2013年监理工程师合同管理备考练习1-12.doc

2012年监理工程师合同管理备考练习1多选题1、 根据担保法的规定，可以作为抵押的财产包括( )。A.土地使用权B.社会团体的教育设施C.土地所有权D.抵押人所有的交通工具E.依法被监管的财产标准答案： a, d解析：依据担保法，债务人或者第三人提供担保的财产为抵押物。由于抵押物是不转移占有的，因此能够 成为抵押物的财产必须具备一定的条件。(1)抵押人所有的房屋和其他地上定着物;(2)抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产;(3)抵押人依法有权处分的国有土地使用权、房屋和其他地上定着物;(4)抵押人依法有权处置的国有机器、交通运输工具和其他财产;(5)抵押人依法承包并经发包人同意抵押的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地的土地使用权;(6)依法可以抵押的其他财产。下列财产不得抵押：(1)土地所有权;(2)耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权;(3)学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施;(4)所有权、使用权不明或者有争议的财产;(5)依法被查封、扣押、监管的财产;(6)依法不得抵押的其他财产。2、 建设工程合同履行过程的担保方式包括( )。A.投标保证B.留置C.动产抵押D.履约保函E.违约金标准答案： c, d解析：担保方式包括保证、抵押、质押、留置和定金。根据本题的备选答案，违约金不是担保的方式，是承担违约责任的方式;而选项A投标保证是担保的方式之一，但不是合同履行的担保方式，是订立合同的担保方式之一。回答本题的关键在于注意履行合同的担保方式，不包括招标过程的担保方式。留置只适用于因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债权人才有可能实施留置。3、 建筑工程一切险规定保险公司承担保险责任的范围包括( )的损失。A.外力引起的电气装备B.地震导致施工建筑物C.台风摧毁施工现场内的临时工程D.水灾导致被保险人在工地上原有建筑物E.气温变化造成精密仪表标准答案： a, b, c解析：建筑工程一切险责任范围包括：保险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿： (1)自然事件，指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象;(2)意外事故，指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。但是，对于“被保险人在工地上原有建筑物”，“除非另有约定，在保险工程开始以前已经存在或形成的位于工地范围内或其周围的属于被保险人的财产的损失”属于除外责任。4、 (2006年考题)按照“建筑工程一切险”保险合同的规定，保险公司对被保险人的损失不承担赔偿责任的情况包括( )。A.领有公共运输执照施工车辆的损失B.不可预料事件造成施工人员的人身伤亡C.施工建筑物的损害D.业主在工地的原有建筑物受到的损害E.临时工程受到的损害标准答案： a, d解析：本题考核的是“建筑工程一切险”保险合同的保险范围与除外责任的区别。关于保险责任：建筑工程一切险是承保各类民用、工业和公用事业建筑工程项目，包括道路、桥梁、水坝、港口等，在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种(说明：该处应为物质损失)，包括了本题备选答案的C.施工建筑物的损害、 D.业主在工地的原有建筑物受到的损害、E.临时工程受到的损害。建筑工程一切险除外责任包括：(1)设计错误引起的损失和费用;(2)自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、渗漏、鼠咬、虫蛀、大气(气候或气温)变化、正常水位变化或其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用;(3)因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用;(4)非外力引起的机械或电气装置的本身损失，或施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失; (5)维修保养或正常检修的费用(6)档案、文件、账簿、票据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失; (7)盘点时发现的短缺;(8)领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失;(9)除非另有约定，在保险工程开始以前已经存在或形成的位于工地范围内或其周围的属于被保险人的财产的损失; (10)除非另有约定，在本保险单保险期限终止以前，保险财产中已由工程所有人签发完工验收证书或验收合格或实际占有或使用或接受的部分。