对合同承诺.doc

对合同承诺对合同承诺篇一：响应招标文件中合同协议条款的承诺书 响应招标文件中合同协议条款的承诺书 致：十堰市张湾区住建局 我公司若能中标2013年张湾区污水分支管网工程施工，按照中华人民共和国招投标法和建筑法要求，我公司承诺接受招标文件中合同协议各项条款。 一、工期：按照投标工期，有效工作日90天。开工时间以甲方通知为准，若在规定工期时间未完工，每推迟一天罚款1000元，从我单位履约保证金中扣除。 二、质量：一次验收达到合格标准，若一次验收达不到合格标准，按合同金额的2%作为处罚并返工直至达到规定的质量标准。 三、工程付款：按合同约定工程进度付款。 四、保修：按国家建设工程保修办法及国家的有关法律法规执行。 五、违约责任：按招标文件、合同条款及国家有关法律、法规执行。 六、招标文件中合同协议其他条款我单位均予以确认和响应。 特此承诺！ 投标人：兆亿华堂建筑安装工程有限公司 2013年10月15日对合同承诺篇二：合同要约与承诺 当事人订立合同，采用要约、承诺方式。合同的成立需要经过要约和承诺两个阶段。 （一）要约 1.要约的概念和条件 要约是希望和他人订立合同的意思表示。提出要约的一方为要约人，接受要约的一方为被要约人。要约应当具有以下条件：（1）内容具体确定；（2）表明经受要约人承诺。要约人即受该意思表示约束。具体地讲，要约必须是特定人的意思表示，必须是以缔结合同为目的。要约必须是对相对人发出的行为，必须由相对人承诺，虽然相对人的人数可能为不特 定的多数人。另外，要约必须具备合同的一般条款。 2.要约邀请 要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。要约邀请并不是合同成立过程中的必经过程，它是当事人订立合同的预备行为，在法律上无须承担责任。这种意思表示的内容往往不确定，不含有合同得以成立的主要内容。也不含相对人同意后受其约束的表示。比如价目表的寄送、招标公告、商业广告、招股说明书等。即是要约邀请。商业广告的内容符合要 约规定的。视为要约。 3.要约的撤回和撤销 要约撤回，是指要约在发生法律效力之前，欲使其不发生法律效力而取消要约的意思表示。要约人可以撤回要约，撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或同时到达受要约 人。 要约撤销，是要约在发生法律效力之后，要约人欲使其丧失法律效力而取消该项要约的意思表示。要约可以撤销，撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。但有下列情形之一的，要约不得撤销：第一，要约人确定承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销；第二，受要约人有理由认为要约是不可撤销，并已经为履行合同做了准备工作。 （二）承诺 1承诺的概念和条件 承诺是受要约人作出的同意要约的意思表示。 承诺具有以下条件： （1）承诺必须由受要约人作出。非受要约人向要约人作出的接受要约的意思表示是一 种要约而非承诺。 （2）承诺只能向要约人作出。 （3）承诺的内容应当与要约的内容一致。受要约人对要约的内容作出实质性变更的，视为新要约。有关合同标的、数量、质量、价款和报酬、履行期限和履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更，是对要约内容的实质性变更。承诺对要约的内容作出非实质性变更的，除要约人及时反对或者要约表明不得对要约内容作任何变更以外，该承诺有效， 合同以承诺的内容为准。 （4）承诺必须在承诺期限内发出。超过期限，除要约人及时通知受要约人该承诺有效 外。为新要约。 在建设工程合同订立过程中，招标人发出中标通知书的行为是承诺。 2.承诺的期限 承诺必须以明示的方式，在要约规定的期限内作出。要约没有规定承诺期限的，视要约 的方式而定。 （1）要约以对话方式作出的，应当即时作出承诺，但当事人另有约定的除外。 （2）要约以非对话方式作出的，承诺应当在合理期限内到达。 3.迟到的承诺 超过承诺期限到达要约人的承诺。按照迟到的原因不同，合同法对承诺的有效性作 出了不同的区分。 （1）受要约人超过承诺期限发出的承诺。除非要约人及时通知受要约人该承诺有效。 否则该超期的承诺视为新要约，对要约人不具备法律效力。 （2）非受要约人责任原因延误到达的承诺。受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情况能够及时到达要约人，但因其他原因承诺到达要约人时超过了承诺期限。