2004年一级建造师考试历年考试原题

2004 年一级建造师建设工程法规及相关知识真题及答案 排行榜 收藏 打印 发给朋友 举报 来源： 中国建造师信息网 发布者： 磋跎岁月 热度 5 票 浏览 1159 次 【 共 0 条评论 】【 我要评论 】 时间： 2010 年 7 月 11 日 13:15 一单项选择题（共 70 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1 国家 级建造师执业资格的注册管理机构是（ ） A省级建设行政主管部门 B人事部或其授权机构 C建设行业协会 D建设部或其授权机构 2 国家 一级建造师 的主要执业范围是（ ） A担任建设工程项目施工的项目经理 B担任建设工程项目评估人员 C从事建设工程项目咨询工作 D从事建设工程项目预算工作 3 民事活动中，当事人意思表示真实是指行为人（ ） A言行要有法律根据 B作出承诺 C语言规范 D表现于外部的表示与其内在的真实意志相一致 4 以下关于时效中止的正确表述是（ ） A因法定事由的出现，权利人不能行使请求权的，诉讼时效中止 B因原告起诉，诉讼时效中止 C因被告应诉，诉讼时效中止 D因证人要求，诉讼时效中止 5 大中型建设工程项目立项批准后， 建设单位应按（ ）顺序办理相应手续。 A工程发包 报建登记 签订施工承包合同 申领施工许可证 B报建登记 申领施工许可证 工程发包 签订施工承包合同 C申领施工许可证 工程发包 签订施工承包合同 报建登记 D报建登记 工程发包 签订施工承包合同 申领施工许可证 6 从事建筑活动的经济组织应当具备的条件是符合国家规定的（ ） A注册资本专业技术人员和技术装备 B流动资金专业技术人员和突出业绩 C注册资本专业管理人员并依法设立 D流动资金专业管理人员和资 格证书 7施工总承包单位与分包单位依法签订了 “幕墙工程分包协议 ”，在建设单位组织竣工验收时发现幕墙工程质量不合格。下列表述正确的是（ ）。 A分包单位就全部工程对建设单位承担法律责任 B分包单位可以不承担法律责任 C总包单应就分包工程对建设单位承担全部法律责任 D总包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。 8下列各项，符合建筑法建设工程监理规定的是（ ）。 A工程监理单位代理建设单位利益执行监理任务 B工程监理人员发现工程施工不符合工程建设强制性标准的，有权要求施工单位整改 C工程监理人员发现工程设计不符合工程建设强制性标准的，有权要求设计单位整改 D工程监理单位可以转让工程监理业务 9建设工程实施监理前，（ ）应当将委托的工程监理单位监理权限等事项，书面通知被监理的建筑施工企业。 A建设行政主管部门 B行业协会 C监理单位 D建设单位 10依据工程建设项目招标范围和规模标准规定，施工单项合同估算价（ ）万元人民币以上的工程建设项目，必须进行招标。 A 50 B 100 C 200 D 500 11招标投标活动应当遵循的原则是（ ）。 A公开 、公平公正和最低价中标 B自愿、公平、公正和等价有偿 C公开公平公正和诚实信用 D自愿公平等价有偿和诚实信用 12招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜，并遵守招标投标法关于（ ）的规定。 A招标人 B投标人 C评标人 D招标人和投标人 13招标投标法规定的招标方式是（ ）。 A公开招标邀请招标和议标 B公开招标和议标 C邀请招标和议标 D公开招标和邀请招标 14投标人应当具备（ ）的能力。 A 编制标底 B组织评标 C承担招 标项目 D融资 15同一专业的单位组成联合体投标，按照（ ）单位确定资质等级。 A资质等级较高的 B资质等级较低的 C联合体主办者的 D承担主要任务的 16某投标人在提交投标文件时，挟带了一封修改投标报价的函件，但开标时该函件没有当众拆封宣读，只宣读了修改前的报价单上填报的投标价格，该投标人当时没有异议。这份修改投标报价的函件应视为（ ）。 A有效 B无效 C经澄清说明后有效 D在招标人同意接受的情况下有效 17开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（ ）进行。 A当天公开 B当天不公开 C同 时间公开 D同一时间不公开 18安全生产 “三同时 ”制度是指建设项目的安全设施，必须与主体工程（ ）。 A同时设计，同时施工，同时竣工验收 B同时设计，同时施工，同时投入使用 C同时论证，同时评价，同时投资 D同时投资，同时施工，同时评价 19生产经营单位使用涉及生命安全危险性较大的特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，（ ），方可投入使用。 A专业检测机构检测合格，取得安全标志 B专业检测机构检测合格，报安全生产监督管理部 门批准 C专业检验机构检验合格，申请安全使用证 D健立专门安全管理制度，定期检测评估 20安全生产监督检查人员的职权之一是（ ）。 A财务报表审查权 B责令紧急避险权 C现场调解裁决权 D设备物资检验权 21建筑施工单位生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定（ ）的应急救援人员。 A专职 B兼职 C专职和兼职相结合 D消防单位 22建设工程安全生产管理条例规定，不属于监理单位安全生产管理责任和义务的是（ ）。 A编制安全技术措施及专项施工方案 B审查安全技术措施及专项施工方案 C报告安全生产事故隐患 D承担建设工程安全生产监理责任 23建设工程安全生产管理条例规定，施工单位应当将施工现场的（ ）分开设置，并保持安全距离。 