木工工程劳务分包合同.doc

钢筋工程劳务分包合同工程承包人： 中国建筑第八工程局第三建筑公司 劳务分包人： 南京川发建筑有限公司 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则、鉴于 苏源集团有限公司 （以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。1、劳务分包人资质情况 资质证书号码： 820103000200302270048 发证机关： 江苏省建设厅 资质专业及等级： 木工作业分包劳务分包二级 复审时间及有效期： 2005年复审，有效期至2023年02月26日2、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：苏源集团办公研发大楼二期工程 工程地点： 南京江宁开发区苏源大道西侧，诚信大道以北 分包范围： 木工 提供分包劳务内容： 3、分包工作期限（以下简称“工期”）开始工作日期： 结束工作日期： 总日历工作天数： 4、质量标准 工程质量： 合格（主体工程质量须达到国家或地方政府质量监督部门核定的优质结构）。5、合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）合同履行过程中，承包人和劳务分包人协商一致并经承包人法定代表人或授权代理人签署的其它书面文件。（2）本合同；（3）中标通知书（如有时）；（4）除工程价款之外的总包合同或施工专业（分包）合同文件；（5）劳务分包人向承包人作出的使承包人受惠的各项承诺（如有时）（6）经承包人认可的劳务分包人的报价书；（7）本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；6、标准规范 本合同适用的标准规范与总包合同相同。7、总包合同及承包方有关管理规定7.1劳务分包人已有足够的时间和机会了解了除工程价款之外的总包合同和发包人、监理方、承包人的有关管理规定，并已收到且完全理解总包合同的全部条文（除工程价款之外）及发包人、监理方、承包人有关管理规定及程序，劳务分包人须履行与本工程有关的总包合同条款中与劳务分包有关的应由承包人承担的义务和责任，按照发包人、监理方、承包人的管理程序办理有关事项。劳务分包人自愿放弃因为对总包合同条款规定或本工程范围或对发包人、监理方、承包人有关管理规定及程序缺乏了解而提出申诉或向承包人提出任何索赔要求的权利。7.2 劳务分包人应在本合同履行期间，进一步更深入、全面了解总包合同的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）。8、图纸 8.1工程承包人应在劳务分包工作开始 3 天前，向劳务分包人提供图纸 1 套（视劳务分包人承包内容提供一套相关图纸）。国家或部颁或省市级标准图（书）由劳务分包人自备。9、项目经理9.1 工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理（以下简称“承包项目经理”）为 陶永智 ，职务：项目经理，职称： 。9.2 劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理（以下简称“分包项目经理”）为洪发汝 ，技术负责人 。10计算规则、费用内容及控制指标等（见附表一及说明）11、工程承包人义务11.1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责；11.2工程承包人已完成了下列与劳务分包人施工相关的前期工作，劳务分包人已接受：（1）施工场地已具备劳务作业开工条件；（2）水、电等施工管线和施工道路，已完全能满足完成本合同劳务作业所需的能源供应和质量要求；（3）劳务分包人已获取了相应的工程地质和地下管网线路资料；（4）承包人的有关施工手续正在办理，不影响劳务分包人的施工； （5）向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置，交付劳务分包人保护；（6）向劳务分包人提供有关生产、生活临时设施；11.3 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量检测、试验化验的控制、监督、检查和验收；11.4 负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理交工验收；11.5 统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；11.6 按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要；11.7 按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬；11.8 负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。