黄海农场危房改造鸿泰花苑道路维修工程招标文件

响水县限额以下建设工程项目施工合理价随机抽签招标文件项目名称黄海农场危房改造鸿泰花苑道路维修工程项目编号XSX-YH-201801040招标人（盖章）名 称：江苏省黄海农场有限公司联系人：刘玉电 话标代理机构（盖章）名 称：盐城恒瑞工程咨询有限公司联系人：宋雅君电 话响水县建设工程招标文件备案表响水县招标投标管理办公室：黄海农场危房改造鸿泰花苑道路维修工程招标文件，共 页，现申请备案，请予审查。 招标人：江苏省黄海农场有限公司招标代理机构：盐城恒瑞工程咨询有限公司 项目负责人（签字）： 日期：2018年11月20日监督科意见：审核人： 年 月 日分管领导意见： 审核人： 年 月 日响水县招标投标管理办公室（盖章）： 批准人（签字）： 年 月 日 监督投诉电话0515-86782004黄海农场危房改造鸿泰花苑道路维修工程招标公告项目编号：XSX-YH-201801040黄海农场危房改造鸿泰花苑道路维修工程已批准建设，招标人为江苏省黄海农场有限公司,工程所需资金来源已落实。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标，邀请合格的投标人参加投标。1、项目概况 1.1.建设地点：江苏省黄海农场创业路。1.2.招标范围及工程规模：本次招标范围含黄海农场危房改造鸿泰花苑道路维修工程的施工，详见维修方案和工程量清单。工程规模：投资额约38.86万元。1.3.计划工期：20日历天。 1.4.工程质量：合格标准。 1.5.承包方式：施工总承包。 2、资格条件： 2.1.企业资质要求：投标人必须是在响水县限额以下小型建设工程项目预选承包商入库公示的市政基础设施工程名单中。2.2.项目负责人资质要求：项目负责人具有市政公用工程注册建造师资质或小型项目管理师资格【投标时须提供项目负责人的建造师执业资格注册证书或小型项目管理师证书、安全生产考核合格证（ B 类）】。2.3.本次招标不接受联合体投标。2.4.其他要求：2.4.1 财务要求：投标人应具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态。2.4.2 业绩要求：无。2.4.3 信誉要求： 投标人没有被国家、江苏省省级有关部门及盐城市市级有关部门和响水县县级有关部门暂停招投标或市场准入资格且在暂停期内。 企业、法定代表人及项目负责人未被法院列为失信被执行人，投标截止日前，不存在未全部履行法院生效判决、裁定情形。 2017年6月1日以来无欠缴履约保证金（银行保函、担保）。 2016年1月1日以来，投标人没有因拖欠农民工工资、材料款等问题引发信访投诉。2.4.4 项目负责人从本工程投标文件递交截止之日起必须满足下列条件：项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业:、不得同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；、不得将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。 项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。在建工程指处于中标结果公告(直接发包的项目以网上合同备案为准)到合同约定的工程全部完成且验收合格期间的工程。验收合格证明指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。2.4.5 本工程招标人不接受投标人的企业法定代表人或企业负责人担任项目负责人。2.4.6 工程招标人不接受企业退休人员担任项目负责人。2.4.7 本项目由中标单位负责通过审查、验收。3、资格审查：本工程无需资格审查。4、投标保证金、履约保证金：因各投标人在入选响水县限额以下小型建设工程项目预选承包商库时已缴纳保证金，所以本次招标不再缴纳投标保证金；履约保证金按中标价8%收取，履约保证金在本工程竣工验收后全部无息退还。5、工程付款：无预付款。全部工程结束验收合格后付合同价的60%，审计结束后付至结算价的97%，余款作为质量保证金至质保期满（贰年）结清。6、评、定标办法：合理价随机确定中标人法。 7、报名和招标文件获取方式 7.1.凡有意参加投标者，请自行到响水政府网（网址：/）“招标投标-工程建设-招标文件下载”栏下载招标文件，如无法下载的,可与招标人或代理公司联系。 7.2.本工程招标过程中不设投标报名环节,与招标相关的答疑等所有资料无法以书面方式通知各潜在投标人,均在网上发布，请各潜在投标人自行适时登录响水政府网（网址：/）“招标投标-工程建设-招标答疑”栏目查阅,否则责任自负。 7.3.招标文件售价300元，售后不退。投标人只有在交纳购买招标文件的费用后才能参加投标，否则不接受其投标文件。开标前招标代理单位派员在开标现场负责收取上述费用。 8、投标截止（开标）时间、投标（开标）地点 8.1.投标截止时间和开标时间为2018年12月12日09时30分。 8.2.投标和开标地点：响水县招标投标服务中心开标厅（响水县城金海路177号，县政务服务中心大楼三楼）。 9、联系事项 招标人：江苏省黄海农场有限公司 地址：响水县大有镇 联系人：王勇 电话理机构：盐城恒瑞工程咨询有限公司 地址：响水县灌河路与北海路交叉口联系人：宋雅君 电话日期：2018年12月6日 52 (一) 、总 则1工程说明 详见招标公告。2资金来源 详见招标公告。3投标人资格要求详见招标公告。4踏勘现场 4.1 自行踏勘项目现场。4.2 投标人踏勘现场所发生的费用自理。