对于这种情 况，除非要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺，否则承诺有效。 4.承诺的撤回 承诺的撤回是承诺人阻止或者消灭承诺发生法律效力的意思表示。承诺可以撤回。撤回 承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人。 （三）要约和承诺的生效 要约各承诺的生效在世界各国有三种规定，1、投邮主义2、到达主义。3、了解主义。到达主义是要求要约、承诺到达受要约人、要约人时生效。我国合同法规定。要约到达 受要约人时生效。 采用数据电文形式订立合同。收件人指定特定系统接收数据电文的。该数据电文进入该特定系统的时间，视为到达时间；未指定特定系统的，该数据电文进人收件人任何系统的首次时间，视为到达时间。承诺应当以通知的方式作出，根据交易习惯或者要约表明可以通过 行为作出承诺的除外。承诺的通知送达给要约人时生效。 （四）合同的成立 1.不要式合同的成立合同成立是指合同当事人对合同的标的、数量等内容协商一致。如果法律法规、当事人 对合同的形式、程序没有特殊的要求，则承诺生效时合同成立。 2.要式合同的成立 当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。需要注意的是，合同书的表现形式是多样的。在很多情况下双方签字、盖章只要具备其中的一项即可。 双方签字或者盖章的地点为合同成立的地点。 当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书。 签订确认书时合同成立。 缔约过失责任的效力 缔约过失责任发生在订立过程中，合同没有依法成立或者依法成立后，被依法确认为无效或被撤消，但当事人之间显然已经有某种订约上的联系，即当事人为缔约接触之际，已由一段普通关系进入特殊的关系，相互之间建立一种特殊的信赖关系，即为缔结合同，一方实施了有法律意义的行为，如生效的要约，应受该行为的拘束，而相对方对此有法律意义的行为将产生合同能够成立的合理信赖产生的关系。信赖关系是应当成立法律所保护的关系，否则，契约交易将暴露在外，不受保护，缔结一方当事人不免成为他方疏忽或不注意的牺牲品！这违背了民法诚实信用的原则。对合同承诺篇三：承诺书合同 合同承诺书范本 1、我方同意甲方在总价不变情况下，对我方投标单价中存在的不平衡情况进行协商调整； 2、我方同意根据施工过程中工程量增减情况，在保持分包合同单价不变情况下，按甲方 认可实际工程量进行结算。我方无条件接受在施工过程中，甲方进行调整的挖、填方区位置。 若涉及到运距变化，则按分包合同单价进行调整结算； 2、我方保证接到进场通知后，按合同文件和进场通知书的要求，配备全部管理人员、技 术人员和机械设备、物资，对本工程全面管理，满足相关部门履约检查，保证全部工程不分 包、不转包；同时接受贵单位的检查、验收。如我方未达到贵方要求和自身承诺，接受贵方 解除合同的处理，自身承担一切责任。 3、我方承诺进场的设备型号确保满足招标强制性要求，主要施工设备自有率不低于60%。 若因设备数量达不到投标规定而造成工程进度滞后，甲方有权要求我单位退场，由此造成的 全部损 失均由我单位承担； 4、我方承诺任何情况下未经贵单位书面同意，不得自行采购“甲方供应材料价格表”中 约定的甲供材料。 5、我方保证满足甲方下达的施工，连续三周或累计五周达不到贵单位要求的进度计 划，贵单位有权要我单位退场并解除分包合同，并承诺不得以此向贵方提出任何费用要求且 应承担贵方因此增加的其他费用。我单位全部施工人员及机械设备退场后，方按贵方认可的 实际完成数量及分包合同约定单价进行结算。 6、我方保证随时接受地方政府及贵方和监理工程师对我单位施工安全管理工作进行监督、 检查和指导，接受奖罚。一旦发生伤亡事故，立即贵方，采取紧急措施，及时抢救，并 独自承担一切责任和发生的所有费用。 7、我方承诺确保达到贵方在合同条款中约定的环境目标。因未达到环保要求而造成的经 济损失，责任由我方承担。 8、我方承诺签订合同后，将及时为我方全部人员、财产、机械设备向保险公司签订保险 合同。若发生保险范围内的损失，我单位将按保险合同直接向保险公司办理索赔事宜，不论 理赔金额多少，保证不再要求贵方承担损失补偿。 9、我方承诺严格按照合同约定，及工程所在地的法律、法规及规定对本工程进行保修。 