国家体育场第一版总承包合同.doc

合同文件索引合同文件索引 序号序号合同文件名称合同文件名称 第一部分第一部分合同协议书合同协议书 第二部分第二部分合同专用条件合同专用条件 第三部分第三部分合同通用条件合同通用条件 第四部分第四部分标准 规范及有关技术文件标准 规范及有关技术文件 第五部分第五部分图纸图纸 第六部分第六部分合同附件合同附件 第七部分第七部分合同履行中形成并经发包人审核批准的施工方案合同履行中形成并经发包人审核批准的施工方案 2 108 第一部分第一部分 合同协议书合同协议书 国家体育场项目建筑安装工程施工总承包国家体育场项目建筑安装工程施工总承包 合同协议书合同协议书 本协议书于 2004 年 4 月 30 日由以下双方在北京签订 发 包 人 国家体育场有限责任公司 法定注册地址 北京西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 16 层 法定代表人 李爱庆 承 包 人 北京城建集团有限责任公司 法定注册地址 北京市海淀区学院南路 62 号 法定代表人 刘龙华 鉴于北京市人民政府 下称 北京市政府 已通过招标评标程序选定 中国中信集团联合体 下称 中信联合体 为国家体育场项目法人合作方 的中标人 中信联合体作为中标人已与北京市政府的出资代表即北京市国有 资产经营有限责任公司 下称 国资公司 共同投资设立了国家体育场有 限责任公司 即 发包人 发包人依据其与北京市政府签订之 特许权 协议 承担建设 运营国家体育场的任务 下称 本项目 鉴于北京市政府在本项目法人招标文件中允诺的优惠政策 如中信联合 体内部成员具备总承包特级资质 经北京市建设委员会审查 备案 本项目 可不再进行施工总承包招标 鉴于承包人为中信联合体的内部组成成员 且其具备总承包特级资质 就本项目而言 经发包人同意及在符合发包人有关本项目建设施工等各方面 要求的前提下 承包人可不经过招标投标程序直接成为本项目建筑安装工程 以下简称 本工程 的总承包商 3 108 鉴于承包人同意按照下文约定的合同文件的要求履行其责任和义务 并保 证以诚信 敬业和积极的态度与发包人 本工程涉及的任何第三方保持充分有 效的合作 进而保证本工程的按时保质 安全竣工 依照 中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑法 及其他有关法 律 行政法规 遵循平等 自愿 公平和诚实信用的原则 双方就本工程建设 施工事项协商一致 订立本合同 1 工程概况工程概况 工程名称 奥林匹克公园 B 区国家体育场 工程地点 北京市朝阳区洼里乡北京奥林匹克公园 B 区 工程内容 建筑安装工程施工总承包 工程立项批准文号 资金来源 自筹 2 工程承包范围工程承包范围 承包范围 详见附件 1 施工总承包范围 3 合同工期合同工期 开工日期 2003 年 12 月 24 日 竣工日期 2006 年 12 月 27 日 合同工期总日历天数 1099 天 4 质量标准和质量奖项质量标准和质量奖项 承包人应确保本工程质量需达到如下标准 合格 承包人应确保本工程质量需获得的质量奖项 结构工程确保北京市结构长城 杯 竣工工程确保北京市优质工程 北京市长城杯工程 国家优质工程 鲁 班奖 4 108 5 合同价款合同价款 鉴于本工程的实际情况 确定本工程合同价款的总体原则是参照北京市 2001 年 建设工程预算定额及与其配套的计价管理办法 合同价格的组成方式将参考北 京市 2001 年建设工程预算定额体系下的预算价格构成方式 并依据如下原则调 整 确定 1 直接费中所有工作的工 料 机耗量执行北京市 2001 年建设工程预算定额 体系中规定的水平 2 所有人工费单价每六个月调整一次 每年度前 后两区间对应的人工费单价 分别执行北京市建设工程造价管理处发布的 北京工程造价信息 所列该年 度 4 月份 10 月份市场信息价 考虑本工程结构复杂 技术含量较高 承 包人应确保工人的技术水平高于社会平均水平 如果该市场信息价以区间形 式出现 则取其中间值并上浮 10 但不得高于上限值 3 脚手架工程 大型垂直运输机械使用费 