监理工程师《合同管理》复习题及答案

2012 年监理工程师考试合同管理复习题及参考答案 1.施工企业授权项目经理在授权范围内进行施工管理，项目经理为施工企业实施采购材料的行为属于 ( )。 A.职务代理 B.指定代理 C.法定代理 D.委托代理 2.监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行签订抵押合同，该抵押合同的生效日期为( )之日。 A.当事人签字 B.抵押物登记 C.转移产权证 D.转移房屋占有 3.下列关于留置担保的说法中，正确的是 ( )。 A.留置不以合法占有对方财产为前提 B.可以留置的财产仅限于 动产 C.留置担保可适用于建设工程合同 D.留置以合法占有对方固定资产为前提 4.投标保证的有效期限从 ( )之日起计算。 A.招标文件出售 B.投标文件递交 C.投标截止 D.中标通知书发出 5.采用建设工程施工合同 (示范文本 )订立合同的工程项目，建设工程一切险的投保人应为 ( )。 A.发包人 B.承包人 C.监理人 D.分包人 6.下列关于合同公证的说法中，正确的是 ( )。 A.合同公证只能确认合同的真实性 B.合同公证由工商行政管理机关作出 C.合同公证的效力只能 限于国内 D.经公证的合同，法律效力高于经过签证的合同 7.甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与丙施工企业协商联合投标，遂与丙施工企业谈判联合投标事宜，甲施工企业在谈判中故意拖延时间。在乙施工企业放弃与丙施工企业联合投标后，通知丙施工企业将单独投标，根据中华人民共和国合同法规定，下列关于甲施工企业上述行为的法律责任的说法中，正确的是 ( )。 A.无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担违约责任 B.无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担缔约过失责任 C.甲施工企业承担法律责 任，以丙施工企业有损失为前提 D.甲施工企业承担法律责任，以乙施工企业有损失为前提 8.某工程项目的发包人代表只有 30 万元变更确认权，但施工企业并不知道具体的确认权限，某日，施工企业提交发包人代表签字确认了一项工程款为 50 万元的变更工程，该 50 万元工程款的确认应该由 ( )。 A.发包人承担责任 B.发包人代表承担责任 C.承包人与发包人代表承担法律责任 D.施工企业决定责任承担人 参考答案 1D 2.A3.B4.C5.A 6D7.C8.A 9.某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过 错，购买方有 4 万元损失，供应方有 2万元损失，下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是 ( )。 A.各自承担自己的损失 B.分别承担对方的损失 C.供应方承担购买方 1 万元损失 D.供应方承担购买方 2 万元损失 10.某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作出规定，事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格：订立合同时，甲市每吨 4200 元，乙市每吨 4150元 ；履行合同时，甲市每吨 4300 元，乙市每吨 4250 元。该型号钢材的结算价格应为每吨 ( )元。 A.4300 B.4250 C.4200 D.4150 11.某工程项目材料供应合同中约定，供货方支付订购的材料后，采购方再行支付货款，合同履行过程中，由供货方交付的材料质量不符合约定标准，采购方拒付货款，采购方行使的是 ( )。 A.同时履行抗辩权 B.后履行抗辩权 C.先诉抗辩权 D.不安抗辩权 12.根据中华人民共和国合同法有关合同转让的规定，下列关于债权转让的说法中，正确的是 ( )。 A.债权人应当通知债务人 B.债权人应当经债务人同意才可转让 C.主权利转让后从权利并不随之转让 D.无论何 种情形合同债权都可以转让 13.施工企业与材料供应商订立了材料供应合同，约定的定金为 2 万元，违约金为 5 万元。后因材料供应商违约，给施工企业造成 7 万元损失，施工企业可要求材料供应商承担违约责任的最大款额为 ( )万元。 A.2 B.5 C.7 D.12 14.下列解决建设工程合同争议方式，具有强制执行法律效力的是 ( )。 A.和解 B.调解 C.行政复议 D.仲裁 15.某建设工程施工合同中订有仲裁条款，下列关于该仲裁条款的说法中，正确的是 ( )。 A.仲裁委员会的选择可以通过默示 的方式体现 B.仲裁事项可以通过默示的方式体现 C.建设工程施工合同无效，该仲裁条款亦无效 D.当事人如不选定仲裁员，该仲裁条款即失效 16.建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应( )。 A.审请仲裁机构重新仲裁 B.申请仲裁机构撤销仲裁裁决 C.申请人民法院撤销仲裁裁决 D.申请政府主管部门撤销该裁决 参考答案 9.C10.D11.B12.A13.C14.D15.B16.C 17.某工程项目依法招标发包，某投标人在开标后提出增加优惠条件，招标人 对该优惠条件的正确处理是 ( )。 A.接受该优惠条件 B.接受该优惠条件，但在评标时仅作参考 C.拒绝接受该优惠条件 D.将该投标人的投标按废标处理 18.下列关于最低评标价法的说法中，正确的是 ( )。 A.以投标人的平均报价作为评标价 B.以中标人的评标价作为中标价 C.以报价最低的投标价为中标价 D.以中标人的报价为中标价 19.根据中华人民共和国招标投标法，中标通知书发出后招标人和中标人应在 ( )天内订立书面合同。 A.10 B.20 C.30 D.40 20.建设工程监理招标中，评标时需要考虑的最主要因素是 ( )。 A.监理能力 B.监理收费 C.检测设备 D.企业信誉 21.按照建设工程委托监理合同 (示范文本 )对合同文件组成的规定，下列文件中不属于对监理人有约束力的是 ( )。 A.监理委托函 B.工程变更申请书 C.监理合同专用条件 D.实施过程中与委托人签署的补充文件 22.根据建设工程委托监理合同 (示范文本 )，监理人巡视过程中发现危及作业人员安全的紧急情况时，首先应采取的措施是 ( )。 A.通知委托人，建议下达停工指令 B.征得委托人同意后，下达停工指令 C.立即下达停工指令并尽快通知委托人 D.立即召开现场会议，讨论对策 23.建设工程委托监理合同的终止日为 ( )之日。 A.监理合同内注明的监理工作完成 B.监理的工程竣工验收通过 C.监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款 D.监理的工程保修期届满 24.根据建设工程委托监理合同 (示范文本 )，下列情形中监理人可获得经济奖励的是( )。 A.监理的工程施工质量完全满足规范的要求 B.监理的工程施工中未发生安全事故 C.委托人采用监理人的 建议减少了工程建设投资 D.监理人的有效协调避免了承包人的索赔 参考答案 17.C18.D19.C20.A21.B22.C23.C24.C 25.根据建设工程设计合同 (示范文本 )，下列关于建设工程设计深度要求的说法中正确的是 ( )。 A.设计标准不得高于国家规范的强制性要求 B.技术设计文件应满足编制初步设计文件的需要 C.施工图设计文件应满足设备材料采购的需要 D.方案设计文件应满足编制工程预算的要求 26.建设工程勘察合同履行期间，在发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法 中正确的是 ( )。 A.不论工作进行到何种程度，发包人均应全额支付勘察费 B.完成的工作量在 50%以内时，应支付预算额 50%的勘察费，完成的工作量超过 50%时，应全额支付赔偿费 C.完成的工作量在 50%以内时，定金不退 ；完成的工作量超过 50%时，根据工作量支付勘察费 D.不论工作进行到何种程度，定金不退，并应根据工作量比例支付勘察费 27.根据建设工程施工合同 (示范文本 )，当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释，合同中没有约定的，优先顺序正确的是 ( )。 A.合同 协议书、通用条款、专用条款 B.中标通知书、专用条款、协议书 C.中标通知书、专用条款、投标书 D.中标通知书、专用条款、工程量清单 28.下列关于施工合同计价方式的说法中，正确的是 ( )。 A.工期在 18 个月以上的合同，因市场价格不易准确预期，宜采用可调价格合同 B.业主在初步设计完成后即招标的，因工程量估算不够准确，宜采用固定总价合同 C.采用新技术的施工项目，因合同双方对施工成本不易准确确定，宜采用固定单价合同 D.设备安装工程因无法估算工程量，宜采用成本加酬金合同 29.下列关于 施工进度计划的说法中，错误的是 ( )。 A.承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划 B.工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见 C.工程师对施工进度计划的认可，不能免除承包人对施工组织设计缺陷应负的责任 D.