4.3 除招标人的原因，投标人自行负责踏勘现场中发生的人员伤亡和财产损失。4.4施工现场为满足招标范围内做的工作由投标人自行考虑在投标报价中。5投标费用5.1 投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。（二）、招标文件6招标文件的组成6.1 投标须知。6.2 合同主要条款。6.3 投标文件格式。6.4 工程量清单。6.5 图纸(如果有)。6.6 招标人在规定时间前，对招标文件所作出的澄清、修改，构成招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。7.招标文件的澄清 7.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全,应在2日内向招标人提出，以便补齐。投标人如对招标文件有疑问的，应当在2018年12月10日前以书面形式要求招标人对招标文件予以澄清。投标人如对招标文件有异议，应当在2018年12月10日前以书面形式要求招标人对招标文件予以澄清。对招标文件的疑问或异议送达地点盐城恒瑞工程咨询有限公司（响水县灌河路与北海路交叉口）或发送至邮箱1300153291。7.2 招标人对招标文件澄清、对异议的答复、修改在响水县人民政府网（/）“工程建设-招标答疑”栏发布，请投标人自行下载查看，否则责任自负。如果澄清或对异议的答复发出的时间影响投标人投标时间的，相应延长投标截止时间。8.发包价8.1 本工程发包价为 388633.94 元。8.2 投标人的报价如不等同于发包价则为废标。（三）、投标文件的编制9.语言文字及计量单位9.1 除专业术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专业术语应附有中文注释。9.2 所有计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。10.投标文件的组成10.1 投标文件应包括的内容：10.1.1投标函（见格式）；10.1.2法定代表人身份证明书（见格式）；10.1.3授权委托书（如有授权见格式）；10.2 资格证明资料10.2.1投标人企业营业执照（副本）复印件；10.2.2投标人资质证书（副本）复印件；10.2.3投标人安全生产许可证（副本）复印件10.2.4投标人拟派项目负责人的建造师注册证书或小型项目管理师证书复印件；10.2.5拟派项目负责人的安全生产考核合格证（B类）复印件；10.2.6企业银行基本存款账户开户许可证复印件；10.2.7项目负责人无在建工程承诺书。（投标单位基本存款账户账号发生变更的，须提供开户许可证发证单位出具的证明原件）。以上资料复印件应加盖单位公章，缺任一项，其投标文件为无效标书。10.3 已标价的工程量清单。10.4 投标文件提供的文件表式投标人应使用，但表式可以按同样格式拓展，否则视为无效标书。11.投标报价11.1 本工程的预算价为454233.59元，发包价为388633.94元（包括了为实施和完成合同工程所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、措施费、缺陷修复、保险（含工程一切险和第三方责任险等）、风险费、规费、税费、利润等一切费用，发包价即为本工程的中标价。本项目公证费300元、招标代理费和造价咨询服务费4800元。以上费用包括在投标总价中但不列项，公证费和代理费由中标人领取中标通知书时支付给公证处和代理公司。11.2 报价、计价说明:本项目采用增值税一般计税方法。12.预算价编制依据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）及专业规范、江苏省建筑与装饰工程、安装工程、市政工程计价定额（2014版）、江苏省建设工程费用定额（2014年）、江苏省住房和城乡建设厅苏建价2016154号文件省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知、苏建函价2018298号文件省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知及各级建设行政主管部门发布的有关文件及政策性规定，计算出分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金等确定工程预算价。13.投标文件编制的要求和依据13.1 投标文件应按本招标文件的要求进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以作出比招标文件更有利于招标人的承诺。13.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、招标范围、国家现行技术标准和要求等实质性内容作出响应。13.3 投标文件的正本与副本应分开装订成册，投标文件不允许采用活页方式装订，正本1份，副本4份投标文件的份数。正本或副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”字样，正、副本不一致时，以正本为准。13.4 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。14.投标有效期 14.1 投标有效期自投标截止时间起60日历天。在此有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。 （四）、投标15.投标文件的密封和标识 15.1投标文件放在一个档案袋中，无须密封。16.