钢网架安装施工合同.doc

编号：_钢网架安装施工合同甲 方：_乙 方：_签订地点：_签订时间：_第 1 页 共 4 页2.11、施工依据 5建筑钢结构焊接技术规程 jgj81-_三、荷载： 3.1、上弦球节点荷载： kg/， 3.2、下弦球节点荷载； kg/， 3.3、其他荷载：四、网架工程定制作、安装项目内容名称及费用： 制作及安装费用 编号 施工内容 工程面积 单价 金额 1 2 3 4 5 6 7 8 合同总价（大写） 备注：1）此费用不包安装网架时的脚手架费； 2）最终工程决算按各项单价固定、工程量按实结算为准； 3）五、工程款支付方法：-付款方式：1 汇票；2 现金；注：在支付现金时，必须出具本公司介绍信与收款凭证方能支付六、 质量标准、施工及验收6.1乙方按照 、 网架结构设计与施工规程 jgj-7-_网架结构工程质量检验 评 定 标 准 jgj-78-_ 、 钢 结 构 工 程 施 工 质 量 验 收 规 范 gb50205-_及有关法律、法规与标准、规范精心制作，确保工程质 量；6.2甲方依据 、 网架结构设计与施工规程 jgj-7-_网架结构工程质量检验 评 定 标 准 jgj-78-_ 、 钢 结 构 工 程 施 工 质 量 验 收 规 范 、工程施工图及有关法律、法规与标准、规范进行验收； gb50205-_6.3甲乙双方按照相关国家法律、法规，规范施工，质量达到合格；6.4、从乙方安装结束递交竣工验收报告之日起，甲方在 15 天内未组织验收 的，则甲乙双方视为该工程项目已验收合格。七、工期要求 7.1甲方预埋件和脚手架必须于 完成； 7.2乙方构件制作必须于 完成；工程总工期为 天；7.4如遇不可抗力的因素影响工程进度，则由甲乙双方共同协商解决。八、双方协作、责任与配合 8.1如甲方设计变更应及时通知乙方，由于设计变更而造成乙方的经济损失 由甲方全面承担； 8.2甲方土建单位在放置网架支座预埋件时应按乙方提供的预埋件位置图上 的相关规定放置，搭建安装网架的脚手架必须按乙方提出的详细图纸及 尺寸要求施工，预埋件和脚手架搭好后，经乙方派专人验收合格后，乙 方才进场安装网架；8.3甲方必须按照合同要求的约定时间支付乙方的工程款；8.4甲方在接到乙方竣工验收报告半个月内应组织有关部门进行验收8.5甲方应尽最大能力提供乙方现场施工中的方便以确保工程顺利竣工；8.6甲方应提供水、电源，并且工具房一间，提供住宿便利；8.7乙方必须接受现场监理公司现场监理工程师的监督检查指导，完善相关 的工程报验资料；8.8乙方必须服从甲方总承包单位的现场管理制度，包括文明施工管理、安 全管理等制度，一切的安全责任均由乙方自行负责；8.9乙方将指定 为项目经理，并成立工程施工项目经理部。九、供货方法 ：由乙方自行负责，垂直运输由甲方协助乙方利用现场总包单位的吊车进行垂直运输至脚手架上，如现场没有吊车，则垂直运输费用由甲方负责。十、违约责任 10.1、违约方承担另一方的所有经济损失；10.2、甲乙双方如有违反合同约定责任的行为，则另一方有权要求对方限期 整改，否则，另一方有权要求暂时终止合同，并有权要求对方承担合 同相应金额同等的罚款；10.3、甲乙双方因自己的原因而延误工程工期的，应承担由此给对方造成的 损失； 10.4、未尽事宜由双方共同协商解决；十一、其他11.1、本合同如在履行中发生争议，可提请当地仲裁庭或人民法院仲裁；11.2、本合同签盖章后生效至竣