监理招标文件.doc

第一卷 商务文件第1章 投标邀请函 （被邀请单位的名称） : 甘肃疏勒河青羊沟水电站 已由 甘肃省发改委 以 能源函字（2007）第432号文 批准兴建，项目业主为玉门市宏远实业有限责任公司，建设资金来自业主自筹和银行贷款，本招标工程的发包人为 玉门市宏远实业有限责任公司，现工程已具备招标条件，特邀请你单位前来投标。1、 招标项目名称：甘肃疏勒河青羊沟水电站工程建设监理（招标编号： ）2、 招标单位：玉门市宏远实业有限责任公司3、工程简介：甘肃疏勒河青羊沟水电站工程位于甘肃省酒泉市肃北自治县鱼儿红乡境内的疏勒河干流上，我一座引水式日调节水电站。电站厂房距玉门市109km,距玉门昌马乡38km，距肃北县鱼儿红乡政府约52km。枢纽通过疏勒河右岸土石便道与鱼昌公路相接，对外交通便利。疏勒河青羊沟水电站主要任务是发电，电站总装机容量为52MW，主厂房装设2台单机容量为21MW和1台单机容量为10MW共3台混流式水轮发电机组。电站设计多年平均发电量2.098亿kw.h装机年利用小时数4035h。水电站由拦河大坝、冲沙泄洪建筑物、引水系统及发电厂房等建筑物组成。4、招标范围：甘肃疏勒河青羊沟水电站工程建设监理范围为：电站枢纽大坝、引水系统、发电厂房、升压站、施工导流等土建工程及其附属工程施工监理；金属设备驻厂监造及安装工程监理；电站机电设备驻厂监造及安装工程监理等。5、 投标人的资格要求：、 投标人具有独立企业法人资格，具有水利水电工程建设监理甲级及以上资质等级证书； 、 具有独立监理中型水电工程的经历，并具有已监理过3个及以上同等（或高于）类似工程建设监理的业绩。3、 投标人在最近3年内，任何合同中不曾有过违约或因投标人的原因而使合同被解除的经历。6、具体事项：被邀请参加本项目投标的单位，请派人携带单位介绍信、法人委托书、营业执照副本原件、工程建设监理资质证书原件和复印件并都加盖单位公章、经办人身份证原件和复印件，并附相关业绩证明材料，需装订成册，在下列时间、地点购买招标文件。出售招标文件的时间： 2009年 月 日上午9：00-12：00，下午2：30-5：00出售招标文件的地点： 中国机械设备进出口总公司（兰州市民主西路39号蓝宝石大厦28层A座）每套招标文件售价为人民币 壹仟 元，售后不退。7、联系方式：招标单位：玉门市宏远实业有限责任公司招标代理单位：中国机械设备进出口总公司联系人：杨小姐 手机高小姐 手机真：2章 投标须知投标人须知前附表条款号编 列 内 容第一卷2.1.1招 标 人：玉门市宏远实业有限责任公司第三卷工程概况：青羊沟水电站工程位于甘肃省酒泉市肃北蒙古族自治县鱼儿红乡境内的疏勒河干流上，为一座引水式日调节水电站，电站厂房距玉门镇约109km，距玉门市昌马乡38km，距肃北县鱼儿红乡政府约52km，枢纽通过疏勒河右岸土石便道与鱼昌公路相接，对外交通便利。青羊沟水电站主要任务是发电。电站总装机容量为51MW，主厂房设2台单机容量为21MW和1台单机容量为9MW共3台混流式水轮发电机组。电站保证出力（P=85%）为10.1MW，多年平均发电量2.058亿kW.h，装机年利用小时数4035h。第一卷2.1.3监理服务期：本工程计划施工总工期为36个月、合同保修期12个月。监理服务期限自合同签订之日起至工程通过竣工验收为止（含保修期）第二卷1.1监理范围：电站枢纽、引水系统、发电厂房、升压站、施工导流及附属工程的土建施工监理；金属结构驻厂监造及金属结构安装工程监理；机电设备驻厂监造及机电设备安装工程监理。第一卷2.3.6.4现场踏勘集合时间：2009年 月 号 上午9：00 时集合地点：（时间、地点另行通知）第一卷2.3.3.1投标有效期：从投标截止之日起60天。第一卷2.3.4.1投标保证金：人民币 拾 万元整（投标保函）。第一卷2.3.7.1投标文件份数：正本1份，副本7份并附带全套光盘。第一卷2.4.2.1投标截止时间：2009年 月 日早 时。投标地点： （地点另行通知）第一卷2.5.1开标时间：2009年 月 日早 时。开标地点：（地点另行通知） 第一卷2.7.4中标人提交履约保函的期限：收到中标通知书后，签定合同协议书前。第一卷2.7.3中标通知书发出时间：投标有效期截止前。第一卷2.7.5签订合同时间：收到中标通知书后，按中标通知书规定的时间。2.1总则2.1.1招标范围玉门市宏远实业有限责任公司就甘肃疏勒河青羊沟水电站工程建设监理进行邀请招标。青羊沟水电站工程建设监理范围：青羊沟水电站临时和永久工程建设监理范围包括：电站枢纽、引水系统、发电厂房、升压站、施工导流及附属工程的土建施工监理；金属结构驻厂监造及金属结构安装工程监理；机电设备驻厂监造及机电设备安装工程监理。现请被邀请的工程建设监理单位按本招标文件的规定和要求提交投标文件。本标段工程概况详见本招标文件第三卷工程概况、第四卷招标附图。合同名称：甘肃疏勒河青羊沟水电站工程建设监理合同编号：QYGSDZ/JL-2009-012.1.2监理任务建设监理任务详见第二卷监理范围和主要服务内容中有关内容。