工程建设监理招标文件范本.doc

工程建设监理招标文件范本 简介：工程建设监理招标文件范本，里面包括投标须知，合同条件与合同协议条款，示范文。编制齐全，值得大家借鉴！ 关键字：工程建设,监理,招标,文件范本 目 录第一卷 投标须知 1.概述 2.资格要求 3.招标时间安排 4.投标费用 5.现场踏勘 6.阅读招标文件材料 7.招标文件材料的澄清 8.招标文件材料的修改 9.投标文件材料的编制 10.投标价格 附表一:监理人主要人员及拟投入本合同的监理人员情况 附表二:监理人员派遣计划表附表三:人月总数及各月分解数 附表四:人月单价及其构成 11.投标货币与支付货币 12.投标有效期 13.投标保证金 14.投标文件材料的形式和签订 15.投标文件材料的密封与标记16.投标截止日期 17.不予受理的投标文件材料 18.投标文件材料的修改与撤回 19.开标 20.过程保密21.投标文件材料的澄清22.评标 23.投标文件材料的确定 24.错误的修正25.定标 26.中标通知 27.合同的签订 28.履约保证金 29.招标文件材料的解释 附件1：投标人关于资格的声明函 附件2：公司业绩附件3：推荐的关键人员履历表附件4：投标人的承诺函 附件5：投标报价书附件6：分项报价表附件7：投标保证金 附件8：对监理条款的确认函 附件9：授权委托书 附件10：履约保证金 第二卷 合同条件与合同协议条款 一.合同条件 (一).发包人/监理人电力工程建设监理合同标准条件 (二).发包人/监理人电力工程建设监理合同专用条件 二.合同协议条款 1.电力工程建设监理合同 2.电力工程建设监理合同附件A(监理服务的范围和内容) 3.电力工程建设监理合同附件B(发包人提供的设备、设施服务)4.电力工程建设监理合同附件C(监理服务费用支付) 第三卷 示范文 1.监理服务项目表(仅供参考) 1.1主要工程建设监理服务项目表（建筑部分）1.2主要工程建设监理服务项目表（机务部分）2.评标标准(仅供参考)详情请参考附件！ 建设工程监理合同的主要内容一级建造师考试 免费试听课程 收藏本页 2009年1月19日 保存本文 建设工程监理合同文件中除在合同履行中双方共同签署的合同补充与修正文件外，其他部分的内容基本上是确定，尤其使用建设工程委托监理合同示范文本的情况下，更是这样。 一、监理投标书这里的监理投标书是指监理中标人的投标书。监理投标书中的投标函及监理大纲是整个投标文件中具有实质性投标意义的内容。投标函是监理取费的要约和对监理招标文件的响应；而投标监理大纲则是投标人履行监理合同、开展监理工作的具体方法、措施以及组织和人员装备的计划，是投标人的为了取得监理报酬而承诺的付出和义务。 监理合同当事人应重视监理投标书和通知书在监理合同管理的地位。严格地说，监理的报价是中标人依据其投标书，主要是监理大纲中载明的监理投入作出的。当监理委托人要求监理人提供监理投标书（监理大纲）中没有提到的，监理合同其他条款中也没有约定的服务或人员装备时，监理人就可以要求补偿；当监理人不能按投标书配备监理人员装备或提供服务的，监理委托人有权要求监理人改正或向监理人提出索赔乃至追究违约责任。 二、中标通知书监理中标通知书是招标人对监理中标人在投标书中所作要约的全盘接受，是对中标人要约的承诺。中标通知书一旦送达中标人，和中标人的投标书一同构成了对双方都有法律约束力的文件。直到正式的监理合同签订，中标通知书和投标书都是维系和制约监理招投标双方的文件。 三、监理合同协议书合同协议书是确定合同关系的总括性文件，定义了监理委托人和监理人，界定了监理项目及监理合同文件构成，原则性地约定了双方的义务，规定了合同的履行期。最后由双方法定代表人或其代理人签章，并盖法人章后合同正式成立。主要的条款如下： （一）委托人与监理人 （二）监理的工程的概况描述，以保证对监理工程的理解不产生歧义。 （三）合同中的有关词语定义的规定 （四）合同文件的组成 1、监理投标书和中标通知书； 2、本合同标准条件； 3、本合同专用条件； 4、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。 （五）监理人向委托人的承诺 按照合同协议书的规定，承担合同专用条件中议定范围内的监理业务。 （六）委托人向监理人的承诺 按照合同协议书注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。 （七）合同自开始实施及完成的日期。 （八）合同双方签字栏 四、监理合同标准条件合同标准条件是针对监理合同文件自身以及监理双方一般性的权利义务确定的合同条款，具有普遍性和通用性。 1、合同用词的定义 （1）“工程”是指委托人实施监理的工程。 （2）“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。 （3）“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。 （4）“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。 （5）“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。 （6）“承包人”是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。 （7）“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。 （8）“工程监理的附加工作”是指：委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。 （9）“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外，根据第三十八条规定监理人必须完成的工作，或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。 （10）“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。 （11）“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。 2、关于适用法律法规的约定 建设工程委托监理合同适用的法律是指签订合同和履行合同时所依据的法律。在我过境内开展监理，理所当然应遵守中国的法律和行政法规。但我国幅员辽阔，各地根据自己的经济和社会文化发展水平制定了一系列地方性的法规、规章；另外我国的专业部门管理的分界也很明显，如交通、水利电力等系统就有自己的一套有关建设的规章和制度。所以监理合同依据工程所在地的法规还是工程所属部门的规章，这就需要在专用条件的相应条款中说明。 3、合同使用的语言国 国内的监理合同一般都用汉语，当需要使用两种语言或两种以上的语言时，应在相应的专用条件中约定，但汉语仍为解释和说明本合同的标准语言文字。 4、监理人的权利和义务 （1）监理人义务 监理人按合同约定或监理投标书的承诺派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按监理合同约定定期向委托人报告监理工作。 监理人在履行监理合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供咨询意见，并公正维护各方面的合法权益。 监理人所使用的由委托人提供的设施和物品，属于委托人财产，在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。 在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与所监理工程及其监理合同业务有关的保密资料。 （2）监理人的权利 一般权利 a、选择工程总承包人的建议权； b、选择工程分包人的认可权； c、对工程建设有关事项包括工程规划、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权； d、对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正； e、审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告； f、主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告； g、征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告； h、工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工； i、工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权； j、在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款； k、由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致产生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况下可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长，并得到附加工作的报酬；由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的报酬。 特别授权 监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人的人员工作不力，监理机构有权要求承包人调换有关人员。 调解权 在委托监理的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时，应当提供作证的事实材料。 （3）监理人的责任 监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期； 在责任期内，应当履行约定的义务。