顾有才题库《建设工程项目管理》复习题集.pdf

建设工程项目管理复习题 建设工程项目管理复习题 一 单项选择题 每题1分 每题的备选项中 只有1个最符合题意 1 职业健康安全是指影响 D 内的员工 临时工作人员 合同方人员 访问者和其他人员健康安全的条件和因素 A 施工现场 B 工作岗位 C 生产过程 D 工作场所 2 建设工程项目职业健康安全管理的目的不包括 C A 防止和减少生产安全事故 B 保护产品生产者的健康与安全 C 促进社会经济的快速发展 D 保障人民群众的生命和财产免受损失 3 下列不属于我国现阶段安全生产管理制度的是 B A 安全生产责任制 B 质量责任制 C 特种作业人员持证上岗制度 D 安全检查制度 4 安全检查的主要内容包括 A A 查思想 查制度 查管理 查隐患 查整改 查事故处理 B 查计划 查制度 查监控 查隐患 查整改 查事故处理 C 查思想 查实施 查管理 查隐患 查监控 查事故处理 D 查计划 查制度 查管理 查监控 查整改 查事故处理 5 建设工程项目职业健康安全管理的目的是防止和减少生产安全事故 保护 C 的健康与安全 保障人民群众的生命和财产免受损失 A 员工 B 访问者 C 产品生产者 D 作业人员 6 建设工程项目在决策阶段 需要依法办理各种有关安全与环境保护方面审批手续的单位是 C A 施工单位 B 监理单位 C 建设单位 D 设计单位 7 在进行工程设计时 设计单位应当考虑 C 和防护需要 对涉及施工安全的重点部分和环节在设计文件中注明 并对防范生产安全事故提出指导意见 A 施工技术 B 施工工艺 C 施工安全 D 使用功能 8 建设工程实行总承包的 由总承包单位对施工现场的安全生产负总责并自行完成工程 A 的施工 A 主体结构 B 装修 C 土方 D 临时结构 9 建设工程实行总承包的 由 B 对施工现场的安全生产负总责 A 建设单位 B 总承包单位 C 项目经理 D 建设行政主管部门 10 建设工程项目的职业健康安全管理的目的是 A A 保护建设工程产品生产者的健康与安全 B 控制工作场所内员工及其他进入现场人员的安全条件和因素 C 避免和因使用不当对使用者造成健康和安全的危害 D 保护建设工程产品生产者和使用者的健康与安全 11 下列不属于建设工程安全事故处理程序的是 D A 保护施工现场 B 开展事故调查 C 分析事故原因 D 风险识别 13 对操作者本人 对他人的安全健康及设备 设施的安全可能造成重大危害的作业 称为 D A 技术作业 B 管理工作 C 危险作业 D 特种作业 14 建设工程三级安全教育包括进入企业 进入 C 进入班组 A 总包单位 B 分包单位 C 项目 D 建设单位 16 施工安全控制的首要程序是 C QQ1943968579 A 工作活动分类 B 危险源辨识 C 安全目标的确定 D 风险评价 17 建设工程安全控制的目标是 C A 事故应急处理 B 找出所有危险源 C 减少和消除人的不安全行为的目标 D 评估危险源可能造成的危害 18 生产经营单位新建 改建 扩建工程项目的安全设施 必须与主体工程同时设计 C 同时投入生产和使用 A 同时参与 B 同时决策 C 同时施工 D 同时批准 19 施工安全技术措施应包括 A A 应急预案 B 编制人 C 安全目标的确定 D 危险源辨识 21 下列属于第一类危险源的是 C A 吊物下作业 停留 B 个人操作失误 C 锅炉爆炸产生侧压力 D 机械运转时加油 22 油漆作业中 苯中毒是主要的危害 此类危害属于 B A 一般危险源 B 第一类危险源 C 重大危险源 D 第二类危险源 23 下列选项中 属于第一类危险源的是 A A 锅炉爆炸产生的冲击波 温度和压力造成的事故 B 脚手架扣件质量低劣给高处坠落事故提供了条件 C 压力容器破裂会造成有毒气体导致中毒考前押题QQ1943968579 D 电缆绝缘层破坏会造成人员触电 24 造成约束 限制能量和危险物质措施失控的各种不安全因素称作 D A 一般危险源 B 第一类危险源 C 重大危险源 D 第二类危险源 25 由于电缆绝缘层破坏而造成人员触电 此类危害属于 D A 一般危险源 B 第一类危险源 C 重大危险源 D 第二类危险源 26 由于压力容器破坏造成有毒气体泄露导致中毒或爆炸 此类危害属于 B A 一般危险源 B 第一类危险源 C 重大危险源 D 第二类危险源 27 事故的发生是两类危险源共同作用的结果 以下对其表述不正确的是 C A 第一类危险源是事故发生的前提 B 第二类危险源的出现是第一类危险源导致事故的必要条件 C 第一类危险源是事故的必要条件 决定事故的严重程度 D 第二类危险源出现的难易 决定事故发生的可能性大小 28 某工地现场一台起重机在吊运物料时 钢丝绳突然断裂 导致现场1名施工人员被物料砸伤 这起事故属于 C A 第一类危险源作用的结果 B 第二类危险源作用的结果 C 两类危险源共同作用的结果 D 不可抗力作用的结果 29 某工地在当天的混凝土作业完成后 由一名新工人进行清理工作 该工人违反相关规定 在搅拌机未断电的情况下 用水冲洗残料 不小心碰到控制搅拌机起 落的开关 导致该工人受伤 上述事故属于 C 作用的结果 A 第一类危险源 B 第二类危险源 C 两类危险源共同 D 不可抗力 30 上述事故的原因主要是 A A 人的不安全行为 B 设备的不安全状态 C 电气绝缘不好 