经工程师认可的施工进度计划，将作为工程的施工进度控制的依据 30.某施工合同约定的开工日期为 2010 年 9 月 10 日，承包人在 9 月 1 日向工程师提出了将在 9 月 17 日开工的延期申请，理由是主要施工机械正在大修，工程师批准了延期申请，要求按延期申请的日期开工，承包人的主要施工机械于 9 月 25 日运抵施工现场，实际开工日期为 9 月 30 日，根据建设工程施工合同 (示范文本 )，该工程的开工日期应为 ( )。 A.9 月 10 日 B.9 月 17 日 C.9 月 25 日 D.9 月 30 日 31.根据建设工程施工合同 (示范文本 )，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，在由承包人保管前，应经过 ( )共同清点。 A.发包人与工程师 B.工程师与承包人 C.发包人与承包人 D.工程师与供货人 32.根据建设工程施工合同 (示范文本 )，承包人采购的建筑材料，在使用前需要进行试验时，责任的分担为 ( )。 A.发包人负责试验，费用由发包人承担 B.发包人负责试验，费用由承包人承担 C.承包人负责试验，费用由发包人承担 D.承包人负责试验，费用由承包人承担 参考答案 25.C26.B27.D28.A29.B30.B31.C32.D 33.某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验，经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是 ( )。 A.给承包人顺延工期并追加合同价款 B.给承包人顺延工期，但不追 加合同价款 C.给承包人追加合同价款，但不顺延工期 D.工期延误和费用损失均由承包人承担 34.某：顷目分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工，后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。重新检查表明该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽，下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，正确的是 ( )。 A.工期和经济损失由承包人承担 B.给予经济损失补偿，不顺延合同工期 C.顺延合同工期，不补偿经济损失 D.补偿经济损失并顺延合同工期 35.工 程师发现工程存在质量问题，发出了停止施工指示，承包人修复后经工程师检查确认该工程合格，向工程师发出了请求复工的书面要求，经 48 小时后未收到工程师的任何指示，根据建设工程施工合同 (示范文本 )，承包人此时的应对措施是 ( )。 A.停止施工等待工程师的指示 B.向工程师再次发出请求复工的要求 C.自行复工 D.向发包人发出请求复工的要求 36.根据建设工程施工合同 (示范文本 )，由于设计变更需给予承包人追加合同价款时变更价款的支付时间为 ( )之日。 A.工程师发出设计变更通知 B.承包人完 成变更工程 C.承包人提交变更追加合同价款报告 D.最近一期工程进度款支付 37.发包人采购的设备经过试车表明存在严重质量缺陷，需拆除并重新购置，下列关于该事件责任承担的说法中，正确的是 ( )。 A.发包人负责拆除，重新购置，合同工期相应顺延 B.发包人负责拆除，承包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期 C.承包人负责拆除，发包人重新购置，顺延合同工期但不追加合同价款 D.承包人负责拆除，发包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期 38.某工程施工合同约定的工期为 20 个月，专用条款规定承包 人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金，施工至第 16 个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度，承包人修改后的进度计划的竣工日期为第 23 个月，工程师认可了该进度计划的修改，承包人的实际施工期为 21 个月。下列关于承包人的工程责任的说法中，正确的是 ( )。 A.提前工期 1 个月给予承包人奖励 B.延误工期 1 个月追究承包人拖期违约责任 C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励 D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期 0.5 个月追究承包人违约责任 39.承包人订购的建筑材料，通过铁 路运抵工程所在地车站后，承包人提货时应与 ( )共同验货。 A.供货商 B.铁路运输部门 C.监理工程师 D.供货商和铁路运输部门 40.某材料采购合同中约定了提交数量与订购数量之间的合理磅差，合同履行过程中，供货方交付的材料多于订购数量，且超过了合理磅差界限，当采购方同意接受多付材料时，下列关于货款的说法中，正确的是 ( )。 A.按订购数量加多付数量计算货款 B.按订购数量支付货款，多交付部分不再追加货款 C.按交货数量减去合理磅差时的数量计算货款 D.按交货数量加上合理磅差时的数量计 算货款 参考答案 33.A34.A35.C36.D37.D38.B39.B40.A 41.根据 FIDIC施工合同条件，施工合同的有效期为自合同订立之日起至 ( )之日止。 A.竣工移交 B.工程师签发工程接收证书 C.工程师颁发履约证书 D.结清单生效 42.某施工合同对工程拖期竣工的日拖期赔偿额和最高赔偿金额均作出了约定。合同履行中，发生了承包商分阶段移交工程拖期竣工的情形，根据 FIDIC施工合同条件，下列关于计算拖期违约赔偿金额的说法中，正确的是 ( )。 A.日拖期赔偿额和最 高赔偿金额均应折减 B.日拖期赔偿额和最高赔偿金额均不折减 C.日拖期赔偿额折减，最高赔偿限额不折减 D.最高赔偿限额折减，日拖期赔偿额不折减 43.根据 FIDIC施工合同条件，合同争端裁决委员会的组成人员由 ( )。 A.行业协会指定 B.仲裁委员会指定 C.业主与承包商协商选定 D.工程师和承包商协商选定 44.根据 FIDIC施工合同条件，业主与承包商划分合同风险的“基准日”为 ( )。 A.发布招标公告之日 B.承包商提交投标文件之日 C.投标截止日前第 28 天 D.签订施 工合同后第 28 天 45.根据 FIDIC施工合同条件，同时在现场施工的两个承包商出现施工干扰时，工程师有权发布调整其中某一承包商原定施工作业顺序的指令，工程师发布该指令的依据是 ( )的规定。 A.施工合同中关于进度控制条款 B.施工合同中关于变更条款 C.工程师与业主订立的服务合同中工程师权力条款 D.工程师与业主订立的服务合同中工程师责任条款 46.根据 FIDIC施工合同条件，保留金的性质属于 ( )。 A.合同实施期的暂列金额 B.承包商部分工程的预付款 C.业主的履约保证金 D.作为承包商严格履行合同义务的措施 47.根据 FIDIC施工合同条件，工程竣工验收不合格且经过修复后重新检验仍未通刘的，工程师有权选择处理方法，下列处理方法中错误的是 ( )。 A.指示承包商修复缺陷后再进行检验 B.经业主同意折价接收工程并颁发接收证书 C.建议业主解除施工合同 D.颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限 48.根据 FIDIC土木工程施工分包合同条件，分包商收到工程师发出的分包工程变更指令后，正确的做法是 ( )。 A.立即执行 B.变更执行 C.请承包商代表确认后 再执行 D.请业主代表确认后再执行 参考答案 41.D42.C43.C44.C45.B46.D47.C48.C 49.根据建设工程施工合同 (示范文本 )，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是 ( )。 A.承包人应向业主提交索赔意向通知 B.承包人应向工程师提交索赔意向通知 C.承包人提交索赔意向通知没有期限限制 D.承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的损失 50.某建设工程施工期间，承包商按照索赔程序提交了索赔报告，工程师在授权范围内处理承包商索赔时，错误的做法是 ( )。 A.顺延合同工期，给予费用补偿 B.顺延合同工期，不给予费用补偿 C.不顺延合同工期，给予费用补偿 D.缩短合同工期，给予费用补偿 二、多项选择题 (共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分 ；少选，所选的每个选项得 0.5 分 ) 51.施工企业的分公司未经授权，为建设单位购买材料付款事宜，向材料供应商提供连带责任保证。对于该担保的有效性及可能产生结果的处理，说法正确的是 ( )。 A.保证合同无效 B.材料供应商应当要求分公司承担保证责 任 C.材料供应商可以要求施工企业赔偿损失 D.材料供应商可以要求建设单位付款 E.材料供应商应当要求施工企业承担担保责任 52.施工企业以商业汇票向债权人提供担保，下列关于该担保的说法中，正确的有 ( )。 A.该担保方式是抵押 B.该担保方式是质押 C.施工企业应当将汇票交付债权人 D.双方应当办理登记 E.