京府土建工程施工合同电气合同.doc

府谷京府煤化有限责任公司兰炭二期至电厂管道工程施工合同发包方：（简称甲方）府谷京府煤化有限责任公司地 址：府谷县新尧工业园区法定代表人：石磊承包方：（简称乙方）：榆林市大可建设工程有限公司地 址：榆林市榆阳区法定代表人：刘琦依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。第一条 工程概况1.1 工程名称：府谷京府煤化兰炭二期至电厂煤气管道等工程1.2 工程地点：新民镇新尧工业集中区1.3 工程内容：兰炭二期至电厂煤气管道等土建工程1.4 承包方式：包工包料（支架工程甲方供料）第二条 工程工期施工工期： 30 天（有效工期）。开工时间： 2012 年 4 月 20 日 ； 竣工时间： 2012 年 5 月 20日。第三条 工程质量等级工程质量：合格。第四条 工程款支付及工程造价1. 本工程预付工程款30%，随后逐月扣除。2、工程进度款支付：本工程进度款按月结算支付，乙方每月25日前将当月完成工程量报表给监理及业主代表，经审核后于次月7日前支付上月工程进度款的70%，竣工验收合格，年底一次性支付。3、工程造价：以陕西省2008工程量清单计价为依据，执行（2009定额）年陕西省建设工程量清单计价规则、2009陕西省建筑、装饰工程消耗量定额、陕西省安装工程消耗量定额、陕西省市政、园林绿化工程消耗量定额及2009价目表、参考费率、陕建发2009199号文件。（说明人工费因施工条件比较特殊，2011年起综合人工费调整为120元/工日）按照参考费率取全费。4、因工程为零散独立基础，用水及用料不方便，因此双方协商基础混凝土增加80元/立方米养护费及100元/立方米材料倒运费用进入决算。第五条 主要材料购买及价格工程用主要材料由乙方自行购买，购买主要材料价格根据市场实际情况由双方现场书面签订材料价格进入最终工程决算，未制定材料价格按照政府造价部门提供的现行信息指导价执行。（定价原则：以市场价为基础,按期、按时、以单位工程为一个批次）。在乙方认为甲方制定材料价偏低，而甲方不予提高的情况下，乙方有权要求甲方自供材料，其材料费用在当月进度款中全额扣除。若为甲供材料乙方不承担材料质量问题，且材料试验费由甲方承担；并且乙方收取甲方材料总价款的5%作为材保费。在乙方在确定供货商及材料品牌和价格时，需经业主参与并确认，方可订货购买；未经甲方认可引起采购中的材料所有损失甲方概不负责。 第六条 工程量确认每月25日前承包人上报当月已完工程量清单及工程进度款，由甲方、监理审核定量后签字确认；变更工程量由甲方（监理）、乙方签证为准。竣工结算：未发生变更的按照图纸设计要求及施工规范要求进行决算；发生变更的以认可的工程签证单为准进行决算。第七条 工期延误1、 延期开工：乙方因故不能按时开工，应在约定的开工日期提前2天，向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方代表应在3天内书面答复乙方。甲方同意延期要求或三天内不予答复，工期相应顺延。如乙方理由不充足，甲方不同意延期或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延，乙方并承担工期违约责任。2、暂停施工：甲方代表认为必要时，可书面提出暂停施工要求并在停工后48小时内提出处理意见。乙方在实施甲方代表处理意见后，应及时提出复工要求，甲方代表在24小时内以书面予以答复。甲方未能在规定时间提出处理意见，或收到乙方复工要求时限内未答复，可视为甲方同意复工。停工责任在甲方的，工期相应顺延，并且应按有关规定支付乙方误工停工损失。停工责任属乙方的，由乙方承担工期违约责任。