停车场道闸施工合同.doc

停车场道闸施工合同 地下停车场管理系统工程施工合同 地下停车场管理系统工程施工合同 发包人： （以下简称甲方） 承包人： （以下简称乙方） 根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法等相关法律、法规的规定，就乙方承包甲方地下停车场管理系统工程施工的有关事宜，为明确双方在施工过程中的权利、义务与经济责任，保护双方的合法权益，甲、乙双方经协商一致，签订本合同。 第一条、工程概况 1.1、工程名称： 1.2、工程地点： 1.3、承包范围： 1.4、工程承包方式：包工、包料、包设备、包工期、包质量。 第二条、工程造价 第三条、工程内容 本工程为工程，具体内容包括停车场智能管理系统设备安装、地下车库设备及安装、岗亭。凡设计图纸或施工图纸裁明的、隐含的或按照施工惯例应当由乙方完成的工作均属于本合同的工程内容。 3.1、停车场系统说明： 3.1.1一般说明： 须按规范及甲方要求完成整个停车场管理系统的设计及说明，乙方须于施工前呈交完整系统操作说明和施工图纸，经甲方签字确认方可生效。 3.1.2系统概括说明： 本系统由一进一出的1通道组成，具备读写卡和临时计费功能，采用人工对比方式；出入口设置管理机。 （1）入口机：入口发卡机须能发出临时卡，卡上应有时间包括年、月、日、时和分；发卡时间应有储存功能；发卡机须为自动操作及适合户外各种天气环境下工作。（2）入口道闸应为全自动操作及适应户外各种天气环境下工作，唯当电源失效时，道闸应可人工手动开启并固定再开启状态，当汽车抵达入口道闸前而又取得临时卡或把长期卡提供给卡机辨认后，道闸应迅速生起。当一部汽车驶过后，道闸应迅速放下，所有汽车感应器须为线圈型暗藏地下。 （3）收费组合应包括计算机、发卡机等。 （4）出口机应能阅读临时卡及长期卡的储存记录，能辨认卡上的资料及肯定卡上资料正确与否，出口机须没收过时卡及临时卡；出口机应为自动操作及适应户外各种天气环境下操作。 （5）停车场收费系统须具备以下功能，自动计算进入和驶出的车辆数目及进行分类（临时和长期）；自动计算停车场内的空置车位数目，当没有车位时，满指示牌自动亮起；具有车辆人工对比功能。 第四条、工期 4.1、开工日：本合同签订之日；竣工日_年_月_日，总工期为_个日历日。 4.2、乙方应当严格遵守本合同及乙方提交并经甲方确定的进度计划中确定的开工日期、竣工日期、总日历工期、各阶段工期。前述工期中已包括法定节假日、乙方的设计及设计审批时间、现场测试、提交竣工报告的时间、与其他施工方交叉施工、配合施工的等待时间、包括政府的各种规定及临时规定、通告对工期的影响等在内，该等因素不作为延长工期的因素。 4.3、乙方逾期履行任何一阶段工期，或甲方认为竣工日明显地变得不能遵守，甲方可要求对本工程的一个或多个部位优先完成而无需增加费用。乙方须无偿地对剩余工作无延误地遵从甲方指示。 第五条、工期的顺延 5.1、不影响关键部位的设计变更或工程量增加，乙方应当自行采取措施，不予延长工期。虽影响关键部位但需延长工期累计未超过三日的设计变更或工程量增加不顺延工期，但超过三日的，自第四日起开始计算天数顺延工期。当出现设计变更或工程量增加可能延误工期的，乙方应当采取相应的赶工措施确保工期和质量，相应的赶工费用应事先经甲方盖章同意。但如该可能的延误是由于乙方原因造成的，赶工费用由乙方承担。 5.2对以下情况造成的工期延误，经甲方确认，工期相应顺延： （1）战争、动乱、空中飞行物体坠落或有下列情形之一并达到延误工期的程度：4.5级以上的地震；连续4小时以上的持续8级以上的大风；连续4小时以上的特大的暴雨；连续4小时以上温度低于零下15的低温；连续7天38以上的高温等。 (2)工程按国家法律、政策或地方政府要求停建或缓建时造成的延误。 前述（1）、（2）项原因造成的损失各自承担。5.3、乙方在以上情况发生后5日内，就延误的内容向甲方代表提出报告，乙方未按期提出报告的，视为以上情况对工期无影响或虽有影响但乙方有能力采取必要措施无需延长工期和增加费用。 5.4、除双方明确约定可以顺延工期的情况外，其它情况一律不予顺延工期。非约定原因造成工程不能按合同工期履行或竣工的，乙方承担违约责任。 第六条、设计乙方应当按甲方提出的要求进行设计(包括但不限于设施的效果图设计、施工图设计)，保证设计符合国家、山西地方规定及甲方要求。