A办公区与生活区 B备料区与作业区 C办公、生活区与备料区 D办公、生活区与作业区 24施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（ ）安全生产教育培训 ,其教育培训情况记入个人工作档案。 A l 次 B 2 次 C 3 次 D 4 次 25建设工程安全生产管理条例规定，施工单位采购的施工机具及配 件，应当具有（ ），并在进入施工现场前进行查验。 A使用许可证和产品合格证 B产品许可证 C生产许可证 D生产许可证和产品合格证 26建设工程质量，（ ）实行政府监督管理。 A可以 B必须 C不必要 D不需要 27建设工程承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时 ,应当向建设单位出具（ ）。 A质量保证书 B咨询评估书 C使用说明书 D质量保修书 28建设工程质量管理条例规定，（ ）对分包工程的质量承担连带责任。 A监理单位与分包单位 B建设单位与分包单位 C总承包单位与分包单位 D设计单位与分包单位 29建设工程质量管理条例规定，建设工程质量保修期限应当由（ ）。 A法律直接规定 B发包人与承包人自主决定 C法律规定和发承包人双方约定 D发包人规定 30建设工程质量管理条例规定，装修工程和主体结构工程的最低保修期限为（ ）。 A 2 年和 3 年 B 5 年和合理使用年限 C 2 年和 5 年 D 2 年和合理使用年限 31工程建设标准是指建设工程设计施工方法和安全保护的（ ）及有关工程建设的技术术语符号代号制图方法的一般原则。 A 常用的技术规定 B特殊的技术要求 C统 的技术要求 D强制的技术要求 32涉及保障人体健康人身财产安全的标准应当是（ ）。 A国家标准 B行业标准 C强制性标准 D推荐性标准 33环境影响评价法规定，建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过（ ），方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。 A 2 年 B 3 年 C 4 年 D 5 年 34环境保护设施验收，应当与主体工程竣工验收（ ）进行。 A分别 B同时 C交叉 D顺序 35建 设工程一切险保险合同于 2004 年 3 月 1 日签订，建设工程承包合同约定工程开工日期为 2004 年 3 月 20 日。为保证工程如期开工，承包人于 2004 年 3 月 10 日将建筑材料运至工地，一切准备就绪，承包人提前两天正式开工。建筑工程一切险的保险责任开始时间为（ ）。 A 2004 年 3 月 1 日 B 2004 年 3 月 20 日 C 2004 年 3 月 10 日 D 2004 年 3 月 18 日 36下列各项，属安装工程一切险除外责任的是（ ）造成损失。 A电路短路过电压 B离心力引起的结构断裂 C结构缺陷及合同罚 款 D一般性盗窃 37某甲与用人单位签订了劳动合同，合同尚未期满，某甲拟解除劳动合同，某甲应当提前（ ）通知用人单位。 A 10 日 B 20 日 C 15 日以书面形式 D 30 日以书面形式 38安全及劳动卫生规程未对用人单位提出严格要求的是（ ）。 A执行国家劳动安全卫生规程和标准 B为劳动者办理意外伤害保险 C对劳动者进行劳动安全卫生教育 D对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查 39对环境保护法关于污染者付费的不正确理解是（ ）。 A谁污染，谁治理 B付费即 可免责 C谁开发，谁保护 D污染者必须承担治理污染保护环境的责任 40下列各项，水污染防治法未作禁止规定的是（ ）。 A向水体排放和倾倒工业废渣城市垃圾和其他废弃物 B向水体排放油类酸液碱液或者剧毒废物 C向水体排放热水 D向水体排放倾倒放射性固体废物 41下列各项，固体废物污染环境防治法未作禁止规定的是（ ）。 A境外废物进境倾倒 .堆放 .处置 B进口不能用做原料的固体废物 C进口可以用做原料的废物 D经中国境内转移危险废物 42在城市市区噪声动感区域内 ，禁止夜间进行产生噪声污染的施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须（ ）。 A经附近居民所在单位的同意 B在居民小区代表监视下施工 C公告附近居民 D经居民小区业主委员会同意 43消防法未作持证上岗要本的人员是（ ）。 A电焊作业人员 B. 气焊作业人员 C. 消防器材经销人员 D自动消防系统操作人员 44.消防法未作禁止性规定的是（ ）。 A. 携带火种进人生产 .储存易燃易爆危险物品的场所 B使用明火作业 C销售未经合法检验机构检验的消防产品 D. 使用不符合标 准的消防器材 45建设工程勘察设计管理条例规定，（ ）未经县级以上建设行政主管部门或者交通 .水利等有关部门审查批准的，不得使用。 A. 勘察文件 B. 设计方案 C. 施工图设计文件 D施工组织设计文件 46企业的设立 .变更和终止应当向登记机关办理相应登记，以下不属于办理登记的是（ ）。 A 企业分立 B. 法定代表人更换 C对外投资 D公司破产 47.有限责任公司经营规模较大的，设立监事会，其成员最低为（ ）。 A. 3 人 B 5 人 C 7 人 D 9 人 48纳税人未按照规定 期限缴纳税款的，扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的，税务机关除责令限期缴纳外。从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款（ ）的滞纳金。 