2.1.3监理服务期本合同工程计划工期为36个月、合同保修期12个月。上述安排仅供投标阶段参考，并不能作为监理工作索赔依据。监理服务期限自合同签订之日起至工程通过竣工验收为止（含保修期）。2.1.4资金来源建设资金来源：业主自筹和银行贷款。2.1.5投标人证明材料2.1.5.1投标人除应提交第7章中规定的拟投入本合同工作的主要监理人员履历表和主要仪器、设备汇总表外，还应按本款和第8章规定的内容和格式提交下列证明其资格的材料：投标人的基本情况；资质证书（副本）、营业执照（副本）原件；通过ISO9001：2000质量体系认证认证证书的复印件；近期完成类似工程的监理项目情况表和业绩证明材料；正在监理的和新承接的监理项目情况表；最近三个年度的财务会计报表中的资产负债表和损益表的复印件（附审计报告或其它证明材料），并说明为实施本合同拟投入的流动资金金额及其来源（附证明材料）；履约信誉的证明材料和近三年内涉及的诉讼案件资料。2.1.5.2本次招标不接受联合体投标，并不接受已被聘用为本招标项目的项目建设管理单位及其全资子公司、控股子公司，以及本招标项目的发包人及其全资子公司、控股子公司的投标。2.1.6不允许任一单位对同一合同提交两份或两份以上不同的投标文件。2.1.7投标费用投标人为准备和进行投标所发生的费用一概自理。除本合同另有规定外，投标文件一律不予退还。2.1.8保密招投标双方应分别为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等秘密保密，不得随意复制或向第三方泄露，违者应对由此造成的后果承担责任。2.2招标文件2.2.1招标文件的组成2.2.1.1招标文件包括下表（下页）所列文件和按第2.2.2条、第2.2.3条规定发出的答疑和补充通知。2.2.1.2投标人购买招标文件后，应仔细检查审阅招标文件中的所有事项、格式、条款和有关资料。如果投标人在投标文件中没有按照招标文件要求提交全部资料或者没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自负。没有实质性响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。任何对招标文件的忽略或误解，不能作为投标文件没有实质性响应招标文件要求的理由。2.2.1.3投标人应检查招标文件与图纸，当发现有任何遗缺，应通知发包人补齐，否则，发包人将不承担与此有关的责任。2.2.2招标文件答疑2.2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，若有疑问应以书面形式（包括手写、打印、印刷、传真，下同）通知发包人。发包人只对在投标截止时间2天（指日历天，下同）前收到的、因招标文件存在重大缺陷或招标文件表述不清、表达错误而产生的问题予以答复。2.2.2.2发包人的答疑将在投标截止时间2天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明答疑问题的来源。卷 号章 号名 称一商务文件1招标公告2投标须知3合同条款4监理合同书、履约保函、廉政保证书5投标报价书、投标保函和授权委托书6监理工作量报价单7投标辅助资料8资格审查材料二监理范围和主要服务内容1监理范围与服务目标2监理的主要服务内容3监理机构及监理人员三工程概况1工程概况四招标附图2.2.3招标文件的修改2.2.3.1在距投标截止时间2天前的任何时候，发包人可以书面形式发补充通知修改招标文件内容。若发包人在投标截止时间前2天内发补充通知，则将按2.4.2.2款的规定酌情延长投标截止时间，以保证投标人有合理的时间修编投标文件。2.2.3.2上述补充通知将发给所有购买招标文件的投标人，并作为招标文件的组成部分。投标人在每一次收到补充通知后24小时内，应以书面形式通知发包人，确认已收到该补充通知。2.3投标文件的编制2.3.1投标文件的组成投标人应按招标文件规定的内容和格式编制并提交投标文件。投标文件应包括（但不限于）：投标报价书（装订在投标文件扉页）；投标保函：投标文件中装订投标保函复印件，投标保函原件在递交投标文件同时单独提交；委托投标时，法定代表人签署的授权委托书（投标文件中装订授权委托书复印件，授权委托书原件在递交投标文件同时单独递交）；监理工作量报价单；投标辅助资料；（包括监理大纲、监理人员简历等）资格审查资料；投标人按本投标须知要求提交的其它资料。2.3.2投标报价2.3.2.1投标人应按第6章监理工作量报价单中的说明，填报监理工作量报价单中各项单价和合价以及投标报价汇总表。2.3.2.2投标报价应包括投标人中标后为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用、税金和拟获得的利润，并考虑了应承担的风险，但不包括合同规定的价格调整。2.3.2.3投标人在投标截止时间前修改投标总报价时，应同时修改各项目的报价或说明对监理工作量报价单中各项目报价的修改办法。2.3.2.4投标人所报的合同价格在合同实施期间，不因任何因素变化而调整。