如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总额不应超过监理报酬总额（除去税金）； 对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，监理人不承担责任。因不可抗力导致委托监理人不能全部或部分履行，监理人不承担责任。但如果不认真履行职责或提供超出其资质范围的咨询意见而给委托人造成损失的，则应承担赔偿责任； 当监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。 5、委托人的权利和义务 （1）委托人的义务 在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款； 负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作的开展提供外部条件； 根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理人承担，则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬； 在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料； 在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定； 授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表（在专用条款中约定），负责与监理人联系。更换常驻代表，要提前通知监理人； 将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确； 在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料： a、与本工程合作的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录 b、提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录 免费向监理人提供办公用房、通讯设施、监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施，对监理人自备的设施给予合理的经济补偿（补偿金额=设施在工程使用时间占折旧年限的比例设施原值+管理费）； 根据情况需要，双方可以在专用条件中约定，由委托人免费向监理人提供其他人员。 （2）委托人的权利 选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利； 对工程规划、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求认定权，以及对设计变更的审批权； 监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意； 有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告； 当发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。 （3）委托人的责任 履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失； 监理人处理委托业务时，因非监理人原因的事由受到损失的，委托人应给予补偿； 如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。6、监理合同的生效、变更与终止 （1）监理合同的生效 监理合同一般以双方签字之日起生效，也有在合同规定生效条件的，如在专用条件中规定，合同通过建设主管部门的审查之日起生效。 （2）监理合同的变更 在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，应当增加不超过42日的时间用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理报酬； 当事人一方要求变更或解除合同时，应当在42日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿； 变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。 （3）监理合同的终止 监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理人收到监理报酬尾款，本合同即终止。 