矿山开采工程合同doc11.doc

矿山开采工程合同甲方：贵州昊天矿产开发有限公司乙方：温州矿山井巷工程有限公司昆明分公司 甲方将贵州省修文县大木头硅矿开采项目中的土石方剥离、矿石开采工程施工承包给乙方，就双方在施工过程中的权利和义务、工程质量、安全生产、工程进度、款项支付等具体事宜，依照中华人民共和国合同法及其他相关法律规定，在本着自愿、平等、互利的前提下，经甲、乙双方友好协商，签订本合同，订立如下条款供双方共同遵守：一、工程概况1、工程名称：贵阳市修文县六屯乡大木头寨硅矿2、工程地点：修文县六屯乡3、工程内容：土石方开挖（爆破）、剥离、矿石开采、现场装车。4、工程量：按贵州省国土资源厅所发证件证号：(C:5201002009076220029666)范围内的硅矿石露天开采，按业主指定矿带施工。二、工程承包方式：1、甲方将位于修文县六屯乡大木头寨硅矿山的覆盖层土石方剥离及矿石开采工程承包给乙方温州矿山井巷工程有限公司昆明分公司施工。2、乙方包工包料、自主经营、自负盈亏。三、合同工期1、开、竣工工期：开工日期： 年 月 日（以业主签发的开工令为准）；竣工工期： 年 月 日（以相关部门签发的验收合格依据为准）。2、本工程总工期为：1050日历天。若需继续开采，仍由乙方根据市场现行行情续签合同。3、在合同期内乙方开采硅矿产量不得低于1500吨。四、工程造价 （一）综合单价按乙方所报综合单价：1、矿石：每吨40元（税后价），如物价上涨，则单价根据市场进行相应调整，无任何费用；所采矿石不论品位按合同价支付给乙方。 （二）综合单价包含的内容1、土石方（含矿石）的开挖（剥离）、爆破、施工过程中的排土、排水，植被清理、进出场施工便道等全过程施工所包含的相关内容，土方在1.5米内属乙方负责，1.5米以上按实际方量计价（单价为每方12元），石方按40元/吨，按合同价不变（每吨以40元计价）。2、所涉及的人工费、材料费（油料、火工材料及其它材料）、机械费。3、所涉及的工程施工机械进、出场费。4、安全、文明施工措施费。5、因国家政策和政府政策行为造成的停工、停建损失费。6、间接费（临时设施费、企业管理费；工程机械费、人员保险费；利润、税金及其它费用）。7、乙方施工现场内施工及生活用水用电设施费用。 （三）综合单价不包含的内容1、土石方和矿石综合运距超出1公里，每增加1公里按 2.00元/吨计算，以此类推。2、因矿山开采手续、周边环境、当地政府及村民等方面原因造成的乙方损失，由甲方承担。五、工程价款结算方式 （一）工程量确认1、乙方于每月的25日向甲方报送当月的工程计量申请表，甲方在收到工程计量申请表后，会同业主和施工单位对其复测，在5日内予以确认，同时业主根据合同约定单价填报，经甲方审定后按合同价于次月5日前支付乙方（已经确定不再开挖作业的施工断面，乙方应及时组织与甲方及业主方共同测量确认）。2、甲方依据审定的“月进度计划”对照乙方当月实际完成工程量，作出“完成当月进度计划”、“没有完成当月进度计划”、“连续三个月没有完成当月进度计划”的结论，上述“结论”作为当月工程款支付的依据。 （二）工程（进度）款支付1、第一次计量、计价：乙方在完成矿石2万吨，甲方三天内一次性结算支付给乙方。以后每月按进度全额支付。2、甲方依据审定后的计量支付表，于次月的5日向乙方支付当月工程进度款，付款额为实际完成量的100%。3、甲方依据对乙方当月“进度计划”完成情况结论，根据相应的本合同条款约定支付工程进度款。六、甲方的权利和义务1、有权对乙方在施工作业过程中的安全、质量、进度进行监督和检查。对不符合要求的施工作业行为提出相应整改意见，对违章行为有权要求其限期整改和停工整顿，停工整顿期间内工期不得顺延。2、负责办理施工所需的相应证件、批件，协调周边作业环境，排除外围干扰，为乙方创造良好的施工作业环境。3、如因甲方原因造成乙方施工机械误工（连续超过5天），甲方赔偿乙方机械台班及人工损失费。按机按1500元/天；装载机600元/天；汽车500元/天；人工费150元/天。工期相应顺延。4、甲方负责办理爆破手续，炸药、雷管及火工材料手续的办理。七、乙方的权利和义务1、必须具备承揽本工程相应的合法资质，并具有与本工程施工作业相应的管理人员、管理机构和管理制度，作业人员必须持证上岗。