庆阳PP土建劳务分包合同 公开版.doc

庆阳PP项目劳务分包合同发包人：八冶建设集团呼石化15万吨/年聚丙烯项目部承包人： 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立如下合同。第一条 工程概况及承包工作内容1.1 工程名称： 1.2 工程概况：土建标段工作内容包含管廊基础、聚合区内设备基础、矿物油罐区、污水池、挤压造粒厂房、风送及掺混料仓、成品仓库及包装楼、现场机柜间、装置变电所、TEAL间、雨淋阀室、总平道路等工程土建、装饰。1.3 分包工作内容：标段内所有工作内容的土建、装饰人工费及部分辅材、施工机具承包。第二条 作业人员承包人必须根据工程进度安排情况向现场提供具有相关操作证或资格证书的技工合计最少300名。第三条 合同工期开工日期：2009年3月15日完工日期：2010年6月15日，且各单体工程中间交工时间必须按发包方要求。第四条 合同价款4.1 合同价款为：按承包方实际完成各单项工程量乘以各单项单价按实。4.2 各分项工程单价：4.2.1 人工挖土 （工作内容包括：挖土、基坑周边20M范围内的人工、双轮车转运的、堆放）单价： 元/立方米；4.2.2 机械挖土人工配合（工作内容包括：机械无法施工部位的人工开挖、基坑厚度200mm内的捡底、捡底土方在基坑周边20M范围内的人工、双轮车转运的、堆放）单价： 元/立方米（方量按机械挖土量计算）；4.2.3 人工夯填土方、3：7灰土回填及夯实（工作内容包括：20m范围内的土方转运、分层（30-50cmm）回填、人工或小型打夯机械夯实（密实度达到98以上）、浇水润湿等）： 元/立方米；4.2.4A 钢筋制作安装（工作内容包括：进场材料按要求堆码、钢筋制作安装、材料在施工场地内的正常转运、钢筋焊接（含闪光对焊、电渣压力焊、帮条焊）接长、余料回收堆码、绑扎丝等辅材及机具的提供，即该项发包方仅提供钢筋并由承包方负责按规范进行各项取样备检）单价： 元/吨；4.2.4B 零星钢筋（仅指砖砌墙体的钢筋拉接或加固和单个构件钢筋重量在20kg以内的预制构件）制作安装（工作内容包括：进场材料按要求堆码、钢筋制作安装、材料在施工场地内的正常转运、钢筋焊接（含闪光对焊、电渣压力焊、帮条焊）接长、余料回收堆码、绑扎丝等辅材及机具的提供，即该项发包方仅提供钢筋并由承包方负责按规范进行各项取样备检）单价： 元/吨；4.2.5 A 普通模板安装及拆出（工作内容包括：由发包方提供的模板分项工程材料进场材料的按要求堆码、承包方负责提供模板施工所需粘胶带、钉子、铁丝、泡沫条等、并自备机具、材料在施工场地内的正常转运、模板安装拆除、拆除的材料的场地内转运堆码、材料清运出场等）单价： 元/（按模板与砼的实际接触面积计算）；4.2.5 B 清水模板安装及拆出（工作内容包括：由发包方提供的模板分项工程材料进场材料的按要求堆码、承包方负责提供模板施工所需粘胶带、钉子、铁丝、泡沫条等、并自备机具、材料在施工场地内的正常转运、模板安装拆除、拆除的材料的场地内转运堆码、材料清运出场等）单价： 元/（按模板与砼的实际接触面积计算）；4.2.5 C 异型（仅指圆弧型）及零星（仅指单个砼体积在0.3立方米以内的设备基础及设备基础二次灌浆）模板安装及拆出（工作内容包括：由发包方提供的模板分项工程材料进场材料的按要求堆码、承包方负责提供模板施工所需粘胶带、钉子、铁丝、泡沫条等、并自备机具、材料在施工场地内的正常转运、模板安装拆除、拆除的材料的场地内转运堆码、材料清运出场等）单价： 元/（按模板与砼的实际接触面积计算）；4.2.6A 人工砌砖（工作内容包括：材料在施工场地内的正常转运、人工或机械搅拌砂浆、砂浆转运、墙体砌筑、墙体清扫、落地砂浆回收使用、剩余材料堆码等）单价： 元/立方米；4.2.6B 人工砌零星(仅指在建筑物或构筑物以外单处砌筑量在0.1立方米以内的砌筑工程)砖（工作内容包括：材料在施工场地内的正常转运、人工或机械搅拌砂浆、砂浆转运、墙体砌筑、墙体清扫、落地砂浆回收使用、剩余材料堆码等）单价： 