汇票应由施工企业保管 53.某施工企业投标时，提交了银行出具的投标保函。由于投标有效期结束后评标仍未结束，致使投标保函的有效期到期。下列关于该投标保函的说法中，正确的是 ( )。 A.银行应当自动延长投标保函的有效期 B.施工企业必须延长投标保函的有效期 C.招标人可以通知投标人延长投标保函的有效期 D.施工企业可以拒绝延长投标保函的有效期 E.招标人退还投标人投标保函继续评标 54.下列情形中，可能导致建筑工程一切险的保险责任期限终止的有 ( )。 A.工程所有人对全部工程签发完工验收证书 B.承包人撤出施工现场 C.工程所有人实际占用全部工程 D.工程保修期满 E.工程合理使用期满 55.下列关于合同订立过程的说法中，正确的有 ( )。 A.发布招标公告 是要约邀请 B.发布招标公告是要约 C.投标是要约 D.发出中标通知书是承诺 E.发出中标通知书是新要约 56.根据中华人民共和国合同法，下列合同中属于可撤销合同的有 ( )的合同。 A.因重大误解而订立 B.一方以欺诈、胁迫的手段订立 C.以合法形式掩盖非法目的 D.订立合同时显失公平 E.损害社会公共利益 参考答案 C49.B50.D51.AD52.BC53.CD54.AC55.ACD56.ABD 57.根据中华人民共和国合同法，合同被确认无效后，当事人因履行产生的财产 应当 ( )。 A.返还财产 B.赔偿损失 C.没收财产 D.上缴法院所有 E.追缴收归国库 58.建设单位以无资金为由拖欠施工单位工程款，而建设单位在其他单位有已到期的债权却不积极行使，施工单位 ( )。 A.可以行使代位权 B.可以行使撤销权 C.可以建设单位名义行使权利 D.可以自己的名义行使权利 E.只能对建设单位行使权利 59.根据中华人民共和国合同法，下列关于违约赔偿损失的说法中，正确的有 ( )。 A.损失赔偿额应相当于因违约所造成的损失 B.损失赔偿额不应包括 合同履行后可以获得的利益 C.损失赔偿额不以合同当事人订立合同时预见的违约损失为限 D.损失赔偿额不包括未采取适当措施致使扩大的损失 E.损失赔偿额包括当事人因防止损失扩大而支出的合理费用 60.在总投资为 2000 万元的使用国有资金的一个建设项目中，必须通过招标签订合同的有( )。 A.单项合同估算价为 1000 万元的施工项目 B.单项合同估算价为 170 万元的材料采购项目 C.单项合同估算价为 30 万元的设计项目 D.单项合同估算价为 20 万元的勘察项目 E.单项合同估算价为 20 万元的监理项目 61.施工项目招标中，投标文件应当在初评阶段就予以淘汰的情形有 ( )。 A.未按招标文件的要求予以密封的 B.明显不符合技术标准要求的 C.竣工期限超过招标文件要求的完成期限的 D.投标报价的大小写金额不一致的 E.投标报价明显低于市场价格的 62.某需要招标的施工项目，采用综合评分法评标，经评审，甲、乙两投标人的综合排名为第一、第二，评标报告中确定了甲乙为中标候选人，下列关于优先顺序确定中标人的说法中，正确的是 ( )。 A.招标人应确定甲为中标人 B.招标人可以在甲、乙两单位中任选一 个中标人 C.如果甲拒签合同，招标人可确定乙为中标人 D.如果甲拒签合同，招标人应重新招标 E.如果甲、乙都拒签合同，招标人可以选择其他投标人为中标人 63.在委托监理合同中，监理人相对于委托人享有的权利有 ( )。 A.完成监理任务后获得酬金 B.变更委托监理工作范围 C.监督委托人执行法规政策 D.委托人严重违约时解除监理合同 E.协调委托人与设计单位的关系 64.根据建设工程委托监理合同 (示范文本 )，下列工作中属于监理人附加工作的有 ( )。 A.两个承包人出现施工干扰后的协 调工作 B.因设计变更导致原定的监理期限到期后，需继续完成的监理工作 C.委托人因承包人严重违约解除施工合同后，对承包人已完工程的工程量进行支付款项的确认 D.应委托人要求，编制采用新工艺部分的质量标准和检验方法 E.施工需要穿越公路时，应委托人的要求到交通管理部门办理中断道路交通的许可手续 参考答案 57.ABE58.AD59.ADE60.AB61BC62.AC63.ADE64.BCD 65.根据建设工程委托监理合同 (示范文本 )，下列情况中，监理人应承担违约责任的有( )。 A.因承 包人维修工程质量缺陷导致工程延误竣工 B.承包人未执行监理工程师的指示，在施工中发生安全事故 C.承包商未能发现设计错误，导致施工返工 D.监理工程师未按规定程序进行质量检验 E.监理工程师未能按试验数据作出正确判断，导致工程发生质量事故 66.根据建设工程设计合同 (示范文本 )，下列关于建设工程设计合同生效和定金的说法中，正确的有 ( )。 A.设计合同经签字盖章后立即生效 B.设计合同在支付定金后生效 C.设计合同的定金为合同总价的 20% D.设计人收到定金为设计开工的标志 E.委 托人不按约定支付定金应承担违约责任 67.工程质量监督机构对工程建设项目的监督工作包括 ( )。 A.检查工程项目报建审批手续是否齐全 B.检查工程项目的实际进度是否与进度计划一致 C.检查承包人是否有转包工程的行为 D.抽查检验主体结构工程的施工质量是否满足规范要求 E.监督工程验收程序是否符合验收规范的要求 68.根据建设工程施工合同 (示范文本 )，下列工作中，应由发包人完成的工作有 ( )。 A.从施工现场外部接通施工用电线路 B.施工现场的安全保卫 C.已完工程的保护 D.办 理爆破作业行政许可手续 E.施工现场邻近建筑物的保护 69.工程师依据施工现场的下列情况向承包人发布暂停施工指令时，其中应顺延合同工期的情况有 ( )。 A.地基开挖遇到勘察资料未标明的断层，需要重新确定基础处理方案 B.发包人订购的设备未能按时到货 C.施工作业方法存在重大安全隐患 D.后续施工现场未能按时完成移民拆迁工作 E.施工中遇到有考古价值的文物需要采取保护措施予以保护 70.施工过程中如果发包人要求提前竣工，应与承包商协商并签订提前竣工协议。根据建设工程施工合同 (示范文本 )，提 前竣工协议书中应包括的内容有 ( )。 A.提前竣工的时间 B.发包人为赶工应提供的便利条件 C.承包人采取的赶工措施 D.提前竣工需追加的合同价款 E.承包人未能提前竣工的延误赔偿计算方法 71.下列施工过程中发生的事件中，属于不可抗力的有 ( )。 A.地震 B.洪水 C.社会动乱 D.发包人责任造成的火灾 E.承包人责任造成的爆炸 72.根据建设工程质量管理条例，工程在正常使用条件下，承包人对工程质量保修期限最低为 2 年的工程有 ( )。 A.基础设施工程 B.防水工程 C.设备安装工程 D.电气管线工程 E.给水管道工程 参考答案 65.DE66.BCD67.ACDE68.AD69.ABDE70.ABCD71.ABC72.CDE 2012 年监理工程师合同管理 测试试题及答案 第一题 单项选择题 第 1 题 按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在一年内项目未开始施工，则设计人（ ）。 A.不再负责处理有关设计问题 B.仍应无偿负责处理有关设计问题 C.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费 D.仍应负责处理 有关设计问题，但可不再负责设计变更 正确答案： C 第 2 题 依据 FIDIC施工合同条件，工程师颁发的工程接收证书表明（ ）。 A.工程照管责任移交 B.承包合同的全部义务已完成 C.缺陷通知期开始 D.可以办理竣工结算 正确答案： A 第 3 题 某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同。工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同（ ）。 A.未成立 B.补签后成立 C.成立 D.备案登记后成立 正确答案： C 第 4 题 某施工合同约定，建筑材料由发包人供应。材料使用前需要进行 检验时，检验由（ ）。 A.发包人负责，并承担检验费用 B.发包人负责，检验费用由承包人承担 C.承包人负责，并承担检验费用 D.承包人负责，检验费用由发包人承担 正确答案： D 第 5 题 工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是（ ）。 A.当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定 B.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料 C.批准承包人缩短合同工期 D.将批准的索赔额纳入月进度款中 正确答案： C 第 6 题 某工程项目招标采用评标价法评标。中标人的投标报 价为 5000 万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠 150 万元。若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为（ ）。 A.4850 万元和 5000 万元 B.4850 万元和 4850 万元 C.5150 万元和 5000 万元 D.5150 万元和 4850 万元 正确答案： A 第 7 题 在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时，（ ）。 A.中标人不承担合同责任 B.