乙方应当于_年_月_日前交设计效果图（包括书式图纸份，电子文档）供甲方(来自:WwW.xIelW.cOm 写 论文 网:停车场道闸施工合同)及有关部门审核，经甲方及有关部门审核批准后方可用于施工，但该图纸的设计责任由乙方负责。若因乙方设计出现漏项、不合理、错误等原因导致设计未通过甲方审批，甲方有权要求乙方按甲方要求在甲方指定期限内负责二次设计、修改完毕，并提交甲方。设计期限乙方应当充分考虑本工程工期要求，乙方未按设计图纸或甲方书面要求施工而增加的工程量或因乙方自身原因造成的返工或浪费的工程量，甲方不予承认，不予顺延工期，不给予乙方任何经济补偿。 第七条、材料、设备 6.1、工程所有的材料、设备，均由乙方负责采购、供应。乙方应根据本合同规定进行采购。 6.2、本合同约定的单价为一次性包死价，该单价包括材料费、人工费、安装费、运输费、包装费、手续费、设计费、施工等乙方完成本合同约定工程经甲方验收合格，且正式交付甲方之前的全部费用。 6.3、本工程施工用材料、设备由乙方负责运至仓储场地卸车，甲方应配合乙方提供仓储。 6.4、乙方采购的材料设备，不得侵犯他人的权利(包括知识产权)，乙方并应当自费取得权利人的使用许可，否则一切责任由乙方承担。 6.5、乙方负责对施工现场的实测、复核工作。 （1）乙方在停车场管理系统及交通设施制作前，应自行进入施工现场进行实测，并提交甲方审核确认，但甲方的审核确认并不视为对乙方的实测结果承担任何责任。 （2）乙方在停车场管理系统及交通设施安装前，应对施工现场进行二次复测，如有异议应当在进场施工前与甲方协商，并按甲方要求执行。否则，视为乙方认可施工现场条件，由此产生的误差、损失及责任均由乙方自行承担，且不予延长工期，不予增加任何费用。 （3）如施工现场条件与本合同约定的存在误差，而导致乙方为处理该误差所增加的费用已包含在本合同约定的价款中，甲方不再另行支付。 第八条、施工及工程保护8.1、施工现场的安全保护、防火、消防等工作均由乙方负责。乙方须采取措施使工程免受损坏或受恶劣天气的影响。乙方应当配置足够的消防器材和采取有效的防范措施，避免工地发生火灾。施工过程中如果发生火灾、水淹、施工人员的人身安全事故均由乙方承担责任，包括事故处理、赔偿甲方或业主的损失、承担逾期竣工的违约责任等。 8.2、乙方必须将垃圾集中在甲方在工地的指定地点，保持施工现场的清洁，妥善存放和处置乙方设备或多余的材料，使现场和工程处于清洁和安全的状况。乙方在撤场前，应当清理好工地达到甲方满意为止。 8.3、乙方应当积极与其他的现场施工单位配合，包括提供场地、临时设施移交等一切方便条件，甲方给予协助。因乙方原因或施工单位原因造成的乙方或施工单位损失及工期的延误等，由乙方或施工单位向直接责任人索赔，甲方不承担责任。 8.4、甲方负责提供施工用水、电源接驳位置，但到具体用水用电作业区的二次接线及独立计量表由乙方自费接驳、安装，施工用水、电费由甲方承担。 8.5、隐蔽工程在隐蔽前，必须报经甲方代表、监理方检查验收，否则不得施工，甲方有权要求重新检查验收，因此而造成的损失由乙方承担，工期不予延长。 第九条、工程的变更 施工中甲方如需对原工程设计变更，设计变更前，甲方应提前三日内以书面形式向乙方发出变更通知。甲方书面通知时，乙方应当及时调整进度计划，对于乙方按双方确认的进度计划等文件而采购的材料、设备，应当及时处理，双方协商处理。 第十条、竣工验收 10.1、工程完工具备竣工验收条件，乙方对工程质量自检合格并符合本合同要求的，向甲方提交工程竣工报告，甲方组织进行验收。 10.2、乙方未按规定执行的，甲方有权拒绝验收，因此而造成逾期竣工的，乙方应当承担逾期竣工的责任。甲方如同意验收，并不免除乙方提交相关报告、文件、资料的义务。 10.3、工程经甲方竣工验收合格符合本合同要求、乙方清理好场地可办理工程移交的，甲方应当签发竣工验收合格证，乙方应当在甲方签发之日起5日内移交全部工程，乙方按期移交全部工程的，甲方签发竣工验收合格证之日为竣工日，否则，自乙方实际移交全部工程之日为竣工日。 10.4、停车场管理系统及交通设施安装的要求标准、美观、位置要符合甲方要求、开关灵活、颜色均匀一致。 10.5、双方验收执行国家验收标准。 第十一条、结算 11.1、双方确认，除本合同约定的款项外，甲方无需再向乙方支付其他任何费用。11.2、双方最终按合同中明确的固定单价以及付款方式结算。 11.3、设计变更或乙方按甲方要求进行的合同外工程而增加的工程款按前述标准执行并在最终决算时支付。 