D 冲洗残料 31 事故的发生是两类危险源共同作用的结果 其中第二类危险源的出现是第一类危险源导致事故的 C A 前提 B 充分条件 C 必要条件 D 必然结果 2 2 QQ1943968579 32 建筑工人进行施工作业时需要戴安全帽 安全帽在安全控制中的作用是 D A 消除不可接受的风险 B 降低风险的措施 C 利用技术进步改善安全措施 D 安全控制的最终手段 34 针对高大模板工程 某施工单位编制了专项的安全施工方案 同时聘请了10位专家开会讨论 从而使存在的危险源辨识更加明确具体 该方法属于 C A 事故树法 B LEC方法 C 专家调查法 D 安全检查表法 36 危险源辨识的方法很多 其中实施安全检查和诊断项目的明细表方式属于 B A 专家调查法 B 安全检查表法 C 头脑风暴法 D 德尔菲法 37 施工现场经常进行悬空高处作业 为此工人经常采用搭设水平网和系挂安全带的方法进行施工 避免了悬空作业对人员造成的潜在危害 这是从 D 角度 进行风险控制策划 考前权威押题QQ1943968579 A 安全管理措施的进步 B 降低人员的精神压力C 技术管理与程序控制相结合 D 使用个人防护用品 41 某大型构件吊装工程 在编制了施工安全技术措施的情况下开始作业 该施工安全技术措施属于 A A 专项施工方案 B 综合安全技术措施 C 季节性安全技术措施 D 应急预案 42 对于爆破 拆除 起重吊装及基坑支护等危险性较大的作业 为了确保其施工安全 必须编制 A A 专项施工方案 B 一般工程安全技术措施 C 季节性安全技术措施 D 应急财务计划 43 预防防冻 防塌方 防雷击 防风等采取的措施属于 C A 特殊工程安全技术措施 B 一般工程安全技术措施 C 季节性安全技术措施 D 应急措施 44 施工人员在进行工作前 必须对所用的机械装置和工具进行仔细的检查 下班前还必须进行班后检查 做好设备的维修保养和清整场地等工作 保证交接安全 此项工作属于 B A 全面安全检查 B 经常性安全检查 C 节假日安全检查 D 专项安全检查 45 东北某房屋施工工地在冬期来临时 采用暖棚法进行混凝土的冬期施工 为此 管理人员应进行 C A 全面安全检查 B 经常性安全检查 C 季节性安全检查 D 专项安全检查 46 由于其重要性和特殊性 一旦发生意外 会造成大的伤害 给企业的经济效益和社会效益带来不良影响 为确保安全 对设备的运转和零件的状况要定时进行 检查 发现损伤立刻更换 绝不能带病作业 此项工作属于 C 考前权威押题QQ1943968579 A 全面安全检查 B 经常性安全检查 C 要害部门重点安全检查 D 专项安全检查 47 检查企业领导和员工对安全生产方针的认识程度 建立健全安全生产管理和安全生产规章制度 此项检查属于 B A 查管理 B 查思想 C 查制度 D 查整改 53 下列关于分包工程的安全生产责任的说明正确的是 D A 由分包商负主要责任 B 总包商负主要责任 C 由建设单位负主要责任 D 由总包商和分包商承担连带责任 54 下列危险源辨识方法中 D 的优点是简单易懂 容易掌握 可以事先组织专家编制检查项目 使安全检查做到系统化 完整化 A 专家调查法 B 头脑风暴法 C 德尔菲法 D 安全检查表法 56 下列不属于建设工程环境保护措施的是 C A 大气污染防治措施 B 水污染防治措施 C 安全保护措施 D 文明施工措施 57 下列属于第一类危险源的是 C 3 3 QQ1943968579 A 氧气瓶 炸药 电线绝缘层 B 炸药 电线绝缘层 管道闸门 C 氧气瓶 炸药 起重物体 D 氧气瓶 电线绝缘层 管道闸门 66 职业健康安全与环境管理体系文件包括 D 三个层次 A 政策 管理手册 程序文件 B 政策 程序文件 作业文件 C 管理手册 作业文件 政策 D 管理手册 程序文件 作业文件 69 管理评审是由 C 对管理体系所进行的系统评价 考前权威押题QQ1943968579 A 管理者代表 B 审核的专家 C 最高管理者 D 总经理 72 A 是由组织的最高管理者对管理体系的系统评价 判断组织的管理体系面对内部情况的变化和外部环境是否充分适应有效 由此决定是否对管理体系做出 调整 A 管理评审 B 管理体系内部审核 C 初始状态评审 D 合规性评价 73 建设单位在申请领取施工许可证时 应当提供建设工程有关 B 措施的资料 A 安全管理 B 安全施工 C 安全技术 D 综合管理 74 建立职业健康安全与环境管理体系的步骤不包括 C A 领导决策 B 成立工作组 C 人员掌握 D 初始状态评审 79 管理体系的 C 是组织对其自身的管理体系进行的审核 是对体系是否正常进行以及是否达到了规定的目标所作的独立的检查和评价 是管理体系自我保证 和自我监督的一种机制 A 文件管理 B 管理评审 C 内部审核 D 信息交流 82 在工程施工中 造成了40人死亡的安全事故 该事故属于 D A 一般事故 B 较大事故 C 重大事故 D 特别重大事故 83 一次事故中死亡人数3人以下的属于 A 考前权威押题QQ1943968579 A 一般事故 B 较大事故 C 重大事故 D 特别重大事故 85 按照质量管理的概念 组织必须通过建立 C 实施质量管理 A 规章制度 B 技术交底 C 质量管理体系 D 岗位责任制 86 C 是组织最高管理者的质量宗旨 经营理念和价值观的反映 