12、劳务分包人义务12.1 对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作。如劳务分包人的管理人员及技术工人水平差，配合不好，无法再继续履行合同中的各项内容，承包人有权与劳务分包人解除合同并请劳务分包人退场。承包人在给劳务分包人办理工程结算时，结算单价为合同约定的单价基础上下浮10%。劳务分包人退场的程序为：劳务分包人员首先全部退场，劳务分包人代表与承包人代表对工程、材料进行盘点，并办理有关手续，承包人、劳务分包人双方办理结算手续，承包人按合同约定条款支付劳务分包人工程款，劳务分包人必须无条件服从，否则劳务分包人将承担由此造成的一切责任及经济损失并扣除质量、工期保证金。12.2未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人或工程师及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规和有关规章制度和发包人、监理方、承包人的管理规定。12.3 劳务分包人应根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前3天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划。按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施。12.4 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力，物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。12.5 自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局，不得出现相互偷材料、周转工具等现象的发生，如发生，承包人将罚劳务分包人被偷材料、周转工具价款十倍的罚款，不得与其他施工队人员之间吵架、打架，否则每发现一次罚劳务分包人人民币2000元以上，情节严重的将交当地司法机关处理。 12.6 按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。12.7 按时提交报表、完整的原始技术经济资料及工程事故报告，配合工程承包人办理交工验收。128 做好施工现场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。12.9 妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转资料及其他设施。12.10 劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。12.11 除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应并履行总（分）包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。12.12在工程验收后，如承包人要求，劳务分包人必须将所有图纸、详图及相关文件退还给承包人，否则造成的一切经济损失均劳务分包人承担。12.13如由于劳务分包人原因，工程进度达不到承包人要求的阶段工期，承包人有权委托第三方施工队伍对劳务分包人施工的工程项目进行施工，劳务分包人必须服从；对于第三方施工的工程项目，承包人、劳务分包人、第三方施工队伍三方办理相关手续，以便第三方直接与承包人进行工程结算；如劳务分包人不同意三方办理相关手续，承包人有权直接与第三方办理相关手续，劳务分包人必须无条件服从，劳务分包人不再计算第三方施工部分的工程价款。12.14为加速两大周转工具的周转，劳务分包人不及时按承包人要求的时间拆除钢管的相关工作，承包人有权向劳务分包人收取租赁费，其收费标准为：钢管按每天每米2分、扣件按每天每只1分计算租费，计算租费的时间以承包人确认的时间为准；或承包人有权安排其他人员拆除，拆除费用为每人工28元计算拆除钢管人工费，以上费用由劳务分包人承担，由承包人直接从劳务分包人工程款中扣除。13安全施工与检查 13.1 劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承担。13.2 劳务分包人应对其在施工场地的所有作业人员进行安全教育， 并对他们的安全负责。遇工程承包人要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工时，应予以拒绝，并书面通知工程承包人的安全生产管理部门。劳务分包人明知或应当知道工程承包人的要求，或工程承包人提供的有关设施不符合安全生产管理规定，却不予拒绝，导致的安全事故的，由劳务分包人承担责任及发生的费用。14.