投标文件的递交16.1 截止时间：2018年12月12日09时30分。16.2 投标文件递交地点：响水县招标投标服务中心开标厅(地址：响水县城金海路177号县行政服务中心三楼)。（五）、开标17.开标17.1 时间：2018年12月12日09时30分。 17.2 地点：响水县招标投标服务中心开标厅。17.3 开标按上述规定的时间、地点举行，投标人法定代表人（或其委托代理人）携本人居民身份证准时参加，未参加的作无效标处理。若按时递交投标文件的投标人数量不足3家，招标人有权继续开标或者暂停以及终止此次招标。我方不负担因招标失败给投标人造成的损失。18.不予接受的投标文件18.1 投标文件有下列情形之一的，招标人不予接受。18.1.1 投标文件逾期送达或者未送达指定地点的。19.评标、定标办法本工程采用合理价随机确定中标人法。由招标人对各投标人的投标文件进行审查，全部符合招标文件要求的投标人方可参加抽签。按各投标人递交投标文件的顺序，由投标人的法定代表人或其授权代表公开随机抽取代表该投标人的号码，并当场公布。招标人公开随机抽取其中一个号码，该号码对应的投标人即为本项目中标候选人。若合格投标人的数量不足3家，招标人有权继续抽签或者暂停以及终止此次招标。我方不负担因招标失败给投标人造成的损失。20.无效标条款20.1 投标函未经投标人法定代表人或法定代表人授权委托人签字或印章，并加盖投标人公章的；20.2 未提供相应的法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书；20.3 投标报价不等同于招标人设定的发包价的；20.4 按招标文件约定应参加开标会的人员，未携带有效身份证件参加开标会议或未参加开标会议的；20.5 投标人被国家、江苏省省级有关部门及盐城市市级有关部门和响水县县级有关部门暂停招投标或市场准入资格且在暂停期内的；20.6 企业、法定代表人及项目负责人被法院列为失信被执行人的，投标截止日前，存在未全部履行法院生效判决、裁定情形的；20.7 2017年6月1日以来欠缴履约保证金（银行保函、担保）。 20.8 2016年1月1日以来，投标人因拖欠农民工工资、材料款等问题引发信访投诉；20.9 未按招标文件要求编制投标文件的；20.10 未提供资格证明资料的或资格证明材料不符合招标文件要求的。21.中标通知21.1 中标候选人确定后，在响水县人民政府网（/）上公示三个工作日（节假日顺延），同时公布中标结果。投标人或者其他利害关系人对中标结果有异议的，应当在中标结果公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，暂停招标投标活动。21.2 公示期间无异议的，公示结束后向中标人发出中标通知书。21.3 中标单位在领取中标通知书时需携带单位介绍信、经办人身份证复印件和签订好的中标履约承诺书（一式3份）到响水县招标办工程监管科办理相关手续。履约承诺书（见附件3）或由中标单位自行到响水政府网-招投标信息的通知公告栏目下载打印并按要求填写。（联系电话。22.履约担保22.1 本工程履约保证金在中标通知书发放时交纳，金额按招标公告内容执行。22.2 中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还。给招标人造成损失超过履约保证金数额的,应当对超过部分予以赔偿。22.3 中标单位有下列情形之一的，按中标金额千分之五到千分之十扣收履约保证金，具体扣收比例由招标人会同招标办商定：相互串通投标，向招标人或者评委行贿谋取中标的；以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；将中标项目转让或肢解后转让给他人的，将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的；不按照投标文件和招标人的招标文件订立合同，合同的主要条款与招标文件、投标文件内容不一致，或者订立背离合同实质性内容的协议的。22.4 因中标人原因，延误工期的，按延误工期比例扣收履约保证金。23.签订合同23.1 招标人和中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照国家有关规定和招标文件及中标人的投标文件订立书面施工合同。投标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的,中标人还应当对超过部分予以赔偿。23.2 发出中标通知书，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成的损失的，还应当赔偿损失。23.3 施工合同应在签订后七日内到响水县招标投标管理办公室办理备案手续，否则扣收不大于10%的履约保证金。24.监督24.1 如本次招标投标活动中相关单位和人员存在违规行为,将按国家、省相关规定进行处理。24.2 投标人和其他利害关系人如认为本工程招标投标活动不符合法律、法规和规章规定的，自知道或者应当知道之日起10日内，按国家、省相关规定，依法向响水县招标投标管理办公室投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。就招标文件、开标、评标结果有异议的事项而投诉的，应当按招标文件载明的时间先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉电话投诉地址：响水县县城金海路177号（县行政服务中心三楼）。25.