A 规章制度 B 技术交底 C 质量方针 D 岗位责任制 87 A 是质量管理的一部分 致力于满足质量要求的一系列相关活动 A 质量控制 B 质量计划 C 质量方针 D 岗位责任制 88 质量控制所致力的一系列相关活动 包括 C 和管理活动 A 施工生产 B 项目策划 C 作业技术活动 D 岗位责任制 89 在长期的生产实践过程和理论研究中形成的PDCA循环 是进行质量管理和建立 A 的基本方法 A 质量体系 B 质量计划 C 质量方针 D 岗位责任制 90 在PDCA循环中 C表示 C A 计划 B 实施 C 检查 D 处置 91 质量管理的计划职能 包括确定质量目标和 C 两方面 4 4 QQ1943968579 A 开展质量活动 B 加强过程管理 C 制定实现质量目标的行动方案 D 组织落实 92 施工质量控制应贯彻全面 全过程质量管理的思想 运用动态控制原理 进行质量的事前控制 事中控制和 A A 事后控制 B 竣工验收 C 施工管理 D 试车 93 全面质量管理的基本原理就是强调在企业或组织的最高管理者的 D 指引下 实行全面 全过程和全员参与的质量管理 A 战略目标 B 发展方向 C 市场份额 D 质量方针 95 建设工程项目质量目标实现的最重要和最关键的过程是在 C 考前权威押题QQ1943968579 A 可行性研究 B 设计阶段 C 施工阶段 D 使用阶段 96 人的因素对建设工程项目质量形成的影响 其中之一是指直接履行建设工程项目质量职能的 B 管理者和作业者个人的质量意识及质量活动能力 A 领导者 B 决策者 C 设计者 D 使用者 98 建设工程项目质量控制体系既不是业主方的质量管理体系或质量保证体系 也不是施工方的质量管理体系或质量保证体系 而是建设工程项目 A 的一个 工作系统 A 目标控制 B 合同管理 C 资金管理 D 工期管理 99 建设工程项目质量控制体系是以 C 为对象 由工程项目实施的总组织者负责建立的面向项目对象开展质量控制的工作体系 A 工程设计 B 工程施工 C 工程项目 D 工程规划 100 建设工程项目质量控制体系根据工程项目管理的实际需要而建立 随着建设工程项目的完成和项目管理组织的解体而消失 因此 是一个 B 的质量控制工 作体系 不同于企业的质量管理体系 A 持续改进 B 一次性 C 螺旋上升 D 循序渐进 101 建设工程项目质量控制体系只用于特定的建设工程项目质量控制 而不是用于建筑企业或组织的质量管理 即建立的 C 不同 A 方式 B 架构 C 目的 D 层次 102 建设工程项目质量控制体系与建设工程项目管理组织系统相融合 是一次性的质量工作体系 并非永久性的质量管理体系 即作用的 B 不同 A 方式 B 时效 C 目的 D 层次 103 建设工程项目质量控制体系的有效性一般由建设工程项目管理的总组织者进行自我评价与诊断 不需进行第三方认证 即评价的 A 不同 A 方式 B 时效 C 目的 D 层次 105 下列有关质量的叙述 正确的是 B A 质量控制是指一组固有特性满足要求的程度 B 质量控制是质量管理的一部分 C 质量管理包括采取的作业技术和管理活动 D 质量管理是致力于满足质量要求的一系列活动 106 建设工程项目质量控制体系涉及的范围是 C A 建筑企业质量责任主体 B 建设单位质量责任主体 C 所有的质量责任主体 D 监理单位质量责任主体 107 从质量管理和质量控制的意义上讲 下列说法正确的是 B A 质量管理的范畴比质量控制小 B 质量控制是质量管理的一部分 C 质量管理和质量控制是不同的两个组成部分 D 质量管理包括作业技术和质量管理活动 108 建设工程项目质量管理体系和企业质量管理体系在评价方式上不同是指 D 5 5 QQ1943968579 A 企业质量管理体系的有效性一般只做自我评价与诊断 不进行第三方认证 B 建设工程项目质量控制体系的有效性一般只做第三方认证 C 建设工程项目质量控制体系既可做自我评价与诊断 也可进行第三方认证 D 建设工程项目质量控制体系的有效性一般只做自我评价与诊断 不进行第三方认证 109 建设工程项目质量控制体系是 D 考前权威押题QQ1943968579 A 业主方的质量管理体系或质量保证体系 B 施工方的质量管理体系或质量保证体系 C 监理机构的质量管理体系或质量保证体系 D 一个一次性的质量控制工作体系 不同于企业的质量管理体系 112 在质量管理的PDCA循环中 C阶段的职能为 C A 确定和论证项目总体的质量目标 B 提出项目质量管理的组织 制度 工作程序 方法和要求 C 检查是否严格执行了计划的行动方案 D 根据质量管理计划进行行动方案的部署和交底 113 在质量管理的PDCA循环中 A阶段的职能为 C A 检查是否严格执行了计划的行动方案 B 检查计划执行的结果 C 纠偏和预防改进 D 根据质量管理计划进行行动方案的部署和交底 116 建设工程项目质量控制是 A A 建设工程项目目标控制的一个工作系统 B 业主方的质量管理体系 C 施工方的质量保证体系 D 业主方和施工方的质量管理体系 117 以下对建设工程项目质量控制体系性质的叙述中 不正确的是 A A 建设工程项目质量控制体系是建设工程项目管理组织的一个质量控制体系 B 建设工程项目质量控制体系是一个一次性的质量控制工作体系 C 建设工程项目质量控制体系根据工程项目管理的实际需要而建立 