监理人在应当获得监理报酬之日起30日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释时，或根据有关条款已暂停执行监理业务时限超过六个月的，监理人可向委托人发出终止合同的通知，发出通知后14日内仍未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务，委托人承担违约责任； 当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后21日内没有收到答复，可在第一个通知发出后35日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。监理人承担违约责任； 合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。 7、监理报酬 经招标的监理项目，完成正常监理工作的报酬是由监理投标书或中标通知书确定的。但结算的监理报酬还应包括附加工作和额外工作的报酬。监理报酬应按照专用条件相应条款规定的方法计算，并按约定的时间、币种、数额支付。 如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬，自规定之日起，还应向监理人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。 如果委托人对监理人提交的支付申请中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付申请书的24小时内向监理人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。 8、合同争议的解决 监理合同的履行同样要强调协作履行的原则，但由于合同各方所处的角度，所代表的利益不同，合同的争议是难免的。只要本着实事求是、友好协商的原则，一般的争议都能由合同当事人解决。当分歧较大，难以达成协议时，则应按照专用条件约定仲裁或诉讼程序进行。 9、其他约定 委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料设备复试，其费用支出经委托人同意的，在预知范围内向委托人实报实销； 在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协调，由监理人聘用的，其费用由监理人承担；由委托人聘用的，其费用由委托人承担； 监理人在监理工作过程中提出的合理化建议，使委托人得到了经济效益，委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励； 监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益； 监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动； 监理人在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密； 监理人对于由其编制的所有文件拥有版权，委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。 五、监理合同专用条件由于监理服务提供的是监督管理服务，不同工程项目之间所表现出来的差异性就不会象施工项目那样多，所以监理合同专用条款较之施工合同的专用条件要简单得多。也就是说，对于不同监理项目需要特别约定的内容不是很多。专用条件是对标准条件的补充，是标准条件在具体工程项目上具体化。因此，在使用专用条件时要特别注意的是反映具体监理项目的实际、合同双方的特别约定。切不可在专用条件填写成“按标准条件执行”，否则是无法执行的，因为与专用条件对应的标准条件一般都有“按专用条件的约定”的意思。监理合同需要通过专用条件来约定的内容主要有以下几个方面。 1、适用的法律及监理依据； 2、监理工作范围和内容； 3、监理工作的外部条件包括； 4、委托人应提供的工程资料及提供时间 5、委托人必须对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复的时间。 6、委托人的常驻代表； 7、委托人免费向监理机构提供的设施以及由|考试大|监理人自备，但给予补偿的设施名称、数量及其补偿金额； 8、在监理期间，委托人免费向监理机构提供的工作人员以及服务人员的数量，且明确规定监理机构不用对此类人员及其行为负责； 9、监理人在责任期内失职，其承担责任的办法及赔偿损失的计算方法； 10、监理报酬、附加工作报酬以及额外工作报酬的计算方法、支付时间、货币种类（包括计算汇率）、金额； 11、当监理人为监理项目做出特别贡献时的奖励办法，如提出合理化建议被采纳而给委托人带来直接的经济效益时，按可计算效益额的10%30%奖励给监理机构； 12、约定在合同履行过程中发生争议且协商不成时，是提请仲裁委员会仲裁还是向人民法院起诉。监理投标文件技术建议书范本 第二部分 技术建议书 第一章项目概述 第一节工程概况 臧家庄立交位于同三高速烟栖段,位于同三高速公路K37+521,在栖霞臧家庄镇与省道烟栖线相连。