安全防护14.1 劳务分包人已察看了工程现场，并承诺在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道、高空、孔洞等地段施工时，首先做好安全措施，在确保绝对安全的环境下从事施工作业。一旦发现拟作业的地段施工作业时，不足以保障人身安全时，首先停止作业，并以书面的形式向工程承包人提出安全防护措施，经工程承包人认可，并采取防护后实施。防护措施费用由应负担责任一方承担。14.2 实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务分包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人，并提出相应的安全防护措施，经工程承包人认可后实施，防护措施费用已包括（综合）在劳务分包人的劳务报酬内。14.3 劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品），由劳务分包人提供使用计划，经工程承包人批准后，由工程承包人负责供应。劳务分包人在使用工程承包人提供的安全保护用品时，应认真检查、测试其安全防护性能，符合有关规定后方可使用。发现不符合的不得使用，应立即退回给工程承包人处理。如劳务分包人在使用工程承包人提供的安全防护用品时，不仔细检查、核对、测试其安全防护性能，擅自使用所导致的事故由劳务分包人承担责任和费用。安全保护用品和对安全防护用品的检查、核对、测试费用已包括（综合）在劳务分包人的劳务报酬内。劳务分包人领用工程承包人的安全保护用品的费用，由工程承包人在应付劳务分包人的劳务报酬或其它应付价款中扣除。15、事故处理15.1 发生重大伤亡及其他安全事故，劳务分包人应立即上报工程承包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故处理。15.2 劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时，应按相关规定处理。16、保险16.1发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险。16.2 由工程承包人为运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备办理或获得保险。 16.3劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。相应的保险费用已包括（综合）在劳务报酬内。16.4 保险事故发生时，劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。17、材料、设备供应 17.1 除垂直运输机械和脚手钢管扣件，木材,模板 由承包人供应外，其它所有为完成合同约定的工作对象所需用的工程用的 圆钉、铁丝、胶带、电锤钻头、电锯等手头工具及物资，全部由劳务分包人提供，费用为： 18 元，（详见清单计价表及说明）已包含在综合单价内。材料的节超费按合同约定执行。17.2承包人提供的物资设备等，劳务分包合同双方办理好有关手续并签字认可，以便办理结算 。18、劳务报酬与费用（以下统称“劳务报酬”）171 本合同劳务报酬，采用按不同工作成果的计件综合单价和合格工作成果的数量计算， 该综合单价包括劳务分包人劳务分包费用、工程用辅材的费用、分包人提供的机具设备的费用等（见附表一）。，劳务分包人的分包费用， 包括劳务分包人的成本、利润、规费、税金、缺陷修复、保险等全部费用。按不同工作成果的计件综合单价确认的的劳务报酬，除遇下列情形外，不作任何调整：经承包项目经理书面确认的设计变更；经承包项目经理书面确认，额外增加不属于本合同第18.3款项下工作内容和风险范围内的各类工程签证；实际工程数量与本合同劳务计酬表中约定的工程数量差额；18.2依据本合同，劳务分包人的劳务报酬可作调整的，劳务分包人应当在可调事件的情况发生后11天内，将调整原因、金额以书面形式通知工程承包人，向工程承包人提交劳务报酬调整书，由工程承包人按照内部企业管理程序审核并确认后，作为劳务报酬计量的基础，但不作为劳务分包人进行劳务报酬结算的最终依据。若劳务分包人未能在本合同约定的时间内，向工程承包人提交劳务报酬调整书的，视为上述事件不涉及到劳务报酬或费用的增加，而且不得在进行劳务报酬结算时计入。但涉及劳务报酬减少的，由工程承包人编制相应的劳务报酬调整核定书，调减劳务分包人的劳务报酬，劳务分包人对该劳务报酬的调整核定书不再提出异议。18.3本合同约定的劳务报酬，已包括劳务分包人下列工作内容或费用：18.3.1本合同计价规则明确合同单价应包括的工作或作业内容；包括合同约定由劳务分包人应履行的各项义务和承担的责任，包括分包人应承担总包合同约定由承包人履行的各项义务和承担的责任费用；18.3.2已包括了劳务分包人为完成本合同约定的分包工程范围和分包劳务内容所必须的人工费、管理费等综合费以及税金；18.3.3已包括了为达到本工程竣工条件，劳务分包人施工组织、技术准备、施工，劳务作业基础施工技术资料编制、编辑并向工程承包人提交，配合工程承包人收集、整理、核实，配合发包人、监理、工程承包人进行验收等的费用；18.3.4已包括了同其它分部分项（专业）工程的配合、并为其提供便利条件、相互协调以及本工程因图纸设计变更、停电、停水、机械维修间歇、暂停施工、工序交接、工程验收、自然条件影响等原因，造成劳务分包人人员窝工、机械台班停滞、劳务分包人抢工等费用。