A千分之三 B千分之五 C万分之三 D万分之五 49承诺对要约内容的非实质性变更指的是（ ）。 A受要约人对合同条款中违约责任和解决争议方法的变更 B. 承诺中增加的建议性条款 C承诺中要求增加价款 D. 受要约人对合同履行方式提出独立的主张 50合同法规定，因债务人怠于行使到期债权，对债权人造成损害的，债权人（ ）。 A可以向人民法院请求以自己的 名义代位行使债务人的债权 B. 可以向人民法院请求以债务人的名义行使债务人的债权 C. 可以向仲裁机构以债务人的名义行使债务人的债权 D行使代位权的必要费用，由债权人负担 51合同法规定，先履行一方行使抗辩权的做法是（ ）。 A. 有权中止合同的履行 B有权终止合同的履行 C. 无权中止履行合同 D有权变更合同的履行 52甲承包人施工过程中，由于自身管理原因，未经监理工程师同意改变了己被批准的施工组织设计，导致同时在现场施工的乙承包人受到损失。按照合同法的违约责任原则，乙承包人的 损失应（ ）。 A视为发包人的主观过错，要求发包人赔偿 B. 视为发包人的合同责任，要求发包人赔偿 C视为监理工程师协调不力，要求监理人赔偿 D. 直接要求甲承包人赔偿 53.合同法规定，违约责任除另有规定外，实行（ ）原则。 A. 过错责任 B严格责任 C损害赔偿 D公平合理 54.当事人双方既约定违约金，又约定定金的合同，一方当事人违约时，对违约行为的赔偿处理原则是（ ）。 A只能采用违约金 B由违约一方选择采用违约金或定金 C由非违约方选择采用违约金或定金 D同时采用违约金和定金 55一方当事人的违约行为导致工程受到 5 万元的损失时，对方及时地采取了减损措施，支出的费用为 1 万元，但仍未能终止损害，工程实际损害费用为 7 万元。依据合同法的违约责任规定，违约方应承担的赔偿额为（ ）万元。 A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 56依据合同法的违约责任承担原则，发包人可以不赔偿承包人损失的情况是（ ）。 A. 建设资金未能按计划到位的施工暂停 B发包人改变项目建设方案的工程停建 C传染病流行导致施工暂停 D征地拆迁工作不顺利 导致施工现场移交延误 57合同被仲裁机构裁决撤销后，追究合同相对人应承担责任的起始时间是从（ ）之日开始。 A合同订立 B合同开始履行 C 一方向仲裁机构申请撤销合同 D仲裁机构裁定为可撤销合同 58担保方式中，必须由第三人为一方当事人提供担保的是（ ）。 A保证 B抵押 C留置 D定金 59甲乙双方签订合同时，丙方向甲方提供合同担保。履行过程中，甲乙双方通过协商对合同作了重要变更，但甲方未将变更事项通知丙方。合同部分履行后，甲方的严重违约行为导致与乙方解除合同。则对 变更事项中损失部分的处理原则是由于（ ）。 A甲方未将变更事项通知丙方，损失由甲乙双方承担 B甲方未将变更事项通知丙方，丙方赔偿该部分损失的一半 C丙方提供了合同担保，应承担全部赔偿责任 D甲方未将变更事项据知丙方，丙方对该部分损失不承担保证责任 60按照担保法的规定，出质人可以提供（ ）办理质押担保。 A建筑物 B构筑物 C依法可以转让的股票 D土地 61下列选项，属债权合同的是（ ）。 A监护合同 B买卖合同 C行政合同 D劳动合同 62以下 关于仲裁庭组成的表述，正确的是（ ）。 A. 仲裁庭可以由三名仲裁员或一名仲裁员组成，由三名仲裁员组成的设首席仲裁员 B由若干名仲裁员组成仲裁庭的，不设首席仲裁员 C仲裁庭由二名仲裁员组成，当事人双方各选定一名 D仲裁庭由当事人各方选定。名仲裁员组成 63当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议，不能作为申请重新鉴定理由的是（ ）。 A鉴定机构或者鉴定人员不具备相应鉴定资格的 B鉴定程序严重违法的 C鉴定结论经过质证认定的 D鉴定结论明显依据不足的 64合同一 方当事人不履行仲裁裁决的，仲裁委员会（ ）。 A可以委托工商行政管理部门执行 B不可以强制执行 C授权人民法院强制执行 D移交检察机关强制执行 65中国仲裁协会是（ ）。 A国家行政机关的组成部分 B国家司法机关的组成部分 C国家事业单位的组成部分 D依法成立的社团法人 66以下各项，施工合同质量纠纷成因表述错误的是（ ）。 A. 建筑材料没有注册商标 B监理制度不严格 C建设单位不顾实际地降低造价，缩短工期 D施工单位在施工过程中偷工减料 67招标 投标法规定，投标人以向招标人行贿的手段谋取中标的，其法律责任是（ ）。 A情节严重的取消其 5 年以上参加投标的资格并予以公告 B处中标项目金额 5以上 10以下的罚款 C对单位直接负责人处单位罚款金额 1以上 5以下的罚款 D情节严重的，可由工商行政管理机关吊销营业执照 68行政处分的方式是（ ）。 A没收非法财产 B吊销营业执照 C行政拘留 D记过 .撤职 .开除等 69下列各项，属于刑事责任的承担方式是（ ）。 A有期徒刑 B警告 C没收违法所得 D拘留 70下列各项，不属于建设工程法律责任构成要件的是（ ）。 A有损害事实发生 B违反职业道德规范 C存在违法或损害行为 D违法行为与损害事实有因果关系 二 .多项选择题（共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 71以下关于债的发生根据的表述中，正确的有（ ）。 A. 合同 B. 志愿服务 C. 侵权行为 D不当得利 E. 无因管理 72.工程建设法律关系的构成要素是指（ ）。 A. 主体 B. 形式 C客体 D. 内容 E目标 73.我国承认并以法律形式加以保护的主要知识产权有（ ）等。 A. 著作权 B. 专利权 C商标权 D. 