5、 公证与鉴证的相同点有( )。A、原则相同B、目的相同C、性质相同D、适用范围相同E、效力相同标准答案： a, b解析：合同公证与鉴证的相同点：原则、内容和范围、目的相同。合同公证与鉴证，除另有规定外，都实行自愿申请原则;合同鉴证与公证的内容和范围相同;合同鉴证与公证的目的都是为了证明合同的合法性与真实性。2012年监理工程师合同管理备考练习22011-12-23 13:02:53学易网【字体：放大 正常 缩小】 【打印页面】 前言：2012年监理工程师考试将于2012年5月26-27日举行，学易网校编辑团队为考生搜集整理备考资料供您学习使用。另外，学易网校2012年监理工程师网络辅导课程正在招生，详情请查阅监理工程师考试频道。1、 对公证的合同效力，描述正确的一项是( )。A、公证的效力高于鉴证的效力B、鉴证的效力高于公证的效力C、公证的文书可以作为人民法院认定事实的依据D、公证的文书能否作为人民法院认定事实的依据，须经人民法院审查确定其效力E、经过鉴证的合同不具有强制执行的效力标准答案： a, c, e解析：合同公证与鉴证的效力不同。经过公证的合同，其法律效力高于经过鉴证的合同。按照民事诉讼法的规定，经过法定程序公证证明的法律行为、法律事实和文书，人民法院应当作为认定事实的根据。但有相反证据足以*公证证明的除外。对于追偿债款、物品的债权文书，经过公证后，文书还有强制执行的效力。而经过鉴证的合同则没有这样的效力，在诉讼中仍需要对合同进行质证，人民法院应当辨别真伪，审查确定其效力。2、 (2007年考题) 在工程项目建设过程中，可采用的担保方式有( )。A. 投标人提供投标保函B. 中标人提供担保公司出具的履约保证书C. 发包人提供银行出具的工程款支付担保函D. 发包人提供的在建工程留置权担保E. 承包人提交的预付款保函标准答案： b, c, e本题分数： 2.00 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分解析：选项BCE是在工程项目建设过程中，可采用的担保方式，是担保方式中的保证。对于A，是在招标过程的担保，还未进入工程建设过程;对于选项D中的留置，由于留置是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使，不能通过合同约定产生留置权。依担保法规定，能够留置的财产仅限于动产，且只有因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债权人才有可能实施留置。3、 (2007年考题)建设工程一切险的被保险人可以包括( )。A. 业主B. 总承包商C. 分包商D. 业主聘用的监理工程师E. 设备供应商标准答案： a, b, c, d解析：按照所提供的教材的解释，建筑工程一切险的被保险人范围较宽，所有在工程进行期间，对该项工程承担一定风险的有关各方(即具有可保利益的各方)，均可作为被保险人。如果被保险人不止一家，则各家接受赔偿的权利以不超过其对保险标的的可保利益为限。被保险人可以包括：(1)业主或工程所有人;(2)承包人或者分包人;(3)技术顾问，包括业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问。3、 依据有关建筑工程一切险的规定，下列描述中正确的是( )。A.保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程B.投保人和被保险人是保险合同的当事人C.发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务D.保险合同的有效期至工程保修期满为止标准答案： c解析：建筑工程一切险包括各类建筑工程;投保人和保险人是保险合同的当事人;建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵 工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。但在任何情况下，保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日。4、 (2006年考题)合同公证与鉴证的相同点是( )。A.目的、法律效力、原则B.范围、性质、目的C.目的、原则、内容D.法律效力、目的、性质标准答案： c解析：理解合同公证与鉴证的概念、适用范围等内容是重要的。关于本题，合同公证与鉴证，除另有规定外，都实行自愿申请原则;合同鉴证与公证的内容和范围相同;合同鉴证与公证的目的都是为了证明合同的合法性与真实性。 合同公证与鉴证不同点包括：合同公证与鉴证的性质不同、合同公证与鉴证的效力不同和合同公证与鉴证的适应范围不同。