元/立方米；4.2.7A 商品混凝土（汽车泵输送）浇筑（工作内容包括：入场汽车泵安装就位协助、砼入模、人工或机械震捣、振捣设备的提供、落地材料回收使用、砼按标准天数养护等、设备基础及管廊基础等表面需二次灌浆部位还包括砼凿毛）单价： 元/立方米；4.2.7B 商品混凝土（地泵输送）浇筑（工作内容包括：入场泵管装卸、泵及泵管安装、砼入模、人工或机械震捣、振捣设备的提供、落地材料回收使用、砼按标准天数养护等）单价： 元/立方米；4.2.7C 商品混凝土（人力或双轮斗车输送）浇筑（工作内容包括：人力或双轮斗车输送、砼入模、人工或机械震捣、振捣设备的提供、落地材料回收使用、砼按标准天数养护等）单价： 元/立方米；4.2.7D 商品混凝土（罐车直卸或经导流槽输送）浇筑（工作内容包括：导流槽运输安装、砼入模、人工或机械震捣、振捣设备的提供、落地材料回收使用、砼按标准天数养护等）单价： 元/立方米；4.2.7E 现场搅拌混凝土浇筑（工作内容包括：装料搅拌、砼运输、砼入模、人工或机械震捣、振捣设备的提供、落地材料回收使用、砼按标准天数养护等）单价： 元/立方米；4.2.7F 二次灌浆混凝土或各类灌浆料浇筑（工作内容包括：二次灌浆部位的清理或冲洗、装料搅拌、砼运输、砼入模、人工或机械震捣、振捣设备的提供、落地材料回收使用、砼按标准天数养护等）单价： 元/立方米；4.2.8A 砼楼板压光收面（工作内容包括：找平、压光）单价： 元/平方米；4.2.8B 3050mm水泥砂浆楼面及类似楼面（工作内容包括：进场材料堆码、材料机械或人工搅拌、材料运输、砂浆铺平压实、找平压光、按标准养护）单价： 元/平方米；4.2.8C 80120mm厚混凝土地坪（工作内容包括：进场材料堆码、材料机械或人工搅拌、材料运输、砼铺平振捣密实、振捣设备的提供、找平压光、按标准养护）单价： 元/平方米；4.2.8D 80120mm厚混凝土地坪分隔缝伸缩缝（工作内容包括：割缝机具及人工、灌缝、场地清理）单价： 元/米；4.2.9A 双排脚手架搭设及拆除（工作内容包括：脚手架材料进出场装卸、场地内按标准堆码、脚手架材料运输、脚手架搭设、各类安全网按标准铺设、脚手架日常检查及维护、脚手架拆除等）单价： 元/平方米；4.2.9B 单排脚手架搭设及拆除（工作内容包括：脚手架材料进出场装卸、场地内按标准堆码、脚手架材料运输、脚手架搭设、各类安全网按标准铺设、脚手架日常检查及维护、脚手架拆除等）单价： 元/平方米；4.2.10A 室内墙面及天棚（含门窗洞口及预留洞口周边）抹灰（工作内容包括：进场材料堆码、抹灰高度3.6米内的脚手架搭拆、材料搅拌、材料运输、按标准分层抹灰找平压光、落地砂浆回收使用、按标准养护）单价： 元/平方米；4.2.10B 室外墙面（含门窗洞口及预留洞口周边）抹灰（工作内容包括：进场材料堆码、抹灰高度3.6米内的脚手架搭拆、材料搅拌、材料运输、贴墙面分隔条、按标准分层抹灰及找平压光、落地砂浆回收使用、按标准养护）单价： 元/平方米；4.2.11 预埋件制作（工作内容包括：进场材料堆码、材料下料及焊接、焊接机具的提供、中心线或安装控制标记的刻画、入库运输及按标准堆放）单价： 元/kg；4.2.12 预埋件安装（工作内容包括：进场材料堆码、出库运输及现场按标准堆放、安装及固定、焊接机具的提供、砼浇注后预埋件清理、打油、保护直至设备安装、需刷防锈漆部位包括刷防锈漆）单价： 元/kg；4.2.13A 屋面找平（保护）层、屋面女儿墙（含侧面及顶面）抹灰（工作内容包括：进场材料堆码、材料搅拌、材料运输、安分隔条、抹灰及找平压光、落地砂浆回收使用、按标准养护、场地清理）单价： 元/平方米；抹灰单价按此单价乘以1.5。 