商业秘密 E. 肖像权 74实用新型取得专利权的条件包括（ ）。 A. 新颖性 B. 竞争性 C. 创造性 D. 垄断性 E. 实用性 75.建设工程发承包，建筑法作出禁止规定的有（ ）。 A将建筑工程肢解发包 B. 承包人将其承包的建筑工程分包他人 C承包人超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程 D. 分包人将其承包的工程再分包 E. 两个不同资质等级的单位联合共同承包 76.建筑法规定，在城市规划区内的建筑工程，建设单位申领建筑工程施工许可证的条件是，己经（ ）。 A取得建设工程规划许可证 B确定建筑施工企业 C. 已签订委托监理合同 D. 办理工程质量 .安全监督手续 E审查通过施工图设计文件 77招标投标法规定，投标文件有下列情形，招标人不予受理（ ）。 A. 逾期送达的 B. 未送达指定地点的 C. 未按规定格式填写的 D. 无单位盖章并无法定代表人或法定 代表人授权的代理人签字或盖章的 E. 未按招标文件要求密封的 78.下列各项，属于投标人之间串通投标的行为有（ ）。 A. 投标者之间相互约定，一致抬高或者压低投标价 B. 投标者之间相互约定，在招标项目中轮流以低价位中标 C. 两个以上的投标者签订共同投标协议，以一个投标人的身份共同投标 D. 投标者借用其他企业的资质证书参加投标 E. 投标者之间进行内部竞价，内定中标人，然后参加投标 79.生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，包括（ ）的培训。 A取得专业技术资格证书 B. 必要的安全生产知识 C. 有关的安全生产规章制度 D. 岗位的安全生产操作技能 E. 专业学历教育 80从业人员在安全生产活动中的义务包括（ ）。 A正确佩戴和使用劳动防护用品 B. 掌握本岗位工作所需的安全生产知识 C. 制定安全生产事故的处理程序 D. 绝对服从作业指挥 E发现事故隐患立即向新闻媒体披露 81.建设工程安全生产管理条例规定，施工现场的安全防护用具 .机械设备 .施工机具及配件必须（ ）。 A由专人管理 B. 堆放在特定位置 C. 定期检查 .维修和 保养 D. 建立相应的资料档案 E. 按照国家规定及时报废 82.建设单位办理工程竣工验收备案应提交的材料包括（ ）。 A建设项目立项批准文件 B工程竣工验收备案表 C工程竣工验收报告 D. 施工单位签署的工程质量保修书 E施工中有关质量检测数据和试验资料 83建设工程质量管理条例规定。任何单位和个人对建设工程的质量事故 .质量缺陷都有（ ）。 A检举权 B处理权 C. 控告权 D. 投诉权 E 检验权 84施工单位必须按照工程设计要求 .施工技术标准和台同约 定，对（ ）进行检验，未经检验或检验不合格的，不得使用。 A. 建筑材料 B周转材料 C. 建筑构配件 D. 设备 E商品混凝土 85. 工程质量监督机构对竣工验收程序实施的监督包括（ ）。 A .验收程序是否合法 B 施工单位质量行为是否合法 C竣工验收资料是否齐全 D实体质量是否存有严重缺陷 E竣工结算是否完成 86合同法规定，要约邀请包括（ ）等。 A拍卖公告 B. 招标公告 C递交投标文件 D招股说明书 E寄送价目表 87.合同法规定，合 同内容一般包括（ ）等条款。 A 标的 B数量 .质量 C价款或者报酬 D签订地点 E解决争议的方法 88当事人对合同质量约定不明确的（ ）。 A有国家标准的，按国家标准执行 B没有国家标准，有行业标准的，按行业标准执行 C没有国家标准 .行业标准，有地方标准的，按地方标准执行 D没有国家标准 .行业标准或地方标准的新产品，按新产品鉴定的标准执行 E国家鼓励企业采用国际质量标准 89当事人在订立合同过程中有（ ）情形，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。 A不 履行合同意向 B假借订立合同，恶意进行磋商 C因经营状况严重恶化而不签订合同 D故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况 E有其他违背诚实信用原则的行为 90.合同法规定，有（ ）情形的，合同无效。 A. 乘人之危，使对方在违背真实意思情况下订立的合同 B恶意串通，损害国家 .集体或者第三人利益 C以合法形式掩盖非法目的 D损害社会公共利益 E违反法律 .行政法规的强制性规定 91合同法规定，执行政府定价或者政府指导价的合同，应遵守的规定有（ ）。 A 在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价 B逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行 C. 逾期交付标的物的，遇价格下降时，按照原价格执行 D逾期提取标的物的，遇价格上涨时，按照新价格执行 E逾期付款的，遇价格下降时，按新价格执行 92合同法规定，合同效力表述正确的有（ ）。 A不得约定解除合同的条件 B可以约定合同生效的条件 C附生效条件的合同，自条件成就时合同生效 D附解除条件的合同，自条件成就时失效 E附生效期限的合同，自期限届至时生效 93合同法规定，合同变更表述正确的有（ ）。 A变更必须采用书面形式 B. 当事人可以将合同转让给他人 C当事人经过协商可以改变某些条款的约定 D必须以明确的新条款内容更换相应条款内容 E变更的条款对当事人双方有约束力 94合同法规定，解除合同表述正确的有（ ）。 A. 当事人必须全部履行各自义务后才能解除合同 B. 当事人协商一致可以解除合同 C. 