2012年监理工程师合同管理备考练习32011-12-23 13:04:00学易网【字体：放大 正常 缩小】 【打印页面】 前言：2012年监理工程师考试将于2012年5月26-27日举行，学易网校编辑团队为考生搜集整理备考资料供您学习使用。另外，学易网校2012年监理工程师网络辅导课程正在招生，详情请查阅监理工程师考试频道。单选题1、 2007年考题法人成立进行注册登记时，应当以( )为住所。A. 主要办事机构所在地B. 主要经营场所所在地C. 主要合同履行地D. 董事长的户口所在地标准答案： a解析：法人的场所是法人进行业务活动的所在地，是确定法律管辖的依据。法人注册登记时，以法人的主要办事机构所在地为住所。二、多选题1、 合同法律关系的客体是合同主体权利与义务所指向的对象，下列可以成为合同法律关系客体的是( )。A.借款合同的货币B.建设工程施工安装合同中约定提交的建筑物C.技术转让合同的专利权D.当权利受到侵害时，依法得到法律保护的权利E.双务合同中当事人应承担的义务标准答案： a, b, c解析：解答本题目类型的考题时，一定理解相关概念，例如什么是法律关系的物、法律关系的行为和智力成果等等。借款合同的货币和建设工程施工安装合同中约定提交的建筑物属于法律关系的物，技术转让合同的专利权属于法律关系的智力成果;当权利受到侵害时，依法得到法律保护的权利和双务合同中当事人应承担的义务是法律关系的内容，分别是权利和义务。2、 公民、法人可以通过代理人实施民事法律行为，下列关于代理的表述中，不正确的是( )。A.代理人在代理权限内，有权斟酌情况，且须与被代理人商定后进行意思表示B.代理人在代理权限内所实施的一切代理行为，其法律后果由被代理人承担C.代理实施的是民事法律行为，在授权范围内可以独立表现自己的意志D.只要被代理人对无合法授权的代理行为予以追认，被代理人仍应对该代理行为承担民事责任E.委托代理的授权必须采用书面形式标准答案： a, e解析：本题ABC三项考核的是代理的特征。代理人在代理权限内可以独立地表示自己的意志，无须与被代理人商定，所以A项不正确。代理人在代理权限内所实施的代理行为，其法律后果由被代理人承担，B项正确。代理人以实施民事法律行为为职能，在授权范围内可以独立表现自己的意志，C项正确。D项考核的是无权代理的法律后果。对于无权代理，被代理人有追认权和拒绝权，只有经过被代理人的追认，被代理人才对代理行为承担民事责任，D项正确。E项考核的是委托代理的形式，委托代理可以用书面形式，也可以用口头形式。3、 在下列给出的有关情形中，属于法律事实行为范畴的是( )。A.施工合同履行过程中业主提出的设计变更B.施工合同履行过程中发生影响合同履行的不可抗力C.接受合同主体的申请，仲裁机构对合同争议的裁决D.施工过程中遇到地下障碍物，导致施工过程不能正常进行E.施工合同履行过程中， 按照计划进行的质量验收，且验收合格标准答案： a, c解析：能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实。法律事实包括行为和事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为，包括作为和不作为两种表现形式。 行为还可分为合法行为和违法行为。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生、变更、消灭。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系 产生、变更、消灭的客观现象。根据本题意，选项A和C是正确的;关于选项E，“按照计划进行的质量验收，且验收合格”属于行为，但未“能够引起合同法律关系产生、变更和消灭”，不属于法律事实行为范畴。4、 (2007年考题)下列行为中属于委托代理的法律行为有( )。A. 施工企业任命项目经理作为施工项目的负责人B. 监理单位指派总监理工程师作为项目监理机构的负责人C. 施工企业的法定代表人作为工程项目投标的负责人D. 建设单位授权招标代理单位负责工程项目招标事宜E. 总监理工程师分配专业监理工程师负责本专业范围内的监理工作标准答案： a, b, d, e解析：委托代理，是基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理。在委托代理中，被代理人所作出的授权行为属于单方的法律行为，仅凭被代理人一方的意思表示，即可以发生授权的法律效力。施工企业任命项目经理作为施工项目的负责人、监理单位指派总监理工程师作为项目监理机构的负责人和建设单位授权招标代理单位负责工程项目招标事宜属于委托代理的法律行为;对于“总监理工程师分配专业监理工程师负责本专业范围内的监理工作”，“分配专业监理工程师负责本专业范围内的监理工作”是“总监理工程师”的授权委托，所以专业监理工程师是总监理工程的委托代理人。