招标人应退还其投标保证金 C.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人 D.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额 正确答案： D 第 8 题 (2008 年 )某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用由（ ）承担。 A.公路管理部门 B.承包人 C.发包人 D.承包人与发包人共同 正确答案： C 第 9 题 施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工，合同中没有规定二建承包人有配合安装的义务。工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施 工指示，导致土建承包人的损失，由（ ）。 A.发包人承担，批准顺延工期 B.发包人承担，不批准顺延工期 C.承包人承担，可以顺延工期 D.承包人承担，工期不可顺延 正确答案： A 第 10 题 某施工合同约定设备由承包人负责采购，因设备制造原因试车达不到验收要求，则应由（ ）。 A.承包人承担相关费用，工期不予顺延 B.承包人承担相关费用，工期相应顺延 C.设备制造商承担相应费用，工期不予顺延 D.设备制造商承担相应费用，工期相应顺延 正确答案： A 第 11 题 勘察合同约定采用定金作为合同担 保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于（ ）状态。 A.成立但不生效 B.既不成立也不生效 C.承诺生效但合同不成立 D.生效但不成立 正确答案： A 第 12 题 委托监理合同的标的是（ ）。 A.服务 B.工程 C.管理 D.项目目标 正确答案： A 第 13 题 依据建设工程施工合同 (示范文本 )规定，因承包人的原因不能按期开工，（ ）后推迟开工日期。 A.需承包人书面通知工程师 B.应经建设行政主管部门批准 C.应经工程师批准 D.需承包人书面通知发包人 正确 答案： C 第 14 题 建设行政主管部门 (如质检站等 )对建设工程的实体质量监督的主要手段是（ ）。 A.科学检测 B.抽查 C.旁站验收 D.隐检 正确答案： B 第 15 题 工程验收是合同履行中的一个重要工作阶段，工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由（ ）承担责任。 A.发包人 B.监理人 C.设计人 D.承包人 正确答案： A 第 16 题 设计招标中，下列因素不属于评标评审比较要素的是（ ）。 A.投标单位的企业规模大小 B.投标方案的投入、产出比高低 C.完成初步设计时间的早晚 D.投标单位的质量管理体系是否科学 正确答案： A 第 17 题 某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断 续施工，则由此造成的承包人损失应由（ ）。 A.发包人赔偿，延误的工期顺延 B.发包人赔偿，延误的工期不予顺延 C.自己承担，延误的工期顺延 D.自己承担，延误的工期不予顺延 正确答案： A 第 18 题 工程竣工验 收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为（ ）日。 A.承包人第一次提交竣工验收报告 B.承包人修改后再次提请竣工验收 C.最终验收合格 D.办理竣工验收手续 正确答案： B 第 19 题 指定分包商是（ ），完成某项特定工作内容的特殊分包商。 A.由建设单位选定，与总包商签订合同 B.由总包商选定，与建设单位签订合同 C.由监理工程师选定，与建设单位签订合同 D.由建设单位选定，与工程师签订合同 正确答案： A 第 20 题 (2008 年 )某施工合同履行 中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款（ ）。 A.经乙签字的均无效，全部由甲重新确认 B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效 C.经乙签字的全部有效 D.需委托造价管理部门确定 正确答案： B 第 21 题 (2008 年 )某工程竣工验收阶段，承包人于 3 月 1 日向工程师送交了竣工验收报告，发包人于 3 月 15 日组织生产设 备启动试车检验。 3 月 18 日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于 3 月 20 日签发工程移交证书。则承包商的实际竣工日应为（ ）。 A.3 月 1 日 B.3 月 15 日 C.3 月 18 日 D.3 月 20 日 正确答案： A 第 22 题 在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（ ）招标。 A.施工 B.设备采购 C.设计 D.材料采购 正确答案： C 第 23 题 (2010 年 )施工合同的承包人经发包人同意，将专业工程分包给具有相应资质的分包人。根据合同法的规 定，该行为属于（ ）。 A.债务承担 B.债权转让 C.债务人向第三人履行债务， D.由第三人向债权人履行债务 正确答案： D 第 24 题 某工程使用 FIDIC施工合同条件订立合同，约定竣工日为 10 月 20 日。建设单位在 10月 10 日提前占用工程，工程师于 10 月 13 日颁发了接收证书，承包商于 10 月 30 日完成了竣工检验，则该工程的竣工日为（ ）。 A.10 月 l0 日 B.10 月 13 日 C.10 月 20 日 D.10 月 30 日 正确答案： A 第 25 题 某工程施工需要中断主要公路交通 2 天，发包人通知该项目监理 机构到交通管理部门办理相关的批准手续。按照监理合同示范文本的规定，监理单位完成的此项工作属于（ ）的范围。 A.正常监理工作 B.额外监理工作 C.变更监理工作 D.附加监理工作 正确答案： D 第 26 题 某工程施工合同的发包人拖欠工程进度款，承包人按照合同的约定及时调整了施进度，放慢施工速度。依照合同法的规定，承包人行使的是（ ）。 A.不安抗辩权 B.先履行抗辩权 C.同时履行抗辩权 D.后履行抗辩权 正确答案： C 第 27 题 某工程竣工验收阶段，承包人于 4 月 6 日向工程师递交了竣 工验收报告，发包人于 4 月 20日组织生产设备启动试车检验， 4 月 23 日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于 4 月 25 日签发工程移交证书，则承包商的实际竣工日应为（ ）。 A.4 月 6 日 B.4 月 20 日 C.4 月 23 日 D.4 月 25 日 正确答案： A 第 28 题 某工程双方口头协议委托施工任务，但双方一直没有签订书面合同。在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，此时就认定（ ）。 A.尚无合同关系 B.合同没有成立 C.合同已经成立 D.由于法律规定建设工程合 同应当采用书面形式，故发包人不承担责任 正确答案： C 第 29 题 (2008 年 )委托监理合同法律关系的客体是（ ）。 A.监理工程 B.监理服务 C.监理规划 D.监理投标方案 正确答案： B 第 30 题 某施工合同的合同工期为 18 个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第 14 个月，因承包人投入的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交修改后的进度计划竣工时间为第 20 个月，工程师考虑该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承 包人实际竣工时间为第19 个月，则竣工结算时应按（ ）。 A.延误 1 个月竣工赔偿 B.提前 1 个月竣工奖励 C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励 D.考虑工程师的认可作用，按延误 0.5 个月赔偿 正确答案： A 第 31 题 对于国家或地方重点项目进行招标，选择招标方式时，招标人（ ）。 A.可自愿选择公开或邀请招标方式 B.可自愿选择公开招标方式，而选择邀请招标方式应经过批准 C.可自愿选择邀请招标方式，而选择公开招标方式应经过批准 D.选择公开或邀请招标方式均应得到批准 正确答案： B 第 32 题 设计 合同示范文本规定，方案设计文件的设计深度应能满足（ ）的需要。 A.控制概算 B.编制招标文件 C.施工图设计 D.非标准设备制作 正确答案： A 第 33 题 (2009 年 )按照 FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到（ ）不属于业主应承担的风险。 A.不利的外界自然条件 B.不利的气候条件 C.招标文件未提供的地质条件 D.图纸未标明的地下障碍物 正确答案： B 第 34 题 设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批造成的损失应由（ ）。 A.发包人承担 B.设计人承担 C.双方各自承 担 D.