18.3.5已包括了该分包工程缺陷整改、工程的检验与验收、维护、现场杂物、垃圾清理、堆放、排污、排水、和完成该工程所需的作业费用以及施工部位可能的超高、超距离作业降效费用；18.3.6包括达到本合同所约定的安全生产、文明施工、质量、工期目标所发生（采取措施）的一切用工费用；包括工程现场，由于劳务分包人所雇用人员的疏忽大意，可能发生的一切人身伤害的赔（补）偿、医疗费用及由此遭致的任何罚款（项目部与专业分包商安全生产、文明施工责任合同附后）。18.3.7包括了劳务分包人在工程现场为施工所需的任何物资的运输、装卸、堆放、领用、保管、二次倒运以及生产设施搭建用工等的全部费用； 18.3.8包括了分包工程保修费用；18.3.9包括了本工程实施过程中，劳务分包人须接受地方有关部门的市场、计划生育、安全保卫、交通、环保等的管理应缴纳的各类规费、行政事业性费用或罚款，以及为遵守总包合同和发包人、监理、承包人有关规定及程序所发生的费用或罚款。18.3.10与其他分部分项工程相关的留孔、补洞等施工配合手续的费用。19、工程量的确认191劳务分包人应在每月20日之前，向承包项目经理提交已完工作成果的计件工程量报告，承包项目经理接到报告后7天内安排有关人员自行按设计图纸计量或经工程师计量。承包人在自行计量或由工程师计量前24小时应通知劳务分包人，劳务分包人为计量提供便利条件并派人参加。劳务分包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为劳务报酬支付的依据。19.2承包项目经理在收到劳务分包人报告后14天未安排有关人员进行计量或因工程师的原因未计量的，劳务分包人应进一步向承包人的法定代表人或上一级主管单位的法定代表人发出请求计量的书面通知，并附上已向承包项目经理提交已完工程量报告的附本。劳务分包人在书面向承包人或承包人上级主管单位的法定代表人发出请求计量通知后的14天内还未收到承包项目经理或承包人有关部门答复的，劳务分包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为劳务报酬支付的依据。19.3劳务分包人未在本合同约定的时间向承包项目经理提交已完工程量报告，或其所提交的不符合承包人要求且未做整改的，承包人不予计量，并视为当期劳务分包人无支付要求。19.4对劳务分包人自行超出设计图纸范围和因劳务分包人原因造成返工的工程量，承包人不予计量。19.5工程完工经业主和当地建筑工程质量监督站以及承包人共同验收并达到本合同约定的质量等级后的一个月内，劳务分包人须根据承包人的要求及工程结算审核程序向承包人现场代表提交本工程的工程竣工结算书一式三份。并提供相应的下述资料：承包人负责人签署的工程验收报告属本合同约定之施工作业范围内应有劳务分包人提供的全套工程竣工资料与工程作业费用相关的签证资料领用承包人设备、材料汇总表（承包人、劳务分包人双方有关人员签字认可的资料）经承包人现场工程项目经理部有关人员签署工程施工作业用工竣工结算条件情况汇签单后，按承包人有关结算审核的规定和程序，对其工程竣工结算书进行审核、经承包人有关部门复核审计，承包人法定代表人签字认可后作为劳务分包人申请，工程作业费用价款支付的依据。以上三种格式由承包人提供。20、劳务报酬价款的支付20.1 在确认计量结果后10天内，由劳务分包人按当期计量报酬额的70 %，扣除本合同约定由劳务分包人应支付给工程承包人的各类款项后，填署劳务分包工程款支付申请书（以下简称“申请书”），经申请书上有关人员审核、签署后的7个工作日内，工程承包人向劳务分包人支付相应的报酬。工程承包人应扣回的预付报酬款、承包人供材（发生时）、劳务分包人违约金及罚款等劳务分包人应偿付给工程承包人的各类款项，与报酬同期结算。劳务分包人的报酬结算按本合同约定，经工程承包人审核最终确认批准后在2006年春节前付至80%,除结算报酬总额5%作为保修金外，余下报酬在1年内支付清。20.2劳务分包合同约定的应调增的报酬、索赔的价款或费用以及其它约定的追加报酬，在劳务分包人的报酬结算中一次性调整后支付。20.3工程承包人超过约定的支付时间不支付报酬的，劳务分包人可向承包项目经理发出要求付款的书面通知。20.4工程承包人不按劳务分包合同约定支付报酬时，劳务分包人若在向承包项目经理发出要求付款的通知14天后未接到承包项目经理答复的，劳务分包人应进一步向工程承包人的法定代表人或上一级主管单位的法定代表人发出书面通知，并附上已向承包项目经理发出通知的附本。劳务分包人在向承包人或承包人上级主管单位的法定代表人发出进一步通知后的14天内还未收到承包项目经理或承包人有关部门答复的，经承包项目经理确认因此导致施工无法进行的，劳务分包人可停止施工。