2012年监理工程师合同管理备考练习41、 合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是( )。A.保证B.定金C.留置D.质押标准答案： d解析：根据各种担保方式的概念，保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。保证法律关系至少有三方参加，即保证人、被保证人(债务人)和债权人。抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押 物，用以担保债务履行的担保方式。质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行的担保。留置，是指债权人按照合同约定占有对方(债务人)的财产，当债务人不能按照合同 约定期限履行债务时，债权人有权依照法律规定留置该财产并享有处置该财产得到优先受偿的权利。定金，是指当事人双方为了保证债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定 数额的货币作为担保。2、 下列关于合同担保说法正确的有( )。A、预付款是定金的形式之一。B、保证人可以是合同当事人一方，也可以是第三人。C、抵押人可以是合同当事人一方，也可以是第三人。D、留置物的所有人必须是债权人。标准答案： c解析：预付款不是定金，A不正确。保证必须有三方参加，保证人是主合同的第三人，是保证合同的当事人，但保证人不能在同一合同中既是当事人又是第三人，也就是说，债务人不能给自己保证。抵押人，质押人既可以是合同当事人一方，也可以是第三人。留置物的所有人应是债务人。3、 依据有关建筑工程一切险的规定，下列描述中正确的是( )。A.保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程B.投保人和被保险人是保险合同的当事人C.发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务D.保险合同的有效期至工程保修期满为止标准答案： c解析：建筑工程一切险包括各类建筑工程;投保人和保险人是保险合同的当事人;建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵 工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。但在任何情况下，保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日。4、 (2006年考题)合同公证与鉴证的相同点是( )。A.目的、法律效力、原则B.范围、性质、目的C.目的、原则、内容D.法律效力、目的、性质标准答案： c解析：理解合同公证与鉴证的概念、适用范围等内容是重要的。关于本题，合同公证与鉴证，除另有规定外，都实行自愿申请原则;合同鉴证与公证的内容和范围相同;合同鉴证与公证的目的都是为了证明合同的合法性与真实性。 合同公证与鉴证不同点包括：合同公证与鉴证的性质不同、合同公证与鉴证的效力不同和合同公证与鉴证的适应范围不同。5、 (2007年考题)甲乙双方签订的施工合同，经过了公证机关的公证。当双方发生合同纠纷，人民法院审理该合同纠纷时，应认定经过公证的合同( )。A. 在任何情况下都可以直接作为认定事实的证据B. 直接具有强制执行的效力C. 一定是不可撤销的合同D. 若有相反证据足以*时，不能作为认定事实的依据标准答案： d解析：按照民事诉讼法的规定，经过法定程序公证证明的法律行为、法律事实和文书，人民法院应当作为认定事实的根据。但有相反证据足以*公证证明的除外。对于追偿债款、物品的债权文书，经过公证后，文书还有强制执行的效力。2012年监理工程师合同管理备考练习52011-12-23 13:05:39学易网【字体：放大 正常 缩小】 【打印页面】 前言：2012年监理工程师考试将于2012年5月26-27日举行，学易网校编辑团队为考生搜集整理备考资料供您学习使用。另外，学易网校2012年监理工程师网络辅导课程正在招生，详情请查阅监理工程师考试频道。单选题1、 要约人在要约发生法律效力之前取消要约的意思表示是指( )。A、新要约B.撤销要约C.撤回要约D.承诺标准答案： c解析：要约撤回，是指要约在发生法律效力之前，欲使其不发生法律效力而取消要约的意思表示。要约人可以撤回要约，撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或同时到达受要约人。要约撤销，是要约在发生法律效力之后，要约人欲使其丧失法律效力而取消该项要约的意思表示。要约可以撤销，撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。2、 受要约人收到要约后，所进行的合法承诺是指( )。A.受要约人在规定期限内作出承诺B.受要约人超过规定期限后作出承诺，要约人未通知受要约人该承诺有效C.