新土石方合同.doc

项目土石方工程施工合同建设单位： 施工单位： 建筑工程有限公司 合同履行地点： 签订日期： 年 月 日一、合同协议书建设单位： （以下称业主）施工单位： （以下称承包人）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规和规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就福建省南平市武警中队办公大楼项目土石方工程有关事项协商达成一致，订立本合同，具体内容如下：一. 工程概况1.工程名称： 大楼项目土石方工程（以下简称“本工程”）。2.工程地点： （地块），项目业主指定施工现场。3.工程内容及承包范围： 大楼项目土石方工程，包括土石方开挖（含爆破）、外排、场地平整、地下砼障碍排除。本工程土方工程为开挖运填施工，本次合同为土石方工程施工，工程量约为 立方米，场内垫土倒运平整 立方米，施工范围见平面图，地质及水文情况见业主提供的地勘报告，本合同工程量是根据质勘察报告及现有设计图纸概算的，实际结算工程量按现场实际发生计算。上述工程范围的说明描述只是概括的不应认为是全面的、无缺的，承包人应研究其他文件，特别是根据图纸、建设单位开发方案、地质勘察报告和现场勘查等方法去完全了解工程的实际范围的挖排外运，另一部分为场内垫土的倒运，具体工程量见合同附件。4.承包方式：本工程由承包人承包施工（包工期、包质量包管理费及税金），但石方爆破、场内降水项目、地下砼障碍排除按 年定额单价单独签证，另行计取。二. 工期及工程质量要求1.工期要求（具体开工日期以业主书面通知为准）：暂定开工日期： 年 月 日 竣工日期： 年 月 日总工期为两年，前述工期包含法定节假日、交叉施工、配合施工的等待时间。除双方明确约定可以顺延工期的情况外，若遇地下障碍物、下雨、下雪、停电、停水及不可抗拒的因素等原因造成工程不能按合同工期履行或竣工的，均可调整工期。2.工程质量：符合国家、 市相关施工规范及验收标准，以及本合同约定的相关要求，一次性验收合格。三. 技术要求严格按照业主建设项目部施工人员及现场管理人员的技术交底施工。业主要求挖（取）土、运土、使用机械、配合人工来进行土方回填的施工。在回填过程中，不得野蛮施工，必须保证已建构筑物不受施工机械或人为的碰撞受损、作好成品保护。承包人在施工中，应服从业主现场管理人员指挥调动，不得以任何借口不给予配合。四. 组成本合同的文件包括：1本合同协议书2中标通知书3投标书及其附件4本合同专用条款5本合同通用条款6标准、规范及有关技术文件7图纸8工程量清单9工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。五. 合同价款、工程投标押金、决算方式及时间、付款方式1.合同价款：本工程合同总价暂定为人民币大写： 万元整（小写：￥ 元）。实际结算依据本合同附件所列综合单价明细表据实结算。2. 工程投标押金：本工程投标押金为人民币 元整。承包人进场施工壹个月内，业主应退还承包人的投标押金。3. 决算方式：（1）本工程计算值=土方综合固定单价工程量现场签证结算值（2）土方综合固定单价见合同附件二（土方工程综合单价表）中综合单价。（3）现场签证结算值为按本工程附件（现场签证办理流程）所办理的现场签证所得结算值。4.决算时间业主在收到承包人工程竣工报告资料后，十个工作日內要组织有关部门（单位）及相关人员进行竣工验收，办理竣工结算。业主在收到承包人决算资料十天內确认其资料是否完整，资料不齐全的承包人应及时补充完整。资料齐全后业主应在十五天內提出决算审核报告。5. 付款方式：（1）工程预付款：合同签订后业主必需预付合同总价款10%的筹备款，供承包人开展施工，并按实际工程进展准时支付工程款。业主扣回工程筹备款的时间：本工程竣工结算时一次性扣回筹备款。（2）工程量确认承包人向业主提交已完工程量报告的时间：承包人每月应按业主需要报送月工程完成进度统计报表，业主按此报表进行审查完毕后给予确认。(3)工程款支付：工程款即进度款（含现场签证部份）工程进度款支付的方式和时间：业主每月收到承包人工程进度报表后，并在五个工作日内拨付给承包人工程进度款（按已完成的工程量90%支付）；如因工程进度款不到位而导致工程停工给承包人造成经济损失的均由业主承担。