城区文化墙围挡建设工程（八百路、园林东路、公园路）发包文件.doc

六合主城区文化墙围挡建设工程（八百路、园林东路、公园路）施 工 发 包 文 件标段编号: ALH181193-01SM 建设单位：南京市六合区城市管理局招标代理：江苏中源工程管理股份有限公司 目 录第一章 抽签须知前附表一、 总则二、 发包价三、 抽签四、 授予合同第二章 合 同一、 协议书格式二、 通用条款三、 专用条款四、 附件1 承包人承揽工程项目一览表五、 附件2 发包人供应材料设备一览表六、 附件3 工程质量保修书七、 附件4 廉政管理协议书八、 附件5 安全生产责任承诺书第三章 计价规范和技术规范第四章 工程量清单第五章 图纸和技术资料第一章 抽签须知前附表工程名称六合主城区文化墙围挡建设工程（八百路、园林东路、公园路）发包人南京市六合区城市管理局建设地点八百路、园林东路、公园路联 系 人 毛工联系电话57096020 发包方式明标明投发包范围房屋建筑工程标段划分一个标段建筑规模/结构类型及层数砖混承包方式包工包料工程类别小型工程定额工期 / 天工期要求 30天工期提前率0%现场踏勘抽签申请人自行前往企业及项目负责人资质等级企业资质类别和等级：建筑工程三级（含）以上项目负责人资质等级：注册建造师建筑工程二级(含)以上或者小型项目管理师。发包价本工程发包总价为人民币 961770.53 元项目负责人在建工程投标的项目负责人无在建工程，如有在建工程必须符合苏建规字20171号文规定，在建工程认定按照苏建规字20171号文规定执行。抽签招标人通过南京市“e路阳光“网上交易平台在小型建设工程电子发包系统在通过资格审查的抽签申请人中，抽签产生前三名中签单位，按照中签排名顺序确定承包人。如排名在前的中签单位放弃，发包人依次确定排名其后中签单位为承包人。施工图纸按发包清单及甲方要求施工。代理费招标代理费7633元。一、 总 则（一） 工程概况1、 现场施工条件（1） 建设用地满足施工要求；（2） 场地拆迁及平整情况现场已具备条件；（3） 施工用水、电现场已具备；（4） 有关勘探资料各潜在投标人自行前往现场踏勘，如有需要，请主动与业主联系（联系人：毛工，电话：57096020 ），以便开展工作；（5） 其它 / 。2、 工程资金来源 财政。3、 工程资金落实情况已落实。（二） 投标费用1、 不管抽签结果如何，抽签申请人应承担其抽签所涉及的一切费用。2、 有下列行为之一的投标申请人，发包人不接受其参加抽签。（1）有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；（2）因招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且公示期限未满的；二、 发包价（三） 发包价1、本工程发包总价为人民币961770.53元；（超过或低于该发包价格的按废标处理）2、发包总价是发包文件所确定的发包范围内的全部工作内容的价格体现。其中包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有的费用。3、发包价的计价方法按建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范执行。4、参考的工程计价定额和有关文件（1）江苏省相关工程计价定额等；（2）省市建委发布的有关文件及政策规定等现行政策性文件。5、本工程采用的合同承包方式为固定单价合同，计价方式采用工程量清单计价。三、 抽 签（四） 抽签招标人通过南京市“e路阳光”网上交易平台在小型建设工程电子发包系统在通过资格审查的抽签申请人中，抽签产生前三名中签候选单位，按照中签排名顺序确定承包人。如排名在前的中签单位放弃，发包人可依次确定排名其后中签单位为承包人。四、 授 予 合 同（五） 中签1、 确定中签单位后，发包人将在南京市建设工程信息网和南京市公共资源交易中心网进行中标公示，公示三日，并发出中签通知书。中签通知书将成为合同的组成部分。2、 中签单位收到中签通知书后，应在30日内与发包人签订施工合同。除不可抗力外，中签人不与发包人订立合同的，抽签保证金不予退还并取消其中签资格，给发包人造成的损失超过抽签保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿。3、 中签人放弃中签，发包人应依次递进选择中签人。（六） 合同签订1、 发包人与中签人将根据中华人民共和国合同法的规定，依据发包文件和抽签文件签订施工合同。2、 施工合同签订前，中签人必须向发包人提交合同总价10%的银行保函。3、履约保证金将于工程全部完工并经验收合格后退还（甲乙双方另行协议除外）。第三章 合 同第一部分 协议书格式发包人（全称）南京市六合区城市管理局（简称甲方）承包人（全称） （中标单位） （简称乙方） 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：六合主城区文化墙围挡建设工程（八百路、园林东路、公园路）工程地点：六合区工程内容：文化墙围挡资金来源：财政二、工程承包范围 承包范围：文化墙围挡，具体详见工程量清单三、合同工期开工日期： 年 月 日竣工日期： 年 月 日合同工期总日历天数30天。四、质量标准工程质量标准：符合国家质量验收标准五、合同价款金额（大写） ： (人民币) ￥ ： 元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书 2、本合同专用条款3、明确双方权利、义务的纪要、协议4、本合同通用条款 5、抽签书、发包文件和中标通知书6、施工图纸7、标准、规范及有关技术文件、技术要求 8、工程预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间： 年 月 日合同订立地点： _本合同双方约定 签字盖章后生效。