第三人在规定期限内作出答复D.受要约人对要约提出实质性的新条件标准答案： a解析：承诺具有以下条件：(1)承诺必须由受要约人作出。非受要约人向要约人作出的接受要约的意思表示是一种要约而非承诺。(2)承诺只能向要约人作出。(3)承诺的内容应当与要约的内容一致。受要约人对要约的内容作出实质性变更的，视为新要约。(4)承诺必须在承诺期限内发出。超过期限，除要约人及时通知受要约人该承诺有效外.为新要约。3、 当事人意思表示一致的基础上，还必须交付标的物或者其他给付义务的合同是( )。A.诺成合同B.实践合同C.计划合同D.双务合同标准答案： b解析：侧重学理分析，合同法中涉及的合同类别包括：1.计划与非计划合同2.双务合同与单务合同3.诺成合同与实践合同4.主合同与从合同5.有偿合同与无偿合同6.要式合同与不要式合同本题考核的内容主要是区别诺成合同与实践合同的概念。其中当事人意思表示一致的基础上，还必须交付标的物或者其他给付义务的合同是指实践合同;诺成合同是当事人意思表示一致即可成立的合同。4、 合同法中规定的“缔约过失责任”是指( )。A.订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责B.委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担C.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任D.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任标准答案： d解析：承担缔约过失的情形：1)假借订立合同，恶意进行磋商2)故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况3)有其他违背诚实信用原则的行为4)违反缔约中的保密义务5、 (2007年考题)某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同，承包人就开始实际施工。工程竣工后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该合同 ( )。A. 不成立B. 成立考试用书C. 无效D. 可撤销标准答案： b解析：依据合同法，第三十六条法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。第三十七条采用合同书形式订立合同，在签字或者盖章之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。2012年监理工程师合同管理备考练习62011-12-23 13:06:58学易网【字体：放大 正常 缩小】 【打印页面】 前言：2012年监理工程师考试将于2012年5月26-27日举行，学易网校编辑团队为考生搜集整理备考资料供您学习使用。另外，学易网校2012年监理工程师网络辅导课程正在招生，详情请查阅监理工程师考试频道。1.监理合同的有效期是指( )。A.监理合同中书面约定的履行期间B.从签订监理合同起，至工程竣工移交及监理人获得报酬尾款止C.监理人完成正常工作和附加工作时间之和D.监理人完成正常工作、附加工作及额外工作时间之和2.下列选项属于竣工后试车的是( )。A.单机无负荷试车B.联动无负荷试车C.拟运行试车D.投料试车3.通过招标选择的承包人，在合同协议书内明确的工期总天数应为( )。A.招标文件要求的天数B.投标书内承包人承诺的天数C.发包人和承包人协商的天数D.承包人提交的施工组织设计中的天数4.招标人对任何一位投标人所提问题的回答，应( )。A.发送给提出问题的投标人B.发送给每一位投标人，并注明提出问题的投标人名称C.发送给每一位投标人，但不必说明问题的来源D.作为提出问题的投标人中标后的洽谈内容5.“由第三人向债权人履行债务”时，在合同履行期限内( )。A.债权人可要求第三人履行债务B.债权人可强迫第三人履行债务C.债权人应要求债务人履行债务D.债权人可强迫债务人履行债务6.在施工索赔中，工程师处理索赔的决定( )。A.承包人必须接受B.不具有强制性的约束力C.仲裁机构应予以认可D.排除了法院的诉讼管辖7.材料采购合同管理过程中，采购方拒付货款，应当按照( )的结算办法的拒付规定办理。A.中国人民银行B.双方合同约定C.建设行政主管部门D.工程师指定8.监理评标通常采用( )对各投标人的综合能力进行对比。A.评标价法B.综合评分法C.加权打分法D.专家评审法9.当事人一方不履行非金钱债务或者履行债务不符合约定的()情形下，对方可以要求继续履行。A.事实上不能履行B.债务的标的不适于强制履行C.债权人在合理期限内未要求履行D.履行费用不高10.某工程项目的监理合同约定，监理人负责该工程自开工建设到竣工验收移交为止的全部监理任务，则下列情况中，损失应由监理人承担赔偿责任的是( )。A.