因不可抗力致使不能实现合同目的 D一方当事人对解除合同有异议，可以按约定的解决争议的方式处理 E. 合同解除后 ，当事人均不再要求有方承担任何责任 单选 1-20 DADAB ADBDC CADCB CCBAB 21-40 BADAD BDCCD CCDBC CDBBC 41-60 CCCBC CABBA ADBBD CAAAC 61-70 BACCD ADDAB 多选 71-75 ACDE ACD ABCD ACE ACD 76-80 ABCE AB ABE BCD AB 81-85 ACDE BCDE ACD ACDE ACD 86-90 ABDE ABCE ABCE BDE BCDE 91-94 ABD BCDE ACE BCD 2004 年一级建造师建设工程项目管理真题 排行榜 收藏 打印 发给朋友 举报 来源： 中国建造师信息网 发布者： 磋跎岁月 热度 3 票 浏览 1374 次 【 共 0 条评论 】【 我要评论 】 时间： 2010 年 7 月 11 日 13:19 一、单项选择题 （ 70 题，每题 1 分，共 70 分，四个备选答案中，有一个最符合题意） 1、项目管理的核心任务是（ ） A环境管理 B信息管理 C目标控制 D组织协调 2、向工程监理单位委托建设工程项目监理任务的单位是（ ） A政府主管部门 B质量监督机构 C项目法人 D项目总承包方 3、 我国建筑法规定，（ ）可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。 A全国人大常委会 B国务院 C各级地方政府 D县级以上建设行政主管部门 4、建设工程项目的组织结构如采用矩阵组织结构模式，则每一个工作部门的指令源有（ ）个。 A 1 B 2 C 3 D 4 5、工作流程图是以图示形式反映一个组织系统中各项工作之间的（ ）联系。 A合同 B经济 C逻辑 D指令 6、项目管理最基本的方法论是（ ） A项目目标的策划 B项目目标的动态控制 C项目管理的目标 D项目管理的的 信息化 7、在应用动态控制原理控制建设工程项目目标时，调整项目管理班子人员属于（ ）措施。 A组织 B合同 C经济 D技术 8、在建设工程项目施工中处于中心地位，对建设工程项目施工负责有全面管理责任的是（ ）。 A项目总监理工程师 B派驻施工现场的业主代表 C施工企业项目经理 D施工现场技术负责人 9、取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理，应由（ ）决定。 A 政府主管部门 B业主 C施工企业 D行业协会 10、施工企业人力资源管理的任务包括（ ） A 团队建设 B信息发布 C变更控制 D沟通规划 11旁站监理是指监理人员在建设工程项目施工阶段监理中，对关键部位、关键工序的（ ）实施全过程现场跟班的监督活动。 A施工安全 B施工进度 C施工成本 D施工质量 12、施工企业在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序开始施工（ ）前，应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。 A 24h B 48h C 72h D 5D 13、建设工程项目策划的最终目的是为了（ ） A分析和论证项目的投资目标 B选择项目的融资方式 C使项目建设的决 策和实施增值 D确定项目管理的组织形式 14、施工成本分析是施工成本管理的主要任务之一，下列关于施工成本分析的表述中正确的是（ ） A 施工成本分析的实质是在施工之前对成本进行估算 B施工成本分析是指科学地预测成本水平及其发展趋势 C施工成本分析是指预测成本控制的薄弱环节 D施工成本分析应贯穿于施工成本管理的全过程 15、建设工程项目施工成本管理的组织措施之一是（ ） A编制施工成本控制工作流程图 B制定施工方案并对其进行分析论证 B 进行工程风险分析并制定防范性对策 D防止和处理施工索 赔 16、建设工程项目按其成本构成编制施工成本计划时，是指将施工成本分解为（ ） A 直接费、间接费、利润、税金 B单位工程施工成本及分部、分项工程施工成本 C人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、间接费 D建筑工程费和安装工程费 17、工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量清单项目，其相应综合单价首先应由（ ）提出。 A监理工程师 B承包人 C发包人 D工程造价管理部门 18、由于非承包商责任造成承包商自有机械设备窝工，其索赔费按（ ）计算。 A 台班费 B台班折旧费 C折 算租金 D折管租金乘以规定的降效系数 19、确定工程预付款的支付额度时，应考虑的主要因素是（ ） A工期与施工方法 B施工方法与施工组织措施 C工期与合同价款 D合同价款与施工组织措施 20、根据建设工程施工合同 ，对于实施工程预付款的建设工程项目，工程预付款的支付时间不迟于约定的开工日期前（ ）天。 A 7 B 14 C 28 D 30 21、当采用主材计等够差方法结算时，发包人在招标文件中列出的需要调整价差的主要材料的基期价格，一般采用（ ）的材料信息价。 A 国家工 程造价管理机构公布 B当时当地工程造价管理机构公布 C发包人自行采集的市场 D项目管理咨询公司所确定 22、在工程进度款的计算中，其单价的计算主要根据（ ）的工程价格的计算方法决定。 A设计概算 B投标报价中 C发包人和承包人事先约定 D发包人和监理工程师事先约定 23、建设工程项目施工成本控制包括若干环节，其中最具实质性的是（ ）。 A纠偏 B分析 C比较 D检查 24、建设工程项目施工成本偏差是指（ ）之差。 