2.3.2.5投标人应按第7章中规定的内容和格式提交投标辅助资料，中标人提交的上述资料中的任何部分经发包人确认后将列入合同文件。2.3.3投标文件有效期2.3.3.1投标文件应在第2.4.2.1款规定的投标截止日期之后的60天内有效。在此期间，投标人不得要求撤回或修改其投标文件。2.3.3.2发包人认为有必要时可用书面形式要求投标人延长投标文件有效期，但最长不超过56天。投标人应以书面形式答复发包人的上述要求。若投标人拒绝发包人的要求，可在原定有效期期满后收回投标保证金；若接受发包人的延期要求，则投标文件继续有效，且仍不允许修改，但需相应延长投标保证金的有效期，在延长期内，第2.3.4款的规定仍适用。2.3.4投标保证金2.3.4.1投标人应在提交投标文件的同时，单独提交投标保证金，其金额为人民币拾万元。未提交投标保证金的投标文件将按第2.3.4款被视为无效投标文件。2.3.4.2投标保证金应采用在中华人民共和国境内依法成立的银行及其分支机构出具的投标保函（城市信用合作社除外）。发包人不接受除此之外其他任何形式（包括现金、支票等）的投标保证。投标保函应采用第5章中规定的参考格式，其有效期应比投标文件有效期再延长28天。投标保函原件在递交投标文件同时单独提交；投标文件（包括正本、副本）中应附投标保函的复印件。2.3.4.3发包人在发包人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人无息退还投标保证金。中标人的投标保证金在中标人按规定提交了履约保函并签订了合同后退还。2.3.4.4若发生以下任何一种情况，发包人可以不退还投标保证金，同时投标人同意放弃索要投标保证金的权利。（1）投标人在第2.3.3条规定的投标文件有效期内撤回其投标文件；（2）中标人在收到中标通知书后拒签合同或拒交2.7.3条规定的履约保函；（3）投标人不接受对其投标价格中错误的修正。2.3.5投标人的替代方案发包人不接受投标人的任何替代方案。2.3.6现场踏勘和标前会2.3.6.1投标人应对工程现场和周围环境进行现场踏勘，以便编制投标文件。投标人除应参加发包人组织的现场踏勘外，还可根据投标工作的需要在获得发包人许可的情况下自行进行踏勘。所有与现场踏勘有关的费用均由投标人自行承担。2.3.6.2除由于发包人的过错外，在现场踏勘中投标人所发生的人员伤亡和财产损失均由投标人自行负责。2.3.6.3发包人在现场踏勘中提供的资料和数据作为投标人在编制投标文件时使用，发包人不对投标人使用上述资料和数据所作的分析判断和推论负责。2.3.6.4发包人将于2009年 月 日早9：00（北京时间，下同）在 （时间、地点另行通知） 集合，组织投标人踏勘现场。2.3.7投标文件的份数和签署要求2.3.7.1投标人应按第2.3.1条规定的内容编制投标文件。投标文件一式八份，其中一份正本，其余为副本，封面上应分别标明“正本”和“副本”字样。正本与副本不一致时以正本为准。2.3.7.2投标文件（包括正本、副本，下同）应使用打印、复印或不能擦去的墨水书写，文字要清晰，语意要明确，并按招标文件的要求加盖单位公章和由法定代表人（或委托代理人）签名，加盖的单位公章、法定代表人（或委托代理人）的签名不应复印（包括副本），签名不应使用人名章代替。监理工作量报价单的每一页均应盖投标人单位公章和法定代表人（或委托代理人）签名。2.3.7.3投标文件应尽量避免涂改和插字，若为了改正错误必须这样做时，除了按发包人书面指示进行修改的以外，均应由法定代表人（或委托代理人）在修改处签名确认。2.3.7.4投标文件纸张规格为A4（297mm210mm），图纸除外，并逐页标注页码，封面或封面内第一页有投标人单位落款处需加盖单位公章。2.3.7.5投标文件可单面或双面印刷，并允许分册装订。2.3.7.6投标人还应提交一式两份-包含所有投标资料内容的电子文档（光盘、移动存储均可）。电子文档应采用Word、Excel、AutoCAD、Photoshop、Project、Visio等常用软件编制。上述电子文档应保证招标人能够可靠使用，投标人不得对上述电子文档加密或压缩。2.4投标文件的提交2.4.1投标文件的密封和标记2.4.1.1投标文件的正本和副本应分开袋装密封，密封应能有效保证投标文件的内容不被泄露，不密封或密封不完好的投标文件将被拒收。封袋面上应标明“正本”或“副本”字样，并写明：发包人名称和地址；投标的合同名称及其编号；在2009年 月 日上午 时前不准启封；投标人的名称和地址，并加盖投标人单位公章。2.4.1.2提交投标文件时密封包装应完好，如有修补痕迹，应在修补处加盖投标人单位公章或由法定代表人（或委托代理人）签名。包装外应加盖投标人单位公章。2.4.1.3电子文档应单独装袋密封提交。2.4.1.4若投标人未将投标文件按上述规定进行密封或标记，发包人有权拒收该投标人的投标文件，与此有关的后果由投标人承担。2.4.2投标截止时间2.4.2.1投标人应在2009年 月 日上午 时前将投标文件送达 （地点另行通知） ，投标文件应面交。