监理人在建筑石材进料单上签署了验收合格意见后，供货商又擅自调换了部分材料，导致工程质量不合格返工造成的损失B.承包人向监理人提交索赔报告，监理人在规定时间内没有作出审核意见，导致承包人的部分不合理索赔成立，造成委托人的经济损失C.施工现场发生火灾，监理人发出了停工令，该事件造成的停工损失D.在工程保修阶段，委托人通知监理人到现场监督承包人保修，监理人未到场造成的委托人损失1、B2、D3、B4、C5、A6、B7、A8、B9、D10、B2012年监理工程师合同管理备考练习72011-12-23 13:08:45学易网【字体：放大 正常 缩小】 【打印页面】 前言：2012年监理工程师考试将于2012年5月26-27日举行，学易网校编辑团队为考生搜集整理备考资料供您学习使用。另外，学易网校2012年监理工程师网络辅导课程正在招生，详情请查阅监理工程师考试频道。11.材料采购合同管理过程中，采购方逾期付款的，按照相关规定，延期付款利率一般按照 每天()计算。A.0.02%B.0.05%C.0.1%D.0.2%12.由于发包人或工程师指令承包人加快施工速度，缩短工期，工程师应批准承包人的 ()索赔。A.费用B.工期C.工期和费用D.工期、成本和利润13.用评标价法评标时，所谓的“评标价”是指( )。A.中标价B.投标价C.合同价D.评审标书优劣的衡量方法14.依据建设工程委托监理合同(示范文本)的规定，当委托人认为监理 人无正当理由而又未履行管理义务时，委托人可以()。A.发出终止合同通知，终止监理合同B.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，即可在第一个通知发出后35天内发出终止监理合同的通知，合同即行终止C.发出指明其未履行义务的通知后35天内未收到答复，即可在第一个通知发出后35天内发出终止监理合同的通知，合同即行终止D.发出指明其未履行义务的通知后42天内未收到答复，即可在第一个通知发出后35天内发出终止监理合同的通知，合同即行终止15.如果工程师认为承包人提出的索赔证据不能足以说明其索赔的合理性时，工程师可以()。A.不批准承包人的索赔要求B.要求承包人进一步提交索赔的证据资料C.将该事件确认为承包人责任D.认定索赔不成立16.某施工合同的履行中，监理工程师于2003年3月1日指令承包商增加某工作的工作量，承包商于2003年4月1 日将此工作增加的工程量完成，并于2003年4月20日向监理工 程师递交了索赔意向通知，监理工程师应()。A.拒绝接收索赔意向B.接收索赔意向C.提交发包人审核D.与承包产协商索赔事项17.邀请招标的邀请对象的数目以()家为宜。A.3B.5C.7D.5718.建设工程设计合同(示范文本)规定，设计人的基本责任是( )。A.保证设计质量B.完成施工图设计C.配合施工D.保护发包人的知识产权19.发包人供应的材料未通知承包人验收，入库后发生的损坏丢失由()。A.承包人负责B.发包人负责C.谁承担视具体情况决定D.承包人和发包人共同负责20.在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应当()。A.以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可B.以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认C.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可D.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以 签字确认11、B12、A13、D14、B15、B16、B17、D18、A19、B20、D2012年监理工程师合同管理备考练习82011-12-23 13:12:13学易网【字体：放大 正常 缩小】 【打印页面】 前言：2012年监理工程师考试将于2012年5月26-27日举行，学易网校编辑团队为考生搜集整理备考资料供您学习使用。另外，学易网校2012年监理工程师网络辅导课程正在招生，详情请查阅监理工程师考试频道。1.对于在正常使用条件下的保修期限，下列说法正确的有( )。A.供热系统为2个采暖期B.供冷系统为2个供冷期C.外墙面的防渗漏为2年D.电气管线工程为2年E.设备安装工程为2年2.可以终止委托监理合同的情形是( )。A.监理人收到监理酬金尾款后B.委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时C.委托人向监理人发出指明其未履行义务通知后的21日后D.暂停监理业务期限已超过半年E.委托人向监理人发出指明其未履行义务和通知在21天内没收到答复3.建设工程委托监理合同(示范文本)中，委托人可以行使的权利不包括( )。A.起草招标文件B.接受委托招标代理C.对规划设计要求的认定权D.工程款支付的审核和签认权E.