设计审批部门承担 正确答案： A 第 35 题 甲建设单位与乙水泥厂签订了水泥购销合同，该合同法律关系的客体是（ ）。 A.物 B.财 C.行为 D.智力成果 正确答案： A 第 36 题 合同生效后，当事人发现合同价款约定不明确，又未能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或交易习惯确定，则该合同价款应按（ ）的市场价格履行。 A.订立合同时订立地 B.订立合同时履行地 C.履行合同时订立地 D.履行合同时履行地 正确答案： B 第 37 题 在评标委员会成员中，不能包括（ ）。 A.招标人代 表 B.招标人上级主管代表 C.技术专家 D.经济专家 正确答案： B 第 38 题 某施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是（ ）。 A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延 B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延 C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延 D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延 正确答案： B 第 39 题 某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲 、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由（ ）承担。 A.乙承包人 B.发包人 C.甲承包人 D.工程师 正确答案： B 第 40 题 合同工程的缺陷通知期及分阶段移交工程的缺陷通知期，应在专用条件内具体约定。次要部位工程通常为 6 个月；主要工程及设备大多为（ ）；个别重要设备也可约定为 18 个月。 A.18 个月 B.12 个月 C.8 个月 D.6 个月 正确答案： B 第 41 题 某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查 程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图纸施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由（ ）。 A.审查单位与监理单位共同承担 B.承包人与审查单位连带承担 C.承包人全部承担 D.承包人承担设计损失，发包人承担施工损失 正确答案： C 第 42 题 下列选项中，属于无效合同的是（ ）。 A.因重大误解而订立的合同 B.在订立合同时显失公平的合同 C.以合法形式掩盖非法目的的合同 D.以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在 违背真实意思的情况下订立的合同 正确答案： C 第 43 题 根据建设工程施工合同示范文本的规定，承包人按照工程师的指示完成新增附加工作后，给承包人增加的支付款属于（ ）。 A.费用 B.追加合同价款 C.索赔款 D.可接受合同金额 正确答案： B 第 44 题 建设工程设计合同履行时，属于发包人义务的是（ ）。 A.解决施工中出现的设计问题 B.保护设计人的知识产权 C.保证设计质量 D.对外商的设计资料进行审查 正确答案： B 第 45 题 根据代理权产生依据的不同，可将代理分为（ ）。 A.直接代理与间接代理 B.无权代理与有权代理 C.法定代理、指定代理与委托代理 D.显名代理与隐名代理 正确答案： C 第 46 题 某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由（ ）。 A.保险公司承担全部损失 B.保险公司承担除外责任以外的全部损失 C.业主自行承担全部损失 D.业主和保险公司协商分担损失 正确答案： C 第 47 题 发包人自收到竣工结算报告及结算资料后 28 天内进行核实，给予确认或提出修改 意见。（ ）后，及时办理竣工结算价款的支付手续。 A.施工全部完毕 B.保修期满 C.试车合格 D.竣工验收报告被批准 正确答案： D 第 48 题 对承包商设备的控制，其目的是（ ）。 A.保证本工程的施工，同时，承包商不能将其中的任何一部分运出施工现场 B.保证本工程的施工，同时，承包商在经工程师同意后，可以将其中的任何一部分运出施工现场 C.不是为了保证本工程施工 D.上面说法均不正确 正确答案： B 第 49 题 工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，此价款（ ）。 A.竣工后一次支付 B.与工程进度款同期支付 C.确认后一次支付 D.提前支付 正确答案： B 第 50 题 依据 FIDIC施工合同条件的规定，如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书，则保留金（ ）。 A.在颁发接收证书时全部返还 B.在颁发履约证书时全部返还 C.在颁发接收证书和履约证书时各返还一半 D.不再返还 正确答案： C 第二题 多项选择题 第 51 题 在施工合同履行中，由于承包人的原因造成工程竣工结算价款不能及时支付，则（ ）。 A.发包人无权要求交付工程 B.发包人有权要求交付工程 C.发包人未要 求交付工程的，承包人仍应承担工程照管责任 D.发包人未要求交付工程的，承包人不再承担工程照管责任 E.承包人可以留置该工程 正确答案： BC 第 52 题 (2008 年 )设备安装工程的竣工验收阶段，下列有关组织试车的论述中，正确的有（ ）。 A.单机无负荷试车由发包人组织 B.单机无负荷试车由承包人组织 C.联动无负荷试车由发包人组织 D.联动无负荷试车由承包人组织 E.竣工后的试车由承包人组织 正确答案： BC 第 53 题 下列合同中，属于效力待定合同的有（ ）。 A.与限制民事行为能力人订立的合同 B.因重大误解订立的合同 C.与无代理权人订立的合同 D.与行政法人单位订立的合同 E.与超越权限的法定代表人订立的合同 正确答案： ACE 第 54 题 根据合同法规定，要约撤回和要约撤销的主要区别有（ ）。 A.要约所处法律效力状态不同 B.撤回和撤销的目的不同 C.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同 D.受要约人对要约知晓的情况不同 E.对要约人的约束条件不同 正确答案： ABCD 第 55 题 FIDIC 合同条件下，关于用于永久工程的设备和材料预付款，下列说法正确的是（ ）。 A.订购物 资经工程师确认后，按发票价值的 80%作为材料预付的款额 B.可以在专用条款内修正这个百分率，通常在 60%-90%内 C.材料和设备只有进场后，才能将费用计入工程进度款结算支付 D.材料的质量和储存条件符合技术条款的要求 E.扣除预付材料款金额的计算方法与预付金额的相同 正确答案： ABDE 第 56 题 (2008 年 )工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括（ ）。 A.在原定设计范围内的内容，经发包人同意，设计人可以进行必要的修改和调整补充 B.设计人进行设计交底时 ，监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工 C.经过批准的设计文件需要修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改 D.经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批 E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计 正确答案： ACD 第 57 题 招标项目开标后发现投标文件存在下列问题，可以继续评标的情况包括（ ）。 A.没有按照招标文件要求提供投标担保 B.报价金额的大小写不一致 C.总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致 D.货物包装方式高于招标文件要求 E.货物检验标准低于招标文件要求 正确答案： BCD 第 58 题 下列情况中，属于额外监理工作的有（ ）。 A.由于变更而需延长的监理工作 B.由于承包商延误竣工而延长的监理工作 C.业主因承包商严重违约解除合同后，监理人的善后工作 D.不可抗力影响消失后，恢复监理业务的工作 E.设计变更导致竣工时间延长而延长的监理工作 正确答案： CD 第 59 题 按合同法规定的基本原则，因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力，（ ）。 A.不免除迟延履行方的相应责任 B.双方的风险责任均不免除 C.如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续 D.如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续 E.保险公司的赔偿不能弥补损失，由合同约定的责任方承担赔偿义务 正确答案： ACDE 第 60 题 依据 FIDIC分包合同条件，分包商应立即执行的变更指令包括（ ）。 