D 建设工程项目质量控制体系随着建设工程项目的完成和项目管理组织的解体而消失 118 建设工程项目的质量要求是由 B 提出的 考前权威押题QQ1943968579 A 监理单位 B 业主 C 设计单位 D 施工单位 120 一般情况下 建设工程项目质量控制体系应由 B 的工程项目管理机构负责建立 A 施工单位 B 建设单位 C 设计单位 D 监理单位 122 编制施工质量计划是进行施工质量 A 的重要方法 A 事前控制 B 事中控制 C 事后纠偏 D 事后控制 123 建设工程项目质量目标的具体定义过程 首先是在建设工程 D 阶段 A 决策 B 策划 C 实施 D 设计 124 建设工程项目质量控制体系建立的原则不包括 D A 分层次规划原则 B 质量责任制原则 C 目标分解的原则 D 系统全面性原则 125 施工单位的项目施工质量计划通常是由 C 主持编制 6 6 QQ1943968579 A 总工程师 B 项目经理部 C 项目经理 D 项目负责人 126 在施工质量验收过程中 作业组织和作业人员的自我质量检验常称为 A A 自检 B 互检 C 专检 D 交接检验 127 以下关于质量控制的解释正确的是 B 考前权威押题QQ1943968579 A 质量控制就是质量管理 B 质量控制是致力于满足质量要求的一系列相关活动 C 质量管理是质量控制的一部分 D 质量控制与质量管理的概念是等同的 128 总承包单位和分包单位对分包工程的质量承担 C 责任 A 全部 B 部分 C 连带 D 相关 130 施工质量计划应由自控主体即 C 进行编制 A 建设单位 B 监理单位 C 施工单位 D 设计单位 131 施工质量控制点的实施主要是通过控制点的 B 和动态跟踪管理来实现 A 动态运行 B 动态设置 C 动态控制 D 静态控制 132 实施建设工程监理的施工项目 应根据现场工程监理机构的要求 对施工作业质量控制点 按照不同的性质和管理要求 细分为 B 和 待检点 进 行施工质量的监督和检查 A 旁站点 B 见证点 C 验收点 D 控制点 133 我国现行的施工质量计划的方式不包括 A A 工程项目目标控制计划 B 工程项目施工组织设计 C 工程项目施工质量计划 D 施工项目管理实施规划 134 对施工生产要素的质量控制 说法不正确的是 C A 施工人员是施工生产要素质量控制之一 B 加强对原材料 半成品及工程设备的质量控制 一个重要方面是控制材料设备性能 标准 技术参数与设计文件的相符性 C 要消除施工环境因素对施工质量的不利影响 主要是采取事后控制的方法 D 工艺方案的质量控制是施工生产要素质量控制的重要方面考前权威押题QQ1943968579 135 通过对施工全过程 全面的质量监督管理 保证整个施工过程及其成果达到项目决策所确定的质量标准 属于 A 的施工阶段质量控制目标 A 建设单位 B 设计单位 C 施工单位 D 监理单位 137 在工程开工前 总监理工程师应组织专业监理工程师审查承包单位报送的施工组织设计 方案 报审表 提出意见 并经 B 审核 签认后报建设单位 A 总工程师 B 总监理工程师 C 项目经理 D 施工现场负责人 138 对于业主而言 在合同签订时就可以基本确定项目的总投资额 对投资控制有利的合同计价方式是 A A 固定总价合同 B 变动单价合同 C 固定单价合同 D 变动总价合同 139 施工过程的质量验收是以 A 的施工质量为基本验收单元 A 检验批 B 分项工程 C 分部工程 D 单位工程 140 检验批是指按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的 由一定数量 B 组成的检验体 A 层级 B 样本 C 试件 D 试块 7 7 QQ1943968579 141 主控项目的验收必须从严要求 不允许有不符合要求的检验结果 主控项目的检查具有 B A 指标性 B 否决权 C 验证权 D 普遍性 142 除主控项目以外的检验项目称为 A 考前权威押题QQ1943968579 A 一般项目 B 主体项目 C 验证项目 D 免检项目 143 B 可由一个或若干个检验批组成 A 单项工程 B 分项工程 C 分部工程 D 单位工程 144 通过返修或加固后处理仍不能满足安全使用要求的分部工程 C A 可以验收 B 暂缓验收 C 严禁验收 D 严格验收 145 竣工质量验收涉及建设单位 设计单位 监理单位及施工总分包各方的工作 必须按照工程项目质量控制系统的职能分工 以 B 为核心进行竣工验收 的组织协调 A 建筑师 B 监理工程师 C 结构工程师 D 建造师 146 涉及结构安全的试块 试件以及有关材料 应按规定进行 C 检测 A 见证 B 旁站 C 见证取样 D 检查 147 工程项目质量的政府监督包括监督工程建设参与各方主体的质量行为和监督检查 C 的施工质量 A 地基基础 B 主体结构 C 工程实体 D 专业设备 149 在建设工程施工期间 质量监督机构按照 D 对工程项目全过程施工情况进行不定期的检查 A 国际惯例 B 行业标准 C 国家标准 D 监督方案 150 A 的优点是招标人有较大的选择范围 可在众多的投标人中择优选择 A 公开招标 B 邀请招标 C 询价招标 D 非竞争性招标 153 程序文件是 B 支持性文件 考前权威押题QQ1943968579 A 