对监理人员的监督控制4.当事人在( )情况下，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。A.没有仲裁协议的B.仲裁委员会无权仲裁的C.裁决所依据的证据不全面D.对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据E.仲裁人员在仲裁该案时徇私舞弊5.在施工合同履行过程中，如果发包人不按照合同规定及时向承包人支付工程进度款，则承包人有权( )。A.立即停止施工B.要求签订延期付款协议C.在未达成付款协议且施工无法进行时停止施工D.追究违约责任E.立即解除合同6.在FIDIC施工合同条件中，监理工程师对承包商提交的施工计划的审查主要涉 及( )。A.计划实施工程的总工期是否与合同约定一致B.重要里程碑工期是否与合同的约定一致C.承包商各阶段投入的机械和人力资源计划是否能保证计划的实现D.承包商拟采用的施工方案与同时实施的其他合同是否有冲突或干扰E.承包商的施工人员的到位情况7.某施工合同履行过程中，承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采 纳。建议涉及对设备的换用，并征得工程师同意。承包人的权利和义务包括( )。A.修改施工组织设计B.承担更换设备发生的费用C.要求顺延此项变更导致延误的工期D.自行享有获得的工程收益E.与发包人协议工程收益的分享8.委托人在委托监理合同的实施过程中，承担的义务包括( )。A.在更换委托人常驻工地代表时提前通知监理人B.在合理时间内就监理人书面提交的要求作出书面决定C.为监理人驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务D.负责合同的协调管理工作E.对工程设计变更进行审批9.依据建设工程设计合同(示范文本)规定，下列有关设计工作内容变 更的说法中，正确的有( )。A.设计人应根据设计审查结论对设计进行调整和补充B.发包人根据工程实际需要修改设计文件时，只能由原设计单位修改并经审批后使用C.发包人经原设计人书面同意后，可以委托其他具有资质的设计单位修改D.由于发包人原因对设计进行重大修改，应另签订合同E.在未签订合同之前发包人已同意的设计人为发包人所做的各项设计工作，应支付相应的设计费10.建设工程设计合同(示范文本)规定，初步设计文件应当满足( )的需要。A.控制概算B.施工C.编制施工招标文件D.主要设备材料订货E.编制施工图设计文件1、ABDE2、ADE3、AD4、ABDE5、BCD6、ABCD7、CE8、ABC9、ACDE10、2012年监理工程师合同管理备考练习92011-12-23 13:18:53学易网【字体：放大 正常 缩小】 【打印页面】 前言：2012年监理工程师考试将于2012年5月26-27日举行，学易网校编辑团队为考生搜集整理备考资料供您学习使用。另外，学易网校2012年监理工程师网络辅导课程正在招生，详情请查阅监理工程师考试频道。1.设备制造前供货方提交履约保函和金额为合同设备价格10%的商业发票后，采购方支付合同设备价格的()作为预付款。A.2%B.5%C.7%D.10%2.某工程开工前，承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，影响了工程按时开工，承包商在合同约定开工日期前7天，向工程师提交了申请延期开工报告，提出顺延合同工期和费用补偿的要求，工程师对延期开工报告的处理，正确的是( )。A.同意延期开工，并顺延合同工期，但不批准费用补偿B.同意延期开工，但不批准顺延工期和费用补偿要求C.只同意延期开工报告中的要求D.不同意延期开工报告中的要求3.工程师对承包人自身原因造成工程实际进度滞后于计划进度而修改后的进度计划的确认是( )。A.要求承包人在合理的状态下施工B.工程师对工程延期的批准C.作为承包人进行工期索赔的依据D.对承包人赶工措施的批准4.FIDIC合同的合同工期在合同条件中采用( )的概念阐述。A.合同有效期B.项目施工期C.建设周期D.竣工时间5.由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误工期的正确方法是()。A.费用由发包人承担，工期给予顺延B.费用由承包人承担，工期不予顺延C.费用由发包人承担，工期不予顺延D.费用由承包人承担，工期给予顺延6.FIDIC合同缺陷通知期的开始日期是( )。A.工程破土动工之日B.工程投入使用之日C.工程接收证书中写明的竣工日D.工程师颁发履约证书之日7.依据FIDIC施工合同条件规定，发包人选用奖励条款，需要在( )中具体约定奖金的计算办法。A.协议书B.专用条件C.通用条件D.合同附件8.按照建设工程施工合同(示范文本)规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是()。A.提供监理单位施工现场办公房屋B.