第十二条、工程款的支付第十三条、保修 自工程竣工验收合格符合合同要求且工程、资料全部移交之日起开始计算保修期，保修期为一年，保修期内由乙方保修并承担费用。 第十四条、违约责任 14.1、甲方责任 甲方逾期付款的，每逾期一日，按应付款金额1%承担违约金。 14.2、乙方责任 （1）另有约定外，乙方按期开工或竣工。 （2）乙方未经甲方许可停工达5日以上的，甲方有权解除合同，乙方并应当无条件 于7日内退场，乙方并应当承担合同总价20的违约赔偿金。双方于乙方退场 后结算。对因此给甲方造成的损失，乙方应承担赔偿责任。 (3)在施工过程中，对于工程质量达不到约定标准的部分，乙方应当根据甲方要求修 理、拆除、返工、改建，直到符合约定标准。但如果乙方未按指令或要求整改逾 期达10日仍未符合约定标准的，甲方有权解除合同， （4）乙方不得故意或疏忽导致材料和施工工艺不符合技术规范或与合同约定不符的， 如有不符，甲方享有对乙方的索赔追偿权利。 14.3、其他 (1)因甲方原因合同解除，甲方应支付给乙方合同约定金额的50%的违约金。 (2)因乙方原因导致解除合同，甲方为完成剩余工作委托其他施工企业继续施工而需 比原合同价格多发生的工程费用，皆由乙方赔偿给甲方，甲方在支付其余工程 款时予以扣除，并且由乙方支付给甲方合同约定金额的50%的违约金。篇二：停车场道闸广告合作协议书 合同编号： 甲方：广州浩视广告有限公司 乙方：广州新钜丰田汽车销售服务有限公司 经双方友好协商，在自愿、公平、公正的原则基础上，双方就租赁道闸杆从事经营的事宜经协商达成协议如下： 第一条：租赁范围： 乙方承租甲方所签属的物业管理下的地上停车场出入口道闸。 第二条：交付及设施安装及维护： 1、甲方应在本合同签署后三日内将符合合同约定条件的前述租赁物交予乙方使用。 2、所有乙方使用的设施由乙方自主进行设备提供和安装，甲方负责提供场地和电源；设施的安装必须经甲方同意批准方可进行施工。后期维护需要甲方的工作人员进行配合，甲方应确保使乙方安装使用的设施不会人为损坏或者恶意使用导致损坏。 第三条：租赁费用： 1、道闸租赁费用为每台1200元/月。共计18台，月租金为21600元。 2、除以上费用外，甲方不得就该租赁事项向乙方主张其他费用。 第四条：租赁期限及使用范围： 1、自20xx年2月1日起至20xx年2月28日止，共计1月； 第五条：付款周期及支付日期：1、租金以进行计算和支付，支付金额为21600元，大写：贰万壹仟陆佰元整（含税）； 第六条：权利与义务： 1）甲方权利及义务： a、甲方有权利监督乙方进行设施更换与安装 b、甲方有义务为乙方提供安装用电和道闸灯箱日常用电 c、甲方有义务保护所安装的道闸灯箱设施不受到人为损坏 d、不论道闸杆整体设施因为什么原因受到损坏，甲方有义务告知乙方。 e、甲方应确保该租赁物不存在任何权利争议，乙方可自由使用本合同约定租赁物，否则，因此影响乙方正常经营使用的，所有损失由甲方赔偿。 2）乙方权利及义务： a、乙方有权利拒绝甲方非协议内的其他要求； b、在不违反国家政策和双方协商条件下，乙方有权利利用所安装的道闸杆整体设施进行自主经营。 c、在收到甲方关于道闸横杆受损的报告后，乙方有义务尽快协助甲方对横杆进行维护或更换。 d、乙方在合同期内不得发布房地产广告及有关医疗等不良广告。 第七条、协议终止事宜： 1、由甲方进行单方面终止协议的，应提前20天通知乙方，在乙方确认后退还剩余期限之租金，以及支付乙方的灯箱设施拆装费和其他杂费，如果乙方灯箱仍在广告发布期内，甲方应保证乙方灯箱广告正常发布，双方协商更改合理位置让乙方继续广告宣传。 2、由乙方进行单方面终止协议的，应提前20天通知甲方,在甲方确认同意其请求后，乙方可单方解除本合同而不作为乙方违约，双方互不追究责任。 第八条：违约责任 1）甲方不按协议为乙方正常提供供电（特殊原因停电或者设施损坏不在此范围内），应赔偿乙方损失及因此对第三方承担相关责任所致损失； 2）乙方在广告发布时不遵守协议内容者，发布违禁广告的，甲方有权利对广告进行拆除； 3）单方面解除协议而不通知对方者，应按照对方的实际损失进行双倍赔偿；第九条：其他约定：甲方如果在合同期内对道闸机位置进行更换或者设备更新，提前15天通知乙方，在甲方施工期结束后，按照实际占用时间将乙方租赁期限相应延长即可，双方签署附件与本合同同时存档。