劳务协作合同.doc

合同编号： ZZ-LM1-2011-LWXZ-01 号建设工程劳务协作施工合同合同签订地点： 张家口市涿鹿县 甲 方： 张涿高速LM1合同段项目部 乙 方： 张家口路桥通兴公路工程有限公司 签订日期： 2011 年 3 月 30 日建设工程劳务协作施工合同合同编号：ZZ-LM1-2011-LWXZ-01 甲方（全称）：张涿高速LM1合同段项目部 乙方（全称）：张家口路桥通兴公路工程有限公司 因甲方工程施工需要，需与乙方进行劳务协作。为明确甲乙双方在劳务协作过程中的权利、义务和经济责任，甲乙双方在遵循平等互利、自愿和诚实信用原则的基础上，结合工程具体情况，就工程劳务协作事宜协商一致，签订本合同。第一条 协作项目、范围第一款 劳务协作项目： 透层，粘层，封层 第二款 劳务协作范围：1、甲方负责施工管理、质量管理、进度管理、职业健康安全管理、原材料管理、提供特种机械的有偿配套服务、路基土石方工程所需填料由甲方出资乙方负责购买。2、路基土石方施工由乙方提供路基土石方施工所需的人工、机械作业、路基填料的运输、便道维护及为完成本合同约定劳务协作项目而必需的辅助工序作业。3、桥梁涵洞施工由乙方提供人工、各种平模板、机械作业及为完成本合同约定劳务协作项目而必需的辅助工序作业。4、路面基层、面层施工由乙方提供人工、辅助机械作业及为完成本合同约定劳务协作项目而必须的辅助工序作业。5、防护施工由乙方提供人工、辅助机械作业及为完成本合同约定劳务协作项目而必须的辅助工序作业。6、 交通安全防护由乙方提供人工、车辆、标志标牌、隔离设施及为完成本合同约定工作内容而必须的辅助工序作业。第二条 单价、工程数量、结算流程第一款 单价1、本合同工程量清单中分项工程单价包括：甲方提供的原材料价格；完成分项工程及其辅助工序、辅助设施所投入的人工、机械、辅助材料费用；乙方的利润、管理费、人员工资、奖金、加班费、社会保险、税金及其他费用。2、乙方在签订本合同前必须认真核算单价，合同签订后乙方自行承担由于单价偏差或其他原因引起的风险，在合同履行期间甲方一律不予调价也不再另行支付其它任何费用。3、如现场发生变更则变更单价按照以下原则确定：本合同中工程量清单已有单价的，按照原单价套用；本合同工程量清单中没有单价的可以参照类似单价或由甲乙双方共同协商。第二款 工程量1、本合同工程量清单所列工程量仅为预计数量，仅作为签订本合同的基础，不作为结算的依据。2、本合同工程量的最终确认依据为工程量审核单。第三款 结算流程1、按照本合同工程量清单所列项目单价与工程量审核单确定的工程量计算合同价款。2、按照本合同工程量清单所列甲供材料单价与工程量审核单确定的工程量计算甲供材料费。3、按照材料的实际供应价格与超额使用材料用量计算超额使用材料费。4、结算金额=合同价款-甲供材料费-超额使用材料费。5、开具已完工程结算单及其附件。第三条 预计合同价款及支付第一款 预计合同价款为本合同工程量清单的合计金额。第二款 支付1、本合同不支付任何预付款。2、支付时必须持有已完工程结算单及其附件。3、甲方依据业主方对自身的支付情况并结合乙方完成工程量情况，酌情对乙方分期支付，合同履行期间乙方不得追偿并据此影响施工进度。第四条 抵押金及其使用第一款 抵押金缴纳签订合同时，劳务协作方必须缴纳本合同价款的3%（缴纳最低额度5万元，最高额度100万元，中间值按计算取整至“万元”）作为抵押金。第二款 抵押金的使用在合同履行期间若发生下列情况之一，甲方有权动用抵押金进行先期支付而不必征得乙方同意：1、有未完成工程量而乙方提前退场或被甲方清退出场时，抵押金可用于清退场费用以及接续协作队伍的增资款额。2、支付拖欠劳动者的工资。3、强制购买劳务协作施工必需由乙方配备，而乙方未按规定组织进场的小型机具及辅助材料、安全防护用品。4、解决乙方在施工期间拖欠施工地政府、乡民的款项或与施工地政府、乡民发生纠纷产生的款项。5、因工程进度、工程质量、文明施工、施工安全等方面处罚的罚款。6、用于解决在合同履行期间与本工程相关的其他事项。第三款 抵押金的返还工程验收达到合同约定的质量标准且质保期满，甲方在扣除本条第二款所用款项后，将抵押金退还乙方。第五条 工期、进度及罚则第一款 工期本合同自 年 月 日开工，到 年 月 日完工，总工期 日历日。第二款 进度计划编制、实施及罚则1、合同双方必须共同制定施工进度计划，作为考核乙方的直接依据，乙方应严格按此工期要求保质、保量完成本合同中约定的工程量。2、在施工过程中，如遇不可抗力原因被迫停工或不能继续施工时，乙方必须妥善保管好已完工程的成品、半成品，并向甲方提供相关证明，实施甲方处理意见。