随着臧家庄镇经济的发展,对外交流的增强,该立交的建成将对改善该地区的投资环境，带动沿线农业、果业及加工制造业的进一步发展，对优化调整产业结构，进一步加快城乡一体化进程起到积极作用。从完善路网结构，改善交通拥挤现状，提高路网服务水平具有重要意义。 同三高速公路臧家庄互通式立体交叉位于栖霞市臧家庄镇北约1公里处，占地面积193.09亩，（包括A-C匝道外侧农道占地12.93亩；B、C、D、E匝道与同三高速之间的土地全部征用，F匝道与A匝道之间征用20亩留做管理养护中心用地，具体位置待定）；立交为单喇叭互通式立体交叉，交叉型式为主线下穿，立交匝道全长2949米。立交范围内主要工程量如下：路基计价土石方138186立方米，（不包括农耕道平整），沥青混凝土路面37377平方米，匝道跨线桥86.06米/座，新修涵洞5道，加宽原高速公路通道板桥2座和涵洞3道。匝道收费站1处（分期设计）。 本项目按高速公路标准建设，主线分左右双幅，两条线采用不同的平面线性指标，左线设计速度为100公里/小时，右线实际速度为120公里/小时。匝道计算行车速度按40公里/小时；桥梁设计荷载为公路-级，地震动峰值加速系数为0.1，设计洪水频率为1/100。 第二节水文与气象简况 本地区为暖温带大陆性季风气候区，兼有海洋性气候特征，受海洋调节，与同纬度内陆地区相比具有雨水适中、空气湿润、气候温和、四季分明等特征。 年平均气温在11.112.5，极端高温39.8，极端低温-25.5。年平均降水量为691mm，年最大降水量为965.2mm，年最小降水量375.2mm，降水量集中在夏季，6-8月平均降水量一般在446.6mm占全年降水量的61%。属季节风气候区，风向变化的季节性明显，春分至秋分间多偏南风，秋分至春分多偏北风，年平均风速3.7m/s，受台风影响最大风速25m/s，本地区中小河流众多，河床较宽，比降大，源短较急，属季风雨源型河流，主要河流为白洋河。区内地下水流与地表水基本一致，分为空隙水、裂隙水和岩溶水。 作者：总监代表2007-10-16 20:27 回复此发言 2回复：监理投标文件技术建议书范本 第三节沿线地形与地质简况 1.地形、地貌 本项目位于烟台市栖霞，以低山丘陵及冲积平原为主，地势自西向东倾斜。低山丘陵区一般海拔100-300米，起伏和缓，沟谷内冲积物发育，土层较厚；平原区可分为山间河谷冲积平原、山间盆地冲积平原、山前冲积平原、海拔在0-80米之间，为第四系冲积物覆盖。 2.地质 位于胶东隆起部，构造复杂。露出的地层主要是古老的变质岩系。沿线分布的地层，由新至老主要有：新生界、中生界、上远古界蓬莱群、下远古界粉字山群。 3.地震 本区域地震动峰值加速度为0.05。 第二章监理工作的指导思想和监理目标 我单位进驻工地的监理人员在驻地监理工程师的统一管理和协调下，将本着“严格监理，热情服务，秉公办事，一丝不苟”的原则，遵循“守法、诚信、公正、科学”的准则，认真贯彻执行有关施工监理的各项规定和山东省公路工程监理廉政规定，正确行使合同赋予监理的权力，履行监理职责，竭尽全力确保在工程质量、工期、投资等方面为业主（代表）取得最大效益，确保工程质量达到交通部颁优良级工程质量标准。 第三章监理机构组成及监理人员组成 根据本工程监理工作的内容和特点，我公司授权张爱民同志与业主的授权代表进行工作联系,全权代表公司处理处理监理处的事宜。驻地监理处设驻地工程师1人，道路、结构、试验、合同(兼测量)专业监理工程师4人，专业监理工程师助理3人。根据本工程招标文件要求，服务期内不作调整。驻地监理处在业主的协调管理下，由驻地工程师带领监理处人员行使本工程的投资、质量、进度三大控制和合同、信息管理、安全管理等工作职责。监理组织机构框图如下：（监理人员资质资料见附技6、7、8）。 第四章信息管理的任务和方法 1、监理记录 监理工程师应认真填写并做好各项检查、验收、检测和试验记录，做好重要部位或隐蔽工程等的记录，按合同或规范规定对承包人提交的质量检测申请单，认真审核并签认。做好监理曰记，记录一天的监理活动、工地动态以及业主和上级给予的口头或书面指示的执行情况。 2、监理月报 驻地工程师应根据工程进展情况、存在的问题每月以报告书的格式向业主报告。 监理月报的主要内容有： （1）以文字形式描述一月来工程进度完成情况以及工程质量状况，对主要分项工程如路基土方工程、路面工程、桥梁工程、排水工程等形象进度作出详细说明。 （2）说明工程进度快慢、工程质量高低状况，分析影响工程进度、工程质量的主要原因及今后改进的建议。 （3）主要工程细目进度。 （4）列出承包人现场的机械、设备、人员、试验细目。 3、其他记录 （1）本月主要的监理活动、驻地监理处内部的主要情况，包括监理人数、工作安排。 （2）对工程开展的建议或对存在问题的处理意见。 （3）业主（业主代表）的有关指示、命令的落实情况。 作者：总监代表2007-10-16 20:27 回复此发言 3回复：监理投标文件技术建议书范本 第五章投资控制的工作任务和方法 工程费用监理的目的是为了确保投资目标的实现，只有通过实施有效、合理的费用监理方案，才能使业主的投资得到最大的效益，鉴于该工程项目为单价合同，我们将认真做好计量支付工作，严格计量、支付制度，以有效地控制工程投资。 