异议或投诉关于向招标人提请招标过程中的相关异议或投诉，均应由提出异议人（或投诉人）举证，且异议（或投诉）内容必须是招标文件（或国家法律法规）中规定符合废标条款的内容，对不能达到废标条款的异议（或投诉），或没有举证的或举证不充分的，招标人不予接受和处理。异议（或投诉）样稿详见附件1及附件2。附件1：异议书（格式）项目名称： 异议人：住所地： 邮编：法定代表人： 联系电话异议人授权代表： 性别： 年龄：住址： 联系电话：提起异议事项的基本事实：相关请求及主张：有效线索和相关证明材料：异议人与提起项目有利害关系的证明材料：异议人（公章）：法定代表人或授权代表（签字）年 月 日说明：1.异议人是法人的，异议书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章。2.异议书有关材料是外文的，异议人应当同时提供其中文译本。附件2：投诉书（格式）投诉人（名称）：住所地： 邮编：联系电话： 传真：法定代表人姓名： 职务： 电话：授权委托人姓名（如有）： 职务： 电话：居民身份证号码：被投诉人（名称）：住所地：邮编： 电话：法定代表人姓名： 职务： 电话：投诉事项的基本事实：相关请求及主张:相关证明材料及有效线索:投诉人与投诉项目有利害关系的证明材料:对异议事项进行投诉的，异议的证明文件及招标人异议答复书：投诉人（加盖公章）法定代表人（签字）年 月 日说明：1.投诉人是法人的，投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章。2.投诉书有关材料是外文的，投诉人应当同时提供其中文译本。附件3:响水县政府投资项目中标履约承诺书（2018年第 号）招 标 人： 响水县招标投标管理办公室： 我方参加 项目投标，经评审确定为中标单位。为保证项目进度和质量，特作出以下履约承诺：1、本项目投标过程中无借用资质、围标串标等违法行为。2、于 月 日前向响水县招标投标服务中心缴纳履约保证金（或银行保函、担保），按要求及时签定施工合同。3、按招标人要求和合同约定，及时进场开工，不违法转包分包。项目组成员都是本公司正式职工，在项目开标当月或上个月，公司已为项目负责人连续缴纳了不少于6个月的社会保险，为项目组其他成员缴纳了不少于1个月的社会保险。合同约定的项目组成员，未经批准不予变更。4、严格按投标文件兑现有关承诺，确保项目工期、质量和安全。5、服从招标人和有关监管单位的监督管理。6、严格执行党风廉政建设有关规定。若违反有关法律法规和上述承诺，我公司接受取消中标资格、扣收相关保证金、限制一定期限进入响水市场投标等相关处理。法人代表签名： 联系电话： 项目经理签名： 联系电话： 中标单位公章 年 月 日第三章 工程施工合同（GF20170201）建设工程施工合同制定 住房和城乡建设部 国家工商行政管理总局第一部分 合同协议书发包人（全称）：江苏省黄海农场有限公司承包人（全称）： 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就黄海农场危房改造鸿泰花苑道路维修工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称：黄海农场危房改造鸿泰花苑道路维修工程。2.工程地点：江苏省黄海农场创业路。3.工程立项批准文号：苏垦事投201420号文。4.资金来源：已落实。5.工程内容：黄海农场危房改造鸿泰花苑道路维修工程。群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）。6.工程承包范围：施工。二、合同工期计划开工日期：年月日。计划竣工日期：年月日。工期总日历天数： 20 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期日历天数为准。 三、质量标准工程质量符合合格标准。 四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写） 叁拾捌万捌仟陆佰叁拾叁元玖角肆分 ( 388633.94 元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写） ( 元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写） ( 元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写） ( 元)；2.合同价格形式：综合单价合同。3.最终合同总价以承包人的标书所载的合同单价乘以实际工程量计算的最终合同结算总价为准。4.承包人的标书所载的价格已包含材料费、施工费、税费等所有费用，除依据标书所载的合同单价乘以实际工程量计算确定的最终合同结算总价外，发包人不再向承包人支付任何费用。5.发包人向承包人支付合同约定价款前5个工作日，承包人需向发包人出具等额的增值税专用发票，否则付款日期顺延。 五、项目经理承包人项目经理： 。 六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）； （3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸(如果有)；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。 九、签订时间本合同于2018年 月 日签订。 十、签订地点本合同在江苏省黄海农场有限公司签订。 十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 十二、合同生效本合同自甲、乙双方签字或盖章后生效。 