4.2.13B 屋面1:6水泥焦渣找坡层（工作内容包括：进场材料堆码、材料搅拌、材料运输、摊铺压实并按标准找坡、落地材料回收使用、按标准养护、场地清理）单价： 元/平方米；4.2.13C 34mm厚改性沥青防水层（工作内容包括：进场材料堆码、材料运输、热熔铺贴、蓄水或淋水试验、场地清理）单价： 元/平方米；4.2.14A 砖砌雨污水井（工作内容包括：砌砖、抹灰、垫层浇注、井盖安装及座浆和表面抹光、各种材料运输堆码、余料回收使用，不含挖填土但包括清槽）单价： 元/米；每口井高度按垫层下口至井盖上口计算深度；4.2.14B 砖砌雨水篦子井（工作内容包括：挖土、周边回填土夯实、砌砖、抹灰、垫层浇注、篦子安装及座浆和表面抹光、各种材料运输堆码、余料回收使用）单价： 元/个，双篦子井按1.7个计算；4.2.14C 厂区200mm厚砼道路（工作内容包括：路基局部捡平、商品砼浇注、路面伸缩缝切割及灌沥青或建筑油膏、模板安装及拆除回收、包括模板辅材供应、各种材料运输堆码、余料回收使用、按标准养护）单价： 元/平方米； 4.2.14D 路沿石安装（工作内容包括：挖土、路沿石边400mm宽回填土及夯实、垫层砼拌制及浇注、预制路沿石安装、勾缝、路沿石与道路混凝土间缝隙填补及养护、砌砖、抹灰、垫层浇注、篦子安装及座浆和表面抹光、各种材料运输堆码、余料回收使用）单价： 元/m； 4.2.15 室内墙面（含门窗及预留洞口周边）喷乳胶漆（工作内容包括：除乳胶漆以外的材料及机具提供、墙面腻子按标准层数找平打磨、阴阳角调整、底漆一遍及找补、面漆两遍及找补、卫生清理）单价： 元/平方米；4.2.16 室外墙面（含门窗及预留洞口周边）喷丙烯酸防水涂料（工作内容包括：除丙烯酸防水涂料以外的材料及机具提供、墙面防水腻子按标准层数找平打磨、阴阳角调整、底漆一遍及找补、面漆两遍及找补、卫生清理）单价： 元/平方米；4.2.17 场地文明施工（工作内容包括：施工现场发包方、承包方材料的按标准堆码、施工现场卫生、职工生活区卫生保洁）单价： 元/平方米，该项按承包方完成的建筑物（不含临时设施）建筑面积加构筑物基础垫层面积合计计算面积；4.2.18周转材料（包括但不限于：脚手架钢管、扣件、钢模、U型扣件、顶托等）管理（工作内容包括：周转材料现场管理、安全保卫、材料装卸、堆码、数量损失的赔偿）单价： 元/平方米，该项按承包方完成的建筑物建筑面积加构筑物基础垫层面积合计计算面积；4.2.19其他合同中未明确的分项工程单价由发包方和承包方在施工过程中或竣工结算时按庆阳当地的市场单价协商处理。4.2.20以上报价中已包括承包方的管理费及利润。第五条 工程款的支付5.1 每月25日承包方将上月25日本月24日已完成的合格的工作量报送发包方，由发包方现场有关负责人在5天内将承包方报送的合格工作量核实，发包方于次月815日按发包方核实的上月完成合格工程量人工费合计的80%支付给承包方，承包方必须于拿到现金时起72小时内提供有工人签字并按手印的上月工资的发放记录复印件，否则超过1天罚款100元。如在次月承包方任未提供上述资料，发包方有权拒绝支付进度款。且承包方不得以未拿到进度款为由停工，否则一切损失概由承包方负责。5.2 工程竣工后，承包方根据施工图的已施工部分及施工期间由发包方负责人签字的工程量增加签证单和有发包方负责人签字的零星借工签证单的内容报送该工程人工费决算。发包方在收到承包方报送的决算之日起28日内组织承包方进行决算审核，并同时核实承包方的领款金额、承包方的被罚款金额（包括承包方所属的工人在施工过程中违章、违规被主管部门、业主、监理、总包、发包方罚款金额及承包方所施工的工程内容质量不合格被上述部门及单位罚款的合计）以及承包方在发包方的其他应扣款项，审核结果经双方同意并签字后，15日内发包方按核实的应付款金额扣除前期已付进度款、各项罚款（如有）、应扣款项（含保修金）合计之后将余款一次性支付给承包方。第六条 安全、文明施工及事故处理6.1 本工程施工过程中承包方所施工的内容需要的安全、劳保用品由发包方提供的有：安全帽（1顶/人，最多300顶）、安全带（0.5条/人，最多120条，按80%回收）、劳保服（2套/人，最多600套），劳保鞋（2双/人，最多600双），线手套（5双/人，最多1200双），焊工手套（40双），绝缘胶筒靴（20双）绝缘胶手套（30双）且所提供的安全、劳保用品为合格品，并符合现场施工需要及符合现场的HSE管理模式需要。