发 包 人：（公章）承 包 人：（公章）住 所：住 所：法定代表人：法定代表人： 委托代表人：委托代表人： 电 话：电 话：传 真：传 真：开 户 银行：开 户 银行：帐 号：帐 号： 邮 政 编码：邮 政 编码：第二部分 通用条款此部分采用建设工程施工合同范本（GF-1999-0201）中第二部分 通用条款第三部分 专用条款（一）、词语定义及合同文件1.合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：（1）明确双方权利、义务的纪要、协议；（2）本合同协议书；（3）中标通知书；（4）投标书及附件；（5）本合同专用条款；（6）本合同通用条款；（7）标准、规范及有关技术文件、技术要求；（9）工程预算书。2.语言文字和适用法律、标准及规范2.1 本合同除使用汉语外， 不 使用 其他 语言文字2.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招标投标法、建设工程质量管理条例等有关法律、法规2.3适用标准、规范适用标准、规范的名称：国家的有关标准、规范及省市、行业有关规定的标准发包人提供标准规范的时间：不提供（承包人自费购置，并在施工期间于现场保留完整一套，供发包人工程师使用国内没有相应标准、规范时的约定：不适用（二）、双方一般权利和义务4.工程师4.1 监理单位委派的工程师姓名： 职务： ；发包人委托的职权：对建设工程的质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、安全管理和各方协调工作，监督施工单位对工程施工进行科学管理，安全施工，文明施工，具体详见监理合同。需要取得发包人批准才能行使的职权：详见监理合同4.2发包人派驻的工程师姓名： 职务： ；职权：负责工程建设的外部关系协调，对工程建设进行监督管理和对监理工作的检查；5项目负责人姓名： 职务： ；进场项目负责人必须是投标的项目负责人，除甲方要求外不准更换项目负责人，否则业主有权取消该单位中标资格，不予签定或终止合同。项目负责人在该工程现场每周不少于5天，每天不少于8小时。自觉接受业主考勤，有事必须请假，否则每次扣除违约金500元。进场质检员和安全员必须是投标文件中报的相应人员，除业主要求外不准更换，如不按要求进场，业主有权视同项目负责人不在场处理。连续五天不在现场，发包人有权解除合同，追究违约责任，并报招标办备案；6.发包人工作6.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：1）、施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：现场已具备施工条件。将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：由中标人自行解决，费用已包含在发包价中。2）、施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：按现状。3）、工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前三天由发包人以书面形式提供给承包方。4）、由发包人办理的施工所需证件、批件名称和完成时间：由发包人按有关规定办理。5）、水准点与坐标控制点交验要求：开工前三天发包人以书面形式提供给承包方 ，并由双方现场交验。 6）、图纸会审和设计交底时间： 开工前。7）、协调处理施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物（文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由发包人负责向承包人提供规划红线内的具体需要保护项目，承包方负责做好保护工作。如承包人在施工中发现问题应及时报告监理和发包人，由发包人、设计院出具解决方案，费用由发包人承担。但因承包人造成损坏的，损失费用由承包人承担。8）、双方约定发包人应做的其它工作： 届时由发包人委托。 6.2 发包人委托承包人办理的工作：1）、占用规划批准范围以外场地的申请批准手续；2）、可能损坏道路、管线、电力、绿化、邮电、通信等公用设施的申请批准手续及相应费用。 7.承包人工作 承包人应按约定的时间和要求，完成以下工作： 7.1应提供计划、报表的名称及完成时间：1、开工前一周提供施工进度总计划；施组和材料（设备）进场计划表2、施工中每月25日提供当月实际进度计划、实际完成工程量报表、下月进度计划以及发包人需要提供的其他各种报表。7.2承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人负责施工现场的安全及保卫工作，负责施工人员的治安教育和管理工作；对非施工人员未经允许不准其进入现场随意走动。由此发生事故，均由承包人负责。7.3向发包人、监理提供的办公和生活房屋及设施的要求：提供一间办公房。 7.4需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：执行通用条款。7.5已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由责任人承担。7.6施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人应采取经监理方和发包人批准的措施进行保护，费用由发包人承担。