篇二：合同条件承诺书合同条件承诺书 一、工期 工程工期按中标单位承诺的中标工期执行，工期不要求提前，如施工单位有工期优惠， 请在投标书中说明，如因为施工单位原因造成的工期延误，工期不得顺延，且每拖延一天， 承担伍仟元的工期违约金；工期拖延10天，甲方有权中止合同；并承担因工期延误而造成甲 方的一切经济损失。 二、工程质量 工程质量确保达到本标书载明验收规范规定的标准，由于施工单位原因造成的工程质量 达不到招标规定的标准，施工单位应及时返工，承担返工费。工期不顺延且承担合同价款2% 的经济惩罚，由于建设单位原因造成的工程返工，由建设单位承担返工费用，工期相应顺延。 三、安全生产 施工过程中，我方做到安全生产、文明施工，如发生重大施工责任事故，一切责任及费 用由我方承担。 四、违约和索赔按建设工程施工合同示范文本(gf19990201)通用条款第35条和第36条规定的 违约和索赔。 五、合同纠纷的调解和仲裁合同执行过程中，如发生问题，双方应参照中华人民共和国合同法，本着互谅互让的 精神，协调解决，必要时可提请双方上级主管部门进行调解，如果还有争议，由有关部门进 行仲裁，或提请有管辖权的人民法院裁决。 六、合同的补充、生效和失效合同未尽事宜，经双方协商同意，可另行补充修改，补充合与本合同具有同等效力。 合同经双方签字盖章，并公证后生效，自生效之日起至完成工程竣工验收交付使用，结 清债权债务后合同自然失效。 投标人： 祥云县福祥建筑有限责任公司 法定代表人：（签字或盖章）日 期：2012年12月26日篇三：承诺书附件合同书】 承 诺 书 xxxxxxxxxxx项目部第四分部（被承诺人）： 我方现就参加建设xxxxxxxxxxxx标部分工程施工，在签订合同前特就有关事宜向你方承 诺如下： 1、我方自愿以现金的形式缴纳合同约定的履约保证金。 2、我方已察看现场，对工程施工情况已经清楚，并认真研读了合同，对合同的所有条款、 约定、义务、权利均非常清楚并已完全理解，我方完全同意合同所有约定内容，并在履行合 同的过程中严格按照合同约定执行，否则，无条件承担合同约定的所有违约责任。 3、我方完全接受合同约定的单价和工作内容，并保证在任何时候不就合同单价及工作内 容提出调整。 4、我方将按照合同的约定，按时组织人员、机械设备及其它施工必要机具在你方规定的 时间内内进场，如我方机械设备在48小时内未按你方的要求到达指定施工现场时，我方自愿 向你方支付每天每台人民币伍千元违约金，此费用从履约保证金中扣除，直到扣完我方缴纳 的履约保证金为止；在96小时内仍未到场的，你方有权单方解除双方签订的所有合同并没收 我方所有履约保证金及将我方清退出场，你方不承担任何违约责任。 5、开始施工后，我方将根据工程的需要或你方的要求组织足够的机械进场施工，所有进 场机械设备在施工全过程中未得到你方的同意不撤离本工地。组织足够的施工人员，其中特 殊工种及机械操作人员全部持证上岗。我方确认：所有进场机械设备均为我方自有，并保证 机械设备运转状况完好；我方保证在施工过程中无条件满足你方提出的在限定时间内增加任 何设备的要求。为确保进度，我方承诺在施工过程中配备能够满足你方要求的熟练的劳力及 运转状况良好的机械设备。 6、我方承诺：如违反本承诺书的承诺，愿意接受你方的任何处罚（包括但不限于解除合 同、扣除施工结算款、扣除履约保证金及质量保证金、安全风险抵押金等），你方采取的任何 措施不承担任何违约责任。 7、我方承诺：在施工中严格按照技术交底、设计图纸、规范进行施工，确保施工质量和 施工安全，否则承担一切由此造成的损失和后果。严格按照你方的施工组织安排、计划、方 案进行施工。严格按照合同约定工期完成任务，如你方认为我方的施工设备及人员等无法满 足合同约定工期及现场施工的需要，我方在接到你方的书面指令后3日内，按照你方的指令 无条件组织施工设备及人员进场，满足你方的要求并承担一切费用，如在规定的时间内未按 照你方的指令组织机械设备进场，则视为我方违反承诺，愿意接受你方的任何处罚，且我方 无条件接受你方采取的措施并承担一切费用（比如接受你方租赁的机械设备并承担租赁费用或终止合同，将合同工程量重新划分等）。 8、我方承诺严格执行有关安全施工的规定，严格执行现行工程施工安全技术规程与 工程机械操作规程及所有相关的安全技术交底和安全施工规范，施工中严格按照技术交 底、安全技术交底、相关安全规程及相关安全施工的规定、安全标准等组织施工，因我方安 全措施不力或违反安全技术交底、安全技术（操作）规程、安全施工规范和相关安全规定、 标准等造成事故的责任和因此伴随而发生的费用，由我方承担。