A已完工程实际施工成本与拟完工程计划施工成本 B已完工程计划施工成本 与拟完工程计划施工成本 C已完工程实际施工成本与已完工程计划施工成本 D已完工程计划施工成本与拟完工程实际施工成本 25、下列方法中，可用于分析建设工程项目施工成本偏差的方法是（ ）。 A因素分析法和比较法 B曲线法和表格法 C连环置换法和比率法 D连环置换法和曲线法 26、在建设工程项目施工成本分析方法中，可用来分析各种因素对成本的影响程度的方法是（ ）。 A相关比率法 B比重分析法 C连环置换法 D动态比率法 27、横道图进度计划的优点是（ ） A便于确定关键工作 B工作之间的逻 辑关系表达清楚 C表达方式直观 D工作时差易于分析 28、根据 JGJ/T121-99工程网络计划技术规程，在双代号时标网络计划中是（ ） A以波形线表示工作，以虚箭线表示虚工作，以实箭线表示工作的自由时差 B以波形线表示工作，以实箭线表示虚工作，以虚箭线表示工作的自由时差 C以实箭线表示工作，以波形线表示虚工作，以虚箭线表示工作的自由时差 D以实箭线表示工作，以虚箭线表示虚工作，以波形线表示工作的自由时差 29、在下图所示的双代号网络计划中，工作 C的总时差为（ ） A 0 B 3 C 5 D 8 30、工程网络计划中的关键工作是指（ ）的工作。 A自由时差最小 B总时差最小 C工作持续时间最长 D时距为零 31、就建设工程项目进度控制的主要工作环节而言，其正确的工作程序为（ ） A编制计划、目标的分析和论证、调整计划、跟踪计划的执行 B编制与调整计划、跟踪计划的执行、目标的分析和论证 C目 标的分析和论证、跟踪计划的执行、编制与调整计划 D目标的分析和论证、编制计划、跟踪计划的执行、调整计划 32、在建设工程项目管理机构中，应有专门的工作部门和符合进度控制岗位资格的专人负责进度控制工作，这是进度控制中重要的（ ） A组织措施 B合同措施 C经济措施 D技术措施 33、建设工程项目进度计划应体现资源的合理使用、工序的合理组织、工作面的合理安排等，为达到上述目的（ ） A进度计划不必过早形成计划系统 B应对进度计划进行动态控制 B应对进度计划进行多方案比较与优化 D应增大影响进度 风险的敏感度系数 34大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通过（ ） A编制总进度纲要，论证总进度目标实现的可能性 B分析工程发包组织方式，论证总进度目标分解的合理性 C分析施工技术方面的资料，论证总进度目标的控制措施 D分析施工组织资料，论证总进度目标实现的条件 35、论证建设工程项目总进度目标时，其工作内容包括：（ 1）编制总进度计划；（ 2）项目的工作编码；（ 3）项目结构分析等工作。上述三项工作正确的程序为（ ） A（ 3）（ 2）（ 1） B（ 1）（ 3）（ 2） C（ 2）（ 1）（ 3） D （ 1）（ 2）（ 3） 36、建设工程项目质量控制系统的控制目标是（ ）所规定的质量标准。 A施工承包企业 B建设工程项目目标 C国家工程质量验收标准 D 国家工程建设强制性标准 37、建设工程项目的施工组织方案中需要决定和安排（ ） A施工程序和工艺顺序 B施工工艺和施工方法 C工艺顺序和施工方法 D施工流向和施工工艺 38、施工验收质量控制是对工程项目中各类已完工程质量的控制，该工作应在（ ）进行。 A单位工程竣工验收阶段 B项目施工全过程各阶段 C隐蔽工程验收阶段 D分部工程验 收阶段 39、施工承包单位对工程质量问题的责任不能因（ ）而减轻责任。 A设计图纸错误 B勘察资料失实 C监理机构验收失误 D试桩检测有误 40、建设工程项目的施工质量计划编制完成后，应经（ ）批准确认后执行。 A企业技术负责人审核并报请工程监理单位或建设单位 B项目经理审核并报请工程监理单位或建设单位 C工程监理单位审核并报请建设单位 D工程监理单位审核并报请工程质量监督机构 41、对施工承包企业而言，在施工准备阶段控制施工质量的主要工作内容之一是（ ） A办理施工许可 B确定检验批 C编制施工组织设计文件 D办理质量监督手续 42、按现行施工管理制度规定，工地现场安装的危险性较大的起重机械设备安装完毕，必须经（ ）验收合格方能使用。 A建设单位 B设备供应部门 C安全管理部门 D专业管理部门 43、建设工程项目施工质量验收时，对施工质量保证资料的检查包括施工全过程的技术质量管理资料。其中，又以原材料、施工检测、测量复核及（ ）资料为重点检查内容。 A检验批抽检 B弧度试验 C功能性试验 D垂直度检测 44、按现行有关规定，应对工程中涉及结构安全的材料及施工内容进行（ ）。 A封样鉴定 B见证取样检测 C模拟试件检测 D同条件养护检测 45、我国建筑法和建设工程质量管理条例规定，政府行政主管部门应设立专门机构，对建设工程质量行使（ ）职能。 A验收 B保证 C监督 D规范 46、用直方图法对工程质量进行统计分析时，通过对直方图的（ ）的观察分析，可以判断和平过程是否正常、稳定。 A位置 B形状 C比例 D大小 47、质量记录是质量管理体系文件的组成部分，质量记录应以规定的文件形式和程序进行，并应有实施、验证、审核等人员的（ ） A职务任 务 B岗位职责 C操作要求 D签字及意见 48、建设工程项目的职业健康安全管理的目的是（ ） A保护建设工程产品生产者的健康与安全 B控制工作场所内员工及其他进入现场人员的安全条件和因素 C避免和因使用不当对使用者造成健康和安全的危害 D保护建设工程产品生产者和使用者的健康与安全 49、用事故发生的频率和事故后果的严重程度来判断安全风险的等级时，若事故发生的频率极小，事故后果的严惩程度为重大损失（严重伤害），则安全风险所属的等级为（ ） A I可忽略风险 B II可容许风险 C III中度风险 D IV重大风险 50、在两类危险源中，第一类危险源控制的方法有（ ） A增加设备安全系数，提高可 *性 B消除危险源，限制危险物质 B 进行故障 -安全设计 D设置安全监控系统 51、按照我国企业伤亡事故分类标准规定，一次事故中死亡职工 12 人的属（ ）事故。 