A.工程师直接送达的书面指令 B.工程师代表直接送达的书面指令 C.承包商代表直接送达的书面指令 D.经工程师代表确认承包商代表发出的书面指令 E.经承包商代表确认工程师代表发出的书 面指令 正确答案： CE 第 61 题 依据建设工程施工合同 (示范文本 )的规定，施工合同发包人的义务包括（ ）。 A.办理临时用地、停水、停电申请手续 B.向施工单位进行设计交底 C.提供施工场地地下管线资料 D.做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护 E.开通施工现场与城乡公共道路的通道 正确答案： ACE 第 62 题 (2008 年 )甲乙两公司签订的购货合同约定，乙公司应当在 8 月 30 日向甲公司交付货物。 8月初，乙公司通过铁路运输将货物发运到甲公司所在地车站，此时甲公司享有的权利有（ ）。 A.拒收 货物 B.接收货物并要求对方承担提前交货的保管费用 C.不接收货物并要求对方承担违约责任 D.接收货物后不立即付款，仍按合同约定时间付款 E.接收货物并不对保管不当造成的损失负责 正确答案： ABD 第 63 题 (2010 年 )根据建设工程监理委托合同示范文本的规定，委托人与监理人通过招标程序签订监理合同的，下列文件中，属于合同组成部分的有（ ）。 A.中标函 B.监理委托函 C.工程监理合同标准条件 D.投标保函， E.规范和规程 正确答案： ABC 第 64 题 在监理招标中，体现监理单位能力的评标内容 包括（ ）。 A.投标人资质 B.监理大纲 C.总监理工程师业绩 D.监理单位业绩 E.监理费报价 正确答案： ABDE 第 65 题 某设备安装工程，由于设计原因试车达不到合同约定的验收要求，发包人的责任在（ ）。 A.要求设计单位修改设计 B.承担设备拆除的费用 C.负责设备重新安装 D.承担重新安装的费用 E.重新组织单机无负荷试车 正确答案： ABD 第 64 题 在建设工程委托监理合同的履行中，监理人执行监理业务时可以行使的权力包括（ ）。 A.选定施工合同的承包人 B.批准施工合同承包人选定 的分包人 C.确定工程规模 D.主持工程建设有关协作单位的组织协调 E.审核承包人的索赔 正确答案： DE 第 67 题 指定分包工作属于承包商无力完成，不属于合同约定应由承包商必须完成范围之内的工作，即承包商投标报价时没有摊入（ ）的工作，因此不损害承包商的合法权益。 A.间接费 B.管理费 C.人工费 D.机械费 E.材料费 正确答案： AB 第 68 题 下列解决合同争议的文件中，具有法律强制力的有（ ）。 A.监理工程师主持下发包人和承包人达成的和解协议 B.建设行政管理机关主持下发包人和承 包人达成的调解协议 C.仲裁机构主持下发包人和承包人达成的仲裁调解书 D.法院主持下发包人和承包人达成的民事调解书 E.合同管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议 正确答案： CD 第 69 题 工程 A.师对分包合同的管理包括（ ）。 检查确认分包工程质量 B.对分包商索赔的批准 C.对分包商发布变更指令 D.对分包商资质进行审查 E.计量、确认分包商完成的工程量 正确答案： ADE 第 70 题 某材料采购合同中，双方约定的采购量为 100 吨，合理磅差为 0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符时，下 述作法中正确的有（ ）。 A.计量 98 吨，则应补交 2 吨 B.计量 98 吨，则应补交 1.5 吨 C.计量 99.8 吨，则不再补交 D.计量 99.8 吨，则应补交 0.2 吨 E.计量 102 吨，则退还 2 吨 正确答案： ACE 第 71 题 不同形式的合同，其生效的时间可以是（ ）生效。 A.自合同成立时 B.自受要约人承诺时 C.当事人双方签字 D.当事人双方盖章 E.自要约人要约时 正确答案： ABCD 第 72 题 在施工合同履行过程中，如果发包人不按合同规定及时向承包人支付工程进度款，则承包人有权（ ）。 A.立即 停止施工 B.要求签订延期付款协议 C.在未达成付款协议且施工无法进行时停止施工 D.追究违约责任 E.立即解除合同 正确答案： BCD 第 73 题 建设工程开工前，合同各方应当做好各项准备工作。下列工作中，属于工程师准备工作范围的有（ ）。 A.开通施工现场公共道路 B.水准点与坐标控制点的交验 C.办理施工许可手续 D.审查承包人提交的施工进度计划 E.书面通知发包人及时支付工程预付款 正确答案： BD 第 74 题 公开招标过程中，招标阶段的主要工作内容包括（ ）。 A.办理招标备案 B.资格预审 C.发布招标公告 D.解答投标人的质疑 E.组织现场考察 正确答案： BCDE 第 75 题 某招标项目的评标委员会初定成员由 5 人组成，其中 2 人为招标人代表， 3 人为招标人以外的专家。按招标法的要求，评标委员会成员的修改方式可为（ ）。 A.只减少 1 名招标人代表 B.减少 1 名招标人代表，同时增加 1 名招标人以外的专家 C.招标人代表不变，增加 1 名招标人以外的专家 D.招标人代表不变，增加 2 名招标人以外的专家 E.招标人代表不变，增加 4 名招标人以外的专家 正确答案： BDE 第 76 题 某建设项目施工招标过程中 ，由于某种原因，在投标有效期内未能结束评标工作，招标人需延长投标有效期，则（ ）。 A.投标人可以修改投标文件的实质内容 B.投标人不得修改投标文件的实质内容 C.招标人可以要求投标人延长投标保函期限 D.投标人可以拒绝招标人延长投标保函期限的要求 E.投标人可以接受招标人延长投标保函期限的要求 正确答案： BCDE 第 77 题 (2009 年 )某施工项目，因与相邻单位的协调工作没有做好，无法按照施工合同约定日期开工，则发包人应当承担的义务和责任包括（ ）。 A.通知承包人延期开工 B.赔偿承包人损失 C.顺延工期 D.将协调工作交给承包人 E.按原约定期限支付预付款 正确答案： ABC 第 78 题 施工招标中采用综合评分法评标，评定报价部分得分高低的评分标准可以采用（ ）。 A.最高报价衡量法 B.标底衡量法 C.复合标底衡量法 D.无标底衡量法 E.成本价衡量法 正确答案： BCD 第 79 题 某工程项目，技术复杂而又缺乏经验，则其设计工作应当包括（ ）等阶段。 A.技术设计 B.安全设计 C.施工图设计 D.初步设计 E.深化设计 正确答案： ACD 第 80 题 监理人依据建设工程委托监理合同 (示范文本 )规定，在施工监理过程中可以行使的权力包括（ ）。 A.发布改变承包人施工作业时间和顺序的指令 B.对工程的质量、工期、费用实施监督控制 C.审查批准工程设计的变更 D.在委托监理的范围内有权批准承包人提出的分包要求 E.批准承包人的索赔要求 正确答案： AB 2012 年监理工程师合同管理冲刺试题 二 一、单项选择题 (共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意 )第 1 题 对于肯定不能排除，但又不能肯定予以确认的风险按（ ）考虑。 A排除 B排除与确认并重 C确认 D先怀疑，后排除 【正确答案】： C 试题解析：在风险识别过程中应遵循以下几个原则：由粗及细，由细及粗。严格界定风险内涵并考虑风险因素之间的相关性。先怀疑，后排除。排除与确认并重。对于肯定可以排除和肯定可以确认的风险应尽早予以排除和确认。对于一时既不能排除又不能确认的风险再作进一步的分析，予以排除或确认。对于肯定不能排除但又不能肯定予以确认的风险按确认考虑。必要时，可作实验论证。 做题笔记我来写解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去提问第 2 题 不属于监理工程师的职业道德内容的是（ ） A不 以个人名义承揽监理业务 B不收受被监理单位的任何礼金 C坚持公正的立场，公平地处理有关各方面的争议 D不同时在两个或两个以上监理单位注册和从事监理活动，不在政府部门和施工、材料设备的生产供应等单位兼职 【正确答案】： C 试题解析：在监理行业中，监理工程师应严格遵守的通用职业道德守则有以下几方面：维护国家的荣誉和利益，按照“守法、诚信、公正、科学”的准则执业；执行有关工程建设的法律、法规、标准、规范、规程和制度，履行监理合同规定的义务和职责；努力学习专业技术和建设监理知识，不断提高业 务能力和监理水平；不以个人名义承揽监理业务；不同时在两个或两个以上监理单位注册和从事监理活动，不在政府部门和施工、材料设备的生产供应等单位兼职；不为所监理项目指定承包商、建筑构配件、设备、材料生产厂家和施工方法；不收受被监理单位的任何礼金；不泄露所监理工程各方认为需要保密的事项；坚持独立自主地开展工作。 做题笔记我来写解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去提问第 3 题 监理人员应当采用旁站、巡视和平行检验等方式作好（ ）控制环节工作。 A投入 B转换 C反馈 D纠正 【正确答案】： B 试题解析：转换过程中的控制工作是实现有效控制的重要工作。监理工程师应当跟踪了解工程进展情况，掌握第一手资料，为分析偏差原因、确定纠偏措施提供可靠依据；对于可以及时解决的问题，应及时采取纠偏措施。 