高层建筑超高费 工程水电费 现 场管理费直接套用北京市 2001 年建设工程费用定额体系的计算口径和计价 标准 按照该计算口径和计价标准得出的本款前述各项费用应当被认为已经 包含了承包人为按照本合同实施本工程所需花费的全部开办项目费用 并全 部体现了合同文件中约定的承包人的所有责任和义务 除下述第 4 款约 定的情形外 无论承包人根据其实际采取的施工组织设计和施工方案所实际 投入的各种资源和生产要素的实际成本 与套用北京市 2001 年建设工程费 用定额体系的计算口径和计价标准得出的本款前述各项费用之间是否存在差 异 承包人均不得以此为理由要求调整合同价格 4 鉴于本工程的特殊情况 技术措施费仅考虑异型混凝土构件模板及其支撑体 系 清水混凝土构件的模板投入费用 但发包人支付给承包人的技术措施费 仅限于按照经发包人批准的现场实际采用的措施方案计算出来的实际费用扣 除承包人依据北京市 2001 年建设工程预算定额口径已和 或将计取的相应项 目费用以后的差额费用 5 鉴于本工程钢结构工程体量大 工艺复杂 双方同意按联合招标的方式面向 国内外有经验的承包商征集钢结构安装方案 所征集的方案经专家 政府部 门及有关各方论证后选择最优方案 经发包人批准后由承包人实施 发包人 根据所批准的方案及承包方式参照本条前述第 4 款规定的原则支付技术措 施费 5 108 6 取费中的企业管理费执行北京市 2001 年建设工程费用定额中的取费水平 7 考虑到上述定价原则 本工程投资规模以及市场竞争因素对价格的实质性影 响 利润率按 4 计取 8 关于材料 设备价格的确定 a 钢筋 型钢 不含钢结构部分 钢管 混凝土 水泥和砂子等材 料在确定合同价款时执行北京市建设工程造价管理处于采购当月发 布的 北京工程造价信息 所列明的市场信息价 如果该信息价是 以区间形式出现的 则一律取其下限价格 b 钢结构用型钢 机电设备 机电材料 防水材料 防火涂料 保温 材料以及所有的装饰装修面层材料 除非发包人书面通知承包人其 已和 或将选择自行供应或采购 均由发包人 承包人以本合同所称 的联合招标方式确定价格 c 除上述 a b 款所列材料 设备外 用与本工程的其他材料 设备 均由承包人负责供应或采购 供应或采购价格执行北京市 2001 年建 设工程预算定额中的定额基价 无论这些执行定额基价的材料 设 备的实际市场价格与定额基价之间存在任何差异 无论是正差还是 负差 都由承包人在定额计价体系内综合考虑并消化平衡 d 鉴于本工程的特殊情况 如发包人 北京市政府及其相关主管部门 各行业主管部门及协会 北京奥组委等机构为本工程已和 或将争取 或提供的价格优惠政策或条件 在发生前述情形时 以本款所约定 的价格优惠政策或条件为准 不受前述 a b c 款约束 9 无论是按照信息价确定的市场价 还是由联合招标确定的价格 其与定额基 价之间的差价部分 承包人只计取税金 不得计取其他费用 10 对于施工图纸中出现 但北京市 2001 年建设工程预算定额中未包含的工作 子目 原则上工 料 机耗量 辅助材料和人工费应参考定额中类似子目的 水平 主材价格按照当期最具竞争力的市场价格确定 除非发包人要求或选 择自行供应或采购 对于可能出现或需要的新工艺 指北京市 2001 年建设 工程预算定额中既不存在该类工作子目 也不存在与其类似的工作子目 则采取联合招标或由承包人报价 发包人审核批准的方式确定 具体方式由 发包人确定 11 对于 国家体育场协议 项下北京奥组委有权指定和 或推荐的专业工程分 包商和 或设备 物品或服务的供应商 如有 应在符合 国家体育场协 6 108 议 的前提下 由发包人 承包人以本合同所称的联合招标方式确定价格 对于 国家体育场协议 项下北京奥组委有权指定和 或推荐的专业工程分 包和 或设备分包或采购 承包人应与分包商 供应商签订分包合同 供应 合同 负责实施有关分包合同中约定的对分包商的管理 协调 配合和服务 工作 并承担与之有关的所有费用 发包人因此向承包人支付的费用按分包 合同价款的 7 计算 12 考虑到本工程属于奥运场馆工程 任何第三方通过捐赠 赞助或类似方式 进入并拟用于本工程的材料 