A死亡 B重大伤亡 C特大伤亡 D一般伤亡 52、在职业健康安全管理体系（ GB/T28001-2001）的一级要素 “实施和运行 ”中，属于该体系核心要素的是（ ） A文件、运行控制 B结构和职责、运 行控制 C培训、意识和能力 D应急准备和响应 53、职业健康安全与环境管理体系文件体现方式的多样性是指其文件可以用（ ）等表示。 A管理规定、法规 B操作规程、活动准则 C程序文件、法律条款 D文字、表格、流程图 54、建设工程项目施工招标必须具备的条件之一是（ ） A评标细则已经审查并获批准 B应当履行审批手续的初步设计及概算已获批准 C应当履行审批手续的初步设计图及预算已获批准 D施工招标文件及标底已编制完成 55、建设工程项目施工投标文件一般应包括投标函、投标报价、施工组 织设计和（ ）等内容。 A资格预审文件 B政府法律文件 C商务和技术编差表 D评标办法 56、业主依据建设工程施工承包合同支付工程合同款可分（ ）四个阶段进行。 A履约担保金、工程预付款、工程进度款和最终付款 B履约担保金、工程进度款、工程付款和退还保留金 C工程预付款、工程进度款、工程变更款和最终付款 D工程预付款、工程进度款、最终付款和退还保留金 57、采用工程项目总承包模式的建设工程项目，发包人可将（ ）等一系列工作全部发包给一家承包单位。 A勘察、设计、施工、监理 B设 计、施工、材料和设备采购 C资金筹措、勘察、设计、材料和设备采购 D资金筹措、勘察、设计、施工、监理 58、我国建设工程施工合同 由（ ）三部分组成。 A协议书、合同条款和工程图纸 B协议书、合同条款和专用条款 C合同条款、专用条款和工程图纸 D协议书、通用条款和专用条款 59、某建设工程项目承发包双方签订了设计一施工总承包合同，下列属于承包人工作范围的是（ ） A落实项目资金 B办理规划许可证 C办理篱工许可证 D完成设计文件 60、根据我国现行规定，施工投标保 证金的数额一般为投标价的某一百分比，但其最高额度不超过（ ）万元人民币。 A 50 B 80 C 100 D 120 61、建设工程中的反索赔是相对索赔而言的，反索赔的提出者（ ） A仅限发包方 B仅限承包方 C发包方和承包方均可 D仅限监理方 62、工程竣工验收合格并办理了移交手续，表明（ ） A解除了承包人的所有责任 B承包人即可获得全部工程价款 C承包人工程施工任务的完成 D承包人和发包人所有关系的解除 63、在对建设工程合同实施的控制过程中，承包人合同管理人员进行合同诊断 的主要内容之一是（ ） A分析合同文件的组成 B分析合同执行差异的原因 C分析合同的计价方法 D分析合同的承包范围 64、下列事件中属于特殊风险索赔的事件是（ ） A洪涝灾害 B百年不遇的暴风雪 C暴动 D海啸 65、国际际承包合同主要是业主通过（ ）的方式确定承包商后订立。 A招标 B直接发包 C在有良好合作关系的战略伙伴中选择 D在工程师推荐名单中随机抽取 66、建设工程监理合同标准条件中应包括（ ）等内容。 A合同适用的法律 B监理业务执行的起止时间 C监理 的工作范围和内容 D合同生效、变更与终生 67、为了实现有序和科学的项目住处管理。应由（ ） A业主方编制统一的信息管理职能分工表 B业主方和项目参与各方编制各自的信息管理手册 C业主方制定统一的信息安全管理规定 D业主方制定统一的信息管理保密制度 68、建设工程项目管理应重视利用住处技术的手段进行信息管理，其核心的手段是（ ） A服务于信息处理的应用软件 B收发电子邮件的专用软件 C基于网络的信息处理平台 D基于企业内部信息管理的网络系统 69、项目管理信息系统中进度控制的功能 包括（ ） A计算和分析投标估算数据 B编制投资使用计划 C查询和统计合同执行情况 D编制资源需求量计划 70、项目管理信息系统是基于计算机的项目管理的信息系统，主要用于项目的（ ） A信息检索和查询 B目标控制 C人、财、物的管理 D信息收集和存储 二、多项选择题 （每题 2 分， 30 题，共 60 分，五个备选答案中，有 2-4 个符合题意，少选，每选对一个的 0.5 分，选错的 0 分） 71、建设工程项目的实施阶段包括（ ） A设计阶段 B设计准备阶段 C可行性研究性阶段 D施工阶段 E、动用前准备阶段 72、在建设工程项目各参与单位中，需对项目总投资或总造价进行目标管理的单位有（ ） A业主方 B设计方 C施工方 D供货方 E项目总承包方 73、以下关于线性组织结构模式的描述中，正确的有（ ） A指令路径较短 B指令湖泊是惟一的 C不能跨部门下达指令 D只适用于大型工程项 E允许越级指挥 74、施工方项目管理职能分工表是以表的形式反映项目管理班子内部（ ）对各项工作的管理职能分工。 A项目经理 B各工作部门 C各工作岗位 D总包与专业分包 E专业分包与劳务分包 75、在国际上，业主方项目管理的方式有多种可能，在以下描述中，正确的是（ ）。 A业主方自行完成其项目管理任务 B业主方委托项目管理咨询公司进行项目管理 C业主方与项目管理咨询公司共同进行项目管理任务 D业主方委托本工程的总承包管理公司完成其项目管理任务 E业主方委托本工程的项目总承包公司完成其项目管理任务 76、对于采用建设项目总承包模式的某建设工程项目，其项目管理规划可以由（ ）编制。 