2.4.2.2发包人认为有必要时可以发补充通知延长投标截止时间。若投标人同意延长投标截止时间，则招标文件规定的发包人和投标人与投标截止时间有关的义务和权利亦将适用至延长后的投标截止时间。2.4.3迟到的投标文件在第2.4.2条规定的投标截止时间以后送达的投标文件，发包人将拒收。2.4.4投标文件的修改与撤回2.4.4.1若投标人需要修改或撤回其投标文件，必须在第2.4.2条规定的投标截止时间前将修改或撤回其投标文件的书面通知送达发包人。上述书面通知应按第2.3.7条和第2.4.1条的规定进行编制、密封和标记，并标明“修改”或“撤回”字样。撤回通知可不制作副本、电子文档。2.4.4.2除本章另有规定外，投标人不得在投标截止时间后修改投标文件。2.4.4.3投标文件及投标文件的修改与撤回通知均应由法定代表人（或委托代理人）提交给发包人，并应出示法定代表人或委托代理人（须有授权委托书）身份证件。2.5开标2.5.1发包人将于2009年 月 日上午 时在 （地点另行通知） 公开开标，所有投标人均应派法定代表人（或委托代理人）参加，并在发包人指定的登记册上签名。若投标人未派法定代表人（或委托代理人）准时出席开标会议，则发包人将认为并宣布其已放弃投标。2.5.2开标人员组成开标人员由主持人、监标人、验证人、开标（唱标）人、记录人组成，上述人员对开标负责。2.5.3开标主要程序发包人在招标文件确定的投标截止时间停止接收投标文件，宣布开标会开始；宣布开评标监督小组成员名单，由开评标监督小组组长宣读开评标工作纪律；宣布工作人员名单；宣布接受标书情况（各投标人投标文件送达与接收时间）；确定投标文件开启顺序：以接收投标文件的时间先后逆序开标；验标人核验投标人法定代表人（或委托代理人）身份证（原件）、授权委托书（原件）、及投标保函（原件）；依开标顺序，请投标人核验自己单位投标文件密封情况并公示，开标人启封投标文件正本；宣读开标情况表，并作好记录，同时由投标人法定代表人（或委托代理人）签字确认；投标人退场，等待澄清问题；对上述工作进行记录，存档备案。2.5.4拒收的投标文件投标文件有下列情形之一的，发包人将拒收：逾期送达的或未送达指定地点的；密封不符合招标文件要求的。2.5.5无效的投标文件下列情况之一的投标文件，发包人将确认其无效：投标人法定代表人（或委托代理人）身份证与本人不相符的；授权委托书不符合招标文件规定的；投标保函不符合招标文件规定的。2.6评标2.6.1评标和决标过程保密开标后至评标结果公布之前，有关投标文件的检查、澄清、评比和决标等信息对与本过程无关的投标人及其他人员保密。投标人不应对发包人、发包人的有关人员施加影响和试图获取评标信息，违者可能导致取消中标资格。2.6.2投标文件的初步评审2.6.2.1资格审查评标委员会按照第2.1.5款对投标人的资格进行审查。2.6.2.2对通过了资格审查的投标人的投标文件的内容是否完整，是否实质性响应招标文件的要求进行检查。实质性响应招标文件要求的投标文件是指基本符合招标文件载明的投标须知、合同条款、监理任务和其它要求，无重大偏离或保留。重大偏离或保留系指下列情况之一：投标人的法定代表人（或授权委托人）未在唱标记录表上签字的；所提供的投标保证金有瑕疵的；经资格审查不符合招标文件规定的；未按招标文件的规定加盖单位公章或法定代表人（或授权委托人）签字的；内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；投标人提交两份或多份内容不同的投标文件，或在投标文件正本中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；对投标的工作范围和工作内容有实质性的偏离的；对完成工程的质量可能产生重大不利影响的；投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；对合同中规定的双方的权利和义务作实质性修改的；投标文件附有发包人不能接受的条件或限制了发包人的权利的；超出招标文件规定，违反国家有关规定，或明显不符合技术规范、标准要求的；纠正这种偏离或保留将会对投标竞争产生不公正的影响的；投标人提供虚假资料的；不符合招标文件中规定的其它实质性要求的。2.6.2.3发包人将拒绝实质上未响应招标文件规定的投标文件。开标后，不允许投标人对其不响应招标文件规定的投标文件内容进行修改。2.6.3算术错误的改正2.6.3.1对实质上响应招标文件要求的投标文件，发包人将检查其报价是否有算术错误。改正错误的原则为：监理工作量报价单中任一项目的单价乘其工作量的乘积与该项目的合价不吻合时,应以单价为准，改正合价；但经发包人与投标人共同核对后认为单价有明显的小数点错位时,则应以合价为准，改正单价。若投标报价汇总表中的金额与相应的各分组监理工作量报价单中的合计金额不吻合时，应以修正算术错误后的各分组监理工作量报价单中的合计金额为准，改正投标报价汇总表中相应部分的金额和投标总报价。2.6.3.2发包人将按上述第2.6.3.1款规定的原则，要求投标人改正报价中的算术错误，改正后的投标报价汇总表需经发包人和投标人共同确认。