设备或服务等 均应由发包人作为受益人统一 受益并接收 发包人将与捐赠 赞助方签订受赠 赞助协议 此类捐助 赞 助材料 设备或服务对应的价款或费用按本条规定的原则计价 并在支付工 程款时作相应扣除 如未能按本条规定的原则确定此类捐助 赞助材料 设 备或服务对应的价款或费用 则按同期市场价格进入取费基数 并在支付工 程款时作相应扣除 13 无论以何种方式采购或供应 或以捐赠 赞助等方式进入并拟用于本工程 的材料 设备 服务等 承包人作为总承包商 其仍应对所有材料 设备 服务等的质量 验收等承担全部责任 14 鉴于本工程合同价款的确定方式已经充分考虑了承包人可能遭受的风险 所以发包人不再另行向承包人支付任何风险费用 6 组成合同的文件组成合同的文件 组成本合同的文件包括 1 合同协议书 2 合同专用条件 3 合同通用条件 4 标准 规范及有关技术文件 5 图纸 6 合同附件 7 合同履行中形成并经发包人审核批准的施工方案 7 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分 合同通用条件 第三部分 合 7 108 同专用条件 中分别赋予它们的定义相同 8 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工 竣工并在质量保修期内承担工 程质量保修责任 9 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付 的款项 10 如前所述 鉴于承包人系以中信联合体内部成员身份 通过参与国家体育场 项目法人合作方招标程序而直接取得本工程项目的总承包资格 鉴于中信联 合体在国家体育场项目法人投标过程中提交的投标文件 在符合本工程适用 法律法规且取得政府同意后 中信联合体内部成员中有相应资质的建筑单位 可直接承包国家体育场项下本工程的全部和 或部分建设施工工作 为此 发包人同意本合同项下工程可在承包人的统一协调管理下按如下原则实施分 区承包 1 中国中信集团下属建筑企业作为 A 区承包商 承包人下属建筑企业作 为 B 区承包商 具体组织实施本工程建设施工 共同完成本工程总承 包范围内的全部工程建设施工任务 2 在承包人 发包人签署本合同时 A 区承包商 B 区承包商将分别与 承包人就体育场 A 区 B 区工程签订工程施工承包协议 3 尽管有前述 A 区 B 区工程分区承包原则 承包人作为本工程的总承 包商 其仍应作为总承包商对本合同项下的全部承包工程向发包人承 担全部责任 11 除非为本合同目的 本协议书双方不得向任何第三方出示或泄露本合同的内 容 12 本合同于上文开头填写的日期 由双方根据中华人民共和国相关法律签署订 立 开始生效并执行 13 本合同正本一式两份 双方各执一份 副本三份 甲 乙双方各执一份 向 北京市建设工程合同管理机构报备一份 8 108 本页无正文本页无正文 本协议书由以下当事人在页首所载日期 地点签署 本协议书由以下当事人在页首所载日期 地点签署 发包人 公章 发包人 公章 承包人 公章 承包人 公章 注册地 北京市西城区金融街注册地 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦号富凯大厦 B 座座 16 层层 注册地 北京市海淀区学院南路注册地 北京市海淀区学院南路 62 号号 法定代表人 李爱庆法定代表人 李爱庆 法定代表人 刘龙华法定代表人 刘龙华 签字 签字 签字 签字 2 108 第二部分第二部分 合同专用条件合同专用条件 一 词语定义及合同文件一 词语定义及合同文件 1 词语定义词语定义 1 3发包人 指国家体育场有限责任公司及其合法继承人 1 6设计单位 指发包人委托的负责本工程设计的设计单位 在本工 程中特指 Herzog 3 质量保修责任 4 质量保修金的支付方法 十十 违约 索赔和争议违约 索赔和争议 35 违约违约 35 1 发包人违约 当发生下列情况时 1 本通用条款 24 条提到的发包人不按时支付工程预付款 2 本通用条款 26 4 款提到的发包人不按合同约定支付工程款 导致施 工无法进行 3 