸允许偏差：长度为0，宽度为厚度+1.Omm、2.0mm。2.6花岗石平面度允许极限偏差：1.5mm：花岗石角度允许公差：0.6mm1.Omm。2.7板材表面处理应采用机械加工，加工后的石材表面应用水冲洗，严禁用溶剂型的化学清洗剂清洗。2.8板材表面防护处理：选用高质量的石材防护剂，采用整体满涂的方式，对板材进行防水、防污、防油保护处理，防护剂浸入板材表面深度不小于2mm，在做防护处理之前必须将板材干燥处理，做完防护后板材表面光度颜色以样板为准，要将做好防护的板材送检,取得检测报告，并提交发包人。2.9成品在包装之前必须在一个无直射光拼色车间排版，调整置换不同色差、纹理的板材，并将调整好的板材按图纸编号。 2.10连接件应采用G不锈钢，并符合中国国际不锈钢热轧钢板的要求。并要求做防水处理。 2.11钢架所用型钢应符合中国国家标准碳素结构钢，低含量高强结构钢及相应的碳素结构型钢的标准。 2.12所有材料进场材料必须同时具有产品合格证或质量保证书，钢材必须有复试报告。 3.施工要求： 3.1施工基准线(包括统长轴线和水准点)必须有业主单位经复核无误后统一提供，为确保与后续分项工程接口的吻合，花岗石干挂的弹线必须严格按照本方案“施工方法”中“弹线”部分操作。 3.2钢架制作安装应严格按图施工，焊接长度、厚度必须符合设计及规范要求。 3.3钢材焊接后的二次防锈处理无遗留现象。 3.4锚杆不允许在混凝土梁柱以外的结构面上设置。八、甲方工作8.1甲方向乙方提供工程施工图纸复印版本或电子版、进度计划安排、技术交底、安全、文明施工交底各一份。8.2甲方负责协调和开发商或总包方联系工地上的材料堆放场地。8.3甲方供应材料由乙方专人收料、看管、验收材料质量、数量（按甲方指定的内部平米材料定额消耗指标严格控制材料消耗3%。材料丢失、浪费、超定额使用材料一律由乙方自负，所超出的材料费用按照公司的内部价格从工程款中扣除。8.4对乙方的安全、质量、进度和文明施工进行监督检查，强制落实。乙方违章作业、违反作业程序及违反现场管理制度，且不服从甲方工地代表管理，甲方有权对其进100-5000元的罚款处理；乙方拒绝在罚款单上签字的，则按双倍处罚，罚款单直接交甲方财务部门从乙方当月生活费中扣除。8.5甲方负责配合乙方在施工中向开发商或总包方提供各种资料和施工中的关系协调。九. 乙方工作5.1乙方必须提供劳务公司加盖红章的资质证明、营业执照、法人授权委托书（期限一年）、受委托人的身份证复印件(在拿到劳务合同3天内一并交到甲方法务部门)，工人花名册杜绝使用除汉族外其它民族、在册工人身份证复印件、施工中各种证件（在工程开工3天内交到甲方），工人工资明细表(此表单项工程完工结算前提交甲方)。5.2乙方按甲方的要求，组织足够和稳定的施工人员（禁止用18周岁以下，60岁以上和病残人员施工，违者后果自负）。如甲方要求加班，乙方应无条件安排人员加班。乙方调换施工人员或撤离施工人员须经甲方同意后方可进行，未经甲方同意擅自调换、撤离施工人员的，对乙方进行500元以上5000元以下经济处罚。施工中各种证件费用乙方自理。5.3乙方必须严格遵守和执行总包方施工现场安全生产、文明施工、后勤卫生、环保、消防、保卫的各项管理制度，如果违反相关规定条款所产生的经济处罚、民事、刑事责任一律由乙方承担。5.4乙方必须搭设材料堆放场地，负责对所有到场材料及余料、废料装卸、搬运、转运、下料及按规定存放保管，按要求对材料进行搬运、堆放、标识和保护，任何由于乙方对甲方材料保管不力造成的经济损失及工期延误均由乙方负责，材料场内的装卸、搬运、保管费用均已包含在合同价款中。5.5乙方在现场设有固定办公地点，并设有专人值班。具体地点、室内用电由甲方协调解决，室内办公设备、电缆、门窗由乙方自行解决。5.6乙方负责配合甲方在施工中向开发商或总包方提供各种资料和施工中的关系协调。5.7乙方施工过程中必须按设计要求、质量标准、施工规范施工，已完工程必须经过业主、开发商或总包方、监理书面验收合格通过，否则，乙方承担一切损失和责任。5.8甲方提供施工用脚手架，乙方按操作规定使用脚手架；乙方自行负责脚手板二次铺设及移动；施工过程中，脚手架、脚手板和吊篮由乙方负责保管，如有丢失或损坏，乙方负责全额赔偿（乙方拒不签字的，经核实无误甲方项目经理签字即可生效）。同时负责施工过程中吊蓝的装卸车、安装、搬运、移动、退场等工作。