A业主方 B业主方的项目管理单位 C设计方 D施工监理方 E 项目总承包方 77、旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工活动已经或者可能危及工程质量的，应及时向（ ）报告。 A项目业主代表 B项目业主 C施工方项目经理 D监理工程师 E总监理工程师 78、常用的建设工程项目施工成本设计可按（ ）编制。 A施工成本组成 B人力资源需求 C子项目组成 D工程进度 E材料种类 79、在建设工程项目施工索赔中，可索赔的人工费包括（ ） A完成合同之外的额外工作所花费的人工费用 B施工企业因雨季停工后加班增加的人工费用 C法定人工 费增长费用 D非承包商责任造成的工期延长导致的工资上涨费 E不可抗力造成的工期延长导致的工资上涨费 80、在建设工程项目施工索赔中，可索赔的材料费包括（ ） A非承包商原因导致材料实际用量超过计划用量而增加的费用 B因政策调整导致材料价格上涨的费用 C因质量原因地行工程返工所增加的材料费 D因承包商提前采购材料而发生的超期储存费用 E由业主原因造成的材料损耗费 81、在建设工程项目施工过程中，施工机械使用费的索赔款项包括（ ） A因机械故障停工维修而导致的窝工费 B因监 理工程师指令错误导致机械停工的窝工费 C非承包商责任导致工效降低增加的机械使用费 D因机械操作工患病停工而导致的机械窝工费 E由于完成额外工作增加的机械使用费 82、横道图法是分析建设工程项目施工成本偏差的常用方法，其特点包括（ ） A能够直观地显示偏差分析所需用的资料 B能够准确表达施工成本的绝对偏差 C能够准确表达施工成本的相对偏差 D能够直观地显示施工成本的局部偏差和累计偏差 E能够直观地显示偏差的严重程序 83、地行分部分项工程施工成本分析时，其资料来源包括（ ） A工程合同总价 B实耗人工和材料 C施工预算 D工程概算 E实际工程量 84、在建设工程项目进度计划系统中，按计划的深度不同划分的进度计划包括（ ） A总进度规划 B设计透度计划 C项目子系统进度计划 D施工进度计划 E业主方项目实施进行计划 85、在建设工程项目总进度目标论证中，项目的工作编码是指一个工作项的编码，编码时应考虑的因素包括对不同（ ）的标识。 A计划层 B计划对象 C工作类别 D计划方式 E计划目标 86、建设工程项目进度计划系统的内容包括（ ） A总进度纲要 B二级进度计划 C进度计划审批程序 D进度计划实施效果分析 E工程实际进度信息 87、建设工程项目的施工方案包括（ ） A材料采购方案 B技术方案 C人员培训方案 D组织方案 E质量管理认证方案 88、建设单位收到施工承包单位的单位工程验收申请后，应组织（ ）等方面人员进行验收，并形成验收报告。 A施工单位 B检测单位 C设计单位 D监理单位 E质量监督机构 89、政府质量监督机构对建设工程质量监督的职能包括（ ） A制定行业质 量管理规程 B确认检测单位资质等级 C监督工程各方主体的质量行为 D认证施工企业的质量管理体系 E检查工程实体质量 90、 GB/T19000-IS9000（ 2000 级）质量管理体系标准中的质量管理原则包括（ ） A质量第一 B事前控制 C领导作用 D过程方法 E基于事实的决策 91、根据我国 GB12523-90建筑施工场界噪声限值规定，建筑施工现场噪声限值是（ ） DB。 A各种打桩机昼间为 85 B吊车、升降机等昼间为 65 C推土机昼间和夜间分别为 75 和 50 D挖掘机昼间和夜间分别为 70 和 55 E混凝土搅拌机昼间和夜间分别为 70 和 55 92、在环境管理体系（ GB/T24001）的一级要素 “规划 ”中，包含的二级要素有（ ） A环境因素 B法律和其他要求 C信息交流 D目标和指标 E环境管理方案 93、施工单位中标后与建设工程项目招标人进行合同谈判后达到一致的内容，应以（ ）方式确定下来作为合同的附件。 A合同补遗 B会议纪要 C协议书 D投标补充文件 E工程变更文件 94、按照建设工程承发包方式分类，建设工程合同类型包括 （ ） A勘察、设计或施工总承包合同 B总价合同 C工程项目总承包合同 D工程监理合同 E建设工程物资采购合同 95、根据 GF-2003-0214建设工程施工劳务分包合同 ，需由劳务分包人承担的保险费用有（ ） A 施工场地内劳务分包人自有人员生命财产 B运至施工现场用于施工的材料和特安装设备 C承包人提供给劳务人员使用的机械设备 D从事危险作业的劳务分包人职工的意外伤害 E施工场地内劳务分包人自有的施工机构设备 96、在实施建设工程合同前，对合同价格 的分析内容包括（ ） A合同所采用的计价方法 B工程计量程序 C合同价格的调整 D拖欠工程款的合同责任 E定额的编制方法 97、国际工程施工中的质量管理由（ ）主管。 A发包人 B承包人的项目经理 C承包人指定的技术副经理 D工程师 E承包人指定的总工程师 98、国际工程承包合同争议解决的方式包括（ ） A协商 B调解 C仲裁 D诉讼 E单方解除合同 99、为了满足建设工程项目施工成本管理的要求，项目成本项编码时应考虑的因素包括（ ） A投资估算 B概预 算 C合同价 D工程款支付 E计价程序 100、建设工程项目信息可以按（ ）进行分类。 A项目管理工作的对象 B项目实施的工作过程。 C项目规模的大小 D项目管理工作的任务 E项目信息的内容属性 2004 年度全国一级建造师执业资格考试试卷 建设工程项目管理答案 一、单项选择题 1 C 2 C 3 B 4 B 5 C 6 B 7 A 8 C 9 C 10 A 11 D 12 A 13 C 14 D 15 A 16 C 17 B 18 B 19 A 20 A 21 B 22 C 23 A 24 C 25 B 26 C 27 C 28 D 29 B