由承包人承担违约责任。20.5工程承包人若未能从发包人处收到相应的工程款或工程承包人资金周转暂时有困难，劳务分包人在对承包人的报酬或费用的支付上也给予谅解，劳务分包人放弃籍此作任何工期、质量或费用索赔的权利。并由劳务分包人从其本企业流动资金中调配或自筹资金投入。除承包项目经理确认同意停工外，劳务分包人须保证工程施工的延续性，并确保全额支付所雇佣人员的工资，直至完全履行完本合同约定的工程内容及合同义务。20.6若劳务分包人完全履行了本合同的所约定的责任和义务，而承包人应按本合同未尽支付报酬义务时，在承包人同意承担违约责任，即向劳务分包人出具同意在办理工程报酬结算或支付末笔应付报酬款项时加上相应的违约金的签证后，劳务分包人自愿放弃再向承包人提出任何索赔要求的权利。20.7已计入劳务报酬中的工程税金以及由工程承包人已代为劳务分包人支付的各类款项由工程承包人在向劳务分包人支付款项时直接扣除。劳务分包人在收取劳务报酬时，应向工程承包人提交正式发票。21、施工机具、周转材料和生活用具供应 21.1 工程承包人供应的施工机具和周转材料及生活用具。21.1.1下列施工机具和周转材料由工程承包人供应： 承包人提供的施工机具和周转材料为垂直运输机械和脚手钢管扣件，木材,模板 ，其余劳务分包人为完成合同约定的合格工作对象，所需的所有施工机具和周转材料全部由劳务分包人自行解决，费用已包括在综合单价内（详见清单计价表及说明）。21.1.2工程承包人供应的施工机具和周转材料，由劳务分包人在使用前3个工作日前向工程承包人提交施工机械设备需用计划表、周转机具/材料需用计划表、施工用具需用计划表和生活用具需用计划表，经承包人项目经理批准后作为劳务分包人向承包人领用的依据。21.1.3工程承包人供应的周转机具/材料(如钢管、扣件、电缆、电线、太阳灯、三级配电箱等)，劳务分包人在工程现场的承包人的仓库内领用、清点、验收，或在工程承包人将其送抵工程现场时，由劳务分包人派人清点、验收，并办理相应的领用手续，清点验收后由劳务分包人负责保管使用，其领用、清点、验收、保管费用已包括在本合同劳务报酬的合价或单价内。劳务分包人在使用完毕后，应立即退还给工程承包人，并办理退还手续。退还时其回收率不得低于工程承包人规定的回收率，因劳务分包人保管、使用不善造成的丢失、损坏或低于回收率的，不足部分由劳务分包人负责按此类周转机具/材料的原值赔偿，或由工程承包人在应付劳务分包人报酬中扣除。现场照明灯具、灯泡（管）、三级配电箱等在施工过程中以旧换新。21.2劳务分包人自携或采购供应的机具设备和周转材料及生活用具21.2.1除本合同第20.1款由工程承包人供应的施工机具和周转材料及生活用具外，劳务分包人为完成本合同劳务分包范围、分包劳务内容所需的其它所有机具设备和周转材料，包括机械/机具用消耗性材料、为其施工正常运转维护用的其它辅助性材料、配件，和为满足施工生产条件所需的临时用照明、动力线路器材等，以及生活用具均由劳务分包人自携或自行采购供应（但本合同约定需统一配置的除外）。统一配置的，由工程承包人统一采购后，按采购价调拨给劳务分包人，费用由劳务分包人承担。21.2.2由劳务分包人自携或采购供应的机具设备和周转材料及生活用具，须符合有关安全、环保、卫生、工地文明施工现场的有关规定。21.2.3由劳务分包人自携或采购供应的机具设备和周转材料及生活用具，其费用包括消耗、使用费、摊销费均已包括在本合同劳务报酬的单价或合价内，劳务分包人不再另行计取。22、施工变更 22.1劳务分包人应根据以下指令，以更改、增补或省略的方式对分包工程进行变更：（1）工程师根据总包合同作出的变更指令。该变更指令由工程师作出并经承包人签字确认后通知劳务分包人；（2）除上述（1）项以外的工程承包人作出的变更指令。22.2劳务分包人不应执行从发包人或工程师处直接收到的未经承包人确认的分包工程变更的指令。如劳务分包人直接收到此类变更指令，应立即通知承包项目经理并向承包项目经理提供一份该直接指令的复印件。由承包项目经理提出关于对该指令的处理意见。22.3施工中如发生对原工作内容进行变更，劳务分包人按照工程承包人（承包项目经理）发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；（2）增减合同约定的工程量；（3）改变有关的施工时间和顺序；（4）其他有关工程变更需要的附加工作。22.4 施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更。因劳务分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的直接损失，由劳务分包人承担，延误的工期不予顺延。22.5发生工程变更后，劳务分包人应按本合同第17.2款的约定程序调整合同劳务报酬。22.6因劳务分包人自身原因导致的工程变更，劳务分包人无权要求追加劳务报酬。23、施工验收23.1 检查和返工。