2、服从甲方现场管理人员的合理指挥和调度，严格按照甲方安全、质量和进度要求进行施工，在施工中严格按照相应的施工规范、操作规程施工作业，做到安全生产、文明施工及环境保护。3、乙方必须确保本工程在合同约定的期限内完成相应的各项施工工作，如因乙方原因造成工期延误，甲方将追究乙方因工期延误给甲方造成的损失，工程总价下浮3%。4、在施工现场设立办公机构，建立健全相应的管理体系和管理制度。5、所有现场施工作业人员必须持证上岗，规范作业。6、认真做好与本工程施工相关的作业进度计划、机械设备的调度和安排，自行承担项目作业和使用机械设备造成的人员、机械设备的误工和停工损失。7、配合甲方做好安全、技术、测量、计量、技术档案资料等工作。8、该项目工程属独立法人承包，独立施工、自负盈亏。乙方因自身责任造成的任何安全事故（人员伤亡、机械及财产损毁），均由乙方承担全部经济损失和相应的法律责任。9、对进入现场的所有机械设备和人员购买保险，并承担相应费用。10、按甲方要求规范施工，杜绝乱采滥挖现象，如因此造成“红线”（边界）纠纷和产量下降等，甲方有权责令停工整改，并赔偿给甲方和业主造成的相应损失。11、甲方在资金短缺短期不能到位时，为保证连续施工，不得以此为借口停工和闹事，应按时完成既定工程量。12、如甲方不能按约定支付乙方工程（进度）款，按每日3%向乙方偿付滞纳金，延期支付不得超过18个工作日，如超过18个工作日，乙方有权将矿山部分产权变卖或按矿石在矿山价格下浮10%归乙方自行处理，以相抵所欠工程款及保证金。13、施工过程中应特别注重施工区域周边（红线以外）青苗（树木）的保护和木防火，如因此造成青苗（树木）毁损、森林火灾等，由乙方自行承担一切经济损失和相应法律责任。14、甲方因工程施工需要，调用乙方机械设备，乙方应无条件支持和配合，产生的费用按实计算，在支付进度款时甲方向乙方支付所使用的机械设备计时或计件费用。15、保证自身和其他施工单位车辆顺利通行。16、杜绝和控制与本工程无关的社会闲杂人员、不法分子进入施工场地，禁止打架斗殴；禁止非法持有枪支弹药，凡出现上述情况的，一经公安机关认定查实，除国家公安机关按法律法规予以追究外，甲方有权对乙方上述行为处以5至10万元的罚款，此罚款将在工程进度款或保证金中扣除，无需乙方同意。17、保证不得有任何形式的聚众闹事、围攻甲方办事机关和工作人员，不得有任何形式的阻挠、阻止工程项目的正常施工作业，凡出现上述情况，经双方主要负责人认定后，乙方应承担因此给甲方造成的相应损失，甲方有权对上述行为处以5至10万元的罚款，此罚款将在工程进度款或保证金中扣除，无需乙方同意。18、未经甲方同意，不得在施工区域设立任何形式的商品交易网点。19、未取得业主签发的开工令以前，不得以任何形式对矿山进行开挖和剥离施工，否则，甲方将不予计量，并承担由此给甲方造成的相应损失。八、合同履约保证为确保本合同履行，乙方向甲方缴纳本合同履约保证金人民币大写伍拾万元（￥：50万元）整，在合同有效期内无违约行为，工程完工后十日内无息退还上述保证金。九、违约责任1、本合同一旦生效后，双方均认真履行，不得违约，如有违约行为，违约方向履约方支付工程总价1%的违约金。2、由于乙方原因没有在甲方指定时间之内开工（设备、人员没有到位）而导致甲方的损失，甲方有权没收乙方的履约保证金，并终止合同。3、由于不可抗力（自然灾害、战争、政策因素和省以下人民政府规定）造成的停工、停产损失，甲、乙双方互不赔偿，工期相应顺延。十、其他约定1、乙方施工所用机械、设备应能满足该项目施工进度需要，并将所配备的施工机械、设备、工程车辆等清单报业主审查备案。2、甲方根据乙方施工进度情况，就乙方设备配置提出改进或更换要求，乙方应及时改进或更换。3、业主工程师对违反相关安全规程的施工作业有权予以处罚和罚款，开具罚款通知单经乙方认定签字后，此通知单直接报送甲方财务，在工程进度款中扣除。4、双方联络以书面形式为准，需要书面回复的，必须在7个工作日内予以回复。5、双方对彼此涉及到商业秘密的资料负有互相保密义务。十一、合同附件本合同未尽事宜，由甲、乙双方共同协商达成一致后，签订补充协议和附件合同予以确认，补充协议和附件合同与本合同具有同等法律效力，补充协议和附件合同与本合同冲突时，以补充协议和附件合同为准。十二、合同争议 甲、乙双方发生争议时，双方协商解决，协商不成的可向当地人民法院提起诉