简易合同.doc

精选资料GF-2017-0201 编号： 建设工程施工合同工程名称：朱集乡政府沿边边树涂白和三边三线环境整治沿边墙涂白工程 工程地点： 灵璧 制 定中华人民共和国和建设部 国家工商行政管理局第一部分协议书发包人（全称）：灵璧县朱集乡人民政府承包人（全称）： 安徽金山科技有限公司 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：朱集乡政府沿边边树涂白和三边三线环境整治沿边墙涂白工程工程地点：灵璧县朱集乡朱集村境内 工程内容：涂墙12365平方米，每平方7元：合计：捌万陆仟伍佰伍拾伍（￥86555.00） 工程立项批准文号： 资金来源： 资金来源已落实 二、工程承包范围承包范围： 包工包料 三、合同工期：开工日期： 年 月 日 竣工日期： 年 月 日 合同工期总日历天数 天四、质量标准工程质量标准： 合 格 五、合同价款金额（大写）捌万陆仟伍佰伍拾伍 （小写）￥86555.00元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：、本合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、本合同专用条款、本合同通用条款、标准、规范及有关技术文件、图纸、工程量清单、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间： 年 月 日合同订立地点： 本合同双方约定 签字盖章 后生效。 发 包 人:（公章）承 包 人:（公章） 住 所： 住 所：灵璧县奥泰克中央广场法定代表人： 法定代表人：委托代表人： 委托代表人： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真：开户银行： 开户银行：账 号： 账 号： 邮政编码： 邮政编码：234000第二部分通用条款执行国家最新标准第三部分专用条款一、词语定义及合同文件、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序： 本合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、本合同专用条款、本合同通用条款、标准、规范及有关技术文件、图纸、招标文件、工程量清单、工程报价书。 、语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外，还使用 / 语言文字。 3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规： 所有现行适用的法律 适用标准、规范的名称：所有现行适用的标准、规范 发包人提供标准、规范的时间：发包方不提供 国内没有相应标准、规范时的约定：签订合同时双方具体协商 、图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数： 合同生效后提供肆套施工图 发包人对图纸的保密要求： 无 使用国外图纸的要求及费用承担： 无 二、双方一般权利和义务、工程师5.2监理单位委派的工程师姓名： 职务： 发包人委托的职权 见授权通知 需要取得发包人批准才能行使的职权： 5.3发包人派驻的工程师姓名： 职务： 甲方代表 职权： 5.6不实行监理的，工程师的职权： 、项目经理姓名： 张英 职务： 项目经理 、发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间： 保证现场 “三通一平” （2）将施工所需的水、电、电讯统一路接至施工场地的时间、地点和供应要求： 下达开工令之前 （3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求： 执行通用条款 （4）工程地质和地下管线资料的提供时间： 开工前3天 （5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： 由甲方负责。 （6）水准点与座标控制点交验要求：以书面形式确定水准点与坐标控制点并现 场交验承包方。 （7）图纸会审和设计交底时间： （另行约定） （8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作： 执行通用条款 （）双方约定发包人应做的其他工作： 根据需要双方在签定合同时约定或在以后的补充条款中约定。 8.2发包人委托承包人办理的工作： 对工程中的专业工程进行专业分包，具体形式双方签订合同时约定。 承包人工作 9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： （）应提供计划、报表的名称及完成时间： 开工前和以后每个月的25日前提供材料采购计划，已完工程量报表，进度计划等报至发包人和监理人 。 （）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求： 执行通用条款及有关规定。 （）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求： 执行通用条款 （）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续： 由承包人办理所产生的费用执行通用条款 （）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担： 未交付使用前由承包方负责并承担费用支出 （）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担： 执行通用条款及有关规定 （）施工场地清洁卫生的要求： 达到当地环卫部门的规定要求 （）双方约定承包人应做的其他工作： 执行通用条款 三、施工组织设计和工期 进度计划10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间： 另行约定 工程师确认的时间： 一周内 10.2群体工程中有关进度计划的要求： 无 工期延误13.1双方约定工期顺延的其他情况： 以下原因造成工程工期延误,经工程师确认,工期相应顺延 。 (1)发包人未能按约定的时间提供图纸及开工条件或工程建设用地不到位； (2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行； (3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行； (4)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时； (5)设计重大变更。 (6)不可抗力。四、质量与验收隐蔽工程和中间验收17.1双方约定中间验收部位： 执行通用条款 工程试车19.5试车费用地承担： 试车费用由承包人承担 五、安全施工 由承包方负责 六、合同价款与支付合同价款及调整23.2本合同价款采用固定单价价款合同方式确定。（）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：除设计变更、经济签证、政策性调整和本合同约定的调整外一律不予调整。以下方面可以调整： A、不可抗拒力所造成的工程本身的损失 。 B、若发包人委托承包人完成合同外的工程，按本合同采用相同的承包方式、工程量计算方法和取费标准另计。 C、由发包人的原因而引起设计变更的经济签证。 D、合同约定的调整方式。 风险费用的计算方法： 风险范围以外合同价款调整方法： （）采用可调价格合同，合同价款调整方法： （）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定： 23.3双方约定合同价款的其他调整因素： 1、设计变更 2、经济签证 3、政策性调整 工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例： 无 扣回工程款的时间、比例： 。 工程量确认 25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间： 执行通用条款 工程款（进度款）支付双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：付款方式：人材机进场付合同价40%，竣工后验收后支付合同款的80%；验收合格且审计报告出来后支付至结算总价款的20%（付清余下审计结算款）七、材料设备供应发包人供应材料设备 27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：（）材料设备单价与一览表不符： 执行通用条款 （）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符： 执行通用条款 （）承包人可代为调剂串换的材料： 执行通用条款 （）到货地点与一览表不符： 执行通用条款 （）供应数量与一览表不符： 执行通用条款 （）到货时间与一览表不符： 执行通用条款 27.6发包人供应材料设备的结算方法： 执行通用条款 承包人采购材料设备28.1承包人采购材料设备的约定： 执行通用条款 八、工程变更 由发包方申请，工程变更由设计单位出具书面通知，经监理单位代表及发包方代表签字认可，在竣工验收时，进行结算。 九、竣工验收与结算 执行通用条款（竣工验收与结算） 竣工验收32.1承包人提供竣工图的约定： 32.6中间交工工程的范围和竣工时间： 执行通用条款 十、违约、索赔和争议违约35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第条约定发包人违约应承担的违约责任： 在施工过程中如果遇到当地或甲方因素造成的一切损失由甲方承担。 本合同通用条款第款约定发包人违约应承担的违约责任： 执行通用条款 本合同通用条款第33.3款约定发包人违约定发应承担的违约责任： 双方约定的发包人其他违约责任： 因发包人不能按规定支付工程进度款所造成的一切损失由发包方承担 。 35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任： 本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任： 双方约定的承包人其他违约责任： 不准转包或分包，承包人如转包或分包解除合同 争议 37.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第 （2） 种方式解决：（1）提交 仲裁委员会仲裁；（2）依法向人民法院起诉。十一、其他工程分包38.1本工程发包人同意承包人分包的工程： 双方另行协商 分包施工单位为： 不可抗力39.1双方关于不可抗力的约定：执行通用条款，其他另行约定 保险 40.6本工程双方约定投保内容如下：（） 发包人投保内容：法律，法规规定的保险（） 发包人委托承包人办理的保险事项： 按法律法规规定的保险 （3）承包