承包方必须保证正确使用，由于不正确使用造成的后果由承包方负责。其余劳保用品由承包方提供，并由承包方承担相应的责任。6.2 承包方必须派遣一名具有相关证件的安全员到现场负责现场的安全、文明施工及现场HSE（安全、文明、环保）管理资料的编制。6.3 施工现场内所有HSE（安全、文明、环保）管理责任均属承包方。无发包方的违章指挥前提下，承包方现场施工人员及所有工人由于违章操作等而发生的安全事故责任及损失概由承包方负责。第七条 工程质量、验收与保修7.1 本工程各分项工程质量必须达到相关规范及验收标准的合格以上标准。如有分项工程质量达不到合格标准，则该分项工程的不合格点由承包方自费负责进行返修至合格标准，相关损失由承包人负责，且该分项工程单价下浮10%。7.2本工程总体质量必须达到质检站、业主、监理、总包、发包人的要求并达到相关规范及验收标准的合格以上标准。否则，承包方赔偿相关单位所有损失，并承担相应的法律责任。7.3承包方应随时保证有足够的合格技术工人，保证质量，如承包方在第一次收到发包方书面整改通知书后2日历天内仍无改进，发包方有权处以2000元/次的罚款.承包方在10日历天内连续收到发包方两次书面整改通知的情况下仍不能满足现场质量要求时，发包方有权另行安排劳务公司或班组协助承包方完成，直至将承包方清退出场（承包方在接到发包方书面清退通知后，必须无条件在3天内将全部设备、人员撤出施工现场，不得因此阻扰发包方的正常施工生产及提出任何索赔要求）。发包方将在工程竣工后30日历天内与承包方办理结算，最终结算价=根据双方确认的合同总价扣除发包方另行安排的劳务公司或班组的费用及施工期间有关单位对承包方的罚款总额。7.4本工程保修期定为：从竣工验收合格之日起365日历天，保修金比例为承包方完成总产值的1.5%。保修期未满期间，如有任何质量问题，承包人必须在接到电话通知时起24小时到达现场，并无条件协助查明质量问题原因。如属承包方原因，由承包方负责维修。如不属承包方原因，由发包方付费承包人维修，承包人不得以高于市场价30%的价格向发包方要价。如经查实，发包方以市场价的60%付费。第八条 工期延误8.1 如因承包方原因导致本工程在规定的竣工日期无法交付，拖延一天罚款2000元，且相关损失由承包方负责。8.2 无不可抗力、工程量增加、中途设计变更等客观因数影响的前提，承包人必须无条件按发包人规定的各阶段交工时间完工，否则拖延一天罚款500元，且相关损失由承包方负责。8.3 在施工过程中，承包方在10日历天内连续收到发包方两次书面整改通知的情况下仍不能满足现场施工进度和质量、安全要求时，发包方有权另行安排劳务公司或班组协助承包方完成，直至将承包方清退出场（承包方在接到发包方书面清退通知后，必须无条件在3天内将全部设备、人员撤出施工现场，不得因此阻扰发包方的正常施工生产及提出任何索赔要求）。发包方将在工程竣工后30日历天内与承包方办理结算，最终结算价=根据双方确认的合同总价扣除发包方另行安排的劳务公司或班组的费用及施工期间有关单位对承包方的罚款总额。第九条 材料机具供应9.1 本工程由发包人提供的机具有：9.1.1在挤压造粒厂房和风送及掺混料仓之间设置一台塔吊，用于挤压造粒厂房和风送及掺混料仓的材料垂直运输；9.1.2钢筋加工机具由发包人提供一套（包括对焊机一台、调直机一台、弯曲机二台、切断机一台、切割机一台、普通焊机一台），但由于钢筋分项报价中已包括钢筋加工机具，因此，该套机具由承包方按该套机具市场租赁价的95支付发包方机具租赁费。并由承包方负责管理及维护维修该套机具。9.1.3根据现场施工阶段要求提供搅拌机，砼、砂浆运输车辆由发包方提供，承包方负责保养、每次承包方使用后交回库房。9.1.4水电等安装工程电动工具由发包方提供，并由承包方负责日常安全检查及维护保养，每次使用后交回库房。