总部基地玻璃隔断合同5.doc

幕墙（隔断）工程施工合同书 工程名称：中电传媒总部基地办公楼装饰工程 工程地点：北京丰台总部基地 发 包 商：中讯达（北京）装饰工程有限公司 承 包 商：北京精诚基业装饰设计有限公司 签订日期 2012 年 06 月 01 日甲方：中讯达（北京）装饰有限公司 乙方：北京精诚基业装饰设计有限公司 双方本着诚实信用、平等互利的原则，甲乙双方就中电传媒总部基地办公楼装饰工程项目达成如下协议。一、 工程名称：中电传媒总部基地办公楼装饰工程二、 工程地址：北京丰台总部基地 三、 工程工期：30天 四、 承包方式：包工包料 五、 承包及施工范围：项目名称数量（）单价（元）金额（元）备注玻璃隔断590230135700.00玻璃12mm无框玻璃门24039093600.00地弹簧皇冠牌合计：229300.00合同总金额（大写）贰拾贰万玖仟叁佰元整 注：最终按实际发生工程量计算六、甲方责任：1、甲方提供现场电及水源头，乙方负责将以上管线引入施工现场，提供现场现有垂直运输机械，确保工程正常需要。 2、负责安排施工进度计划，工程技术交底，组织参加图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理，办理交工验收，实施对工程质量、安全、工期、文明施工、计量检测、试验、化验的控制，监督和验收。 3、检查乙方现场管理，操作人员的有效证件及持证上岗情况，乙方违反规定或工作达不到要求的标准时，甲方有权要求乙方进行整改、返修，乙方应赔偿甲方由此发生的损失（包括但不限于因整改，返修增加的材料费、人工费、及业主方、总包、监理由此给予甲方的任何经济处罚）。 4、负责审核乙方编制的进度预算及材料计划，进度计划等各种报表。 5、严格执行进度计划。七、乙方责任。 1、自觉遵守法律、法规及甲方下发的有关现场管理规章制度。负责完成有关技术、安全保护措施的编制，报甲方批准后严格实施。接受甲方、业主方、总包及监理单位等有关部门的管理、检查和监督。与现场其他单位搞好协调配合工作。 2、负责自己部分现场竣工清理及外运工作，设专人打扫卫生。 3、负责自己施工人员所需证件的办理工作及自己施工人员食宿工作， 4、负责工程验收和交付建设方使用前的成品保护。 5、施工过程中、如发生停水、停电等对施工有决定性影响乙方应及时通知甲方，有甲方到施工现场予以书面确认。八、质量标准。 1、乙方提供给甲方的产品必须符合国家标准（附加合格证等所有监理所需材料）， 2、没有国家标准的应符合行业标准，必须符合产品质量要求，包安装的材料， 3、除材料符合上述要求外，施工质量必须符合设计并负责通过甲方、监理、总包及建设方共同验收合格。九、安全施工： 1、安全目标：杜绝死亡和轻重伤事故、杜绝重大机械和火灾事故等安全事故的发生,出现事故，自行负责。 2、乙方应建立安全保证体系，加强安全教育，认真执行安全技术规范、严守安全规则。落实安全措施，保证安全施工。十、结算方式： 1、合同签订后，甲方预付给乙方工程款（30000.00）元。大写（叁万元整）。 2、与2012年06月10日之前甲方付给乙方工程款（70000.00）元。大写（柒万元整）。 3、玻璃到现场，固定玻璃隔断安装完毕（固定玻璃不包括玻璃门），甲方付给乙方工程款（80000.00）元。大写（捌万元整）。 4、工程竣工经现场监理及发包商验收合格后15个工作日之内，甲方付给乙方工程尾款（46300.00)元。大写（肆万陆仟叁佰元整），剩余3000元是维修保证金，保修期过后付清。十一、工程保修：工程保修期为二年。保修期间，乙方必须在接到修理通知书起24小时内派专人修理。十二、纠纷解决：双方在合同履行过程中如产生纠纷，应协商解决，协商不成，任何一方有权向北京市仲裁委员会申请仲裁解决。或者到工程所在地法院起诉。十三、