三江集团标准厂房钢结构分包合同.doc

精选资料中国三江航天工业集团公司展示工房钢结构工程专业分包合同发 包 人：中国三江航天工业集团公司承包单位：湖北三江航天建筑工程有限公司分包单位：孝感市超前钢构有限公司签订日期：二一一年 月 日第一部分 协议书发包人（全称）：中国三江航天工业集团公司 承包人（全称）： 湖北三江航天建筑工程有限公司 分包人（全称）： 孝感市超前钢构有限公司 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于中国三江航天工业集团公司（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下简称“总包合同”），承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。一、分包工程概况分包工程名称：中国三江航天工业集团公司展示工房钢结构工程 分包工程地点：武汉市东西湖区金山大道9号航天大厦东侧分包工程承包范围：施工图纸范围内的所有钢结构工程二、分包合同价款： 贰佰贰拾叁万玖仟玖佰贰拾元壹角叁分 ￥：2239920.13元分包合同价款组成及计价方式：维护系统中的暂定部分：492498.21（维护系统中的暂定部分）1+11%（管理及利润综合费率）+3.41%（税金）=563467.20元其它：1686452.93（分包报价）-10000（承诺优惠金额）=1676452.93元以上合同价款为招标时承包人提供的施工图纸范围内的所有钢结构工程内容的投标报价，其中维护系统中的暂定部分由发包人核定单价，核定后超过暂定价不予调整，核定后低于暂定价按此计价方式调整合同价款；维护系统中的暂定部分以外价款除工程变更（含设计变更及现场签证）外，均不予调整。三、工期开工日期：2011年10月24日竣工日期：2011年12月4日工期：42日历天（含制作和安装时间）四、工程质量标准本分包工程质量标准双方约定为： 合格 五、组成分包合同的文件包括：双方签订的补充协议；本合同协议书；报价清单本合同专用条款；本合同通用条款；投标文件及答疑纪录；施工图纸；标准、规范及有关技术文件。合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其他书面文件。六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程（以下简称为“分包工程”），并在质量保修期内承担保修责任。八、分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并享有相应权利，与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量。九、合同的生效合同订立时间： 2011 年 月 日；合同订立地点： 湖北省孝感市 本合同双方约定 签字盖章并经发包人鉴证后生效 。承包人：（公章） 分包人：（公章）法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：电话： 电话：传真： 传真：开户银行： 开户银行：帐号： 帐号：邮政编码： 邮政编码：第二部分 通 用 条 款参照1999版的合同范本，承包人和分包人分别对应发包人和承包人履行责任和义务。第三部分 专 用 条 款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序合同文件及解释顺序：双方签订的补充协议；本合同协议书；报价清单；本合同专用条款；本合同通用条款；投标文件及答疑纪录；施工图纸；标准、规范及有关技术文件。3、语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准3.1、除总包合同文件规定的语言文字外，本合同还使用 / 语言。3.2、本合同需要明示的法律、行政法规和规章：包括但不限于中华人民共和国合同法、建筑法、建筑工程质量管理条例、建设工程质量管理条例及相关法律法规。3.3、本分包工程适用的工程建设标准：以施工图明确的标准、规范为准。包括国家现行的设计规范、国家现行的施工规范、国家现行的验收规范、国家现行的质量验收标准、国家及地方现行施工验收及施工安全技术规范等。3.4、承包人向分包人提出技术要求和内容时间：开工前已提供。3.5、分包人向承包人提出相应的施工工艺的时间： 开工前。4、图纸4.1、承包人向分包人提供图纸的套数：经承包人确认的施工图两套 。4.2、承包人委托分包人进行深化施工图设计的委托范围及费用承担：分包人自付。4.3、复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸的责任及费用承担：分包人自付。4.4、关于使用国外图纸的要求及费用承担：无。二、双方一般权利和义务7、项目经理姓名： 汤国平 职称： 项目经理 8、分包项目经理姓名： 左明权 职称： 分包项目经理 9、承包人的工作9.1、承包人应完成下列工作：（1）向分包人提供施工现场和施工所需的证件、批件的名称和完成时间： 开工前。（2）组织分包人参加发包人会审图纸的时间： 开工前 。