9.1.5发包方将电源引至建筑物外边线5米范围内，发包方负责该配电箱及其至总配电箱的线路日常安全检查及维护。9.2本工程由承包人自费提供的机具有：9.2.1钢筋加工机具如发包方提供的一套无法满足施工时，由承包方提供；配电箱后与机械连接的电源线及机械控制电源线由承包方提供，并由承包方进行日常安全检查及维护。9.2.2模板加工机具及配电箱后与机具连接的电源线及机具控制线由承包方提供，并由承包方进行日常安全检查及维护。9.2.3混凝土振捣机具及配电箱后与机具连接的电源线及机具控制线由承包方提供，并由承包方进行日常安全检查及维护。9.2.4其他分项工程使用的机具及所有分项工程使用的手工机具（包括但不仅限于扎钩、手锯、铁锹、砂板、铝合金靠尺等）全部由承包方提供，并由承包方进行日常安全检查及维护。9.3承包方提供的机具维修费用由承包方负责；发包方提供的施工机具的正常磨损和承包方人员正确使用方法时的机具意外损坏维修费由发包方负责；发包方提供的施工机具的非正常磨损和承包方人员违章、违规使用时的机具损坏维修费由承包方负责。第十条 发包人的权利及义务10.1 负责向承包人提供职工宿舍（由于场地限制，仅能在离施工现场东南边1.21.5公里处提供职工宿舍、食堂房屋设施，食堂灶具、炊具由承包方提供）。10.2负责向承包人提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。10.3负责向承包人根据工程进度项承包人提供施工图纸2套。10.4 负责组织施工检查、验收、监督承包人的工程进度、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。10.5 负责解决施工中存在或发生的技术问题。负责本工程中各工种、工序间的协调与配合，承包人在安全、质量、工期、场容等方面有违反合同约定内容的，发包人应提出整改意见，监督承包人进行整改。10.6 本工程发包人施工代表为陈黎明 ，负责日常施工管理、协调工作及对承包人工程量增加、零星签证、进度款支付的决定权。第十一条 承包人的权利和义务11.1对本合同劳务分包范围内的工程质量向发包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经发包人授权或允许，不得擅自与总包单位及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；11.2承包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前3天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按发包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经发包人批准后严格实施；11.3承包人保证其所属的进场施工人员必须是年满18岁以上的遵纪守法的中华人民共和国公民。承包人必须将进场人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄）11.4承包人必须按施工图纸、说明、变更通知、工程接洽单内容施工，如有合理化建议必须由发包方同意。否则视为不按图施工，发包方有权拒付该部分费用。11.5承包人驻施工现场代表为 何建林（身份证编码： ），负责日常施工管理及对发包人要求零星签证、进度款支付等工作。11.6承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和自己提供的施工机械设备办理保险，支付保险费用并将发票提交发包方备查（费用已包括在单项工程单价中）。第十二条 争议121 发包人和承包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第2种方式解决争议：（1）双方达成仲裁协议，向 仲裁委员会申请仲裁；（2）向有管辖权的人民法院起诉。