本通用条款 33 3 款提到的发包人无正当理由不支付工程竣工结算价 款 4 发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其它情况 发包人承担违约责任 赔偿因其违约给承包人造成的经济损失 延误的工 期相应顺延 双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或 者发包人应当支付违约金的数额或计算方法 35 2 承包人违约 当发生下列情况时 1 本通用条款 14 2 款提到的因承包人原因不能按照协议书约定的竣工 日期或工程师同意顺延的工期竣工 2 本通用条款 15 1 款提到的因承包人原因工程质量达不到协议书约定 的质量标准 3 承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其它情况 承包 人承担违约责任 赔偿因其违约给发包人造成的损失 双方在专用 条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付 违约金的数额或计算方法 61 108 35 3 一方违约后 另一方要求违约方继续履行合同时 违约方承担上述违约 责任后仍应继续履行合同 36 索赔索赔 36 1 当一方向另一方提出索赔时 要有正当索赔理由 且有索赔事件发生时 的有效证据 36 2 发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人 承担责任的其它情况 造成工期延误或向承包人延期支付合同价款及承 包人的其它经济损失 承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔 1 索赔事件发生后 28 天内 向工程师发出索赔意向通知 2 发出索赔意向通知后 28 天内 向工程师提出补偿经济损失和 或 延长工期的索赔报告及有关资料 3 工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后 于 28 天内给予 答复 或要求承包人进一步补充索赔理由和证据 4 工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后 28 天内未予答复 或未对承包人作进一步要求 视为该项索赔已经认可 5 当该索赔事件持续进行时 承包人应当阶段性向工程师发出索赔意 向 在索赔事件终了后 28 天内 向工程师送交索赔的有关资料和最 终索赔报告 索赔答复程序与 3 4 规定相同 36 3 承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误 给发包人造成 经济损失 发包人可按 36 2 款确定的时限向承包人提出索赔 37 争议争议 37 1 发包人承包人在履行合同时发生争议 可以和解或者要求合同管理及其 他有关主管部门调解 当事人不愿和解 调解或者和解 调解不成的 双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议 第一种解决方式 双方达成仲裁协议 向约定的仲裁委员会申请仲裁 第二种解决方式 向有管辖权的人民法院起诉 37 2 发生争议后 除非出现下列情况的 双方都应继续履行合同 保持施工 连续 保护好已完工程 62 108 1 单方违约导致合同确已无法履行 双方协议停止施工 2 调解要求停止施工 且为双方接受 3 仲裁机构要求停止施工 4 法院要求停止施工 十一十一 其它其它 38 工程分包工程分包 38 1 承包人按专用条款的约定分包所承包的部分工程 并与分包单位签订分 包合同 非经发包人同意 承包人不得将承包工程的任何部分分包 38 2 承包人不得将其承包的全部工程转包给他人 也不得将其承包的全部工 程肢解以后以分包的名义分别转包给他人 38 3 工程分包不能解除承包人任何责任与义务 承包人应在分包场地派驻相 应管理人员 保证本合同的履行 分包单位的任何违约行为安全事故或 疏忽导致工程损害或给发包人造成其它损失 承包人承担连带责任 38 4 