如因乙方原因导致工期延误，乙方承担所造成的损失并承担违约责任。3、遇下列情况之一，经甲乙双方协商后，工期可以相应调整：因重大设计变更增加或减少工程量的；因业主原因调整工期的；因不可抗拒的自然灾害（如台风、地震）而影响工程进度的。4、乙方必须严格按照甲方进度计划要求完成施工任务。由于乙方自身原因造成连续2旬未计划完成施工进度，视为乙方违约，按以下方式处理：（1）甲方有权对乙方处以剩余工程价款总额的3%5%的经济处罚；（2）收回或部分收回剩余工程；（3）解除合同并清退出场。第六条 质量要求及罚则第一款 质量要求1、本合同所列劳务协作项目必须达到甲方与业主所签订的施工合同约定的质量标准。并满足甲方工程质量的创优规划和总体要求。2、乙方必须严格按甲方提供的施工设计图纸、说明文件、技术交底和国家颁布的施工技术规范、操作规程施工。3、所有工程的报检（包括隐蔽工程）由乙方自检合格后，报请甲方现场管理人员检查验收。甲方现场管理人员认为合格后报请监理工程师检查。监理工程师认可签证后方可进行下一道工序施工。4、乙方必须接受甲方现场管理人员和监理工程师的随时检查和抽查，并提供必要的条件。若发现存在质量问题甲方有权责令其停工整改，由此造成的一切损失由乙方承担。5、本工程缺陷责任期两年、保修期两年，缺陷责任期从建设单位正式交工验收日期算起。保修期间乙方所完成的工程若出现质量问题，乙方在接到甲方返修通知十日内必须进行返修并承担相应费用。否则，甲方可委托其他单位或人员修复，发生的费用从乙方抵押金中扣除，不足部分由乙方另行支付。第二款 罚则1、乙方不执行甲方现场工长指令，造成劳务协作项目局部外观质量缺陷的酌情对乙方处以人民币1000元10000元的罚款。2、乙方不按照甲方提供的图纸施工，造成劳务协作项目局部内在质量缺陷的酌情对乙方处以人民币10000元100000元的罚款。3、本合同所列劳务协作项目如在后续的施工中或使用中出现质量问题，给甲方造成50万元以上损失的，经甲方董事会决议全部或部分扣除乙方结算价款。第七条 职业健康及安全第一款 职业健康1、乙方必须为其作业人员配备必要的个人作业防护设备，以防止职业病的发生。2、乙方发放的个人作业防护用品必须有登记、有领用人的签字及手印，发放完毕后及时交与甲方安全员统一保管。3、乙方所有作业人员进场前必须持有县级以上人民医院的体检合格证明。进场后乙方必须定期为其作业人员进行体检，以及早发现、救治职业病病例。4、在作业期间如发现乙方群体或个体出现职业病病例，由乙方负责救治，甲方不予承担；如乙方不积极进行救治将影响到甲方声誉时，由甲方出面对其进行救治及处理善后事宜，但所需一切费用全部从乙方担保金及结算款项中扣除。第二款 安全1、乙方必须严格遵守国家有关安全生产方面的法律法规、严格按照安全规范、标准组织施工、严格遵守甲方的各项安全制度及安全操作规程。2、乙方必须配备专职安全员持证上岗，配合甲方安全员对乙方的安全生产进行监督，并服从甲方安全员的指令和指导。3、在甲方安全员的监督下，乙方安全员必须对其进场人员进行岗前及定期的安全教育、安全培训并填写培训记录。培训记录必须有参加培训人员的签字及手印，必要时要留存影像资料。培训完毕后，记录及影像资料交甲方安全员统一保管。4、乙方必须为其作业人员配备必要的安全防护设备及设施，以防止安全事故的发生。乙方发放的安全设备及安全设施必须有登记、有领用人的签字及手印，发放完毕后及时交甲方安全员统一保管。5、乙方在动力设备、输电线路、地下管线、易燃易爆地段以及临街或跨越交通要道作业时，必须按规定采取切实可行的安全防护措施。6、乙方的特种作业人员必须持证上岗。7、乙方自身的施工安全承担全部责任，甲方只有监督检查的义务，不承担任何责任。若发生安全事故，乙方必须及时报告甲方安全员，并及时组织人员保护好事故现场、积极救治遇险人员，必要时由甲方协助。若乙方处理不得当，有可能损害甲方声誉时由甲方出面处理，但所需一切费用全部从乙方担保金及结算款项中扣除。第八条 保险第一款 工程一切险及第三方责任险由甲方负责按照招标文件的要求办理。第二款 乙方必须按国家相关政策规定为劳务人员办理社会保险，同时为从事危险作业的人员办理意外伤害保险。第三款 保险事故发生时，甲乙双方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。第九条 权利与义务第一款 甲方的权利与义务1、派出现场施工管理人员，对乙方的施工质量、施工进度、安全生产、文明施工进行监管并具有否决权；由甲方现场施工管理人员行使否决权而造成的一切损失由乙方自行承担。