质量记录 B 质量手册 C 设计交底 D 技术交底 154 GB T19000质量管理体系对文件提出了明确要求 企业应具有完整和科学的 C A 质量记录 B 质量手册 C 质量管理体系文件 D 质量检查制度 155 由于工程质量形成的影响因素多 因此 对工程质量状况的调查和质量问题的分析 必须分门别类地进行 以便准确有效地找出问题及其原因 这就是 A 的基本思想 A 分层法 B 因果分析图法 C 排列图法 D 直方图法 156 B 也称为质量特性要因分析法 其基本原理是对每一个质量特性或问题 逐层深入排查可能原因 然后确定其中最主要原因 进行有的放矢的处置和 管理 A 分层法 B 因果分析图法 C 要因分析法 D 直方图法 157 因果分析图法应用时 一个质量特性或一个质量问题使用 A 分析 A 一张图 B 二张图 C 所有图 D 三张图 158 因果分析图法应用时 通常采用 B 小组活动的方式进行 集思广益 共同分析 8 8 QQ1943968579 A 领导 B QC C 专题 D 综合 159 实际应用中 将累计频率0 80 区间的定为A类问题 即主要问题 进行重点管理 将累计频率80 90 区间的定为B类问题 即次要问题 作为次重点管理 将其 余累计频率90 100 区间的定为C类问题 即一般问题 按照常规适当加强管理 以上方法称为 C 分类管理法 A 分层 B QC C ABC D 综合 160 利用直方图整理统计数据 了解统计数据的分布特征 即数据分布的 C 状况 从中掌握质量能力状态 A 正常 B 异常 C 集中或离散 D 综合 161 在直方图法的观察分析中 形状观察分析是指将绘制好的直方图形状与 B 的形状进行比较分析 A 正常 B 正态分布图 C 离散图 D 标准 162 直方图的分布形状及分布区间宽窄是由质量特性 C 的平均值和标准偏差所决定的 A 统计理论 B 统计方式 C 统计数据 D 统计结果 163 所谓位置观察分析是指将直方图的分布位置与质量控制标准的 C 进行比较分析 A 要素 B 程序 C 上下限范围 D 取值 164 生产过程的质量正常 稳定和受控 还必须在 B 上 下界限范围内达到质量合格的要求 A 合格标准 B 公差标准 C 质量标准 D 取值标准 165 在因果分析图法应用时 应注意分析时要充分发表意见 层层深入 排出所有 D A 要素 B 程序 C 上下限范围 D 可能的原因 166 在建设工程项目的进度控制任务中 包括控制设计准备阶段的工作进度 设计工作进度 物资采购工作进度 施工工作进度 这是 A 的进度控制 A 业主方 B 设计方 C 施工方 D 供货方 168 施工承包单位对工程质量问题的责任不能因 C 而减轻责任 考前权威押题QQ1943968579 A 设计图纸错误 B 勘察资料失实 C 监理机构验收失误 D 试桩检测有误 169 企业领导应该重视数据信息的收集 汇总和分析 体现了质量管理体系八原则中的 B 原则 A 领导作用 B 基于事实的决策方法 C 管理的系统方法 D 过程方法 170 某工程为了提高工程施工质量 对模板的施工精度进行了抽样检查 发现了50个不合格点 造成不合格点出现的因素中 表面平整度不合要求的有31个点 截 面尺寸不合要求的有6个点 平面水平度不合要求的有3个点 垂直度不合要求的有1个点 标高不合要求的有9个点 则按照排列图的ABC分类法 属于A类问题的是 D A 表面平整度 截面尺寸 B 截面尺寸 平面水平度 垂直度 C 表面平整度 标高 D 表面平整度 截面尺寸 平面水平度 171 对于技术难度大的施工内容以及新材料 新技术 新工艺等可作为施工控制的重点进行质量控制 一般把这些部位称作 C A 质量难度点 B 质量停止点 C 质量控制点 D 质量关键点 173 施工单位的项目施工质量计划或施工组织设计的编制与审批 应根据企业质量管理程序性文件规定的权限和流程进行 通常是由 A 主持编制 报企业组 织管理层批准 A 项目经理部 B 项目监理机构 C 企业职能部门 D 总监理工程师 174 在进行工程质量控制时 直方图可以用来 C 9 9 QQ1943968579 A 寻找引起质量问题的主要因素 B 分析产生质量问题的原因 C 判断生产过程的质量状况 D 分析质量特性与影响因素之间的关系 175 对直方图的分部位置与质量控制标准的上 下限范围进行比较时 质量特性数据的分布宽度边界 A 其质量能力处于临界状态 易出现不合格 必须分 析原因 采取措施 A 达到质量标准的上下界限 B 超出质量标准的上下界限 C 达到质量标准的下界限 D 超出质量标准的上界限 176 下列质量管理体系文件中 C 作为企业质量管理系统的纲领性文件 应具备指令性 系统性 协调性 先进性 可行性和可检查性的特点 A 质量方针 B 质量目标 C 质量手册 D 质量记录文件 178 对每一个质量特性或问题 逐层深入排查可能原因的工程量统计方法是 A A 因果分析图法 B 分层法 C 分布图法 D 排列图法 179 质量管量体系八项原则的内容不包括 C 考前权威押题QQ1943968579 A 领导作用 B 持续改进 C 全程管理 D 管理的系统方法 180 在开工前 政府质量监督检查的重点是 C A 审查质量保证措施 B 审查单位工程质量监督报告 C 审查工程建设各方主体的质量保证体系和相关证书 手续等 D 审查施工方案 