建设工程施工总承包合同.docx

（）供应数量与一览表不符：按27.4条（5）款执行（）到货时间与一览表不符：按27.4条（6）款执行发包人供应材料设备的结算方法：发包人供应的主要材料，在甲方应付乙方的工程款中扣除或代付本工程材料款；工程竣工结算时核减本代付材料款。承包人采购材料设备承包人采购材料设备的约定：按通用条款第28条执行。八、工程变更九、竣工验收与结算竣工验收承包人提供竣工图的约定：竣工验收前5天，承包人提供壹份竣工图纸和竣工资料给发包人审阅备案，按通用条款第32条执行。中间交工工程的范围和竣工时间：按通用条款第32条执行。十、违约、索赔和争议违约本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第条约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款第24条执行。本合同通用条款第款约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款第26.4条执行本合同通用条款第款约定发包人违约定发应承担的违约责任：按通用条款第33.3条执行。双方约定的发包人其他违约责任： 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第款约定承包人违约应承担的违约责任：按通用条款第14.2条执行。本合同通用条款第款约定承包人违约应承担的违约责任：按通用条款第15.1条执行。双方约定的承包人其他违约责任：按通用条款第35条执行。争议解决方式 本合同在履行过程中发生的争议，由双方双方协商解决，协商不成的，提交广州市仲裁委员会仲裁或向广州市人民法院诉讼判决。 十一、其他 工程分包本工程发包人同意承包人分包的工程：分包施工单位为：不可抗力双方关于不可抗力的约定：按通用条款第39条和不可抗力规定执行，大雨在100/t以上连续3小时以上，8级大风以上，地震、洪灾等。保险本工程双方约定投保内容如下：（）发包人投保内容：按通用条款第40条执行。发包人委托承包人办理的保险事项：按通用条款第40.3条执行。（）承包人投保内容：按通用条款第40.4条执行。担保本工程双方约定担保事项如下：（）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：承诺担保合同作为本合同附件。（）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为： 现金叁佰万元担保合同作为本合同附件。（）双方约定的其他担保事项：合同份数共壹拾贰份，正本贰份，双方各执壹份。双方约定合同副本份数：副本壹拾份，双方各执叁份，备案肆份，同具相同的法律效力。补充条款1、前期场地土石方工程、（已作分包项目）造价暂定人民币：贰亿贰仟万元（￥22，000，000.00元），工程预付款和工程进度款及结算款按专用条款24条、25条、26条方式支付。2、发包人必须将工程款汇入承包人在合同中注明的开户银行和账号，包括承包人在内的一切人员都无权更改收款单位和账户；若有变更，必须以承包人加盖行政公章的通知或授权委托书为准，否则，承包人作未收到工程款处理。3、发包人负责报建，根据费用由发包人负责。4、本工程按照广东省建筑与装饰工程综合定额（2010）、广东省建筑安装工程综合定额(2010)、广东省市政工程综合定额（2010）、广东省绿化工程综合定额（2010）及相关最新定额清远市一类工程计价。5、发包人同意对专项（土石方）工程分包，发包人给予确认和按分包项目配合承包人支付工程款。6、发包人不依时支付工程进度款，造成工人停工一切责任由发包人负责，并按未付.工程款银行利息计算直接付清为止。7、因发包人无法建设本项目工程，发包人应在45天内与承包人结算清楚已完成工程，并支付清楚本工程款给承包人。8、设计图纸工程和增减变更工程，现场签证、设计、技术变更工程措施项目发生的工程，附属工程均作为本工程造价的结算依据。9、人工、材料价差调整，按清远市地区施工同期材料信息价格及市场价格调整。10、本工程各单项工程按届时签订的补充合同确定各工期。11、未尽事宜，双方协商解决，本工程补充签订的补充合同，纪要、施工图纸、施工方案、签证、图片，与本合同均具同等法律效力。12、本合同仅作为发、承包双方实际履行使用，不作工程贷款依据。在本合同没有实际履行之前，不得利用本合同作为购买材料或办理其他业务的依据。附件3：工程质量保修书发包人（全称）：广州国交交通设施发展有限公司承包人（全称）：海南中航鑫建设工程有限公司为保证国防77156（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：按通用条款第34条质量保修要求执行，在保修期间，属承包人责任的保修，由承包人负责保修，如属发包人人为损坏的工程，承包人给予恢复保修，但此费用由发包人负责。二、质量保修期质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：土建工程为一年，屋面防水工程为三年；电气管线、上下水管线安装工程为一年；供热及供冷为一个采暖期及供冷期； 室外的上下水和小区道路等市政公用工程为一年；其他约定：绿化工程保修半年。装饰工程保修一年。三、质量保修责任属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。四、质量保修金的支付工程质量保修金一般不超过施工合同价款的，本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的1。本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为（大写）。质量保修金银行利率为。五、质量保修金的返还发包人在质量保修期满后天内，将剩余保修金和利息返还承包人。六、其他双方约定的其他工程质