分包工程价款由承包人与分包单位结算 发包人未经承包人同意不得以 任何名义向分包单位支付各种工程款项 39 不可抗力不可抗力 39 1 不可抗力包括因战争 动乱 空中飞行物体坠落或其它非发包人承包人 责任造成的爆炸 火灾 以及专用条款约定的风 雨 雪 洪 震等自 然灾害 39 2 不可抗力事件发生后 承包人应立即通知工程师 并在力所能及的条件 下迅速采取措施 尽力减少损失 发包人应协助承包人采取措施 工程 师认为应当暂停施工的 承包人应暂停施工 不可抗力事件结束后 48 小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况 及预计清理和修复的 费用 不可抗力事件持续发生 承包人应每隔 7 天向工程师报告一次受 害情况 不可抗力事件结束后 14 天内 承包人向工程师提交清理和修 复赛用的正式报告及有关资料 39 3 因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担 1 工程本身的损害 因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及 运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害 由发包人承 担 63 108 2 发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责 并承担相应费用 3 承包人机械设备损坏及停工损失 由承包人承担 4 停工期间 承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及 保卫人员的费用由发包人承担 5 工程所需清理 修复赛用 由发包人承担 6 延误的工期相应顺延 39 4 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的 不能免除迟延履行方的相 应责任 40 保险保险 40 1 工程开工前 发包人为建设工程和施工场地内的发包人员及第三人人员 生命财产办理保险 支付保险费用 发包人可以将上述保险事项委托承 包人办理 费用由发包人承担 40 2 承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险 并为施工场地内 自有人员生命财产和施工机械设备办理保险 支付保险费用 40 3 运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备 由发包人 或委托承包 人 办理保险 并支付保险费用 40 4 保险事故发生时 发包人承包人有责任尽力采取必要的措施 防止或者 减少损失 40 5 具体投保内容和相关责任 发包人承包人在专用条款中约定 41 担保担保 41 1 发包人承包人为了全面履行合同 应互相提供以下担保 1 发包人向承包人提供履约担保 按合同约定支付工程价款及履行合 同约定的其它义务 2 承包人向发包人提供履约担保 按合同约定履行自己的各项义务 41 2 一方违约后 另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任 41 3 提供担保的内容 方式和相关责任 发包人承包人除在专用条款中约定 外 被担保方与担保方还应签订担保合同 作为本合同附件 42 专利技术及特殊工艺专利技术及特殊工艺 64 108 42 1 发包人要求使用专利技术或特殊工艺 须负责办理相应的申报手续 承 担申报 试验 使用等费用 承包人按发包人要求使用 并负责试验等 有关工作 承包人提出使用专利技术或特殊工艺 报工程师认可后实施 承包人负责办理申报手续并承担有关费用 42 2 擅自使用专利技术侵犯他人专利权的 责任者依法承担相应责任 43 文物和地下障碍物文物和地下障碍物 43 1 在施工中发现古墓 古建筑遗址等文物及化石或其它有考古 地质研究 等价值的物品时 承包人应立即保护好现场并于 4 小时内以书面形式通 知工程师 工程师应于收到书面通知后 24 小时内报告当地文物管理部 门 