劳务分包人应认真按照施工规范和设计要求和工程承包人确认的发包人、监理的指令，以及承包人依据合同发出的指令施工，随时接受发包人和承包项目经理及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按照承包项目经理及其委派人员的要求及时返工、修改，并承担由自身原因导致返工、修改的全部费用，承担由于自身原因导致发包人及监理对承包人的罚款；由于劳务分包人的原因致使验收一次不合格罚款5005000元，二次验收不合格罚款500010000元。23.2隐蔽工程和中间验收。工程具备覆盖、掩盖或达到中间验收部位，劳务分包人自检合格后在进行覆盖、掩盖工作或中间验收前2天，通知承包项目经理派代表参加。通知应包括劳务分包人自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点（部位）。劳务分包人准备验收记录。验收合格，承包项目经理或其委托人和监理及发包人代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，劳务分包人在限定的时间内修改后重新验收。工程质量符合规范要求，验收2个工作日后，承包人项目经理或其委托人不在验收记录上签字，可视为承包项目经理已经批准，劳务人可进行隐蔽或继续施工。23.3重新检验。承包项目经理或发包人代表、监理不能按时参加验收时，承包项目经理应在验收24小时前向劳务分包人提出延期要求，延期不得超过24个小时。承包人未能按以上时间提出延期要求，不参加验收，承包人应承认验收记录。但不论承包项目经理或发包人代表、监理是否参加验收，当其提出对已经隐蔽工程重新检验时，劳务分包人应按要求进行剥离，并在检验后重新进行覆盖或修复。若检验合格，工程承包人承担由此发生的经济支出，并顺延工期；检验不合格，由劳务分包人承担由此发生的一切费用，工期不予顺延。23.4竣（完）工检验。劳务分包人按照本合同约定的分包范围、分包劳务内容和规范及变更要求施工作业完后，应配合承包人完成竣工图和竣工验收资料的收集和整理工作。工程具备完工验收条件前7天，劳务分包人应按国家工程验收有关规定及承包人的要求向承包人项目经理提交竣（完）工验收报告及有关资料施工技术基础资料（包括施工日志），承包项目经理在收到上述资料后的14个工作日内应组织有关部门验收，并在验收后的7个工作日内给予批准或提出修改意见。需要修改的，劳务分包人按要求修改，并承担由自身原因造成的修改费用。分包人的结束工作日期为监理、发包人及承包项目经理在劳务分包人完成本合同所有工程分包范围、分包劳务内容的竣（完）工验收报告上最终（后）签字确认之日，23.5验收后的局部整改。尽管劳务分包人将合同所约定的所有工程的分包范围、分包劳务内容施工完毕，并经验收达到本合同约定的质量标准，但工程局部由于劳务分包人施工原因造成其它专业或下道工序施工困难或超过规范等需要重新整改并增加费用时，劳务分包人必须在接到承包人通知的2天内自费修复、修改。劳务分包人没有在2天内按承包人的要求加以修复修改，承包人可直接委托第三方进行修复、修改。修复、修改所发生的费用及由此造成的损失均由劳务分包人承担，承包人可直接在应付劳务分包人报酬（或其他任何应付劳务分包的款项）中扣除24、施工配合24.1工程承包人或施工场地内第三方的工作，需劳务分包人配合，如与其他分部分项（专业）工程施工相关的留孔、补洞、预埋、修补等以及为其提供便利条件等施工时，劳务分包人应按工程承包人的指令予以配合。此类的交叉、配合工作内容及其费用已包括在本合同劳务报酬的单价或合价中，也已包括在本合同约定的分包工作期限（总日历工作天数）内，其相互配合对工作期限的影响不作顺延。24.2 劳务分包人按约定完成劳务作业，必须由工程承包人或施工场地内的第三方进行配合时，工程承包人应配合劳务分包人工作或确保劳务分包人获得该第三方的配合。25、劳务报酬结算25.1分包工程竣（完）工验收报告经承包项目经理确认后14天内，劳务分包人应按本合同附件格式分包工程结算条件会签表送交承包人有关业务人员签署意见，并根据本合同第17条项下的约定，编制并向承包人递交劳务报酬结算报告及完整的结算资料，按照本合同约定的程序办理劳务报酬结算。25.2 工程承包人收到劳务分包人递交的劳务报酬结算报告及结算资料后，按照本合同附件分包工程结算审查程序表进行核实，程序表经承包人法定代表或授权代理人签字批准后，分包工程的劳务报酬结算成立。25.3 劳务分包人未能按本合同约定向承包人提交劳务报酬结算报告及其结算资料，未办理分包工程结算条件会签单或未能及时配合承包人根据分包工程结算审查程序单办理结算事宜的，由劳务分包人承担责任。25.4 承包人若要求劳务分包人就工程结算事宜，与监理工程、发包人或发包人委托的审查单位共同核实时，不论与劳务分包人的报酬结算是否直接相关，劳务分包人均须按承包人的要求予以配合。若劳务分包人未予以配合的，遇承包人与劳务发包人报酬结算中未能获得相应价款的，在分包人的劳务报酬的结算中不得计取。25.5劳务分包人向承包人递交的劳务报酬结算报告及其结算资料须真实可靠，应完全符合本合同的约定。