2.6.4投标文件的评比2.6.4.1发包人仅对通过资格审查的，及按2.6.2条规定评定为实质上响应招标文件的投标文件进行评比。2.6.4.2在评比时，发包人将考虑以下因素计算评标价。评标价仅供评标用，不能作为中标签约的合同价。按第2.6.3.1条规定改正算术错误；发包人认为可接受的非重大偏离和保留。2.6.4.3投标人总监理工程师陈述投标人项目总监理工程师须向评标委员会陈述对本工程建设监理工作的总体设想及建议，时间不超过10分钟。2.6.5发包人有权接受或拒绝投标人在投标文件中提出的非重大偏离、保留。发包人不接受投标人在开标后提出的优惠。2.6.6评标中不考虑合同条款中有关价格调整规定对合同价格的影响。2.7确定中标人、中标通知和签订合同2.7.1确定中标人2.7.1.1评标委员会在按第2.6条规定对各投标人的投标文件进行综合评比后，将选择具有下列条件的投标人为中标候选人。（1） 按第2.6.2.1条规定的资格审查合格； （2） 按第2.6.2.2条规定，投标文件实质上响应了招标文件的要求； 2.7.1.2发包人不保证投标价最低的投标人中标，也没有义务对未中标的投标人作任何解释和说明。2.7.2重新招标和招标中止2.7.2.1经评审认为所有投标人的投标文件存在报价明显不合理或均不满足响应性要求时，发包人可以否决所有投标，重新招标。2.7.3中标通知2.7.3.1在第2.3.3条规定的投标有效期内或在延长后的投标有效期内，发包人（或委托发包人）将以书面形式向中标人发出中标通知书，确认接受其投标。中标通知书为合同的组成部分。2.7.3.2发包人（或委托发包人）向中标人发中标通知时，亦同时将中标结果通知所有未中标的投标人。2.7.4履约保函2.7.4.1中标人应在签订合同时向发包人提交发包人认可的中国银行或建设银行或工商银行或农业银行出具的履约保函，担保金额为合同价格的5%，履约保函应采用第4章内规定的格式。2.7.5签订合同2.7.5.1中标人应在收到中标通知书后的7天内，派代表前来履行签订合同手续。2.7.5.2若中标人在收到中标通知书后发生第2.3.4.4款（2）项所述的情况，则发包人可以取消其中标资格，并不退还其投标保证金。2.7.5.3发出中标通知书后，若发包人拒签合同，发包人除应向中标人退还投标保证金外，发包人还应赔偿给中标人相同于投标保证金额度的赔偿金。第3章合同条款3.1通用合同条款词语涵义及适用语言第一条 下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有本条所赋予的涵义：（1）“工程项目”是指发包人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。（2）“发包人”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的法人以及其合法继承人。（3）“监理人”是指承担监理业务和监理责任的法人以及其合法继承人。（4）“监理机构”是监理人派驻本工程项目现场直接承担监理业务实施的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。（5）“建设工程监理”是监理工程师根据本合同约定履行其职责，包括正常的监理工作和额外的监理工作。（6）“总监理工程师”是由监理人提名并经发包人同意后，委派到监理机构履行本合同的现场负责人。（7）“承包人”是指与发包人签订工程建设合同的施工人。（8）“天”是指任何一个午夜至下一个午夜之前的时间段。（9）“月”是根据公历从一个月份中的任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时段。（10）“本合同”是指经双方签署并生效的本监理合同。（11）“工程建设合同”是指发包人与承包人所签署并生效的有关本工程项目建设的合同。（12）“进驻”是指监理机构和监理人员进入工地，开始实施或准备实施监理业务的行为。（13）“现场”是指建设项目实施的场所。（14）“地方法规和规章”是指省级人民代表大会或常务委员会和人民政府所制定的法规和规章。第二条 本合同适用的语言文字为汉语文字。适用法律、法规、规章和监理依据第三条 适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国法律、行政法规以及国务院有关部门的规章和工程所在地的地方法规和规章。第四条监理工作的依据是国家的法律、法规、规章和技术标准、经有关部门批准的工程项目建设文件以及工程建设合同文件和本合同文件。通知和联系第五条 发包人应当授权一名熟悉本工程情况、对工程建设中的一些重大问题能迅速作出决定的常驻代表，负责与监理机构联系。更换常驻代表，应提前通知监理人。第六条 在合同实施过程中，双方的一切联系均应以书面函件为准。在不做出紧急处理即可能导致人身、设备或工程事故的情况下可先口头或电话通知，事后应在48小时内补做书面通知。