发包人承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施 发包人承 担由此发生的费用 延误的工期相应顺延 如发现后隐瞒不报 致使文 物遭受破坏 责任方责任人依法承担相应责任 43 2 施工中发现影响施工的地下障碍物时 承包人应于 8 小时内以书面形式 通知工程师 同时提出处置方案 工程师收到处置方案后 8 小时内予以 认可或提出修正方案 发包人承担由此发生的费用 延误的工期相应顺 延 所发现的地下障碍物有归属单位时 发包人报请有关部门协同处置 44 合同解除合同解除 44 1 发包人承包人协商一致 可以解除合同 44 2 发生本通用条款 26 4 款情况 停止施工超过 56 天 发包人仍不支付工 程款 进度款 承包人有权解除合同 44 3 发生本通用条款 38 2 款禁止的情况 承包人将其承包的全部工程转包给 他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人 发包人有权解除合同 44 4 有下列情形之一的 发包人承包人可以解除合同 1 因不可抗力或者非发包人承包人原因 造成工程停建或缓建 致使 合同无法履行 2 因一方违约致使合同无法履行 44 5 一方依据 44 2 44 3 44 4 款约定要求解除合同的 应向对方发出解 除合同的书面通知 并在发出通知前 7 天告知对方 通知到达对方时合 同解除 对解除合同有争议的 按本通用条款 37 条关于争议的约定处 65 108 理 44 6 合同解除后 承包人应妥善做好已完工程和已购材料 设备的保护和移 交工作 按发包人要求将有机械设备和人员撤出施工场地 发包人应为 承包人撤出提供必要条件 支付以上所发生的费用 并按合同约定支付 已完工程价款 已经订货的材料 设备由订货方负责退货或解除订货合 同 不能退还的货款和退货 解除订货合同发生的费用 由发包人承担 但未及时退货造成的损失由责任方承担 除此之外 有过错的一方应当 赔偿因合同解除给对方造成的损失 44 7 合同解除后 不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力 45 合同生效与终止合同生效与终止 45 1 双方在协议书中约定合同生效方式 45 2 除本通用条款第 34 条外 发包人承包人履行合同全部义务 竣工结算 价款支付完毕 承包人向发包人交付竣工工程后 本合同即告终止 45 3 合同的权利义务终止后 发包人承包人应当遵循诚实信用原则 履行通 知 协助 保密等义务 46 合同份数合同份数 46 1 本合同正本两份 具有同等效力 由发包人承包人分别保存一份 46 2 本合同副本份数 由双方根据需要在专用条款内约定 47 补充条款补充条款 双方根据有关法律 行政法规规定 结合工程实际 经协商达成一致意见 可对本通用条款内容细化 补充或修改 在专用条款内约定 66 108 第四部分第四部分 标准 规范及有关技术文件标准 规范及有关技术文件 有意空缺 由承包人依据合同约定自行收集或购买有意空缺 由承包人依据合同约定自行收集或购买 67 108 第五部分第五部分 图纸图纸 一 截止至一 截止至 2004 年年 4 月月 20 日的图纸目录日的图纸目录 序号图号 图名 1 S 001基础轮廓图 2 S 003桩基础平面布置图 3 S 003桩基础平面布置图 4 S 003桩基础平面布置图 5 S 004桩详图 6 A 100体育场主体轴线关系图 7 A 100体育场几何形体构成平面图 8 A 100P体育场基座轴线关系图 9 A 005轴线关系图 10 S 007 1桩承台详图 一 11 S 007 2桩承台详图 二 12 S 007 3桩承台详图 三 13 S 007 4桩承台详图 四 14 S 008 1基础剖面详图 15 A 100体育场主体轴线关系图 16 A 100P体育场基座轴线关系图 17 S 005 1基础底板模板图 放大图一 施工准备图 18 S 005 2基础底板模板图 放大图二 施工准备图 19 S 005 3基础底板模板图 放大图三 施工准备图 20 S 005 