181 根据我国招标投标法的规定 下列可以不采用招标方式确定承包人的项目有 C A 利用国际组织的资金修建给水厂 B 对于年久失修的桥梁进行加固 C 新建围墙项目的施工合同额为100万元 D 开发商利用自有资金投资开发建设的商品住宅小区 182 关于公开招标 下列说法中不正确的是 D A 公开招标也称无限竞争性招标 B 公开招标时 招标人应在公共媒体中发布招标公告 提出招标项目的要求和条件 C 公开招标时招标人有较大的选择范围 可在众多的投标人中选择报价合理 工期较短 技术可靠 资信良好的中标人 D 为减少资格审查和评标的工作量 招标人可以在招标文件中设定限制本区域外的单位参加投标的条件 183 下列关于招标公告的叙述 正确的是 C A 至少在2家指定的媒介上发布 B 只能在指定的报刊上发布 不能将招标公告在指定的网络上发布 C 由招标人的主要负责人签名并加盖公章 D 针对同一个项目 在指定的不同媒介上发布的招标公告内容可以不同 185 下列 D 不是初步评审阶段的审查内容 A 投标文件是否完整 投标担保是否有效 B 投标文件中报价计算是否正确 C 投标文件的正本和副本是否一致 D 投标文件所列的税费是否符合法律法规及规章的规定 191 建设工程施工招标的程序中 初步评审主要是进行 B 审查 A 实质性 B 符合性 C 综合性 D 完整性 192 评标的核心是 C 其对标书进行实质性审查 A 初步评审 B 综合评审 C 详细评审 D 响应性评审 196 详细评审是评标的核心 是对标书进行实质性审查 包括 C 1010 QQ1943968579 A 技术评审和经济评审 B 经济评审和结构评审 C 技术评审和商务评审 D 技术评审和结构评审 197 初步评审主要是进行 A 即重点审查投标书是否实质上响应了招标文件的要求 A 符合性审查 B 详细性审查 C 实质性审查 D 标志性审查 199 施工分包合同分为 D A 土木施工分包合同 机电设备施工分包合同及装饰装修施工分包合同 B 业主指定分包合同和承包商分包合同 C 业主与承包商联合分包合同和承包商单独分包合同 D 专业工程分包合同和劳务作业分包合同 200 下列不属于承包人应完成的工作有 B 考前权威押题QQ1943968579 A 根据发包人委托 在其设计资质等级和业务允许的范围内 完成施工图设计或与工程配套的设计 B 办理施工许可证 C 根据工程需要 提供和维修非夜间施工使用的照明 围栏设施 并负责安全保卫 D 保证施工现场的清洁符合环境卫生管理的有关规定 201 A 的价格计算是以图纸 规定及规范为基础 工作任务和内容明确 业主的要求和条件清楚 不再因为环境的变化和工程量的增减而变化 A 固定总价合同 B 变动总价合同 C 固定单价合同 D 变动单价合同 203 发包人收到承包人的竣工验收报告后应在 C 天内组织验收 并在验收后 C 天内予以认可或者提出修改意见 A 7 14 B 14 14 C 28 14 D 30 15 204 下列有关专业工程分包的叙述 正确的是 C A 以承包人下达的施工进度计划不符合现场实际为由 直接致函工程师要求更改 B 未经承包人许可 直接与发包人驻工地代表协商相关事宜 C 服从了承包人转发的发包人下达的与该分包工程有关的指令 D 直接接受了工程师下达的与该分包工程有关的指令 205 工程施工中 D 应该为从事劳务作业施工人员办理保险 A 承包人 B 专业分包人 C 发包人 D 劳务分包人 206 下列不属于劳务报酬计算方式的是 D 考前权威押题QQ1943968579 A 固定劳务报酬 含管理费 B 约定不同的工种劳务的计时单价 含管理费 按确认的工时计算 C 约定不同工作成果的计件单价 含管理费 按确认的工程量计算 D 约定不同工作性质的计量单价 含管理费 按确认的工程量计算 207 设备采购合同通常采用 B A 固定单价合同 B 固定总价合同 C 成本加酬金合同 D 可调的固定单价合同 209 对于设备采购合同 合同价款的支付一般分三次 其中第一次支付的是 A A 10 的预付款 B 10 的定金 C 20 的预付款 D 20 的定金 212 对于施工组织设计 监理人有 A A 审批权 B 制订权 C 建议权 D 确定权 213 某监理合同的酬金为60万元 监理人在实施监理过程中 给业主造成了100万元的经济损失 则监理人应当向业主赔偿 C 1111 QQ1943968579 A 60万元 B 100万元 C 60万元扣除已缴纳的税金 D 160万元 215 发包人应在收到竣工验收报告后28天内组织验收 并在验收后14天内提出修改意见要求承包人修改 承包人应 B A 向发包人收取修改费用 B 承担因自身原因造成修改的费用 C 承担因任何原固造成修改的费用 D 向工程师提交索赔报告 216 依据 施工合同示范文本 通用条款 施工合同履行中 隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽 之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验 检验结果表 明该隐蔽工程的施工质量不合格 则 C 考前权威押题QQ1943968579 A 发包人承担全部费用 工期相应顺延 B 发包人承担全部费用 工期不予顺延 C 承包人承担全部费用 工期不予顺延 D 