做题笔记我来写解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去提问第 4 题 在 EPC 模式下，业主或业主代表不能过分地干预承包商的工作，进行质量控制时要突出（ ） A审核承包商提交的文件 B对工程材料、工程设备的检验 C承包商质量保证体系的审查 D审查承包商过去业绩 【正确答案】： D 试题解析：虽然业 主或业主代表有权监督承包商的工作，但不能过分地干预承包商的工作，也不要审批大多数的施工图纸。这样有利于简化管理工作程序，保证工程按预定时间建成。而从质量控制的角度考虑，应突出对承包商过去业绩的审查，尤其是在其他采用 EPC 模式的工程上的业绩，并注重对承包商投标书中技术文件的审查以及质量保证体系的审查。 做题笔记我来写解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去提问第 5 题 建设工程监理的服务对象是（ ） A建设单位 B承包单位 C设计单位 D招标单位 【正确答案】： A 试题解析：建设工程监理具有服 务性，工程监理企业不能完全取代建设单位的管理活动。它不具有工程建设重大问题的决策权，它只能在授权范围内代表建设单位进行管理。建设工程监理的服务对象是建设单位。监理服务是按照委托监理合同的规定进行的，是受法律约束和保护的。 做题笔记我来写解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去提问第 6 题 在风险坐标图上，等风险量曲线离原点的距离越远，则说明风险量（ ） A越小 B越大 C为零 D不能判断 【正确答案】： B 试题解析：在选择对策之前，需要对建设工程风险量作出相对比较，以确定建设工程风险的相对严 重性。不同等风险量曲线所表示的风险量大小与其风险坐标原点的距离成正比，即在风险坐标图上，离原点位置越近则风险量越小。 做题笔记我来写解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去提问第 7 题 承包商进行合同转让或工程分包，这属于（ ） A风险回避 B损失控制 C非保险转移 D风险自留 【正确答案】： C 试题解析：非保险转移又称为合同转移，因为这种风险转移一般是通过签订合同的方式将工程风险转移给非保险人的对方当事人。建设工程风险最常见的非保险转移有以下三种情况：业主将合同责任和风险转移给对方当事人 。被转移者多数是承包商。承包商进行合同转让或工程分包。第三方担保。合同当事人的一方要求另一方为其履约行为提供第三方担保。担保方所承担的风险仅限于合同责任，即由于委托方不履行或不适当履行合同以及违约所产生的责任。第三方担保的主要表现是业主要求承包商提供履约保证和预付款保证 (在投标阶段还有投标保证 )。我国施工合同 (示范文本 )也有发包人争承包人互相提供履约担保的规定。 做题笔记我来写解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去提问第 8 题 目标分解结构与组织分解结构之间存在对应关系，因此目标分解结构（ ） A必须与组 织分解结构完全一致 B在较粗的层次上应当与组织分解结构一致 C在较细的层次上应当与组织分解结构一致 D应在各个层次应当与组织分解结构基本一致 【正确答案】： B 试题解析：目标控制必须要有组织加以保障，要落实到具体的机构和人员，因而就存在一定的目标控制组织分解结构。只有使目标分解结构与组织分解结构相对应，才能进行有效的目标控制。当然，一般而言，目标分解结构较细、层次较多，而组织分解结构较粗、层次较少，目标分解结构在较粗的层次上应当与组织分解结构一致。 做题笔记我来写解析讨论此题我需要解析我 有疑惑，去提问第 9 题 总监理工程师在签发工程暂停令时，应根据暂停工程的影响范围和影响程度，按照（ ） 的约定签发。 A施工合同 B委托监理合同 C施工合同和委托监理合同 D建设工程合同 【正确答案】： C 试题解析：根据建设工程监理规范 6.1.1，总监理工程师在签发工程暂停令时，应根据暂停工程的影响范围和影响程度，按照施工合同和委托监理合同的约定签发。 做题笔记我来写解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去提问第 10 题 建设工程安全生产管理条例规定，建设工程施工前，施工单位负责项目管理 的技术人员应当对（ ）向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。 A施工组织设计 B有关安全施工的技术要求 C各种专项防护措施 D安全生产规章制度和操作规程 【正确答案】： B 试题解析：建设工程安全生产管理条例第二十七条，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。 做题笔记我来写解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去提问第 11题 既属于监理工程师应遵守的职业道德，又属于监理工程师义务 的是（ ） A接受对社会的职业责任 B坚持独立自主地开展工作 C不以个人名义承揽监理业务 D不同时在两个或两个以上单位执业 【正确答案】： D 试题解析：在监理行业中，监理工程师应严格遵守的通用职业道德守则有以下几方面：维护国家的荣誉和利益，按照“守 法、诚信、公正、科学”的准则执业；执行有关工程建设的法律、法规、标准、规范、规程和制度，履行监理合同规定的义务和职责；努力学习专业技术和建设监理知识，不断提高业务能力和监理水平；不以个人名义承揽监理业务；不同时在两个或两个以上监理单位注册和从事监理活动，不在政府部门和施工、材料设备的生产供应等单位兼职；不为所监理项目指定承包商、建筑构配件、设备、材料生产厂家和施工方法；不收受被监理单位的任何礼金；不泄露所监理工程各方认为需要保密的事项；坚持独立自主地开展工作。监理工程师应履行的义务有以下几方 面：遵守法律、法规和有关管理规定；履行管理职责，执行技术标准、规范和规程；保证执业活动成果的质量，并承担相应责任；接受继续教育，努力提高执业水准；在本人执业活动所形成的工程监理文件上签字、加盖执业印章；保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术秘密；不得涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让注册证书或者执业印章；不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；在规定的执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动；协助注册管理机构完成相关工作做题笔记我来写解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去 提问第 12 题 发包人将施工监理服务中的某一部分工作单独发包给监理人，按照其占施工监理服务工作量的比例计算施工监理服务收费，其中质量控制和安全生产监督管理服务收费不宜低于施工监理服务收费额的（ ） A 20% B 40% C 50% D 70% 【正确答案】： D 试题解析：建设工程监理与相关服务收费标准第 1.0.10 规定，发包人将施工监理服务中的某一部分工作单独发包给监理人，按照其占施工监理服务工作量的比例计算施工监理服务收费，其中质量控制和安全生产监督管理服务收费不宜低于施工监理服务收费额的 70%。 做题笔记我来写解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去提问第 13 题 对实行强制性监理的工程范围作出原则性规定的法规是（ ） A中华人民共和国建筑法 B建设工程质量管理条例 C建设工程监理范围和规模标准规定 D国家重点建设项目管理办法 【正确答案】： B 试题解析：根据中华人民共和国建筑法，国务院公布的建设工程质量管理条例对实行强制性监理的工程范围作了原则性的规定， 2001 年建设部颁布了建设工程监理范围和规模标准规定，规定必须实行监理的建设工程项目的具体范围和 规模标准。 做题笔记我来写解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去提问第 14 题 与传统模式相比，快速路径法的优点在于（ ） A可以减少建设费用 B可以缩短建设周期 C可以提高建设工程的质量 D可以降低建筑施工的难度 【正确答案】： B 试题解析：采用快速路径法可以将设计工作和施工招标工作与施工搭接起来，整个建设周期是第一阶段设计工作和第一次施工招标工作所需要的时间与整个工程施工所需要的时间之和。与传统模式相比，快速路径法可以缩短建设周期。 做题笔记我来写解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去提问 第 15 题 新技术、新设备、新工艺、新材料的专业配套能力方面的信息宜在（ ）阶段收集。 A决策 B设计 C招投标 D施工 【正确答案】： A 试题解析：解答本题，主要是区别“新技术、新设备、新工艺、新材料”在不同阶段的表述。在项目决策阶段的表述为：新技术、新设备、新工艺、新材料，专业配套能力方面的信息。在项目设计阶段的表述为：同类工程相关信息，建筑规模，结构形式，造价构成，工艺、设备的选型，地质处理方式及实际效果，建设工期，采用新材料、新工艺、新设备、新技术的实际效果及存在问题，技术经济 指标。