合同约定工期之内的工程间歇甲方不承担任何费用。3、工期延误：下列情况造成竣工日期推迟的，经甲方（监理方）代表确认，工期相应顺延。（1）非乙方原因停水、停电影响施工造成停工超过8小时的。（2） 施工中遇到不可预见障碍物或古墓、文物等需处理时。（3）甲方未按约定拨付工程款以及甲方代表签认同意给予顺延的情况。（4）不可抗力因素。4、非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方承担违约责任，违约金支付见后款第十一条。 5、甲方在施工前必须提供“三通一平”以及完善的施工图纸及时到位。若不能达到上述要求，需要乙方代替甲方完成的，则发生的费用由甲方按实际发生的费用全额承担。由此引起的工程施工工期及费用损失由甲方按照实际发生的费用全额承担，在工程决算时一次性进行支付。第八条 质量与验收1、乙方应认真按照国家颁布的施工验收规范要求及工程设计图纸要求进行施工不得私自更改，接受甲方监督，质量标准必须达到合格。对不合格的分项工程，乙方应按规范要求，承担返修工作及费用，如造成延期，乙方承担延期责任； 2、工程具备竣工验收条件，乙方上报，由甲方组织验收。3、乙方在工程验收前五天将验收报告送甲方。甲方在收到报告后五天内组织验收，无正当理由不组织验收或验收后五天内不予批准且不能提出修改意见，可视为竣工验收报告已被批准。第九条 工程保修 如果工程质量出现问题，在保修期内由乙方承担。第十条 安全文明施工乙方进驻工地应制定切实可行的安全防护措施，派专人进行管理，并接受业主方监督，保证工程安全、文明施工。如因乙方不服从业主方的监督造成的安全事故或人员伤亡，责任完全由乙方承担。第十一条 履约担保及双方责任及违约责任1、报验质量达到一次性验收合格未达到要求的扣除履约保证金伍仟元整。2、施工项目经理及项目技术负责人承诺到位率违约，每天扣除履约保证金伍佰元。施工项目经理及项目技术负责人更换，必须经甲方书面批准，每更换一人次，扣除履约保证金贰仟元整。其他班子管理人员承诺到位率违约，每人每天扣除叁佰元。其他班子管理人员更换，必须经甲方书面批准。3、总工期违约每延期一天扣除履约保证金伍仟元整、提前一天奖励伍仟元整；延期十天以上每延期一天加扣伍仟元整；延期二十天以上承包方要同时承担发包方由此造成的一切损失。中间工期和工程形象控制点的奖罚在签订合同时双方另行明确。4、未履行安全文明施工承诺的每次扣除履约保证金壹仟元整。5、履约保证金不足扣除时在工程款中扣除。甲方在工程施工单位进入施工工程后进行工程预付款的支付的工作。随后随工程进度分月扣除（不记取利息）。1、每项工程开工前甲方必须完成“三通一平”，如果未能完成，且由乙方完成此项内容的，在此内容完成以前不得作为工期开工日期；由此引起的工期顺延由甲方承担。2、每项工程在开工前必须有完善的施工图纸，如果图纸未能到达，则使工程无法开工，图纸到达以前不得作为工期开工日期；由此引起的工期顺延由甲方承担。3、如果发生甲供材料的，因材料采购耽误工程工期的，甲方承担由此造成的工期及费用损失。如果因甲方未能及时确定材料供货商、品牌、花色等等引起的工期及费用损失，由甲方承担由此造成的工期及费用损失。4、自每月上报的完成工程量及工程进度款，业主方（监理方）必须在5个工作日（30日前）内审核完毕，付款必须在每月的7日内支付完毕。如由此引起的工程停工造成损失（工期及费用），由甲方承担。并且甲方支付同期银行应付工程款利息。5、工程竣工验收合格后，一个月内支付工程决算款（保修金除外）。第十二条 争议，仲裁甲乙双方在合同执行过程中发生争议，当事人应本着协商的原则解决协商不成时，可向辖区人民法院起诉。第十三条 合同份数及有效期1、本合同一式六份，甲方执四份