由承包人自身原因造成的损失和罚款，由承包人负责。7.7施工承担清洁卫生的要求：按市容等到有关行政管理部门规定，做好文明施工，保持场地整洁卫生，所发生费用由承包人承担。7.8双方约定承包人应做的其它工作：承包人在过程为竣工期间应接受发包人提出的不影响结构安全的变更要求。承包人应合理组织施工，确保不扰民，且对周围环境影响减少到最低。（三）、施工组织设计和工期8.进度计划8.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：开工前一周提供给监理工程师及发包方；工程师确认时间：提交后七日内。8.2群体工程中有关进度计划的要求： 按单位工程分别提供。 9.工期延误9.1双方关于工期的其他约定：（1）承包人在接到中标通知书后的7日内，必须按照监理工程师批准的施工总平面布置图,完成施工前的准备工作。（2）具体开工日期以工程师的开工令为准。因发包人原因不能按期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工工期，顺延工期。上述工期顺延的情况，发包人不承担窝工、停工、机械进出场、台班费等在内的其它责任。双方在确定竣工日期时，已充分考虑可能出现各种形式的雨雪、冰雹、台风、高温天气、停电、停水、节假日、扰民和民扰、道路施工影响等不利因素及发包人分包工程的合理工期。10.隐蔽工程和中间验收10.1双方约定中间验收部位： 按规范要求执行 （四）、质量与验收12.质量标准与质量奖罚质量要求：符合国家验收规范。13.隐蔽工程和中间验收双方约定中间验收部位：按通用条款规定执行（五）、合同价款与支付14.合同价款及调整本合同价款采用 固定单价合同 方式合同价款中包括的风险范围：施工期间的政策性调整及市场风险，风险费用已含在报价中。建筑材料价格调整执行关于加强建筑材料价格风险控制的指导意见（苏建价200867号）。风险范围以外合同价款调整方法：按以下方式调整.工程结算：一、变更计价内容：（1）发包方、监理方、审计方认可的设计变更；（2）发包方和监理、审计方方均认可的签证； 变更及签证完成的工程量由发包人、监理及审计确认。 二、变更计价办法：变更的工程量中：（1）招标文件工程造价书中已有的或项目特征与工程造价书中类似的子目按合同已有的综合单价计算；（2）报价中没有的子目按本招标文件工程造价书中规定的计价表、有关文件及优惠率计算，（优惠率为该工程发报价与预算价的让利幅度。）其价格须经发包人和监理及审计认可；（3）工程实施过程中，组成某一综合单价的子目内容或项目特征发生改变时，则综合单价按跟踪审计审定的综合单价执行。招标文件工程造价书中有，实际没有发生的，结算时按工程造价书中的价格扣回。工程计量的报告和确认应及时进行，特别是隐蔽工程的变更工程计量。15.工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：无。扣回工程款的时间、比例： /。16.工程量的确认承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每星期五17.工程款（进度款）支付（1）工程量完成50%，付至已完工程量的60%（扣除招标人暂列金）；（2）工程完工，支付至已完工程量的70%，（扣除招标人暂定金）；（3）工程竣工验收合格后，支付至合同总价的80%；（4）工程结算经审计结束，支付至结算审计价的97%；（5）其余结算审计价的3%作为工程质量保修金，保修金在缺陷责任期满后付清。发包人支付给承包人的工程进度款，承包人只能用于本工程有关的劳力、材料、机械等费用，不得移作它用。发包人有权对承包人工程款的使用进行监督，如工程进度款用于支付与本工程无关的费用，发包人将立即停止付款。进度款的支付需经有权审计部门认可。（六）、材料设备供应18. 发包人供应材料设备发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，发包人不支付保管费用。因承包人原因发生丢失、损坏，由承包人负责赔偿。19.承包人采购材料设备19.1承包人采购材料设备的约定：双方约定由承包人采购的材料的价格、品牌须经甲方和监理方事先认可方为有效,必须符合有关规范的质量要求并提供产品合格证明,在使用前进行检验或试验,不合格的不得使用,所有费用由承包人承担。若提供的材料在整改后仍不满足要求，影响施工进度的，发包人有权将该材料改为甲供。地材以外的所有材料必须符合要求,竣工以后发包人将对工程进行检测, 若检测为不合格,承包人应按合同总价的1%向甲方支付违约金。（七）、工程变更20.施工中发包人如需对原工程设计进行变更，应提前5天以书面形式向承包人发出变更通知，承包人需无条件接受发包人发出的设计修改通知单，并按发包人发出的变更修改通知单施工，监理按此检查监督，验收合格后，列入结算。其余按通用条款执行。如施工过程中涉及本招标文件中工程量清单规定的内容的变更按上述设计变更处理方式办理；工程量清单规定内容在实际施工中发包人有权进行删减，同时不予补偿。21.现场因地质、地下障碍物等情况以及发包人使用点工,在每单项工作发生前,书面签发有关工程量和用工单，每单项工作完成后，一周内，按实签证，过期不补。签证由各参建单位签字确认，并列入工程结算。经监理、发包人和审计认可后，由发包人在给承包人的工程结算中支付。承包人不按此程序执行，所发生的费用不予确认，责任在承包人。（八）、竣工验收与结算22.竣工验收承包人提供竣工图的约定：竣工验收前十五日内提供四套竣工图。工程竣工后承包在一个月内提交工程结算报告，如本工程审计核减率超过5%（含5%），审计费用由发包人与承包人各承担50%；如审计核减率超过10%（含10%），审计费用由承包人全部承担。