在施工招投标阶段的表述为：该建设工程采用的新技术、新设备、新材料、新工艺，投标单位对“四新”的处理能力和了解程度、经验、措施做题笔记我来写解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去提问第 16 题 施工准备阶段，监理工作应包括（ ） A审批施工单位提交的开工申请 B审查施工方案 C进行设计交底 D制定监理组织的分工表 【正确答案】： B 试题解析：施工准备阶段监理工作的主要内容包括：审查施工单位选择的分包单位的资质；监督检查施工单位质量保证体系及安全技术措施。完善质量管理程序与制度；参 加设计单位向施工单位的技术交底；审查施 3-单位上报的实施性施工组织设计，重点对施工方案、劳动力、材料、机械设备的组织及保证工程质量、安全、工期和控制造价等方面的措施进行监督，并向业主提出监理意见；在单位工程开工前检查施工单位的复测资料，特别是两个相邻施工单位之间的测量资料、控制桩橛是否交接清楚，手续是否完善，质量有无问题，并对贯通测量、中线及水准桩的设置、固桩情况进行审查；对重点工程部位的中线、水平控制进行复查；监督落实各项施工条件，审批一般单项工程、单位工程的开工报告，并报业主备查。 网友解析 (1)做题笔记我来写解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去提问第 17题 风险分担的原则是（ ） A任何一种风险都应由建设单位或承建单位承担 B任何一种风险都应由建设单位、承建单位共同承担 C任何一种风险都应由建设单位、承建单位或保险公司承担 D任何一种风险都应由最适宜承担该风险或最有能力进行损失控制的一方承担 【正确答案】： D 试题解析：风险分担的原则是：任何一种风险都应由最适宜承担该风险或最有能力进行损失控制的一方承担。符合这一原则的风险转移是合理的，可以取得双赢或多赢的结果做题笔记我来写 解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去提问第 18 题 专业监理工程师在项目监理中承担（ ）职责。 A调解合同争议 B审核施工组织设计 C审核工程计量原始凭证 D检查承包单位人力、材料、机构投入及运行情况 【正确答案】： C 试题解析：专业监理工程师应履行以下几种职责：负责编制本专业的监理实施细则；负责本专业监理工作的具体实施；组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时向总监理工程师提出建议；审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告 ；负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示；根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；负责本专业监理资料的 收集、汇总及整理，参与编写监理月报；核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认；负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。 做题笔记我来写解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去提问第 19 题 关于工程咨询的相关说法，错误的是（ ） A卫星测绘、地质钻探属于咨询服务 B工程咨询是智力服务 C工程咨询本身通常并不决策，但它可以弥补决策者职责与能力之问的差距 D工程咨询是近代工业化的产物，于 9 世纪初首先出现在建筑业 【正确答案】： A 试题解析：工程咨询是指适应现代经济发展和社会进步的需要，集中专家群体或个人的智慧和经验，运用现代科学技术和工程技术以及经济、管理、法律等方面的知识，为建设工程决策和管理提供的智力服务。如果某项工作的任务主要是采用常规的技术且属于设备密集型的工作，那 么该项工作就不应列为咨询服务，在国际上通常将其列为劳务服务。例如卫星测绘、地质钻探、计算机服务等就属于这类劳务服务。工程咨询的作用：工程咨询是智力服务，也是知识的转让，可有针对性地向客户提供可供选择的方案、计划或有参考价值的数据、调查结果、预测分析等，亦可实际参与工程实施过程的管理，其作用有：为决策者提供科学合理的建议；为客户提供信息和先进技术；发挥准仲裁人的作用；促进国际工程领域的交流和合作；保证工程的顺利实施。工程咨询是近代工业化的产物，于 19 世纪初首先出现在建筑业做题笔记我来写解析讨论此题我 需要解析我有疑惑，去提问第 20 题 下列内容属于施工阶段建设工程安全监理的工作内容的是（ ） A编制包括安全监理内容的项目监理规划 B审查施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施 C检查自升式架设设施和安全设施的验收手续 D检查施工单位的安全生产规章制度 【正确答案】： C 试题解析：施工阶段的安全监理工作有：监督施工单位按照施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案组织施工，及时制止违规施工作业。定期巡视检查施工过程中的危险性较大工程作业情况。核查施工现场施工起重机械、整体 提升脚手架、模板等自升式架设设施和安全设施的验收手续。检查施工现场各种安全标志和安全防护措施是否符合强制性标准要求，并检查安全生产费用的使用情况。督促施工单位进行安全自查工作，并对施工单位自查情况进行抽查，参加建设单位组织的安全生产专项检查。做题笔记我来写解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去提问第 21 题 （ ）阶段的信息收集工作更应该注重组建工程信息合理的流程，确定合理的信息源，规范各方的信息行为，建立必要的信息秩序。 A设计 B施工招投标 C施工准备期 D施工实施期 【正确答案】： C 试题解析：在施工准备期，信息的来源较多、较杂，由于参建各方相互了解还不够，信息渠道没有建立，收集有一定困难。因此，更应该组建工程信息合理的流程，确定合理的信息源，规范各方的信息行为，建立必要的信息秩序。 做题笔记我来写解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去提问第 22 题 在监理工作过程中，工程监理企业一般不具有（ ） A工程建设重大问题的决策权 B工程建设重大问题的建议权 C工程建设有关问题的决策权 D工程建设有关问题的建议权 【正确答案】： A 试题解析：工程监理企业不能完全取代建设 单位的管理活动。它不具有工程建设重大问题的决策权，它只能在授权范围内代表建设单位进行管理。 做题笔记我来写解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去提问第 23 题 依据建设工程质量管理条例，施工单位在进行下一道工序的施工前需经（ ）签字。 A项目负责人 B建造师 C监理工程师 D监理员 【正确答案】： C 试题解析：建设工程质量管理条例第三十七条规定，工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者 安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。 做题笔记我来写解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去提问第 24 题 风险管理的具体目标与风险事件的发生联系起来，就建设工程而言，在风险事件发生前，风险管理的首要目标是（ ） A使潜在损失最小 B减少忧虑及相应的忧虑价值 C满足外部的附加义务 D保证建设工程实施的正常进行，按原定计划建成工程 【正确答案】： A 试题解析：就建设工程而言，在风险事件发生前，风险管理的首要目标是使潜在损失最小。其 次，是减少忧虑及相应的忧虑价值。再次，是满足外部的附加义务。在风险事件发生后，风险管理的首要目标是使实际损失减少到最低程度。 做题笔记我来写解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去提问第 25 题 以下不属于政治法律风险的是（ ） A战争 B经济制裁 C禁运 D资金短缺 【正确答案】： D 试题解析： 政治法律风险 法律及规章的变化，战争和骚乱、罢 工、经济制裁或禁运等 经济风险 通货膨胀或紧缩，汇率变动，市场动 荡，社会各种摊派和征费的变化，资 金不到位，资金短缺等 做题笔记我来写 解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去提问第 26 题 风险识别的不确定性特点是风险识别（ ）的结果。 A个别性和主观性 B个别性和复杂性 C主观性和复杂性 D复杂性和相关性 【正确答案】： C 试题解析：风险识别的特点：个别性、主观性、复杂性、不确定性。不确定性这一特点可以说是主观性和复杂性的结果。由风险的定义可知，风险识别本身也是风险。因而避免和减少风险识别的风险也是风险管理的内容。 做题笔记我来写解析讨论此题我需要解析我有疑惑，去提问第 27 题 组织内部形成的较为稳定的相互关系及联系方式称 为（ ） A组织结构 B组织活动 C组织设计 D组织制度 【正确答案】： A 试题解析：组织结构是指组织内部构成和各部分间所确立的较为稳定的相互关系和联系方式。以下几种提法反映了组织结构的基本内涵