合同期内经营场地所有权变更，不影响本协议效力 第十条、协议期满：在租赁期满时，乙方在同等条件下享有优先租赁权，如果乙方不再继续租赁，应在协议到期后10天内将所有设施拆卸完毕，拆卸时甲方应派人监督协助； 第十一条：双方协商事宜：乙方需向甲方发布广告内容保证合法性，如由此产生的相关法律后果，均由乙方承担。 第十二条：责任归属： 1、甲方在出租设备时，若提供的设备老化而不更换者，在使用过程中造成零件损坏时，其更换费用由甲方负责，属于技术故障甲方无法单独作业的，可以要求乙方技术人员义务进行协助. 2、因车辆行驶失当造成的碰撞导致横杆损坏，由甲方人员提供现场证明，由肇事方进行赔偿，赔偿款项归乙方重新购置横杆使用； 3、其他责任造成的横杆损坏，由甲乙双方协商议定； 4、横杆本身非事故导致的操作失灵由乙方提供技术人员，经甲方认可后进行责任鉴定。 第十三条：争议解决方式：在协议项内发生争议时，可双方协商解决，在协商解决无效情况下可提交清远市人民法院裁决。 第十四条：本合同自双方签字盖章生效起，一式二份，甲方一份，乙方一份。 第十五条：双方对合同内容的变更或补充应采用书面形式，并由双方签字盖章作为合同附件，附件与本合同具有同等的法律效力。 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 签约代表：签约代表： 公司地址：公司地址： 公司电话：公司电话： 帐号： 开户行： 日期：年月日日期：年月日篇三：道闸合同 八一小区道闸系统安装工程 发 包 人：银川市兴庆区八一小区社区物业服务处 承 包 人： 签订时间： 合同协议书 本施工合同采用国家工商行政管理局和建设部制定的建设工程施工合同 （GF-1999-0201）的“合同条件”。 发包人（全称）：银川市兴庆区八一小区社区物业服务处 承包人（全称）： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法 律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：八一小区道闸安装系统工程 工程地点：银川市兴庆区北京东路八一小区 工程内容：八一小区停车场道闸系统的安装及调试（相关道闸设备由我公司原供给光辉酒店地下车库的设备用于此项目，提供的系统详细配臵清单见附件1）。 二、工程承包范围 八一小区停车场道闸系统所有需要设备的安装及调试。 三、合同工期： 工期：2013年月日至2013年 月 日 四、质量标准 工程质量标准：合格 五、合同价款：（不含发票） 金额（大写）：壹万捌仟元整（人民币）（小写）：￥18000.00元（人民币） 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、本合同专用条款 3、本合同通用条款4、标准、规范及有关技术文件 5、图纸 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予 它们的定义相同。本合同未列出的通用条款同国家工商行政管理局和建设部制定的建设工程施工合同（GF-1999-0201）的通用条款的“合同条件”。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间：2013年 月 日 合同订立地点： 银川市兴庆区 本合同双方约定由双方签字盖章后生效。 发包人：（公章） 承包人：（公章） 住所： 住所： 法定代表人： 法定代表人： 委托代表人： 委托代表人： 电话： 电话： 传真： 传真： 合同通用条款 本施工合同采用国家工商行政管理局和建设部制定的建设工程施工合同 （GF-1999-0201）的“合同通用条款”。 合同专用条款 一、词语定义及合同文件 1、合同文件及解释顺序 1.1合同文件组成及解释顺序：同通用条款规定。 2、语言文字和适用法律、标准及规范 2.1本合同除使用汉语外，不使用其它语言文字。 2.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规： 国家及地方现行执行的法律及行政法规。 2.3适用标准、规范 适用于国家及地方的相关标准、规范 发包人提供标准、规范的时间： 不提供。 国内没有相应标准、规范时的约定：按照设计要求执行。 3、图纸 发包人向承包人提供图纸日期和套数： 合同签订后十日内，提供两套。发包人对图纸的保密要求：对图纸进行