（九）、违约、索赔和争议23.违约23.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：按通用条款执行23.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：承包人未按合同约定的日期完工，承包人承担由此给发包人造成的一切损失，并须向发包人支付合同总价2%的违约金，按施工进度计划处以每天2000元的罚款。本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：达不到预定的质量标准，须承担由此给发包人造成的一切损失，如一次、二次竣工验收不合格，返工后达到合格，发包人应扣减承包人合同造价1%（一次）、3%（二次）作为质量违约金。其款项可由发包人在向承包人支付的工程结算款中扣除。承包人须单独承担使工程达到约定质量标准所发生费用。双方约定的承包人其他违约责任：投标文件所报的项目组成员不得变更，开工时或施工过程中若有变更，发包人有权解除合同，并追究由此带来的发包人的一切损失，即按合同总价的5收取违约金。（招标人同意的除外）承包人不按规定支付工人工资和材料商的材料款，每发生一次投诉，处以人民币壹万元的罚金，在支付工程进度款时扣除。24.争议双方约定，在履行合同过程中产生争议时：采用向 南京市六合区人民法院 提起诉讼。（十）、其它25.工程分包25.1本工程发包人同意承包人分包的工程：本工程不允许承包人有任何形式的转包和未经允许的分包，否则发包人有权终止合同。 26. 不可抗力双方关于不可抗力的约定：按通用条款执行。27.保险27.1本工程双方约定投保内容如下：(1)发包人投保内容：_/_发包人委托承包人办理的保险事项：_/_(2)承包人投保内容：承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。28.合同份数28.1双方约合同副本份数:合同共计壹拾贰份，其中正本贰份，副本拾份。29.补充条款：29.1承包人必须积极协调处理该工程的外部环境。29.2承包人必须自觉服从发包人驻工地代表及监理工程师对该工程施工的全面管理和监督，项目负责人外出必须经发包人同意。29.3承包人必须按有关要求做好安全工作，因承包人管理不善造成安全事故由承包人承担全部责任。29.4承包人需对发包人提供的场地平面及标高进行确认后方可开工。29.5承包人服从发包人对工程质量、安全、进度和文明施工的监督，保证现场文明施工与环境卫生，保证道路清洁畅通，承包方人员进入施工现场，必须服从发包人调配，遵守发包人有关规章制度及相应管理办法29.6承包人对投入的施工机械进行维护与养护，保证施工正常进行，保证机械和人员不发生安全事故，并按照发包人的工程进度、质量措施进行施工。29.7在履行合同期间，如由于承包人原因造成工程暂停施工、停止或不愿意继续施工的，发包人有权解除合同并暂停支付工程款、进度款，承包人并承担所造成的工期滞后等一切损失。附件1：承包人承揽工程项目一览表单位工程名称建设规模建筑面积（平方米）结构层数跨度（米）设备安装内容工程造价（元）开工日期竣工日期附件2：发包人供应材料设备一览表序号材料设备品种规格型号单位数量单价质量等级供应时间送达地点备注附件3：工 程 质 量 保 修 书发包人（全称）： 承包人（全称）： 发包人和承包人根据中华人民共和国建筑法和建设工程质量管理条例，经协商一致就 （工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：但凡非人为原因影响建设项目正常使用的情况均属保修内容。二、质量保修期根据建设工程质量管理条例及有关规定，工程的质量保修期如下：1地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；3装修工程为 2 年；4电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；5供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；6住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；7其他项目保修期限约定如下：其他工程为2年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。 四、质量保修责任1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照建设工程质量管理条例的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：1、发包人指定发包人现场代表负责协调保修具体事宜。2、本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。3、本保修书经承、发包双方签章后生效，未尽事宜由双方另行签订补充条款进行约定。任何一方不得擅自变更或解除本保修书。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人(公章)： 承包人(公章)： 地 址： 地 址： 法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)： 委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 开户银行： 开户银行： 账 号： 账 号： 邮政编码： 邮政编码： 附件4： 项目负责人常驻现场承诺书致：南京市六合区城市管理局我公司在此郑重承诺：我公司有幸在 中标，将确保项目负责人 （项目负责人姓名）常驻现场每天不得少于8小时，每周在现场工作不得少于五天，否则发包人有权按每天 2000 元人民币的标准扣罚我方，直至中止合同。