一建考试答案.doc

2012年一建法规参考答案 2012-9-25 08:52阅读(5)法 规1下列代理行为中，不属于委托代理的是：D指定代理2下列特权中，不属于用益特权的是：A土地所有3某建设单位为方便施工现场运输：C相邻权4国有建设用地使用者依法对土地享有：D所有权5按照合同约定或者法律规定：A债6关于知识产权的说法，正确的是：A知识产权是权利人对其创造7根据商标法，注册商标有效期限为：B高标局收到申请书8保证合同是：C债权人与保证人9关于刑事责任的说法：B罚款是刑罚附加的一种 10对于达到一定规模的危险性较大的：C建设单位11根据工程建设项目施工招标投标方法：A拟公开招标的费用12下列情形中，用人单位可以解除：D在试用期间被证明不符合13按照各法院的辖区和民事案件：C地域管辖14建筑施工企业的特种作业：D钢筋工15当事人双方在合同中约定解决争议：C诉讼16根据水污染防治法，与建设项目主体工程同时：A环境保护主管部门17在施工现场使用的装配式：A产品合格证18对败诉的具体行政行为：B行政处罚显失公正19根据建设工程质量管理条例，下列不属于施工企业：A工程监理合同20甲施工企业与乙施工企业：D继续有效21若施工过程中发现设计文件：C应当及时提出意见22涉及建筑主体和承重结构变动：C应当及时提出意见23根据最高人民法院关于民事诉讼：A先予执行24借用其他施工企业的:D营业执照25建设单位中申请施工许可证时：D施工需要并按规定26、甲公司向乙公司购买50吨水：C甲拒绝接受，应承担违约责任27、建设单位办理工程竣工：B规划、招投标、公安消防28、建设工程施工合同应以：A施工行为地29、在正常使用条件下：B设计文件规定的30、施工企业与劳动者签订：B231、物权变更自登记时发生：D地役权32关于联合体共同承包的说法：C联合体各方对承包合同33关于工程质量检测的说法：A由施工企业委托具有34工程建设国家标准：A强制性标准35建设单位将工程发包给不具有：C罚款36根据城市建设档案管理规39下列合同款中，属于：B劳动报酬40关于施工企业强令施工人员冒险作业：C施工人员有权拒绝该指令41根据建设工程质量管理条例：A竣工验收合格42发包人和承包人在合中约定：A发包人应返还承包人垫资43关于建设单位质量责任和义务的说法：D在领取施工许可证或者44根据建筑法，建筑工程：A总承包单位45根据特种设备安全监察条例：D型式试验46施工企业承建的办公大楼没有：A主体结构的最低保修期47下列情形中，投标人已提交的投标保证金：B在提交投标文件截止日后48下列民事诉讼案件适用：C不动产纠纷49施工企业拒不执行公安消防：B人民法院50实行施工总承包的工程项目：A施工总承包单位51关于建设工程见证取样的说法：A施工人员对工程涉及52、下列不属于发包人义务：B、就审查合格的施工图设计文件向施工企业出详细说明 53、甲将闲置不用的工程设备出售给乙：D、甲与乙之间的合同先生效后，甲与乙54、关于不符合建筑节能标准的建筑工程的说法：D、已经建成的，可正常使用55、根据安全生产法：C、为从业人员缴纳意外伤害保险费56、某总承包单位将工程上体结构：D、分包单位只承担民事赔偿责任 57、依法批准开工报告的建设工程：B、1558、根据2011年7月1日起实施的：D、为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费59、根据建设工程质量管理条例：B、建设单位60在文物保护单位的建设控制地带：B、建设单位61、跟据建设工程安全生产管理条例：C、拆装方案62、承包商向水泥厂购买袋装水泥：A、三方共同 63、施工合同的解决争议：A应当向合同履行地仲裁委员会64、纠纷发生后，下列不属于：D当事人双方口头愿意仲裁65、总承包单位甲公司：A乙与建设单位无直接合同关系66、某施工企业向某玻璃厂：D新要约67、行政责任的承担方式：B行政复议68、施工现场所使用的安全警示标专：C必须符合国家标准69施工企业在施工中：C无因管理70要式合同是指：A法律上已经确定了一定的名称多项选择题71关于承包单位将承包的：A责令改正，没收违法所得 E情节严重的，吊销证书72合同内容约定不明确：C质量要求不明确，可按照国家 