我方接受你方、业主、监理、 质检站及国家行业行政主管部门实施的安全质量监督检 查并及时整改，未整改或整改不到位，由我方承担一切责任并由我方承担由此伴随而发 生的一切损失和费用。 9、我方自觉同所录用的农民工签订正式的劳务协议，确保按时支付所有聘用人员的工资， 不采取任何手段扣留所聘用人员的工资，并向你方及时提供签订的劳动合同和农民工本人签 认的月工资发放表。我方不拖欠与本工程相关的任何债务，当有上述相关债务发生时，我方 同意你方从工程结算款、履约保证金中予以扣除。 10、自我方机械设备及人员进场后，如因各种原因（如征地拆迁、图纸不到位、村民阻 工、自然灾害、天气原因及第三方原因等）造成的停工、待工、窝工等不能施工的情况，我 方自行承担由此产生的全部损失费用。 11、我方自愿遵守中华人民共和国劳动合同法，为其所雇用的工作人员购买或缴纳工 伤、养老、失业、医疗、生育保险和住房公积金及意外伤害保险等保护工作人员利益的险种 并承担相关费用。同意意外伤害保险由你方代为办理，办理费和投保费按实从我方结算款中 扣回，除工程一切险、第三方责任险、职工意外伤害保险以外的险种由我方自行办理。 12、如我方在合同有效期间发生不履行、放弃或拒绝继续履行合同、农民工因工资未及 时支付等原因影响了正常的施工生产，则履约保证金由你方全额没收，同时停止拨付所有的 施工工程款，我方承担由此给你方造成的一切损失。 13、我方保证提交给你方及你方上级单位的所有资格审查文件均合法真实有效（包括营 业执照、资质证书、安全生产许可证、组织机构代码证、税务登记证、为本合同工程开具且 在有效时间内的法人委托书或法人资格证明书等（原件）以及法人代表和委托代理人身份证 复印件等你方要求提交的资料文件）。受委托人与签订承诺书之人一致，如我方提交给你方的 任何上述文件系非法或失效、伪造，则视我方违约，你方有权单方面解除双方签订的合同、 协议等书面文件，你方不需承担任何违约责任，且你方不需支付任何我方施工项目的工程款 和其他款项，并保留向我方追究法律责任和追索经济损失的权利。 14、本承诺书自签署之日起生效。 承诺人：（公章） 法定代表人（或）委托代理人：地点： 时间：2012 年 月日篇四：合同签订承诺书 合同签订承诺书 佛山市南海区公共资源交易管理委员会办公室： 合同当事人双方 （招标单位名称） 和 （中标单位名称） 就 （工程名称） 合同签订 有关事项承诺如下： 一、严格依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、招标文件及投标文 件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则签订合同。 二、合同签订内容未存在与招标文件及投标文件实质性条款不一致的地方。如合同签订 内容与招标文件及投标文件实质性条款不一致的，合同当事人双方将承担由此引起的全部责 任。 招标单位: _(盖章)法定代表人: _(签字) _ 年_月_日中标单位: _(盖章)法定代表人: _(签字) _ 年_月_日篇五：合同条件承诺书 合同条件承诺书 我公司一旦被推荐位中标候选人，我公司将按照国家工商行政管理局和建设部发布的建 设工程施工合同示范文本（gf-1999-0201）与招标人洽谈施工合同。我公司对其合同的主要 条款予以承诺。 我公司若对下列合同主要条款不接受的、招标人有权选择第二、第三候选人。 一、工程验收 工程竣工验收按国家规定的验收办法验收。 二、工期 投标工期120天，如因为施工单位原因造成的工期延误，工期不得顺延，并承担因工期 延误而造成甲方的一切经济损失。本工程因工期紧，除不可抗力及甲方原因工期一概不给予 顺延，我公司因充分考虑各种影响工期的因素，包括雨季施工、停电灯措施。不计取赶工措 施费。如因为我公司原因造成的工期延误，工期不得顺延，且每拖延一天，承担伍佰元的工 期违约金；并承担因工期延误而造成甲方的一切经济损失，工期违约金最高赔偿金额不超过 合同总价的10%。 三、工程质量 工程质量确保达到本工程相关文件指定的验收规范标准。由于我公司原因造成的工程质 量达不到招标规定的标准，我公司应及时返工，承担返工费，工期不顺延且承担合同价款2% 的经济处罚；由于建设单位原因造成的工程返工，由建设单位承担返工费用，工期相应顺延。 四、工程价款与支付 1、合同价按中标单位承诺的投标报价一次包死，合同价款的调整按本招标文件有关规定 执行。 2、合同签订开工后15日内支付工程总价20%的工程预付款。 3、其余工程款，扣除首付的20%后按当月实际工程进度的80%拨付工程进度款，设计变 更工程量的工程款按进度款比例同期调整支付，支