向分包人进行设计图纸交底的时间： 开工前。（3）承包人为本工程的实施提供的机械设备和（或）其他设施（如有时），及费用承担： 一切费用由分包人自行承担。（4）双方约定承包人应做的其他工作： / 10、分包人的工作10.1分包人应完成下列工作：（1）需完成的设计内容和提交时间： / （2）分包人应在本合同签定生效后开工前5天向承包人提交分包工程总体进度计划，分包人向承包人提交季度、月度、周工程进度计划及相应的进度统计报表时间 每月25日 。承包人批准工程进度计划时间：分包人提交之日起5天内。（3）向承包人提交施工组织设计的时间： 开工前。承包人批准施工组织设计的时间： 分包人提交之日起5天内。（4）已完成工程成品保护的特殊要求及费用承担： 分包人承担。（5）施工过程中，如发生图纸设计变更及其它变更事项造成的停工和窝工，由责任方承担由此所产生停工和窝工损失。（6）分包人负责在施工现场安装水电表，水电费用已包含在合同价中，施工过程发生的水电费用由分包人支付，水电单价按当地收费标准执行。（7）除本合同另有约定，分包人应对其作业内容的实施、完工负责。（8）本工程的营业税、个调税保险费等税费及政府管理部门收取的各项管理费、分包备案、劳务管理费及因周边协调关系发生的费用、租用机械设备、周转材料费等，均由分包人承担。（9）分包人施工过程中必须遵守政府主管部门对施工场地交通、施工噪音以及和安全生产有关的管理规定，严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境检查审核要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。否则，由此发生的费用及由于分包人责任造成的罚款由分包人负责。（10）分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。如分包人未履行上述义务而造成工程、财产和人身伤害，由分包人承担责任及所发生的费用。由分包人原因施工现场发生的一切安全事故由分包人负责，并承担由此给承包人造成的损失。三、工期11进度计划分包人必须编制出详细的工程进度计划：拆零图完成时间：2011年 10 月 15 日。钢结构投产时间：2011年 10 月 16 日。第一批钢构件进场时间：2011年 10 月 24 日。主体验收时间：2011年 11 月 15 日。钢结构工程竣工时间：2011年 12 月 4 日。14、工期延误14.1、双方约定工期顺延的其他情况：不可抗力的因素，如设计变更、停电、暴雨、现场不具备吊装条件、未按合同约定拨付进度款等 ；均以现场签证为准。 四、质量与安全15、质量检查与验收15.1、双方关于分包工程质量标准的约定： 合格 五、合同价款与支付16、合同价款及其调整16.1、本合同价款采用固定价款+变更价款方式确定。合同价款中包括的风险范围： A：法律、法规和有关国家政策变化；B：工程造价管理部门公布的价格调整；C：各类建材、机械、人工的市场风险；D:施工中的安全风险；E：投标文件中施工图预算的误差。风险费用的计算方法： 已经包含在合同价款内，不再另行计算。 风险范围以外合同价款调整方法：合同价款除经监理和发包人签字确认的图纸会审纪要、工程变更、暂估材料价格签证外，不做任何调整。变更部分价款的计算方式如下：投标文件优惠报价清单中已有变更项目综合单价的，按投标文件中的综合单价执行；投标文件优惠报价清单中有类似变更项目综合单价的，可参照执行；投标文件优惠报价清单中没有变更项目综合单价的，分包人按邀请招标文件计算方式计算综合单价，由承包方、监理工程师和发包人确认，作为结算依据。措施费均不作调整。17、工程量确认17.1分包人向承包人提交已完工程量报告的时间每月25日。18、合同价款的支付18.1、承包人向分包人预付工程款的时间和数量：本工程材料预付款为合同价款的30% ，合同签订10天内支付。付款前，分包人需提供等额建安发票。扣回时间和比例：详见18.2条 18.2、承包人向分包人支付工程款（进度款）的时间和方式：主体钢结构全部制作完，经建设方、招标人及监理方审核后，在10日内，按实际形象进度的80%支付工程款，支付时需扣除工程预付款的40%，同时向承包人提供等额建安税发票。主体钢结构(含维护系统)全部安装完，经建设方、招标人及监理方审核后，在10日内，按实际形象进度的80%支付工程款，支付时需扣除工程预付款的60%，同时向承包人提供等额建安税发票。工程结算经监理单位、发包人审核，并经集团审计部审计批准，分包人提供当地税务部门开具的结算总价的建安税务发票（全额累计），承包人14日内支付至工程结算价款的95%；工程结算价款的5%作为质量保修金，详见工程质量保修书。18.3、工程保修：按照中华人民共和国国务院令第279号建设工程质量管理条例及有关规定，本工程质量保修期为：主体结构及围护系统为设计合理使用年限，屋面、墙面围护系统工程为五年。详见附件工程质量保修书。七、竣工验收及结算：23、竣工验收23.1、分包人提供竣工图的日期：工程竣工后25日内分包人提供竣工资料（含竣工图）的份数： 贰份。