122 发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；（2）调解要求停止合同工作，且为双方接受；（3）法院要求停止合同工作。第十三条 禁止转包或再分包承包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，劳务分包人将依法承担责任。第十四条 不可抗力141 本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。142不可抗力事件发生后，承包人应立即通知发包人现场负责人，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。发包人现场负责人认为承包人应当暂停工作时，承人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内承包人向发包人现场负责人通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。第十五条 文物和地下障碍物151 在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于2小时内以书面形式通知发包人现场负责人，发包人现场负责人应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，承包人和发包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。如承包人发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。152 劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时，承包人应于4小时内以书面形式通知发包人现场负责人，同时提出处置方案，发包人现场负责人收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案，发包人承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协同处置。第十六条 合同解除161 如果发包人连续二月不按照本合同的约定支付劳务报酬，承包人可以停止工作。停止工作超过28天，发包人仍不支付劳务报酬，承包人可以发出通知解除合同。162如在承包人没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止，发包人应通知承包人终止本合同。承包人接到通知后尽快撤离现场，发包人应支付承包人已完工程的劳务报酬，并赔偿因此而遭受的损失。163如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，承包人和发包人可以解除合同。164 合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。第十七条 合同终止171 双方履行完合同全部义务，承包人向发包人交付劳务作业成果，并经工程有关机构验收合格后，劳务报酬价款支付完毕，本合同即告终止。第十八条 合同份数18.1 本合同一式四份，具有同等效力，由承包人和发包人各执二份； 第十九条 补充条款19.1 承包方使用现场任何发包方提供或由总包方提供的用于直接构成工程的材料，均按全国统一清单定额中规定损耗的70领用材料，承包方领用各类材料损耗量未超出此标准，节约部分由发包方按采购价的90奖励给承包方，如超过此标准，承包方按采购价的105赔偿发包方损失。19.2发包方提供的脚手架钢管、各类扣件、U型扣、钢模、压型钢跳板、竹跳板、木跳板等周转材料全部由承包方负责管理，发包方只承担租赁费、租赁站内的装车费及正常使用时损坏部分的维修费。承包方负责赔付周转材料丢失部分及损耗部分。19.3发包方按承