4基础底板模板图 放大图四 施工准备图 21 S 005基础底板模板图 施工准备图 22 S 003桩基础平面布置图 68 108 23 S 003 1桩基础平面布置图 CT P1 P24 一 24 S 003 2桩基础平面布置图 CT P1 P24 二 25 S 003 3桩基础平面布置图 放大图一 26 S 003 4桩基础平面布置图 放大图二 27 S 003 5桩基础平面布置图 放大图三 28 S 003 6桩基础平面布置图 放大图四 29 S 004桩详图 30 S 007 5桩承台详图五 CT10a 二 自二 自 2004 年年 4 月月 21 日起 发包人将依据设计进度随时提供其他图纸日起 发包人将依据设计进度随时提供其他图纸 69 108 第六部分第六部分 合同附件合同附件 附件附件 1 施工总承包范围施工总承包范围 附件附件 2 图纸需求计划图纸需求计划 附件附件 3 施工组织设计施工组织设计 附件附件 4 履约保函履约保函 附件附件 5 A B 区工程划分协议区工程划分协议 附件附件 6 A B 区施工承包协议区施工承包协议 附件附件 7 工程建设项目廉政责任书工程建设项目廉政责任书 附件附件 8 职业安全卫生管理体系 职业安全卫生管理体系 OHSAS18001 附件附件 9 质量保证程序 质量保证程序 ISO9001 2000 附件附件 10 环境保护保证程序 环境保护保证程序 ISO14001 附件附件 11 现场施工管理办法现场施工管理办法 70 108 附件附件 1 施工总承包范围施工总承包范围 71 108 国家体育场施工总承包工程范围 一 前期工程 包括为准备开工典礼所完成的工作及前期拆除工程 二 土建工程 1 土方工程 2 基础桩工程 合同图纸中标明的以及工程规范和技术说明中规定 的基础桩工程 包括桩承台 3 砌筑工程 合同图纸中标明的以及工程规范和技术说明中规定的 全部砌筑工程 4 钢筋混凝土结构工程 合同图纸中标明的以及工程规范和技术说 明中规定的全部现浇钢筋混凝土结构 人防结构 预应力混凝土结构 预制钢 筋混凝土结构 设备基础 圈梁 过梁 构造柱等钢筋混凝土结构工程 5 钢结构工程 合同图纸中标明的以及工程规范和技术说明中规定 的全部钢结构工程 6 装修工程 除零层以下部分的商业预留空间和零层以上的餐饮部 分只做到结构面以外 其余区域的装修工程均按合同 图纸中标明的装修做法表全部完成 三 机电工程 均按合同图纸中标明的以及工程规范和技术说明中的规定 完成机电工程的供应及安装 1 给水排水工程的供应及安装 2 采暖及通风空调工程的供应及安装 3 强电工程的供应及安装 4 弱电工程的供应及安装 72 108 5 消防工程的供应及安装 6 电梯工程的供应及安装 四 室外工程 包括室外广场铺装工程 室外园林工程 室外给排水工程 室外泛光照明 五 联合招标的专业分包工程 1 膜结构工程 2 开合屋盖 3 观众座椅 六 北京奥组委有权指定或推荐分包的范围 以 国家体育场协议 为准 73 108 附件附件 2 图纸需求计划图纸需求计划 有意不装订在合同文本中 承包人依据本合同约定的期间提供给发包有意不装订在合同文本中 承包人依据本合同约定的期间提供给发包 人 经发包人审核批准后执行人 经发包人审核批准后执行 74 108 附件附件 3 施工组织设计施工组织设计 有意不装订在合同文本中 承包人依据本合同约定的期间提供给发包有意不装订在合同文本中 承包人依据本合同约定的期间提供给发包 人 经发包人审核批准后 承包人应予严格执行人 经发包人审核批准后 承包人应予严格执行 75 108 附件附件 4 履约保函履约保函 76 108 履约保函履约保函 参考格式参考格式 致 国家体育场有限责任公司 自 日期 鉴于 1 国家体育场有限责任公司 下称 发包人 北京城建集团有限责任公 司 下称 承包人 已和 或将于 2004 年 4 月 30 日签订 国家体育场项 目建筑安装工程施工总承包合同文件 下称 总承包协议 2 依据 总承包协议 第 41 条的约定 承包人应向发包人提交经发包人 认可的由金融机构出具的履约保函 并以该保函中所述的数额保证承包 