十三、合同份数本合同一式 份，均具有同等法律效力，发包人执 份，承包人执 份。 发包人： (公章) 承包人： (公章) 法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人： 组织机构代码： 组织机构代码： 地 址： 地 址： 邮政编码： 邮政编码： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 开户银行： 开户银行： 账 号： 账 号： 第二部分 通用合同条款建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201）第三部分 专用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义1.1.1合同0其他合同文件包括：1、本合同协议书；2、中标通知书；3、投标书及其附件；4、本合同专用条款；5、本合同通用条款；6、现行标准、规范及有关技术文件；7、图纸；8、工程量清单；9、工程报价单或预算书；10、工程进行中的有关洽商、变更等书面协议或文件。1.1.2 合同当事人及其他相关方监理人：名 称： ；资质类别和等级： ；联系电话： 。 设计人：名 称： ；资质类别和等级： ；联系电话： 。1.1.3 工程和设备 作为施工现场组成部分的其他场所包括：发包人项目部、监理等服务单位办公场所。 永久占地包括：无。0 临时占地包括：施工临时设施。1.3法律 适用于合同的其他规范性文件：中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招标投标法、建设工程质量管理条例、建设工程安全生产管理条例、以及其他国家和地方法律、法规、规章。1.4 标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准以及相应的规范、规程等。1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： / ；发包人提供国外标准、规范的份数： / ；发包人提供国外标准、规范的名称： / 。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：按通用条款执行。1.6 图纸和承包人文件1.6.1 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：/；发包人向承包人提供图纸的数量：/；发包人向承包人提供图纸的内容：/。1.6.4 承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、安全施工组织措施、工程进度计划及工程量报表；承包人提供的文件的期限为：开工前；承包人提供的文件的数量为：根据发包人要求；承包人提供的文件的形式为：书面文件及电子版本；发包人审批承包人文件的期限：7天内。1.6.5 现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：/。1.7 联络1.7.1发包人和承包人应当在三天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2 发包人接收文件的地点：现场业主办公室；发包人指定的接收人为：业主委派工程师。承包人接收文件的地点：现场办公室；承包人指定的接收人为：项目经理。监理人接收文件的地点：现场监理办公室；监理人指定的接收人为：总监理工程师。1.10 交通运输1.10.1 出入现场的权利 关于出入现场的权利的约定：按通用条款执行。1.10.3 场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：按通用条款执行。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：无论投标人投标时是否勘察过现场，视为已勘察并认可现状，并以实际现状条件为准，如场内道路和交通设施不能满足工程施工需要，由承包人自行实施，其费用包含在签约合同价中，后期不作任何调整。 1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：可以调整。 允许调整合同价格的工程量偏差范围： 按实调整 。2. 发包人2.2 发包人代表发包人代表：姓 名：； 身份证号： ；职 务：； 联系电话： ； 发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人负责整体工程协调管理、核实并上报所有签证及变更方案实施 。2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1 提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：合同签订后5天内。2.4.2 提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：无论投标人投标时是否勘察过现场，视为已勘察并认可实际现状，投标时已作充分考虑，并以施工场地与公共道路实际现状条件为准，如施工场地和交通设施不能满足工程施工需要的，进场施工道路和场内施工道路由承包人自行负责并承担临时道路费用,其费用包含在签约合同价中。2.5 资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：已提供。发包人是否提供支付担保：否。发包人提供支付担保的形式： / 。3. 