如因乙方不能及时完成上述工作，甲方有权安排其他人员完成，所发生的费用由乙方承担，同时对乙方处以所发生费用一倍的罚款，从乙方本月进度款中直接扣除，上述费用均已包含在合同价款中。5.9按规定时间现场管理人员参加甲方或项目部的每日生产例会。5.10乙方负责每月26日30日设专人与甲方运营部核对本月的材料供应数量，并双方签字认可，当月逾期不核对材料账单的，视为无条件认可运营部材料票据供应数量，并将对乙方进行2000元以上5000元一下经济处罚。5.11施工内容：基层处理，施工垃圾清理，成品保护和损坏修补及本项目所有施工内容。5.12已完工程的保修：工程质量保修期限5年（自与开发商或总包方办理完工程决算手续之日算起），保修期内因施工质量问题发生的一切费用由乙方承担。5.13乙方负责现场材料的装卸。现场的垃圾清理由乙方无条件完成。6. 安全施工及安全事故处理6.1甲、乙双方必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。6.2 施工过程中，发生安全事故时，甲、乙双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，并按照有关规定，甲、乙双方应分清责任，由事故责任方承担相应的责任，双方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。6.3甲、乙双方对本工程的安全生产标准约定如下：杜绝重伤事故，轻伤事故不得超过一起。同时遵守本合同所对应的专业分包合同的甲方单位的安全要求,如因此给甲方造成损失，乙方应承担因此给甲方造成的名誉损失及经济赔偿。7. 合同的执行过程7.1施工过程中，乙方有能力按时、保质、保量完成甲方下达的施工任务的，合同继续履行。7.2施工过程中，乙方施工人员不足，致使工程进度拖延，乙方又无法解决的，则甲方有权利单方解除合同，并按合同约定的基本单价结算已完成工程量的50%清包人工费，剩余50%作为对甲方损失的补偿。7.3施工过程中，乙方施工人员不足，管理混乱，中途退场的，甲方有权利单方解除合同，并按合同约定的基本单价结算已完成工程量的50%清包人工费，剩余50%作为对甲方损失的补偿。8. 工程量的结算8.1 工程结算的依据为图纸和现场工程主管的签证及工程变更等。计算规则依据2001年北京市建设工程预算定额。8.2工程竣工后，由乙方负责编制出完整的工程量计算书与公司预算人员核对工程量确认，甲方工程主管予以协助，乙方应于结算完成之日起30日内将结算单据提交甲方，作为乙方结算人工费的依据。8.3 本年度没有竣工验收的项目，以乙方、甲方工程主管、甲方预算员三方确认的工程量基本单价为准，作为乙方结算人工费的依据。9、合同争议的解决 在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成，可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或调解不成的，可约定以下方式解决争议（在选定的方式前划“”）1）向当地仲裁委员会申请仲裁。2）向人民法院起诉。10、合同终止本合同从甲乙双方签字盖章之日起生效，竣工决算完成，质保期满后，双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，乙方向工程甲方交付劳务作业成果，并经甲方工程部验收合格后，本合同即告终止。合同附件及双方有关的书面协议或文件视为本合同组成部分，具有同等法律效力。本合同一式肆份，双方各执贰份。11、本合同未尽事宜经甲、乙双方平等友好协商后可签署附件，与本合同具有同等效力，但该附件内容不得与本合同内容相抵触，否则以本合同约定内容为准。12、补充条款：质量保修：保修期内因施工质量问题发生的一切费用由乙方承担，在保修期内当工程需要维修的，电话通知乙方，乙方在接到电话通知24小时内（外地48小时内）到达现场进行维修；电话打不通或乙方无人去现场维修的，甲方有权派他人去维修，所发生的人工、材料、机械等费用从质量保证金中扣除，同时甲方对乙方处以所发生费用一倍的罚款（该罚款也从质量保证金中扣除）；保修期满出现维修的项目，甲方安排维修，一切维修费用由甲方承担。13、维修单项工程竣工验收完毕后，在保修期内，接到