单位名称：（盖章）法定代表人：（签字或盖章） 日期： 年 月 日附件5：廉 洁 合 同 甲方：南京市六合区城市管理局乙方：为了在工程项目建设中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据廉政建设的各项规定，结合工程项目的特点，特定立本合同如下：一、甲乙双方应当自觉遵守国家和所在地区关于工程承发包工作规则和廉政建设的各项规定。二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国提供方便。六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。七、乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题等进行私下商谈或者达成默契。九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。十、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的一方，在同等条件下给与承接后续工程的优先邀请抽签权。十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采取不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价15的违约金。由此给甲方单位造成的损失均有乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。十三、本廉洁合同作为本工程承发包合同的附件，与工程承发包合同具有同等法律效力。经协议双方签署后立即生效。十四、本合同一式三份，甲、乙双方各持一份，送交见证部门一份。甲 方：（盖章） 乙 方：（盖章）法定代表人： 法定代表人：通讯地址： 通讯地址：联系电话 联系电话：签约日期： 年 月 日 年 月 日附件6: 建设工程承发包安全管理协议 发包单位：南京市六合区城市管理局（以下简称甲方）承包单位： （以下简称乙方） 甲方将 项目发包给乙方施工，为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据江苏省工程安全管理暂行规定和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑安装工程合同的同时，签订本协议。一、承包施工项目工程项目名称： 工程地址： 承包范围： 承包方式：包工包料二、工程项目施工期限自 年 月 日起开工至 年 月 日完工。三、协议内容1、乙方必须认真贯彻国家、江苏省和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。2、乙方应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的验证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。3、乙方在施工前要认真勘察现场，进场后首先必须做好施工现场围护，防止闲杂人员进入施工现场，发生安全事故。4、工程项目由乙方按要求自行编制施工组织设计，并制定有针对性的安全技术措施计划、严格按施工组织设计和有关安全要求施工。乙方应落实本工程安全生产的管理体系，管理体系中的人员名单上报监理备案，以便监督管理。工地安全员必须持证上岗。5、甲乙双方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。6、施工前由监理对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知监理委托有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求；乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。7、根据工程项目内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料， 8、交底材料一式三份，由甲乙双方和监理各执一份。9、施工期间，乙方指派 同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派 同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。10、乙方在施工期间必须严格执行和遵守安全生产、防火管理的各项规定，接受监理和甲方的督促、检查和指导。监理有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改，并书面报监理和甲方。11、在生产操作过程中的个人防护用品，由各方自理，甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。12、乙方人员对不同施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示乙方确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负全部责任。13、乙方在施