承包人3.1 承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：按发包人要求提交全套施工资料及六份竣工图。承包人需要提交的竣工资料套数：根据验收规范要求。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人负责。承包人提交的竣工资料移交时间：在工程竣工验收合格后3日内。承包人提交的竣工资料形式要求：书面资料及电子档资料。（10）承包人应履行的其他义务： 与总包单位、其他专业施工单位配合，相关费用自行承担，请投标人在投标报价时充分考虑上述因素。3.2 项目经理3.2.1 项目经理：姓 名： ； 身份证号： ；建造师执业资格等级： ； 建造师注册证书号： ；建造师执业印章号： ； 安全生产考核合格证书号： ；联系电话：；承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人全面负责本合同履约中全部事宜。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：该工程施工过程中项目经理按投标时确认的项目部人员必须常驻现场实施施工管理，项目负责人每月在岗时间不少于本月施工时间80%。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按通用条款。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理擅自离开施工现场未经发包人书面同意，发包人可中止合同。如遇特殊情况必须向发包人代表和监理人请假得到同意后方可离场。发包人对项目负责人(项目经理)的在岗情况进行不定期的巡查，发现项目负责人(项目经理) 擅自离岗的应向发包人支付1000元违约金/每次。从履约保证金或工程款中扣除。若擅自离岗连续达7天（含）以上的，经发包人提出仍未改正的，发包人有权终止合同，因此给发包人造成损失的，发包人将依法追偿。3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：未经发包人书面同意，发包人可中止合同，且承包人需承担发包人因此产生的实际损失。3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人按法律法规规定要求更换项目经理，承包人无正当理由拒绝更换项目经理，发包人有权终止合同，已完的工程量不计工程款，且因此给发包人造成损失的，承包人需承担发包人因此产生的实际损失。3.3 承包人人员3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：进场2日内。3.3.2 施工现场主要管理人员：技术负责人 人；质量员 人；施工员 人；安全员 人。（按苏建建管2014701号、苏建建管2017236号文等要求配备到位。）3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：终止合同，并由承包人承担发包人因此产生的实际损失。3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：项目部主要管理人员需离岗必须履行书面请假手续并经发包人同意。若未经发包人书面同意而擅自离岗的，承包人需承担每人每天500元的违约赔偿，从履约保证金或工程款中扣除。若擅自离岗连续达7天以上的，经发包人提出仍未改正的，发包人有权终止合同，因此给发包人造成损失的，承包人需承担发包人产生的实际损失。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：未经发包人书面同意，发包人可中止合同。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人书面同意，发包人可中止合同并有权终止合同，已完成的工程量不计工程款，且因此给发包人造成损失的，承包人需承担发包人产生的实际损失。3.4 履约担保3.4.1承包人是否提供履约担保：是 。3.4.2承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约保证金为中标价的8%，工程竣工验收合格后一次性退还。（无息）。承包人拒不提交履约保证金的，发包人可取消其中标资格，给发包人造成损失的，承包人应当对发包人予以赔偿。履约保证金的扣除：若有违约，按规定扣除违约金。履约保证金的有效期至本工程竣工并同时签订质量保修书时。3.4.3中标人存在串通投标，以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假方式骗取中标，将中标项目转让或肢解转让给他人，合同主要条款与招标文件、投标文件内容不一致或者订立背离合同实质性内容协议的，拖欠农民工工资、材料款引发信访，因管理不善、实力不够拖延工期等违法失信行为的，按不低于10%比例扣收履约保证金。3.4.4中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还。给招标人造成损失超过履约保证金的，应当对超过部分予以赔偿。3.5 分包3.5.1 分包的一般约定禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作。主体结构、关键性工作的范围：/ 。 3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括： /。其他关于分包的约定：/。3.5.3 分包管理3.5.4 分包合同价款关于分包合同价款支付的约定： / 。