第七条 发包人对工程项目实施的意见和决策，应通过监理机构下达实施；承包人应从监理机构取得工程建设的通知、指令、变更等各种工程实施命令。 监理人的义务和责任 第八条 监理人应在专用合同条款约定的时间内，向发包人提交监理规划、监理机构以及委派的总监理工程师和主要监理人员的名单、简历。 第九条 监理人应按照专用合同条款约定的监理范围和内容，在约定的时间内，按监理规划派出专业配套、符合资格条件的监理人员进驻工程施工现场，组建监理机构，编制监理细则，并正常有序地开展监理工作，完成本合同所约定的监理任务，并承担相应的监理责任。 第十条 在监理期限内，监理人可根据工程进展情况和监理业务量的大小，对监理机构和人员进行合理的调整。更换总监理工程师须经发包人同意，同时应保持其他主要监理人员的相对稳定，如有调整应报发包人备案。第十一条 监理人应按照国家的有关规定，建立监理岗位责任制和工程质量终身负责制。第十二条在监理期间，监理人员必须遵守监理工作的职业道德和行为规范，运用合理的技能提供优质服务；应坚持“守法、诚信、公正、科学”的原则，勤奋、高效、独立自主地开展监理服务，维护发包人的利益和承包人的合法权益。监理人员不得受雇于承包人或接受其利益。第十三条 现场监理人员应按照施工作业程序及时到位，对工程建设进行动态跟踪监理，工程的关键部位、关键工序应进行旁站监理。第十四条 监理人员必须采用有效的手段，作好工程实施阶段各种信息的收集、整理和归档，并保证现场记录、试验、检验以及质量检查等资料的完整性和准确性。第十五条 监理机构应认真作好监理日记，保持其及时性、完整性和连续性；应向发包人提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专题报告。第十六条 监理机构所使用的由发包人提供的设备、设施，除有特殊规定外，产权属于发包人。在本合同终止以后，应按照专用合同条款的规定移交给发包人。第十七条 在本合同期限内或者合同终止后，未征得发包人同意，监理机构和所有监理人员不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等资料；并应妥善作好发包人所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。第十八条 如因工程建设进度的推迟或延误超过本监理合同约定的期限，监理人应就延长监理期限与发包人协商并签订补充协议。第十九条 在本合同约定的期限内，如因监理人和监理人员违约或自身的过失造成工程质量问题或发包人的直接经济损失，监理人应按本专用合同条款的规定承担相应的经济责任。第二十条 监理人因不可抗力的原因导致本合同不能履行或不能全部履行，监理人不承担责任。第二十一条 监理人对承包人因违反有关工程建设合同规定而造成的质量事故和完工（交图、交货、交工）时限的延期不承担责任。发包人的义务和责任第二十二条 发包人应负责作好工程建设外部环境的协调工作，为监理提供必要的工作环境和外部条件。第二十三条 发包人应按专用合同条款约定的时间、数量、方式，向监理机构提供开展监理业务所需要的有关工程建设的文件资料。第二十四条 发包人应在专用合同条款约定的时间内，就监理机构书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定，并及时送达监理机构。超过约定的时间，监理机构未收到发包人的书面决定，监理机构可以认为发包人对其提出的事宜已无不同意见，无须再作确认。第二十五条 发包人应将总监理工程师和主要管理人员名单以及赋予监理机构的权限等内容，在工程开工前书面通知工程建设的承包人。第二十六条 发包人应向监理机构提供展开监理业务所必须的工作、生活条件，提供上述条件应在专用合同条款中明确。发包人不能提供生活、工作条件的应给予补偿。补偿的费用应在专用合同条款中明确。第二十七条 如双方约定，发包人免费向监理机构提供工作人员，应在专用合同条款中明确。所有这类人员均应被视为监理机构的成员并接受监理机构的统一安排和使用。第二十八条 发包人应当维护监理机构的独立性，不干涉监理机构监理业务的开展。第二十九条 如因非监理原因使工程建设的进度推迟或延误而超过监理合同约定的服务期限，发包人应接受监理人相应增加报酬的要求，并就服务期的延长和增加监理报酬尽快签订补充协议。第三十条 发包人应当履行监理合同约定的责任、义务，如有违约，应赔偿因违约给监理造成的经济损失。监 理 人 的 权 利第三十一条监理人有如下权利 一、选择工程施工、设备和材料供应等单位的建议权。 二、对承包人选择的分包项目和分包单位的确认权和否认权。 三、协助发包人签订工程建设合同。 四、工程建设实施设计文件的审核确认权。只有经监理机构审核确认并加盖公章的工程师图纸和设计文件，才能成为有效的施工依据。 五、工程施工组织设计、施工措施、施工计划和施工技术方案的审批权。 六、按照专用合同条款规定的金额范围内，设计变更现场的处置权。 七、按照安全和优化的原则，对工程实施中重大技术问题自主向设计单位提出建议意见，并向发包人提出书面报告。 八、组织协调工程建设有关各方关系的主持权。 