劳务分包施工合同1.doc

劳务分包施工合同工程承包人（甲方）：劳务承包人（乙方）： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法以及其他有关法律、行政法律，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 第一条 工程概况1、 工程名称：2、 工程地点：3、 分包范围：4、 提供分包劳务内容：分包工作期限： 年 月 日结束工作日期： 年 月 日总日历工作天数： 天6、 质量标准：7、 工程造价： 第二条 甲、乙双方工（1） 甲方责任及提供资源： 1、负责提供施工图纸、技术文件、施工组织总设计及有关施工方面的技术参数，并为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险 2.负责完成施工现场的“四通一平”，实际有出入时，按照乙方完成的“四通一平”而实际施工的工作量进行计价 3、提供施工生产从业人员的正常生活环境所需的住宿、食堂、卫浴等生活设施】 4、负责做好施工现场的质量、安全、文明施工的建立管理。执行相关的法律、法规、文件，制定必要的管理规章制度，对施工现场的安全生产和工程质量负总责，并做好相关的质量安全书面技术交底 5、督促乙方做好进场前的安全、质量、法律、法规等知识教育，负责对工程施工质量缺陷的监督。 6、督促乙方全面履行本合同，指导监督检查乙方工程质量、工期、安全、文明施工、限额领料等方面的工作，及时提出整改意见和建议，若乙方整改不力、甲方可依据整改情况进行必要的处罚 7、对未能满足施工需求和违规违纪违法人员及在建的的劳务承包作业班组，有权即使要求乙方撤换 8、及时核准进度和完成的工作量，并按约定的比例及时向乙方支付给你工资款或生活费用 9、负责协调与业主，监理公司及地方的公共关系，负责做好各工序工种间的衔接协调和矛盾纠纷的排解 10、甲方未能履行以上各项义务，导致工程项目工期延期或乙方造成损失的，甲方赔偿乙方相应的损失、并顺延工期（2） 、乙方责任及提供资源 1、服从甲方的安全成产和工程质量管理负责按照甲方所签订的施工合同的约定，遵循甲方所有合理的指示和要求下，执行及完成施工合同和有关文件所说明的本合同工程项目的所有工作内容。 2、负责按要求选派合格的劳务作业班组和从业人员。配合甲方做好从业人员的质量、安全、法律、法规和思想工作的教育培训，并且与个人签订劳务用工合同书 3、认真贯彻执行甲方在施工过程中的各项指令，做到安全生产、文明施工，协助甲方抓好安全按隐患的排除和整改，杜绝重大工程质量和事故的发生，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业，对施工过程中发生的安全生产等事故与甲方共同承担连带责任 4、开工通知下达后，乙方应按要求进行工程布置，提交劳务作业分批作业分批进场计划，甲方应及时进行验收和论证 5、乙方需保证自己所有从业人员具有符合本工程劳务作业要求的法定证件，并应始终采取合理的预防措施，防止发生任何非法，骚扰或无序的行动，以保持安定，保护现场及近邻人员和财产的安全 6、遵守甲方开竣工、停复工的规定，对非正常情况造成的工期延误和其他损失与甲方共同承担责任，应配合甲方做好工程竣工实验，检测工作，完成所有承包范围的缺陷休整 7、涉及工程变更设计、工作联系单、工程会议记录、施工组织措施甲方交办的临时工程等，乙方应积极予以配合 8、发生重大伤亡及其他的安全事故，乙方应立即进行紧急抢救伤员并保护现场，按有关规定立即通知甲方并会同上报有关部门，同时按政府有关部门的要求和规定妥善予以处理 9、乙方应按甲方要求及时提供工程质量完成清单和进度报告。经甲方确认后作为结算依据。工程所发生变更的工程量及零星用工，一现场（甲方、监理或业主）的书面签证单，经甲方签证认可后，方可作为结算依据 10、乙方未能履行以上各项业务，造成甲方损失的，乙方赔偿甲方有关损失第三条 劳务工资支付及劳务管理费收取 1、工资支付：每月结算一次，甲方应及时支付乙方的工资或其他费用在每月 目前上报当月工程量完成情况，由甲方组织验收并签署评定结果和意见后交项目部预算部门进行预结算，经甲方核实后，由财务部门造好职工工资表，在下月日将职工工资按照合同约定及时发放到本人 2、甲方超过约定的支付时间不支付工资款（工程款），乙方可向甲方发出要求付款的通知，甲方收到乙方通知后十五天内仍不能按要求付款，支付确实有困难的，可与乙方协商签订延期付款协议，经乙方同意后方可延期支付 3、依据劳务管理工作需要，乙方向甲方收取按工资总额或工程造价 百分比的管理费，此管理费用由财务部门按 计取，余款在竣工结算时一次付清第4条 社会保险和福利 1、甲方应当创造条件，切实改善施工现场的生产、生活环境，尽量为劳动者提供个人使用的职业病防护用品或其他劳保用品、改进和完善公共集体福利设施，努力提高劳动者的福利待遇，乙方应努力维护和保障施工生产和生活居住环境的安全、卫生、文明，正确并合理使用安全防护用品和机具设备 2、按照国家、省、市关于职工社会保险和医疗的有关规定。