提供夜间施工使用的照明设施C.提供施工现场的工程地质资料D.提供工程进度计划9.为了体现公平竞争和便于招标人选择综合能力最强的投标人中标，在邀请招标时，仍要求在投标书内报送表明投标人资质能力的有关证明材料，通常称为( )。A.资格预审B.资格审查C.资格后审D.资格核查10.施工中发生持续不可抗力，承包人应每隔7天向工程师报告一次受灾情况，并于不可抗力事件结束后( )天内，向工程师提示清理和修复费用的正式报告及有关资料。A.7B.14C.15D.201、D2、A3、A4、D5、B6、C7、B8、C9、C10、B2012年监理工程师合同管理备考练习102011-12-23 13:20:02学易网【字体：放大 正常 缩小】 【打印页面】 前言：2012年监理工程师考试将于2012年5月26-27日举行，学易网校编辑团队为考生搜集整理备考资料供您学习使用。另外，学易网校2012年监理工程师网络辅导课程正在招生，详情请查阅监理工程师考试频道。11.在施工中，工程师同意采用承包人的合理化建议所发生的费用和获得收益的分担或分享，由( )。A.发包人分担或分享B.承包人分担或分享C.发包人和承包人另行约定D.工程师确认12.在材料采购合同履行中，供货方交付货物的品种、型号、规格和质量不符合合同规定，如果采购方同意利用，应当()。A.按原合同价支付B.按质论价C.按原合同价的一半支付D.不支付供货方的运杂费13.公开招标缺点的核心是( )。A.招标时间长、费用高B.评标工作量大C.申请投标人较多D.要设置资格预审程序14.某工程项目的设计合同，设计人提交了初步设计文件并完成了部分施工图设计任务，由于环境影响评价未获得批准，该项目被迫暂停，此时设计合同履行的时间接近合同约定期限的一半.设计工作已完成全部任务的60%。若合同终止，发包人应向设计支付( )。A.合同约定设计费的60%B.双倍定金作为赔偿C.合同约定设计费的一半D.合同约定的全部设计费15.建设工程设计合同(示范文本)规定，设计人负责设计的建(构)筑物需注明( )。A.施工方案B.设计变更的期限C.竣工验收的标准D.合理使用年限16.施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度，承包人按工程师要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务，则此延误的责任应由( )承担。A.工程师B.承包人C.工程师和承包人D.发包人17.参与工程竣工验收的各方不能形成一致意见时，应( )，待意见统一后，重新组织工程竣工验收。A.由总监理工程师协调参与竣工验收各方B.报当地建设行政主管部门或监督机构进行协调C.由承包人进行协调D.由发包人进行协调18.建设工程施工合同(示范文本)规定，投料试车工作应在工程竣工( )。A.验收后由发包人负责B.验收前由发包人负责C.验收后由工程师负责D.验收前由工程师负责19.某施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工。合同中没有规定土建承包人有配合安装的义务，工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由( )。A.发包人承担，批准顺延工期B.发包人承担，不批准顺延工期C.承包人承担,可以顺延工期D.承包人承担，工期不可顺延20.我国建设工程质量管理条例规定，竣工结算时( )。A.不再扣留质量保修金B.按工程结算价的l%扣留质量保修金C.扣留适当的保修费用D.承、发包双方协商解决质量保修金11、C12、B13、A14、D15、D16、B17、B18、A19、A20、A2012年监理工程师合同管理备考练习112011-12-23 13:21:16学易网【字体：放大 正常 缩小】 【打印页面】 前言：2012年监理工程师考试将于2012年5月26-27日举行，学易网校编辑团队为考生搜集整理备考资料供您学习使用。另外，学易网校2012年监理工程师网络辅导课程正在招生，详情请查阅监理工程师考试频道。1.在FIDIC土木工程施工分包合同条件中，承包商以自己的名义就分包商的合理索赔要求向工程师递交索赔报告的事件可能是( )。A.施工图纸有误B.拖延支付工程款C.工程发布错误的指令D.变更工程的估价认为过少E.施工中遇到大风天气2.设备安装工程的竣工验收阶段，下列有关组织试车的论述中，正确的有()。A.单机无负荷试车由发包人组织B.单机无负荷试车由承包人组织c.联动无负荷试车由发包人组织D.联动无负荷试车由承包人组织E.竣工后的试车由承包人组织3.由于工程变更属于合同履行过程中的正常管理工作，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时就( )等方面发布变更指令。A.改变原定的施工顺序B.改变原定的时间安排c.任何工作质量的变更D.工程任何部分标高的改变E.增加任何合同约定的工作内容4.材料采购合同签订后，对于实