1、工程量清单 （1）监理工程师应全面、详细地理解技术规范，工程量清单及工程量清单说明的内容，掌握工程具体项目的工作范围和内容、计量方式和方法。 （2）工程量清单的数量仅作为计量的依据，而不作为监理工程师最终计量的数量；按合同有关规定，经业主（业主代表）批准需工程变更时，监理工程师应对工程量清单进行数量或单价上的变动、调整。 （3）监理工程师须按工程量清单标明的单价和实际计量的工程量办理计量支付事宜。若工程量的增减幅度在合同规定的范围内时，应按合同标明的单价予以计量支付；若其增减幅度超过合同规定幅度，应按合同有关具体规定办理。 2、计量依据 （1）工程量清单及说明 （2）合同图纸 （3）工程变更令及修订的工程量清单 （4）合同条件 （5）技术规范 （6）有关计量的补充协议 （7）索赔时间/金额审批表 （8）其他有关文件 3、计量原则 （1）凡工程质量不合格者，严禁计量，只有符合合同文件和其他有关技术规范和文件要求的工程才予以计量。 （2）按合同文件所规定的方法、范围、内容、单位进行计量。 （3）根据合同文件及施工图纸的规定，对每一项支付建立总额计量控制红线，并依据已批准的设计变更，随时修订计量控制红线，各项计量累计额不得超过计量控制红线规定额。 4、工程计量方式 （1）工程达到规定计量数额或时间时，由承包人提出计量申请资料、计算图表，监理工程师予以审查，符合要求时给予计量。现场计量工作由承包人与专业监理工程师共同进行。 6、工程计量记录与分析 监理工程师依据工程量清单每一章节的划分，建立详细的计量台帐，对每期已计量的工程量和尚未计量的工程量予以注明、记录并按每一细目的计量控制红线予以总量控制。若实际工程量与计量控制红线有偏差，要及时分析原因，纠正偏差。 7、工程支付 （1）前期支付 监理工程师收到并确认承包人与业主签订的合同协议、履约保函及动员预付款保函之后，应按照合同文件的规定，签发动员预付款金额的支付证明。 （2）中期支付 a)承包人提出中期支付申请； b)监理工程师在合同规定的时间内审查申请的格式和内容；各项资料、证明文件、款项计算是否正确；支付金额是否大于合同规定的限额；暂定金额的动用是否符合合同文件规定；材料预付款的申请是否满足各项规定要求；工程变更、索赔是否已获批准等作全面、仔细的审定； c审定无误后，监理工程师签发中期支付证书送业主，副本抄送承包人。 （3）最终支付 a)承包人提交最终支付申请 承包人在合同规定的时间内提交最终支付申请。 b)最终支付申请的审定 监理工程师在合同规定的时间内，完成对最终支付申请的审定。 c)签发最终支付证书 监理工程师按合同文件的规定审核承包人的最终支付申请。无误后，签发最终支付证书送业主，并将副本抄送承包人。 作者：总监代表2007-10-16 20:27 回复此发言 5回复：监理投标文件技术建议书范本 六）质量监理依据 施工监理将遵循本工程合同文件、设计图纸、技术规范、业主指令性文件及有关会议记录。 （七）质量控制程序 1、工程开工前，监理工程师发布一个完整的适用于本工程所有工程项目的质量控制程序和各工程项目的质量控制程序及各工程检测方法、说明及使用表格。供所有监理人员、承包人的自检人员和施工人员共同遵循，使质量控制规范化、程序化。 2、质量控制一般程序：单项工程开工报告（在总开工令已下的条件下）报驻地工程师审批；承包人施工阶段工序交接检查、承包人自检由专业工程师复核抽检（抽检可在承包人自检合格后进行，或与承包人的自检同步进行），对合格工程进行验收并签认，对不合格工程应指示承包人进行缺陷修补或返工（严格执行前道工序未经验收或验收不合格尚未处理不得进行下道工序的规定）；试验工程师抽验；承包人提交交工报告（单位工程完工，承包人汇总各道工序的检查记录和抽样检验结果，向监理工程师提交交工报告），驻地工程师审核并签发交工证书。 3、现场质量控制以本工程施工技术规范为标准，严格进行控制。 第八章合同管理的工作任务与方法 1、工程变更： 任何形式、质量、数量和内容上的变动，只有在监理工程师签发工程变更令后，方可由承包人在监理工程师的监督下实施。 由监理工程师提出的工程变更应报请业主（业主代表）和总监代表处批准；由业主提出的工程变 更，监理工程师根据合同有关按相应的程序办理；由承包人提出的工程变更，须先经监理工程师审查，报业主（业主代表）和总监代表处批准后根据合同规定办理，其费用由监理工程师与业主和承包人协商确定。 2、工程变更程序： （1）研究由业主、承包人等各方面提出的变更申请，根据有关的变更文件、会议记录等，进行初步评估。 对由业主方面提出的工程变更，监理工程师在审核其变更原因、依据及相应计算图表、资料后，向承包人发出工程变更指令，要求承包人据此安排工程变更施工或合同文件修改、价格协议等。 对承包人提出的工程变更申请，由监理工程师审核其变更原因、依据及相应计算图表、资料，对其合理性、可行性组织审查、研究，提出初步审查意见，由监理工程师在授权范围内处理。 （2）费用评估 对于变更的工程项目，监理工程师根据实际情况审核变更工程的数量，并按照合同文件的有关条款，与业主和承包人协商确定单价。若达不成一致时，监理工程师应按合同规定确定最终价格。 当变更资料齐全、变更费用确定之后，驻地工程师在报经业主同意后，由驻地工程师签发工程变更令。承包人在接到监理工程师签发的变更指令后方可进行施工。 3、工程延期： （1）监理工程师只有在下述情况下，受理工程延期 由于非承包人的责任，工程不能按原定工期完工。 延期事件发生后，承包人在合同规定的时间内向监理工程师提交工程延期意向。 承包人按合同规定期限向监理工程师提交有关延期的详细资料和说明。 延期事件结束后，承包人在合同规定期限内，向监理工程师提交正式的延期申请报告。 （2）工程延期受理程序 收集资料，做好记录。监理工程师在收到承包人提出的延期意向后，要做好调查和记录。 审查承包人的延期申请。 对工程延期进行评估。监理工程师对承包人提交的申请资料、所依据的合同条款、延期理由、延期天数的计算方法、计算原则等，根据现场记录和有关资料进行仔细研究、分析后，予以修定，并就修定结果与业主和承包人协商。 提出审查报告，确定延期天数，呈报业主批准后，签发工程延期审批表。 4、费用索赔： （1）监理工程师只有在下述情况下，才受理费用索赔 承包人依据合同有关规定索取额外费用。 索赔事件发生后，承包人应按合同规定期限向监理工程师提交索赔意向，并同时抄送业主和总监代表处。 若索赔事件持续发生，承包人应按合同规定的时间定期向监理工程师说明索赔数额和依据等详细材料，并随时提供有关证明。 承包人在索赔事件终止后，应按合同规定的期限，向监理工程师提交正式的索赔申请。 （2）费用索赔的受理程序 收集资料，做好记录。监理工程师收到承包人提出的索赔意向后，应做好工地实际情况的调查和曰常记录，收集各种资料和信息。 审查承包人的索赔申请。 对费用索赔进行评估。监理工程师对承包人提交的索赔申请资料、所依据的合同条款、申请索赔的理由、索赔数额的计算原则、方法、数量及取费标准，根据监理工程师掌握的资料予以修订，并与业主和承包人协商。 提出审查报告，确定索赔金额，呈报业主核准后，签发索赔时间/金额审批表。 5、争端与仲裁： 如有发生，要求承包人提供详细的证明资料，经监理工程师调查取证和审查，提出处理意见，呈报业主研究后处理。 6、业主和承包人违约： 如有发生，监理工程师应尽快深入调查，搜集有关情况，呈报研究后处理。 7、转让与分包： 未经业主同意，承包人不得将本工程中任何部分转让给其它单位与个人。 承包人事先未报监理工程师审查并取得业主同意，并按合同规定办理分包工程手续，不得将本工程的任何部分分包出去，承包人即使取得上述批准。也不解除承包人根据合同规定所承担的任何责任和义务。 对于提供劳务或根据合同规定的标准采购的材料，虽不要求承包人取得上述批准，但承包人应报监理工程师备案，监理工程师有权随时检查。 分包单位必须自行完成分包工程，不得再次分包。承包人所分包的工程数量不能超过合同规定的限额。 业主对承包人的施工进度、质量不满意而采取指定分包时，监理工程师应根据合同的有关规定予以组织落实。 作者：总监代表2007-10-16 20:28 回复此发言 7回复：监理投标文件技术建议书范本 在整个活动期间，应根据具体情况定期或不定期召开不同层次的施工现场协调会。对近期施工活动进行证实、协调和落实，对出现的施工质量问题及时予以纠正。由驻地工程师或其代表主持，承包人参加，有关监理人员和施工人员也可酌情参加。 4、监理人员例会 每周召开一次监理人员例会，由驻地工程师主持，监理人员参加，主要内容有： （1）现场监理工程师汇报一周工程质量、进度情况，研究讨论工作上的疑难问题等； （2）驻地工程师在会上贯彻业主（业主代表）对工程的最新指令或文件，对本周工程质量、进度情况予以评述； （3）驻地监理工程师对监理工作中需要注意和改进的地方提出要求，讨论和解决监理工作的难题。指导监理人员的工作，提高业务水平和管理水平； （4）根据承包人周（旬）计划，安排下周（旬）监理旁站、工程检查、抽样试验、测量验收、计量测算、缺陷处理等施工监理工作。 第十章缺陷责任期的监理方法 一、缺陷责任期监理工作任务 1、对工程进行全面检查，审核并完善施工单位提交的缺陷及未完工程清单； 2、分析鉴定出现质量问题的原因和责任，督促施工单位的维修工作，并在指挥部统一领导下对投资、质量、进度进行评价； 3、签发进入和解除缺陷责任期证书，进行工程的最终结算，签发工程最终支付证书； 4、解除缺陷责任期后，向指挥部提交报告，对工程的各项经济、技术指标进行评价，并进一步进行监理总结。 二、缺陷责任期阶段监理工作方法 1、监理处安排一名专业监理工程师、两名专业工程师助理常驻工地现场，在业主领导下，督促施工单位建立工程保修体系，明确人员分工； 2、建立健全各项保修制度、岗位责任制，并定期检查，监督实施情况； 3、定期或不定期地检查全部工程，关键部位和薄弱环节进行旁站监理，暴风雨、洪水、地震等不可抗力发生后必须对工程进行检查，掌握工程的进展状况； 4、建立工程保修档案，记录每次检查结果； 5、定期向业主汇报缺陷责任期阶段工程进展情况； 6、对于非施工方的原因或施工方拒绝或拖延进行保修的工作，提出处理意见和建议及时向业主汇报； 7、按规定及时签发解除缺陷责任期证书，严格审查施工方的最终结算书，签发最终支付证书。 