3.6 工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：进场直至施工完成交付使用，费用由承包人承担。4. 监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：监理人受委托人的委托，依法按照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。关于监理人的监理权限：根据建设工程监理合同约定。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供，相关费用包含在签约合同价中，结算时不作调整。4.2 监理人员总监理工程师：姓 名： ； 职 务： ；监理工程师执业资格证书号： ； 联系电话： ；电子信箱： ； 通信地址： ；关于监理人的其他约定： 。4.4 商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定： 。5. 工程质量5.1 质量要求5.1.1 特殊质量标准和要求：本工程质量标准为国家“合格”标准 。关于工程奖项的约定： / 。 5.1.3除按通用条款外：实际施工过程中，工程质量如果达不到约定质量标准的，承包人必须无偿整改达到约定质量标准，由此造成的工期延误将不予顺延，且承包人需承担发包人因此产生的实际损失，第一次验收不合格，除返修合格，承包人还应向发包人赔偿按本次招标范围内竣工结算总价的 1.5% 违约赔偿，第二次验收不合格，除返修合格，承包人还应再次向发包人赔偿按本次招标范围内竣工结算总价的 2% 违约赔偿，同时该返修部位质量保修期延期六个月。5.3 隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按监理交底执行。监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过： 48 小时。6. 安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：本工程安全文明施工措施费实行专款专用，安全文明施工措施费按考核核定的费率结算，未经考核不予支付。本工程必须确保安全，承包人自行承担工程施工过程中的工程质量、任何状况下的安全责任。非发包人原因，发生的一切问题和责任与发包人无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由承包人自行承担。6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 服从治安保卫部门和管理。关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人在施工现场根据发包人和监理的要求编制提供。6.1.5 文明施工合同当事人对文明施工的要求： 1、承包人须按国家、地方相关法律法规及相关管理规定要求，完成各项安全文明施工管理工作。2、文明施工：施工现场应在适当位置悬挂施工标志和文明施工标语，危险区域应当设置危险警示标牌和警示灯。3、承包方在施工中污染周围环境、施工噪音干扰他人等所引起的政府职能部门罚款或停工整改或引起周围居民纠纷和索赔时，其所有发生的费用与损失将全部由承包方自行承担。4、现场安全文明施工措施费招投标时均暂按规定标准计取，竣工结算时按考核核定的费率结算，未经考评的项目，不得计取。6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：本工程安全文明施工费不单独支付，包含在工程款中支付。7. 工期和进度7.1 施工组织设计7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：根据现场实际情况，按照发包人和监理单位的要求增加。7.1.2 施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用条款约定的期限内。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：5天。7.2 施工进度计划7.2.2 施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：5天。7.3 开工7.3.1 开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：计划开工日期前7天提交开工报告。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7日内，施工所需的水、电由承包人自行解决并承担费用；工程地质和地下管线布置以现状为准，承包人自行勘察；办理的施工所需证件、批件；交验水准点与坐标控制点交验。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前必须向发包人和总承包单位提供施工进度计划、材料清单、材料进场、劳动力计划。7.3.2开工通知按通用条款。7.4 测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前现场交验。7.5 工期延误7.5.1 因发包人原因导致工期延误（1）因发包人原因导致工期延误的其他情形： / 。7.5.2 因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：（1）承包人应按照投标文件承诺的工期确保工程验收，不得以任何借口停工怠工。如因承包人原因延误工期的，承包人应承担违约责任，按每拖延一