若劳务分包人的劳务报酬结算送审额高于最终经承包人最终确认劳务报酬结算额的，以经承包人最终确认的劳务报酬结算额为基数，高于三个百分点的，高于三个百分点后部分，按其5%，作为劳务分包人应向承包人支付的违约金，在应付劳务分包人劳务报酬中直接扣除。25.6劳务分包人的劳务报酬结算价款的支付，按本合同第19条的约定执行。25.7劳务分包人和工程承包人对劳务报酬结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。26、违约责任26.1 本合同第19条提到的承包人不按分包合同的约定支付，劳务分包人履行了向工程承包人及工程承包人上一级主管单位的法定代表人进一步通知后，未得到答复，也未付应付劳务报酬的，工程承包人应承担应付劳务报酬额的同期银行存款利息，作为违约金，由工程承包人支付给劳务分包人；26.2当发生下列情况之一时，视为劳务分包人违约，劳务分包人应承担下列相应的违约责任：（1）劳务分包人不能在本合同约定的分包工作期限（工期）内结束工作（竣工或完工），或经工程承包人同意顺延的工期竣工或完工的，按每吨钢筋单价扣除 元计算违约金; 不能完成工程承包人项目部下达的周作业计划,则每次罚款 元,并在当期工程进度款中扣除。（2）劳务分包人工作成果的质量达不到约定的质量标准的，按每吨钢筋单价扣除20元，加上承包人因此遭受的发包人的违约扣款及相应的所有损失费用，作为劳务分包人的违约金。（3）本工程未达到合同约定的省级安全文明工地,按每吨钢筋单价扣除 元，加上承包人因此遭受的发包人的违约扣款及相应的所有损失费用，作为劳务分包人的违约金。（4）劳务分包人工作成果未达到承包人要求的工完场清的标准,按每吨钢筋单价扣除5元，作为劳务分包人的违约金, 并在当期工程进度款中扣除。（5）本分包工程若劳务分包人未能按约定及时全部完成或拒绝完成，不能达到合同约定的条件的，在办理劳务分包人劳务报酬结算时，除扣除其未完成工程数量外，另按其未完成量按本合同单价计算之劳务报酬额的10%作为向工程承包人支付的赔偿金，用以补偿后续施工作业成本开支。（6）劳务分包人未经承包人同意擅自更换本合同约定的工程现场管理人员，或其管理人员不到位，每换一名管理人员，应向承包人支付2000元的违约金。（7）如劳务分包人没能按合同的人数及工种到位或农忙时工人走掉一人，劳务分包人将承担结算价款1%的罚款并另外承担业主对承包人的工期罚款。（8）如本工程发生人员伤亡事故，分清责任，由责任方承担一切责任及经济损失；如劳务分包人员违反操作规范等原因造成重大人员伤亡事故，每发生一次，除由劳务分包人承担全部责任及各种费用外,承包人另外罚劳务分包人人民币3万元。（9）劳务分包人员进入施工现场不戴安全帽每发现一人罚人民币500元。（10）如劳务分包人员不爱惜承包人所提供临时设施（如损坏玻璃等）、乱拉接电线、乱用电炉、乱用水等不符合江苏省安全文明工地的行为，每发现一次承包人有权对劳务分包人进行200500元的罚款。（11）劳务分包人在没有征得承包人同意的情况下不得把领取承包人的材料作为本工程以外的地方用，否则承包人将给劳务分包人材料价款十倍的罚款。26.3上述劳务分包人的违约金，无须通过劳务分包人的确认，由承包人在应付分包人的任何价款中扣除。分包人若对承包人计算的违约金和扣款额有异议的，按本合同关于争议的约定解决。26.4 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。27、索赔27.1 工程承包人根据总（分）包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时，劳务分包人应予以积极配合，保持并出示相应资料，以便工程承包人能遵守总（分）包合同。劳务分包人未予积极配合，使得承包人涉及到劳务分包工程的索赔未获成功，则承包人可在按本合同约定应从支付给劳务分包人的劳务报酬中扣除上述本应获得的索赔项中扣除相应部分价款。27.2 在劳务作业实施过程中，如劳务分包人遇到不利外部条件等根据总（分）包合同可以索赔的情形出现，则工程承包人应该采取一切合理步骤，向发包人主张追加付款或延长工期。当索赔成功后，工程承包人应该将索赔所得的相应部分转交给劳务分包人。27.3 当本合同一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。27.4 工程承包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，以及应由工程承包人承担责任的其他情况，造成工作时间延误和（或）劳务分包人不能及时得到合同报酬及劳务分包人的其他经济损失，劳务分包人可按下列程序以书面形式向工程承包人索赔：（1）索赔事件发生后21天内，向工程承包人项目经理发出索赔意向通知；（2）发出索赔意向通知后21天内，向工程承包人项目经理提出延长工作时间和（或）补偿经济损失报告及有关资料；（3）工程承包人项目经理在劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后，于21天内给予答复，或要求劳务分包人进一步补充索赔理由和证据；（4）工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后21天内未给予答复或未对劳务分包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；（5）当该项索赔事件持续进行时，劳务分包人应当阶段性地向工程承包人发出索赔意向，在索赔事件终了后21天内，向工程承包人项目经理送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。