八、违约、索赔及争议26、违约26.1、本合同关于承包人违约的具体责任：（1）本合同通用条款第24款约定的承包人违约应承担的违约责任：按通用条款执行。（2）本合同通用条款第26.4款约定的承包人违约应承担的违约责任：按通用条款执行。（3）双方约定的承包人的其他违约责任： 延期付款对等处罚，工期顺延。 26.2、本合同关于分包人违约的具体责任（1）本合同通用条款第14.2款约定的分包人违约应承担的违约责任：分包人每延误工期一天支付给承包人20000元/天的违约金 ，误期违约金限额为合同价款的10%。 （2）本合同通用条款第15.1款约定的分包人违约应承担的违约责任：由于分包人的原因本工程未达到质量目标，分包人支付承包人5万元违约金，并采取措施保证达到约定的质量目标，返工费用自行承担。（3）如分包人未经承包人同意，擅自分包或转包，承包人一经发现，将随时停止向分包人支付工程款同时本合同自动解除。分包人应在收到承包人书面通知之日起7日内自动退出施工现场，承担由此造成承包人的一切经济损失。（4）分包人因不能履行或不能正确履行施工合同（除本合同另有约定外），给承包人及发包人造成的不良影响、损害和损失的，按承包人与发包人签订的总包合同及承包人生产管理制度中有关违约条款金额的双倍进行处罚，从工程进度款中直接扣付。 28、争议28.1双方约定，在履行分包合同过程中发生争议，双方协商解决或者调解不成时，按下列第 （1）种方式解决争议：（1）将争议提交 孝感 仲裁委员会申请仲裁；（2）依法向孝感市人民法院提起诉讼。九、保障、保险及担保30、保险30.1、承包人投保内容和责任： 无 30.2、分包人投保责任和内容： 对自有施工人员购买意外伤害保险。 31、担保31.1、承包人向分包人提供支付担保，担保方式： 无 担保额度： / 31.2、分包人向承包人提供履约担保，担保方式： 无 。履约担保金额： 无 。十、其他32、材料设备供应32.1、由分包人采购材料设备的约定：分包工程内容的工程材料由分包人自行采购，采购时应遵守以下约定，否则应承担相应的违约责任。钢结构及维护系统所有材料均由分包人购买，所选用材料必须是报价清单约定的品牌和规格，暂定部分另行确定。要求所选用材料质量优良，符合国标要求;采购前7天必须将材料生产厂家、型号规格送交监理代表，经监理代表签字认可后方可采购；材料进场后由监理及建设单位进行抽样检查，确认符合要求后方可使用，不合格材料必须限期运出施工现场，所有费用由分包人自行承担。强制性复验材料必须进行复验，否则视为不合格产品，不得在工程中使用。钢结构工程的施工质量按照GB50205-2001钢结构工程施工质量验收规范实施，分包方应在钢结构制作的原材料检验，钢构焊接涂装成品出厂、进场、安装等各阶段通知发发包人和监理方参与检测检验和验收。工程中所有的主要材料必须有出厂合格证和材质证明书。材料质量抽样的检验方法，应符合国家有关标准和设计要求，要能反映该批材料的质量特性。对于重要的构件按合同和设计规定增加采样的数量。连接用紧固标准件（螺栓、铆钉、螺母、垫圈）等标准配件应具有质量证明书或出厂合格证，其品种、型号、规格及质量应符合设计要求和国家现行有关产品标准的规定。原材料开始制作前，按材料批次出示出厂合格证及材质证明书，在发包方、监理方监督下取样，送至检测部门取得省级及省级以上建设行政主管部门颁发的钢结构专业检测资质，并取得相应计量认证资格的单位进行检测。设计要求全焊透的一、二级焊缝应采用声波探伤进行内部缺陷的检验，超声波探伤不能对缺陷作出判断时，应采用射线探伤，其内部缺陷分级及探伤方法应符合现行国家标准钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级GB11345或钢熔化焊、对接接头射线照相和质量分级GB3323的规定，检测时监理、发包方应进行旁站监理，并做好记录。承包方保证所有构成工程实体的材料是全新的，未曾使用过的，满足现行设计图纸、国家及地方标准、规范以及行业规范性标准要求，上述标准、规范规程若有不一致或矛盾之处，按较为严格的保准执行，并应满足发包方和施工工艺要求，各方面均应符合规范的质量、规格、品种和性能。承包方材料进场后经发包方、监理方进行验收后才可进行安装，但发包方、监理的进场验收并不免除分包方对进场材料的质量责任。如对进场材料有怀疑时，发包方、监理有权要求分包方随时进行材料抽验。若抽验合格，发生的损失由发包方承担，否则由承包方承担。37、合同份数37.1、双方约定本合同副本 陆 份，其中，承包人贰份，分包人贰份，发包人贰份。38、补充条款：投标文件优于招标文件的按投标文件执行，投标文件未满足招标文件的按招标文件执行。分包人必须遵守职业健康安全法律、法规以及环境保护的法律、法规。分包人施工必须与中国三江航天工业集团公司展示工房项目的其它专业施工队伍做好配合工作，并做好成品保护。分包方如果发现承包方有借签订合同之机故意为难的，可向承包方纪检监察部门提出申诉。如果发现分包方有给承包方当事人行贿的行为，承包方扣减分包方合同款的15%予以惩戒，并将该单位列入不诚信名单通报集团各单位，限制其在集团内市场的准入。