对符合办理社会保险和医疗保险的职工，可按相关规定统一办理职工社会保险和医疗保险 3、根据建筑企业人员流动性大的特点，对不可能统一办理社会保险、福利保险的临时员工（含民工），甲方应在发工资时发给符合规定比例的社会保险、医疗保险，由其他人去当地社保，医疗部门自行办理社会保险和医疗保险 4、施工单位应该为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工日至竣工验收合格止 5、社会保险和福利具体内容及相关责任，甲乙双方可另行签订专用条款的约定第5条 关于工程项目工期约定 1、甲方要求工程项目工程工期以前时。应征得乙方同意，并支付乙方因赶工期采取的措施费用 2、因甲方未按约定完成工作，影响工期的，工期顺延 3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工的，工期不顺延 4、因涉及变更或非乙方原因造成停电，停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周累计计算），工期应相应顺延 5、因特殊原因，甲方要求乙方劳务费作业的部分工程部位甩项竣工的，双方可另行签订甩项竣工协议、明确双方责任和劳务报酬的支付办法第6条 关于工程质量及验收的规定 1、本工程以施工图纸、作业方法、设计变更和建筑工程质量管理条例建筑工程施工质量质量验收统一彼岸准（GB50300-2001）及系类专业施工验收规范等国家行业制定的施工验收规范为质量验评标准，并依据企业的施工技术标准、施工质量检验制度进行内控制质量评定 2、工程竣工后工程质量达不到双方约定的质量等级，甲方应给予乙方的奖励，工程质量达不到双方约定的质量等级，则按劳务总价的 予以罚款或一次性罚款 元 3、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程检查检验手续， 甲方应给予乙方的奖励，乙方可以要求甲方承担损失和顺延工期 4、由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方成大，工期顺延 5、由于乙方原因造成质量事故或质量缺陷，其返工费用由乙方承担，工期不顺延第7条 奖励和违约责任 1、双方商定本合同价款采用 种 （1）、固定价格： （2）、固定价格加 包干风险系数甲酸，包干风险包括内容： （3）可调价格，按照国家有关工程计价规章计算，并按由关规定进行调整和竣工结算 2、本合同生效后，甲方分 次，按下表约定支付工程劳务分包款，尾款竣工结算时一次结清 第8条 奖励和违约责任 1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工的，甲方应补偿乙方停工所造成的损失，每停工一天，甲方因支付乙方 元、甲方不按合同的约定付款，每延期一天，按应付款额 支付滞纳金 2、由于乙方原因，预期完工，每逾期一天，乙方支付甲方劳务合同总价款的 作为违约金。甲方要求提前竣工的除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方 元，作为奖励。 3、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放物品。如造场损失，应照价赔偿 4、因一方合同无法继续履行时，应通知对方，办理合法的终止协议手续，并由责任方补偿对方由此造成的经济损失第9条 争议和纠纷处理 1、本合同在履行期间双方发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解 2、当事人不愿通过协商、调解或调解不成时，本合同在执行中发生争议统一由 仲裁委员会仲裁。第10条 其他约定1、2、3、4、5、第11条 附则 1、凡涉及质量安全等其他事宜，甲乙双方均按国家和行政管理方面的有关规定执行，本合同自双方签字、盖章之日起生效 2、本合同正本两份，甲乙双方各执一份，副本 份。甲乙双方各执一份，行政管理部门保留一份 3、本合同未尽事宜可另列补充协议，补充协议与合同具有同等的法律效力 4、本合同的权利义务终止后，甲乙双方应该遵循诚实守信的原则，履行通知，协助、保密等义务 5、本合同履行完成后自动终止 甲方（盖章） 乙方（盖章） 法定代表人 法定代表人 代理人 代理人 单位地址 单位地址 电话 电话 传真 传真 开户银行 开户银行 账号 账号 邮政编码 邮政编码 合同签订地点 签订时间工作范围1、0.00以上部分一次搭拆挑架，落地架，按0.00以上建筑面积计算，每平方 元，（包括四边五临口的维护、人货电梯平台、塔吊平台、建筑物四周防坠棚，从西到东一条防坠安全通道、各种机械棚、基坑围护）。2、110层重复搭拆按110层建筑面积计算，每平方 元（包括室内部搭设满堂架子另计，如110层外架不重复搭设，室内要搭设部分另计）。3、 0.00以下部分外