九、按工程建设合同规定发布开工令、停工令、返工令和复工令，发布停工令、复工令，应事先征得发包人同意。 十、对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料、构件和工程设备的检查、检验权。但上述一切检查、检验不免除承包人按有关合同规定应负的责任。 十一、对全部工程的施工质量和工程上使用的材料、设备的检验权和确认权；安全生产和文明施工的监督权。 十二、对工程施工进度的检查、监督权以及工程建设合同工期的签认权。 十三、对承包人设计和施工的临时工程的审查和监督权。 十四、工程款支付的审核和签认权，工程结算的复核确认权和否认权。未经监理机构签字确认，发包人不支付任何工程款项。 十五、有权要求承包人撤换不称职的现场施工管理人员。 十六、有权要求承包人增加和更换施工设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包人自己承担。发 包 人 的 权 利第三十二条 有权依据本合同对监理机构和监理人员的监理工作进行检查。第三十三条 有权选定工程设计单位和承建单位。第三十四条 有对工程设计变更的审批权。对工程建设中质量、进度、投资方面的重大问题的最终决定权。第三十五条 有对工程款支付、结算的最终决定权。第三十六条 监理人更换总监理工程师须事前经发包人同意，并有权要求监理人更换不称职的监理人员，直至合同终止。第三十七条 有权要求监理人提交监理月报和监理工作范围内的专题报告。合同生效、变更与终止第三十八条 本合同在监理期限届满并结清监理报酬后即终止。第三十九条 因非监理人原因，出现以下情况而由此增加的监理工作量和工作时间的延长，均视为监理机构的额外工作，监理人有权要求得到额外报酬并相应延长期限：一、由于发包人、承包人和不可抗力等非监理原因使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了监理工作量或持续时间。二、在本合同履行过程中，发包人要求监理机构完成监理合同约定范围以外的工作。三、由于非监理原因暂停或终止监理业务时，其善后工作或恢复执行监理业务的工作。第四十条 本合同适用的国家有关法律、法规、规章和标准发生变化时，签约双方应在充分协商后对包括监理报酬计取在内的合同有关条款做出相应的调整和变更。第四十一条 在监理过程中，如因情况发生变化，本合同必须变更时，须双方协商一致，签署变更合同或补充协议。因变更产生的费用等问题的解决方法应在变更合同或补充协议中明确。第四十二条 发包人或者监理人要求解除合同时，应在56天前书面通知对方，若通知送达28天内没有收到对方答复，可在此后的14天内发出终止合同的书面通知，终止本合同。双方应协商解决因合同终止所产生的遗留问题。第四十四条 由于监理人的责任致使本合同终止时，监理人无权取得未履行监理范围的费用。第四十五条 本合同的终止并不影响各方应有的权利和应承担的责任。违 约 行 为 处 理第四十六条 发包人违约与违约责任在本合同履行过程中，发包人下述行为属违约： 一、未履行通用合同条款第二十二条、第二十三条约定的义务。 二、未按专用合同条款第四十八条规定的期限支付监理报酬。对上述的违约行为，发包人应承担违约责任，按专用合同条款规定向监理人支付违约金或赔偿因此而给监理人造成的经济损失。第四十七条 监理人违约与违约责任在本合同履行过程中，监理人或监理机构下述行为属违约：一、未履行通用合同条款第八条、第九条、第十一条约定的义务和责任。二、监理人不再具有承担本工程项目监理业务的能力而终止合同，或因监理事故而给发包人造成重大经济损失。对上述的违约行为，监理人应承担违约责任，按专用条款约定向发包人支付违约金或赔偿经济损失。监 理 报 酬第四十八条 正常的监理业务报酬，按照专用合同条款约定的方法计取，发包人应按专用合同条款约定的期限、方式支付。第四十九条 监理人根据发包人要求，完成额外监理工作应得到的额外报酬，或因工期延长增加的报酬，应按监理补充协议或专用合同条款约定的方法计取，其支付方式、期限等应按正常监理报酬的规定进行。第五十条 发包人在约定的支付期限内未支付监理报酬，自约定支付之日起到实际支付之日止，还应支付滞纳金或利息。第五十一条 发包人对监理提交的监理报酬支付通知书中报酬项目有异议时，应当在收到监理人支付通知书7天内向监理人发出异议通知，由双方协商解决。无异议，按通用合同条款第四十九条的约定支付。其 他第五十二条 监理人员在监理业务范围内必须出外考察的，经发包人同意，其费用向发包人实报实销。第五十三条 在监理业务范围内，监理机构如需另聘专家咨询或帮助，其费用由监理人承担；在监理范围外的咨询和帮助，经发包人同意，费用由发包人承担。第五十四条 因监理机构在监理过程中提出的合理化建议，使发包人得到了直接的经济效益，发包人应给予监理机构合理化建议的奖励。第五十五条 在监理合同生效后的56天内，监理人应按照专用合同条款约定的种类办理保险，并向发包人提交保险合同的副本。保险合同的条件应符合本合同的约定。