安徽省电力基本建设输变配电工程施工合同.doc_第1页
安徽省电力基本建设输变配电工程施工合同.doc_第2页
安徽省电力基本建设输变配电工程施工合同.doc_第3页
安徽省电力基本建设输变配电工程施工合同.doc_第4页
安徽省电力基本建设输变配电工程施工合同.doc_第5页
免费预览已结束,剩余4页可下载查看

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

工程编号合同编号 安徽省电力基本建设输变配电工程 施 工 合 同 项目名称: 建设单位: 施工单位: 签订时间: 年 月 日 施工合同立合同单位: (以下简称甲方) (以下简称乙方) 为了明确双方责任,保证工程质量,确保工程进度,确保工程按期投运。根据中华人民共和国合同法及国家有关法令、政策和上级主管部门规定、文件,经双方协商一致,签订如下条款,以资共同信守。第1条 工程概况1、 工程名称: 2、 工程性质: 3、 建设地点: 4、 建设规模: 第2条 发承包范围 第3条 承包方式 第4条 承包合同价款 施工工程费用人民币 (¥: )包干。第5条 工 期:1、 计划开工日期 年 月 日 计划竣工日期 年 月 日 2、 具体开工日期以预付款到位后开始计算,工期为 天。3、 如发生下列情况之一工期相应顺延:青苗清障受阻;连续 5 天以上雨雪;现场不具备施工条件;人力不可抗拒原因;停电原因;甲方延期支付预付款。第6条 开工条件1、 甲方在开工前 5 天内通知乙方;2、 资金能满足工程进度需要;3、 施工现场具备施工条件。第7条 物资供应方式材料供应: 第8条 技术资料供应甲方供应:1、 批准设计任务书一份、用电咨询方案、工程批准初设资料一套;2、 施工图四套,图纸审查意见一份;乙方供应:1、 施工计划、施工组织设计各一套;2、 竣工图纸、竣工资料各两套(原图甲方另供)第9条 工程质量及验收1、 隐蔽工程乙方在隐蔽前 1 天通知甲方到现场检查验收。甲方因故不能到现场,乙方可在自行验收合格后隐蔽,但应做好隐蔽工程验收记录,并对质量负责。甲方事后再提出验收,乙方应配合,但所需费用由甲方承担。2、 设计变更、材料代用等双方执行电力建设工程技术管理制度有关规定。3、 工程完工后,乙方应提前 2 天通知甲方验收,经验收合格后及时办理验收签证,工程款全部付清后,乙方将竣工资料交用电客户中心。第10条 工程款结算及支付 1、 结算依据:(全国统一安装工程预算定额)2000 年安徽省估价表 (电力建设工程预算定额)2001 年修订本 。2、工程合同签订后甲方向乙方支付 80工程款,待此款到账后肆天后 。完成施工(送电另外)第11条 双方职责甲方:1、 及时向乙方提供施工图纸等技术资料;2、 及时支付工程预付款、进度款及其他款项;3、 参加施工图交底、会审,参加工程质量事故分析处理,监督工程质量,组织工程验收;4、 审定设计变更、材料代用,办理有关签证;负责隐蔽工程验收并办理签证。乙方:1、组织施工图会审,并于开工前编制好施工组织设计,报甲方一份;2、及时编报工程计划和报表;3、严格施工标准,保证工程质量;4、负责于工程竣工签证后,3 天内向甲方移交工程竣工资料;5、负责施工期间乙方工作范围内及相关的设备、人员安全责任;6、负责按上级有关规定于开工前与甲方签订安全协议。第十二条 违约和争议1、违约1.1 甲方违约。当发生下列情况时:(1) 不按时支付工程预付款;(2) 不按合同约定支付工程进度款,导致施工无法进行;(3) 无正当理由不支付工程竣工结算价款;(4) 不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。甲方承担违约责任,赔偿因其违约给乙方造成的经济损失,顺延延误的工期。1.2 乙方违约。当发生下列情况时:(1) 质量达不到标准;(2) 不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。乙方承担违约责任。1.3 一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。2、 争议甲、乙双方在履行合同时发生争议,可以和解或者要求主管部门调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方可以按一下任一种方式解决争议:第一种解决方式:向仲裁委员会申请仲裁;第二种解决方式:向所在地的人们法院起诉。第13条 其他事项1、 工程建设中青苗赔偿、土地占用及与当地政府工作联系等事宜由甲方办理,乙方配合;2、 本工程未尽事宜双方本着实事求是的原则及时协商处理;3、 甲方指派 同志(联系电话 ) 乙方指派 同志(联系电话 )为现场代表,负责现场履行本合同,并协商解决本合同未尽事宜;4、 本合同双方签字盖章、预付款到位后生效;5、 本合同共四份,双方各执二份,各自负责分送

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论