第十一章保修期的监理方法 1、在保修期内,安排道路专业工程师常驻现场,经常到工地检查,以便发现质量问题. 2、驻地工程师组织监理人员至少每季度对工程进行一次全面检查，发现质量缺陷时及时分析原因，并通知业主和承包人研究处理方案，及时进行处理。 3、经常与养护管理单位联系，随时掌握工程使用情况。 第十二章监理报告（含报表）目录 本驻地监理处实行监理工作报告制度，定期向业主（代表）、总监代表处报送各种工作报告： 一、目录 (一)、监理工作月报 (二)、试验工作月报 (三)、工程进度快报 (四)、监理工作季度报告 (五)、监理工作半年总结报告 (六)、监理工作年度总结报告 二、各种报表 (一)、工程形象进度表 (二)、工程计量支付汇总表 (三)、各合同段检验、试验工作报表 (四)、各合同段主要人员机械设备到位情况报表 (五)、计划完成情况汇总表 (六)、工程变更汇总表 三、工程台账 (一)、计量支付台账 (二)、变更台账 (三)、安全管理台账 (四)、试验台账 (五)、监理验收台账 (六)、监理旁站台账 作者：总监代表2007-10-16 20:28 回复此发言 8回复：监理投标文件技术建议书范本 第十三章对监理工作的建议 第一节加强施工单位文明施工管理 1、施工单位应当贯彻上级有关部门关于文明施工的要求，执行现代管理方法，科学组织施工。 2、施工单位应根据现场实际情况绘制施工总平面布置图，合理布置生活和施工用场占位置，并按施工组织设计实施。 3、要求施工单位精心做好拌和站和各施工工点的场地管理，主要包括： 1)现场平面布置，各种材料堆放整齐有序。 2)现场设标志牌、宣传栏，说明工程名称、规模、概况等，要求内容简要、字迹清楚。 3)场地要求排水系统完善，临时道路通畅，大型场占应设临时围栏。 4)对机械操作人员应持证上岗，对班组应有考核制度，定期考核。 5)注意对已完工序和成品、半成品的管理和保护。 4、要求施工单位必须执行国家和行业的有关安全生产和劳动保护的法规，建立安全生产责任制，成立安全领导小组，加强规范化管理，并定期进行检查和维护，对于特种工序和作业，应严格按有关技术规范和技术方案进行操作。 5、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合行业规范，并定期进行维护和检修。 第二节做好档案资料的管理工作 资料管理制度是工程管理的基本制度之一，它不但及时、真实、客观的反映了工程质量、进度、费用等情况，为交工验收提供基础资料，同时也为处理合同纠纷和索赔提供了有效依据，它还为竣工后运营间道路养护部门开展工作提供了重要的数据。根据我公司以往各条高速公路的经验，特别强调以下几点： 1、在工程实施初期，根据工程实际情况和上级有关文件，监理工程师必须及时制定一套科学合理的资料管理制度，并报业主批准。 2、工程实施期间的资料管理制度必须和交工验收阶段竣工资料整理制度一致。 3、业主、监理和施工单位各方必须自始至终按业主指定的资料管理制度，如有变动，必须尽早通知；各单位资料档案管理必须安排专人管理，人员必须经过统一培训。 4、各部门应根据不同施工阶段的特点，详细规定各阶段资料档案制度的基本要求，并报上级有关部门批准执行。 5、资料必须真实、准确、齐全、完整、纸张大小统一，使用规范的监理表式填写；各类资料的归档按时间、编号或项目等顺序依次存放，便于查阅。 6、对资料文件中的收发文、月报、旬报、会议纪要、现场技术资料、隐蔽工程、计量支付、合同管理、试验记录、工程照片等部分分类归档，并建立相应的管理制度。 7、对资料管理必须执行逐级管理，定期检查考核，逐步完善。 8、在竣工资料整理阶段，以工程实施期间的资料管理制度为基础，必须及时下发编制办法，提出编制要求、编制实施细则，为交工验收和竣工验收及以后的管养工作打下良好的基础。 第三节桥梁工程 一、桥梁工程监理要点 1、严格执行各分项工程监理程序和监理细则。 2、钢筋砼及原材料的试验。严把原材料的质量关，砼浇筑现场旁站，随机抽检砼坍落度和砼试块，同时要反复试验各种外加剂给混凝土质量带来的影响。 3、预应力砼梁、板施工。要认真检查千斤顶和油表;注意钢绞线张拉强度，即千斤顶读数和变形量读数;注意失效段钢筋的裹覆;放张前注意砼的强度检验。 4、预制梁、板的安装。注意检查支座的质量及其与梁、板的密接。 5、要避免存梁时间过长而引起的起拱度过高，而使铺装层减薄的现象。 二、本工程重点抓好的几个环节 首先要审核承包人的施工组织设计，桥梁施工方案，从源头上进行控制。从材料品质、机械设备的性能和操作工艺流程等方面严格审核。要做到不具备条件坚决不允许开工。 （一）、钻孔灌注桩 1、要对钻孔灌注桩的每道工序环节，包括孔位、孔深、孔径、竖直度、泥浆沉淀层厚度，钢筋笼的位置，混凝土的灌注等实行全方位的跟踪监理，制