人履行其在 总承包协议 项下的义务 3 鉴于我行已经同意向发包人出具上述履约保函 我行特此确认 我行作为担保人并代表承包人向发包人负责 担保总 额为美元 1500 万元 我行承诺 在收到发包人第一次书面要求后的七 7 个营业日内 我行 将不加挑剔和无可争辩地向发包人支付上述美元 1500 万元限度内的任何 一笔或数笔款项 并且发包人无须出具证明或陈述要求支付款项的原因或 理由 但是发包人在每份书面要求中应说明如下情况 即其所要求支付的 数额是由于承包人在其履行 总承包协议 项下有关体育场工程建设施工 的义务方面发生违约 或违反对体育场工程的质量奖项的保证而导致的到 期应付给发包人的款项 我行在此放弃要求发包人在向我行提出付款要求之前首先向承包人提 出付款或对承包人提起诉讼或仲裁的要求 我行在此履约保函项下的义务是持续性的 构成直接的 主债的 不 可撤销的和无条件的义务 不需要给承包人发出任何事先通知或事先向承 包人提出付款要求 并且不应因任何事项而解除或受其任何不利影响 我行还同意 发包人与承包人之间可能对 总承包协议 或任何其它 文件的条款所作的任何更改或补充或任何其它修改 绝不免除我行在本担 77 108 保项下应承担的责任 我行在此放弃对此类更改 补充或修改给予通知的 要求 本保函自 总承包协议 生效日起 至下述日期中的最晚日期止 体育场工程的质量保修期期届满 或 特许权协议 项下履约保函的解除日 总承包协议 解除后的一年届满日 本保函应适用中国法律并根据中国法律解释 本保函中使用的所有术语具有 总承包协议 中规定的含义 金融机构盖章 金融机构名称 签字 姓名 职务 日期 78 108 附件附件 5 A B 区工程划分协议区工程划分协议 79 108 80 108 81 108 82 108 83 108 84 108 85 108 86 108 87 108 88 108 附件附件 6 A B 区施工承包协议区施工承包协议 89 108 90 108 91 108 92 108 93 108 附件附件 7 工程建设项目廉政责任书工程建设项目廉政责任书 94 108 工程建设项目廉政责任书工程建设项目廉政责任书 工程项目名称 国家体育场项目 建设单位 甲方 国家体育场有限责任公司 施工单位 乙方 北京城建集团有限责任公司 为加强工程建设中的廉政建设 规范工程建设项目承发包双方的各项活动 防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为 保护国家 集体和当事人的合 法权益 根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定 特订立本 廉政责任书 第一条甲乙双方的责任 一 应严格遵守国家关于市场准入 项目招标投标 工程建设 施工安装 和市场活动等有关法律 法规 相关政策 以及廉政建设的各项规定 二 严格执行建设工程项目承发包合同文件 自觉按合同办事 三 业务活动必须坚持公开 公平 公正 诚信 透明的原则 除法律法 规另有规定者外 不得为获取不正当的利益 损害国家 集体和对 方利益 不得违反工程建设管理 施工安装的规章制度 四 发现对方在业务活动中有违规 违纪 违法行为的 应及时提醒对方 情节严重的 应向其上级主管部门或纪检监察 司法等有关机关举报 第二条甲方的责任 甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员 在工程建设的事前 事中 事后应遵守以下规定 一 不准向乙方和相关单位索要或接受回扣 礼金 有价证券 贵重物品 和好处费 感谢费等 95 108 二 不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用 三 不准要求 暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房 婚丧嫁娶 配偶子女的工作安排以及出国 境 旅游等提供方便 四 不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身 娱乐等活动