承包人：（公章） 分包人：（公章）法定代表人： 法定代表人：电话： 电话：开户银行： 开户银行：账号： 账号：发包人鉴证：附件1：工程质量保修书发包人：中国三江航天工业集团公司承包人（全称）： 湖北三江航天建筑工程有限公司 分包人（全称）： 孝感市超前钢构有限公司 承包人、分包人根据国内现行中华人民共和国建筑法、建筑工程施工质量验收统一标准（GB 50300-2001）、房屋建筑工程质量保修办法、建设工程质量管理条例及相关建筑工程施工及质量验收标准、规范，经协商一致，对中国三江航天工业集团公司展示工房项目钢结构工程（工程名称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容分包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括中国三江航天工业集团公司展示工房项目钢结构工程和双方约定的其他工程等项目，具体保修的内容，双方约定如下： 所有分包人施工的工程内容，发包人造成的质量事故除外。 二、质量保修期双方根据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程的质量保修期为：主体结构及围护系统为设计合理使用年限，屋面、墙面围护系统工程为五年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、质量保修责任属于保修范围、内容的项目，分包人人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。分包人不在约定期限内派人保修的，承包人可以委托他人修理，修理费从质量保证金内扣除。发生紧急抢修事故的，分包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非分包人施工质量引起的事故，分包人不承担抢修费用。3.在国家规定的工程合理使用期限内，分包人确保所施工工程的质量。因分包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，分包人应承担损害赔偿责任。四、质量保修金的支付本工程约定的工程质量保修金为工程价款的 5 %五、质量保修金的返还 质量保修金的返还为：工程竣工满一年，分包人履行质保责任返还2%质量保修金，满二年，分包人履行质保责任返还2%质量保修金，满五年分包人履行质保责任，付清剩余质量保修金（保修金不计利息）。 六、其他双方约定的其他工程质量保修事项：_ 无 _本工程质量保修书作为分包合同附件，由承包人分包人双方共同签署，发包人鉴证后生效。承包人：（公章） 分包人：（公章）法定代表人： 法定代表人：电话： 电话：开户银行： 开户银行：账号： 账号：邮政编码： 邮政编码：附件2：施工安全协议书承包方： 湖北三江航天建筑工程有限公司 （以下简称甲方）分包方：孝感市超前钢构有限公司 （以下简称乙方）为确保建设工程在施工中人身、设备的安全，依据中华人民共和国安全生产法、建筑法等法律、法规、规定，明确甲、乙方安全责任，确保施工安全，保证员工和其他所有雇员在工程建设过程中人身健康安全，预防发生各类施工安全事故，经双方协商，甲乙双方自愿签订本协议。一、 项目名称：中国三江航天工业集团公司展示工房项目钢结构工程二、 工程地址：武汉市东西湖区金山大道9号航天大厦东侧三、 工程范围：图纸和合同约定的工作内容四、 协议期限：本协议与工程施工合同同步有效五、 甲方的安全责任：1. 严格遵守国家有关安全生产的法律法规、认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2. 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3. 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。4. 定期召开安全生产会议，及时传达中央及地方有关安全生产的会议精神。5. 组织对乙方施工现场进行安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。6. 甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。六、 乙方的安全责任：1. 乙方对所承担的施工项目，必须制订施工方案，并结合工程实际制定好保证安全的“三大措施”（组织、技术、安全措施），并按经甲方和监理单位审查合格的措施实施。2. 乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规，遵守国家、行业有关安全施工、文明施工的规定；遵守现场的各项规章制度。3. 工程开工前，乙方必须组织全体施工人员分工种进行安全教育和技能和安规考试，合格后方可进入现场施工。需调换工种、增补或调动人员者，在上岗前均必须进行安全教育和技能安规考试，并报给甲方安全管理部备案；特种作业人员，必须持有有效的特种作业证。4. 乙方工作人员必须无妨碍工作的病症，否则不得参与工作，凡已注册的工程施工人员不得随意更换，不得冒名顶替。5. 工程开工前，必须向施工人员进行安全技术交底，让全体施工人员掌握工程特点及施工安全措施。6. 乙方进行特殊作业、危险作业的项目施工时，必须事先编