争 议 的 解 决第五十六条 本合同发生争议，由当事人双方协商解决；也可由工程项目主管部门或行业合同争议调解机构调解；协商或调解不成时，当事人双方同意由仲裁委员会仲裁；当事人双方未在本合同中约定仲裁机构，事后未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。第五十七条 在争议的协商、调解、仲裁或起诉的过程中，双方仍应继续承担监理合同约定的各自的责任和义务，保证工程建设的正常进行。3.2专用合同条款说 明专用合同条款中的各条款是补充和修改通用合同条款中条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读，一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准，通用合同条款中未补充和修改的部分仍有效。适用法律、法规、规章和监理依据第一条 （1）“工程项目”是指：甘肃疏勒河青羊沟水电站工程 （2）“发包人”是指：玉门市宏远实业有限责任公司第三条 本合同适用的行政法规和部门规章以及地方法规、规章等包括但不限于：工程监理企业资质管理规定(建设部第16号令)；监理工程师资格考试和注册试行办法(建设部第102号令)；建设工程监理规范(GB50319-2000)；水利工程建设项目施工监理规范(SL288-2003)；水电水利工程施工监理规范(DL/T511l-2000)；水利工程建设监理规定(水建管1999637号)；水利工程建设监理单位管理办法(水建管1999637号)；水利工程建设监理人员管理办法(水建管1999637号)；水利工程设备制造监理规定(水建管2001217号)；水利工程设备制造监理单位与监理人员管理办法(水建管2001217号)；国家水工金属结构产品生产许可证实施细则。第四条 补充以下内容：监理工作的依据是有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件；有关工程建设技术标准及其强制性条文；经批准的工程建设项目设计文件及其相关文件；监理合同、施工合同等合同文件。本合同的监理依据包括： （1）甘肃疏勒河青羊沟水电站建设项目设计合同文件及各阶段设计文件； （2）甘肃疏勒河青羊沟水电站建设监理合同文件；（3）甘肃疏勒河青羊沟水电站土建施工、机电设备及金属结构制造与安装合同文件等；第五条 发包人常驻代表：待确定后书面通知监理人。监理人的义务和责任第八条 监理人应在监理合同生效后的28天内，向发包人提交监理规划、现场监理机构以及委派的总监理工程师和主要监理人员的名单、简历、相应资格证书复印件和授权范围。本条增加如下内容：（一）监理机构1、监理机构在履行本合同的义务期间，应遵循监理职业准则和行为规范，应用合理的技能为发包人提供与监理人资质水平相适应的服务，通过科学、认真、勤奋与高效的工作，实现工程建设合同预定的目标。2、监理机构应按照“公正、独立、自主”的原则展开工程建设监理工作，除水利工程建设项目施工监理规范（SL288-2003）、水电水利工程施工监理规范(DL/T511l-2000)规定的具体业务以外，还应负责协调及处理本项目执行过程中涉及设计、施工、与其他项目衔接等方面的相关工作，公正的维护发包人的合法权益。3、监理机构应根据相关行业的工程监理规范、规定和工程建设内容分专业、分项目编制监理实施细则。4、监理机构主要人员的资格应在监理机构中详细描述，并得到发包人的认可。监理人员的组成应合理，监理人派驻进场的监理人员的素质、数量、专业配置及层次结构必须满足工程进展和工程监理工作的需要。总监理工程师及主要监理人员必须由本单位注册人员承担，并不得在其他工程建设项目监理中兼职。（二）监理人员的资格要求（）总监理工程师必须具备水利水电工程建筑专业或相近专业高级技术职称，持有水利工程建设监理工程师资格证书及水利工程建设总监理工程师岗位证书，且近五年内具有类似工程任职经历；（）副总监理工程师必须具备高级技术职称，持有水利工程建设监理工程师资格证书及水利工程建设监理工程师岗位证书，且近五年内具有类似工程任职经历；（）专业监理工程师应具有工程师相应的中级以上技术职称，并必须取得水利工程建设监理工程师资格证书及水利工程建设监理工程师岗位证书。专业监理工程师包括（但不限于）水工、金结及设备、机电、水文、地质、材料、试验、测量、计划、财务、合同管理等方面的相关专业人员。（）设备监造师必须持有相应资格证书；（）建设部、水利部及国家电力公司颁发的有关资格证书均可，但必须符合相关专业要求。第九条监理人的监理范围为：(见第二卷监理范围和主要服务内容中有关内容)。监理人的监理工作内容和主要措施：(见第二卷监理范围和主要服务内容中有关内容)。监理人应在监理合同生效后的10天内，派出监理人员进驻施工现场。第十条监理人员的调整增加以下内容：（）监理机构进场人员必须相对稳定，所派驻的监理人员在本项目中的现场累计时间每年不得少于个月。（）更换现场人员，应代以相当资格与技能的人员。（）更换正、副总监理工程师，应事先报经发包人同意。总监理工程师或副总监理工程师离开现场