27.5 劳务分包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给工程承包人造成经济损失，工程承包人可按上述程序和时限以书面形式向劳务分包人索赔。28、争议28.1工程承包人、劳务分包人在履行合同中发生争议，可以和解或者要求有关部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方的任何一方，均应向工程承包人所在地人民法院提起诉讼。28.2发生争议后，除非出现下列情况，双方应继续履行合同，保持分包工程施工连续，保护好已完工程及其成果：（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；（2）调解要求停止施工，且为双方接受；（3）法院要求停止施工。29、禁止转包或再分包29.1劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，劳务分包人将依法承担责任。30、不可抗力 30.1 本合同中不可抗力的定义与总包合同中的约定相同。30.2 不可抗力事件发生后，劳务分包人应立即通知工程承包人项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，工程承包人应协助劳务分包人采取措施。工程承包人项目经理认为劳务分包人应当暂停工作，劳务分包人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内劳务分包人向工程承包人项目经理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，劳务分包人应每隔7天向工程承包人项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内，劳务分包人应向工程承包人项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。30.3 因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由工程承包人承担；（2）工程承包人和劳务分包人的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；（3）劳务分包人自有机械设备损坏及停工损失，由劳务分包人自行承担；（4）工程承包人提供给劳务分包人使用的机械设备损坏，由工程承包人承担，但停工损失由劳务分包人自行承担；（5）停工期间，劳务分包人应承包项目经理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由工程承包人承担；（6）工程所需清理、修理费用，由工程承包人承担；（7）延误的工作时间相应顺延。30.4 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。31、合同解除31.1 如果工程承包人不按照本合同的约定支付劳务报酬，并按照本合同第19条项下，劳务分包人完全履行相关配合工作和所有的通知等义务的，劳务分包人可以停止工作。停止工作超过28天，工程承包人仍不支付劳务报酬，劳务分包人可以发出通知解除合同。31.2 如在劳务分包人没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止，工程承包人应通知劳务分包人终止本合同。劳务分包人接到通知后尽快撤离现场，工程承包人应支付劳务分包人已完工程的劳务报酬。31.3 如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或应发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，工程承包人和劳务分包人可以解除合同。31.4 合同解除后，劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按工程承包人要求撤出施工场地。工程承包人应为劳务分包人撤出提供必要条件，所产生的费用，经承包项目经理确认后，由承包人承担，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。32、合同终止32.