承包人承担全部费用 工期相应顺延 218 以下有关分包人与发包人的关系 描述正确的是 A A 分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令 B 在某些情况下 分包人可以与发包人或工程师发生直接工作关系 C 分包人可以就有关工程指令问题 直接致函发包人或工程师 D 当涉及质量问题时 发包人或工程师可以直接向分包人发出指令 221 建设工程施工合同的计价方式主要有 A A 单价合同 总价合同 成本加酬金合同 B 固定单价合同 固定总价合同 固定成本加酬金合同 C 变动单价合同 变动总价合同 变动成本加酬金合同 D 单价合同 总价合同 固定成本加酬金合同 222 下列关于单价合同的说法 正确的是 A A 单价合同的特点是单价优先 B 在招标前 发包单位需对工程范围做出完整的 详尽的规定 C 当投标文件中总价和单价的计算结果不一致时 以总价为准 D 固定单价合同就是不允许调整单价和总价 223 采用单价合同对业主的不足之处是 施工过程中需要安排专门力量核实 B A 单价是否准确 B 已经完成的工程量 C 工程变更 D 总价是否正确 224 对于承包商来说 下列合同中风险最小的是 D 合同 A 可调总价 B 可调单价 C 成本加奖罚 D 成本加固定金额酬金 225 关于总价合同 下列说法不正确的是 D A 根据合同规定的施工内容和有关条件 业主应付给承包商的款额是一个规定的金额 B 对业主而言 在合同签订时就可以基本确定项目的总投资额 对投资控制有利 C 对承包商而言 承担了全部工作量和价格风险 D 总价合同在任何情况发生均不允许调整 226 总价合同的适用条件是 D A 工程处于设计阶段 施工任务和范围尚不明确 B 工程处于设计阶段 业主的目标 要求及条件清楚 C 施工图设计完成 业主的目标 要求尚未确定 D 施工图设计完成 施工任务和范围比较明确 227 固定总价合同条件下 承包商的风险主要有 A A 价格风险和工作量风险 B 价格风险和政策风险 C 业主履约风险和工作量风险 D 业主履约风险和价格风险 229 承包商不承担任何价格变化或工程量变化的风险的合同是 D 1212 QQ1943968579 A 固定单价合同 B 固定总价合同 C 变动单价合同 D 成本加酬金合同 231 建设工程施工承包的总价合同一般是在 A 完成 施工任务和范围比较明确 业主的目标 要求和条件都清楚的情况下才采用 A 施工图设计 B 施工组织设计 C 施工现场规划 D 总图设计 233 下列建设工程项目中 不适合采用成本加酬金合同的是 D 考前权威押题QQ1943968579 A 救灾工程 B 研究开发性质的工程 C 抢险工程 D 改建工程 235 对业主而言 在合同签订时就可以基本确定项目的总投资额 对投资控制有利的合同的计价方式是 A A 固定总价合同 B 可调单价合同 C 固定单价合同 D 可调总价合同 236 下列选项中 A 的缺点是合同的不确定性 由于设计未完成 无法准确确定合同的工程内容 工程量以及合同的终止时间 有时难以对工程计划进行合 理安排 A 成本补偿合同 B 变动总价合同 C 可调总价合同 D 固定总价合同 240 根据 工程建设项目施工招标投标办法 规定 施工投标保证金的数额一般不得超过投标总价的 D 但最高不得超过 D 人民币 A 0 5 50万元 B 1 50万元 C 1 5 80万元 D 2 80万元 243 下列有关支付担保含义的叙述 正确的是 A A 中标人要求招标人提供的保证履行合同中约定的工程款支付义务的担保 B 中标人要求招标人提供的保证履行合同中约定的预付款支付义务的担保 C 中标人要求招标人提供的保证履行合同中约定的保证金支付义务的担保 D 中标人要求招标人提供的保证履行合同中约定的保留金支付义务的担保 244 支付担保的形式通常有 B A 现金支票 银行保函 担保公司担保 B 银行保函 履约保证金 担保公司担保 C 银行汇票 履约保证金 保险公司担保 D 不可撤销信用证 银行保函 履约保证金 245 根据 工程建设项目勘察设计招标投标办法 规定 招标文件要求投标人提交投标保证金的 保证金数额一般不超过勘察设计费投标报价的 B A 1 B 2 C 5 D 10 250 以下担保形式中 属于预付款担保的是 B A 履约担保书 B 银行保函 C 保留金 D 履约保证金 251 合同分析是从 B 的角度去分析 补充和解释合同的具体内容和要求 A 合同签订 B 合同执行 C 合同变更 D 合同管理 252 合同分析往往由施工企业的 D 负责 A 工程管理部门 B 预决算管理部门 C 财务管理部门 D 合同管理部门或项目中的合同管理人 员 253 建设工程索赔是一项正当的权利要求 从本质上讲索赔是 C 考前权威押题QQ1943968579 A 发包人与承包人之间的一种对立 B 发包人与承包人之间虚拟的合同管理业务活动 C 发包人或承包人向对方提出的一种权利要求 D 工程承包的特殊性 255 某施工合同签订后 至合同约定的开工日期 发包人仍未开通施工场地与城乡公共道路的通道 导致承包人无法进场施工 则承包人可提出 D 索赔 A 工程加速 B 工程变更 C 不可预见条件 D 工程延期 1313 QQ1943968579 256 某深基坑工程在开挖过程中 地下水位突然上涨 承包人不得不停工进行排水作业 