业主在本工程竣工验收合格并收到完整决算资料后30天內付清所有工程款。六. 业主工作1.负责施工现场用水、电、抽水及施工方案审批。2.提供图纸文件、地质勘探报告、罗零坐标。3.派指定人员及时做好现场签证。4.指定场内土石方外排部份（运距超出5公里）废弃地点。七. 工程变更与签证1.施工中业主有权对原工程设计进行变更，应以书面形式向承包人发出变更通知。承包人按照业主发出的变更通知及有关要求进行施工，因业主变更而导致工期延长的，延误的工期相应顺延，除此以外，业主不承担任何赔偿责任。2.确定变更价格：（1）本工程施工过程中,若发生设计变更时，综合单价不变，工程量以经业主确认的实际发生的签证量为准。（2）项目工程量改变时，按实计算工程量，并沿用相应项目的综合单价。工程量改变是指经业主批准的施工图内容与招标图纸发生变化，引起工程量的变化（增加或减少）。3.工程现场签证（承包人在本合同中预留签证印章，工程现场签证中使用的承包人印章应与预留印章保持一致，否则该签证单无效）：（1）承包人必须遵守业主的工程现场签证管理规定，对现场施工变更的事项，承包人应按统一格式填写工程量签证单（格式详见合同附件三）。承包人必须在该签证单中明确填写变更事项、变更具体原因、变更施工部位、施工时间、签证编号等，签证单中所有空白均须填写完整，无内容的应填写“无”。（2）每单签证承包人均需要提供完整的证明文件，如三方参测人签字的实测原始记录单等，对于无法用文字、图纸准确描述的工程还须附带隐蔽照片等及业主要求的其他文件。（3）承包人应将按上述要求填写的签证单在施工开始前15日内提交业主和监理公司审核。工程现场签证在超出前述时限后不予办理，合同另有约定的除外。（4）工程量签证单一式四份，承包人办理完成签字后需加盖业主“现场签证专用章”并经业主项目负责人签字后方可生效。（5）双方确认，本工程所发生的现场签证单，为本工程竣工决算值的增、减部份。八. 工程安全及安全要求1.承包人应遵守建设工程安全生产管理条例有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。2.承包人应遵守劳动安全生产规范和业主工地的有关管理条例，施工中若违反劳动安全生产规范及机械操作程序，造成事故由承包人自行负责。实行安全生产全面包干，如发生安全问题，一切后果承包人自负。承包人若违反安全操作规程，业主有权责令停止施工。九、 违约、索赔和争议1.在合同执行中，如发生纠纷，业主、承包人双方应友好的协商解决，协商不成时，应向建设工程项目所在地的人民法院提起诉讼。 2.由于战争、自然灾害、国家政策的调整等不可抗拒的因素，致使合同无法履行，经业主、承包人双方同意本合同可以提前终止或解除。3.在承包人完全履行本合同约定义务的情形下，业主未按合同约定的时间支付工程款的，承包人给以业主10个工作日的宽限期，超过10个工作日的，从第11个工作日起，每逾期一日，按应付未付款金额的中国人民银行公布的同期贷款基准利率承担逾期付款利息，除此而外，业主不承担其他责任，工期不予顺延。 十. 本合同未尽事宜，业主与承包人可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。十一. 本合同一式4份，业主、承包人双方各执2份，具有同等的法律效力。本合同自签订之日起生效。该项目完成、甲方付清工程款，本合同自然终止。建设单位： 法定代表人/委托代理人： 经办人： 施工单位： 建筑工程有限公司 法定代表人/委托代理人： 经办人： 合同履行地点： 签订日期 年 月 日。二.合同附件1.合同附件一补充条款2.合同附件二合同价款明细表3合同附件三工程量签证单合同附件一： 补充条款1. 土石方工程所用然料：由业主提供符合国家（0#标号）柴油并以本地区市场市价格下浮10%提供运送至工地。2. 土石方工程爆破的炸药等火工材料由业主提供运送至工地。3. 土石方外排部份超出五公里运距：按每增加0.5公里内递增1.元/立方米费用，另行计取。合同附件二： 合同价款明细表序号分类工程量（M3）合同单价（元/ M3）合计（元）说 明1土方挖排依据地勘报告和水文情况结合现场实际报价挖土、外排（运距五公内）等全部内容2场内土方倒运场内的挖土、装车倒运、