2、监督乙方对劳务人员工资的发放情况，一旦乙方发生拖欠劳务人员工资的事件，甲方将动用抵押金先期支付。3、根据业主要求，甲方有权对合同工期进行调整，由此增加的费用由乙方自行承担。若甲方认为乙方无能力完成本合同约定的劳务协作项目，则有权对本合同的劳务协作项目进行切割，乙方应无条件服从，以此造成的乙方损失及后续劳务队伍进场所需增加的费用从乙方抵押金中扣除。4、负责工程测量定位、组织图纸会审、统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收；负责对乙方进行必要的技术交底、控制桩点的移交提供施工图及其相关资料。5、按照施工进度及时向乙方提供原材料及大型安全设施或设备。6、负责与业主、监理、设计及有关部门联系，及时将工程变更情况通知乙方，及时做好工程量的确认工作。7、负责协调乙方与其他劳务协作方的现场关系。第二款 乙方的权利与义务1、乙方所提供的一切证件、证明必须保证其真实性及可靠性，否则视为合同欺诈行为；乙方必须具有承担本合同所列劳务协作项目的施工资质、施工能力及资金保障。2、乙方必须对本合同劳务协作项目的工程质量负责、必须对本合同劳务协作项目的施工进度负责，因工程质量或工期延误给甲方造成损失的，由乙方承担全部责任并接受甲方处罚。3、不得以甲方的名义私刻项目分经理部或施工处（队）样式的公章，对外从事的一切民事活动应以乙方自身的名义进行,并确保甲方免受任何第三方可能对乙方提出诉讼而给甲方造成的连带责任；未经甲方授权，不得擅自与业主及有关部门建立工作联系。4、必须投入本合同约定数量、质量的施工人员及机械，并在施工过程中不得随意撤换，否则甲方有权对乙方进行处罚或终止合同。5、乙方必须无条件服从甲方现场管理人员的指挥、指令，否则甲方有权对乙方进行处罚或终止合同。6、乙方必须严格照设计文件、技术规范及施工组织设计精心施工，确保工程质量达到约定的标准，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期，并接受甲方、监理工程师及有关单位人员的监督。7、乙方必须做到文明施工，工完料清，整洁有序，积极配合好甲方的各项检查工作。同时，做好施工现场的环境保护工作，遵循国家、行业、地方政府的有关法律、法规、文件和甲方的有关规章制度，如有违反或造成损失，由乙方承担全部责任。8、必须按照甲方标准化工地要求加强现场管理，搞好生活区的卫生及美化，做好自身责任区的治安保卫工作，严格遵守各项安全制度、加强安全防范措施；积极配合甲方做好形象宣传，保护好现场的标识、标牌、彩旗等设施；积极配合甲方参加业主和上级单位组织的各项安全、质量、文明施工和劳动竞赛评比活动；承担由于自身责任造成的因现场管理不善造成的各项损失及罚款。9、保护乙方工作范围内的水准点、坐标控制点，如有损坏及时通知甲方现场管理人员；做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。10、执行甲方各项管理制度和规定，服从甲方统一安排；自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；与现场其他单位协调配合，照顾全局。11 妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设备。第十条 产品验收及保护第一款 验收1、工序验收：每道工序完成后，乙方应向甲方提交验收申请，经甲方组织相关人员验收合格后，乙方可进行下道工序施工，否则必须按照甲方意见返工，由此造成的工期延误及经济损失由乙方自行承担。2、总体验收：单项工程完工后，乙方应向甲方提出验收申请，经甲方组织相关人员验收合格后，乙方可组织主要施工力量退场，否则必须按照甲方意见返工，由此造成的工期延误及经济损失由乙方自行承担。第二款 产品保护经甲方验收合格的成品或半成品由乙方负责保护，直至甲方认为已无必要时停止。在乙方负责保护期间，因自然或人为因素造成的产品损害由乙方自行承担，否则甲方将动用抵押金进行修复及保护。第十一条 违约及争议第一款 违约合同双方必须严格履行本合同，否则视为合同违约。违约方必须承担因此而造成的一切法律后果。第二款 争议1、合同双方如发生争议，可按照下述程序解决：双方协商；申请仲裁；向人民法院提起诉讼。2、争议发生后，双方都应继续履行合同，保持施工连续，即使出现下列情况的，也应保护好已完工程：单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；仲裁机构要求停止施工；法院要求停止施工。第十二条 合同解除与终止遇到下列情况本合同可以解除：甲乙双方协商一致，可以解