则承包人可提出 C 索赔 A 工程加速 B 工程变更 C 不可预见的外部障碍或条件 D 工程延期 257 某工程施工过程中 工程师下达指令 要求增加部分附属设施工程 承包人可提出 B 索赔 A 工程加速 B 工程变更 C 不可预见条件 D 工程延期 258 通常由于发包人或工程师指令承包人加大投入 缩短工期 承包人可提出 A 索赔 A 工程加速 B 工程变更 C 不可预见条件 D 工程延期 259 某工程施工过程中 为了检查部分隐蔽工程 工程师下发指令要求承包人暂停施工进行检查 可结果证明该隐蔽工程的施工符合约定的质量标准 则承包人 C A 仅可以向发包人提出索赔工期 B 仅可以向发包人提出费用索赔 C 有权向发包人提出费用和工期索赔 D 无权提出索赔 因为执行工程师的指令是其义务 260 某工程分包人由于疏忽 导致发包人供应的设备部分丢失 则发包人应向 A 提出索赔 A 承包人 B 分包人 C 工程师 D 设备供应商 261 索赔的依据是 D A 合同文件 法律法规及索赔事实 B 合同文件 C 法律法规及索赔事实 D 合同文件 法律法规及工程建设惯例 262 当事人用来证明索赔成立的有关文件和资料称为 B A 索赔事实 B 索赔证据 C 索赔报告 D 索赔依据 263 承包人发现索赔机会后 首先应 C A 调查和跟踪干扰事件的原因 B 以口头形式通知发包人将提出索赔 C 以书面形式及时向发包人或工程师提出索赔意向 D 起草索赔文件 266 对于承包人向发包人提出的索赔请求 索赔文件首先应交由 B 审核 A 项目经理 B 工程师 C 设计人员 D 发包人 267 对于索赔费用中的人工费而言 只能索赔 D 考前权威押题QQ1943968579 A 基本工资 B 加班津贴 C 建设工程安全生产费用 D 完成合同之外的额外工作所花费的人工费 268 下列哪种情况承包人不可以向发包人索赔人工费 B A 发包人采购的材料未进场导致承包人的人员窝工 B 承包人自身的加班 C 发包人要求承包人加速施工 D 工程师的变更 269 下列哪种情况承包人可以向发包人索赔施工机械使用费 C A 施工机械自身故障导致发生的维修费 B 承包人自身原因导致的机械停工 C 工程师增加工作所使用的施工机械 D 处理质量事故所使用的施工机械 270 承包人自有的施工机械 计算非承包人的窝工费用索赔时应按 A 计算 A 台班折旧费 B 机械的租赁费 C 定额规定的机械台班费 D 机械的调进调出费 1414 QQ1943968579 274 下列不能作为工期索赔依据的是 A A 一方签字确认的工程图纸交接记录 B 双方认可的施工总进度计划 C 施工日志 监理日志 D 影响工期的干扰事件 275 关于国际工程承包合同争议的仲裁 下列说法不正确的是 D A 仲裁地点可以是争议双方工程所在的国家 也可以是第三国 B 仲裁实行一裁终局制 裁决一经做出 即对双方产生法律效力 C 仲裁程序一般是保密的 D 合同双方应该在合同中约定仲裁裁决的效力 276 在DAB方式中 合同双方在收到决定后 D 天内 均未提出异议 则该决定即是最终的 对双方均具有约束力 A 7 B 14 C 21 D 28 283 工程师对工程质量的检查检验不应影响施工的正常进行 如影响施工正常进行 检查检验不合格时 影响正常施工的费用由 B 承担 A 发包人 B 承包人 C 工程师 D 工程师和承包人 284 建设工程索赔费用的计算方法不包括 D 考前权威押题QQ1943968579 A 总费用法 B 实际费用法 C 修正的总费用法 D 计划费用法 285 由于非承包商责任造成承包商自有机械设备窝工 其索赔费按 B 计算 A 台班费 B 台班折旧费 C 折算租金 D 折算租金乘以规定的降效系数 286 由于非分包人的原因导致工期拖延 分包人可以向 B 提出索赔 A 发包人 B 承包人 C 工程师 D 保险公司 287 世界银行贷款项目中的工程和货物的采购 可以采用国际竞争性招标 有限国际招标 国内竞争性招标 询价采购 直接签订合同和自营工程等采购方式 其 中属于邀请招标的是 A A 有限国际招标 B 国内竞争性招标 C 自营工程 D 询价采购 288 某工程合同价为1500万元 总的工期是36个月 在施工过程中业主又额外增加工程100万元 则承包商可以提出的工期索赔值为 C 个月 A 3 B 2 5 C 2 4 D 2 1 289 合同实施过程中发生罕见的大暴雨 导致施工单位窝工3天 依据 施工合同示范文本 通用条款 该损失补偿方式为 C A 建设单位承担窝工费用损失和顺延工期 B 施工单位承担窝工费用损失和工期不予顺延 C 施工单位承担窝工费用损失和工期予以顺延 D 建设单位承担窝工费用损失和工期不予顺延 290 施工机械使用费的索赔不包括 C A 非承包商责任工效降低增加的机械使用费 B 由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费 C 由于恶劣天气原因导致机械停工的窝工费 D 由于完成额外工作增加的机械使用费 291 由于工期延误而引起的索赔 其索赔费用一般不包括 A A 利润 B 人工费 C 材料费 D 管理费 293 索赔费用的计算方法不包括 D A 总费用法 B 修正的总费用法 C 实际费用法 D 修正的实际费用法 294 由于业主原因导致承包商自有施工机械停工 承包商