D履行期限不明确，债务人73建筑企业申请资质：A与建设单位或老者企业 B未取得施工许可证 D将承包的工程转包或者违法分包的74、根据生产：A 事故发生地点 B人员伤亡 C事故发生时间 75、根据物权法，当事人：B合同自成立时生效 D未办理物权登记不影响76、连带责任保证的法定：D除斥期间 E不可变期间77、房屋建筑工程质量保修书：B保修范围和内容 D保修期限和责任78、仲裁协议应当具备：A仲裁事项 B请求仲裁的意思表示 C选定的仲裁委员会79、关于在文物保护单位控制：B全国重点文物保护单位 D不得破坏文物保护单位的历史风貌80、根据民事诉讼法，下列案件：A房屋权属 D建设工程施工合同 E土地使用权转让81、下列施工项目中，属于经批准可以采用邀请招标方式：A、涉及国家安全安、国家秘密的项目而不适宜招标的 B、受自然地域环境限制的82、当事人在仲裁协议中：C、当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，该仲裁协议无效 D、当事人共同选定其中一个仲裁机构，该仲裁协议有效83、下列情形中，用人单位可以随解除劳动合同的：A、在试用期间被证明不符合录用条件的 C、严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的 E、严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的84、施工企业的主要负责人：B、建 立、健全本单位安全生产责任制 C、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程 D、保证本单位安全生产投入的有效实施85、根据代理权获得的方式不同：A、指定代理 B、委托代理 D、法定代理87、关于民事纠纷解决方式的说法：D、仲裁实行一裁终局制 E、民事诉讼实行两审终审制88、关于建设工程保险的说法：D、建筑工程一切险的保险期限可以超过保险单明细表中列明的保险生效日和终止15天 E、安装工程一切险期内，一般应包括一个试车考核期89、施工企业保证工程质量：B、按设计图纸施工 C、严格履行企业质量管理的沟通关系90、建设单位办理工程质量监督手续：A、工程规划许可证 B、用地规划许可证 D、工程勘察设计文件 E、中标通知书及施工承包合同91、根据建筑工程施工许可管理办法：A、建筑面 积200平方米的房屋 B、抢险就灾工程 E、实行开工报告审批制度的建筑工程92具体行政行为在行政复议期间：A申请人申请停止执行C彼申请人认为需要E行政得议机关认为93施工企业承揽业务不良行为：A以欺骗手段取得资质C以他人名义投标D将承包的工程转包E以向评标委员会成员94根据合同法，下列文件中A投标文件；C中标通知书95申请人向仲裁委员会提出：C不予受理反请求；E继续审理96根据建设工程质量管理条例，关于总承包单位依法A分包单位应当按照分包合同；B总承包单位与分包单位97根据建设工程质量管理条例，工程监理单位A建筑材料供应商B施工企业D设备供应商98、根据建设工程管理条例：A、竣工验收报告 C、设计变更通知单 E、竣工图99、根据民事诉讼法：B、被告住所地 C、合同履行地 100、申领施工许可证时：B、专项安全施工组织设计方案 C、安全施工组织计划 D、安全措施费用计划2012年一建项目管理答案 1、 根据建设项目工程总承包管理规范 C 确定项目建设资金2.安国际工程管理 A 业主3.编制项目管理 B 绘制工作流程4.下列组织工具图 A 项目结构图5.关于项目实施阶段 D实施阶段策划6应用曲线法进行施工成本偏差分析：D、成本局部偏差 7、关于因果分析图法使用的说法：B、通常使用QC小组活动的方式进行8、跟据建筑工程施工质量验收统一标准：B、抽样检测9、某施工承包企业将其承接的高速公路：B、项目组成10、下列合同形式中：A、固定总价合同建设项目各参与方应分别进行：系统有效性 12、建设工程项目进度控制工作包括：C、3-1-4-213、施工安全技术措施：A、具有针对性和可操作性14、施工承包企业应对建设单位：D、监理工程师15、施工成本控制的各工作步骤中：C、分析16、施工合同履行过程中：A、分包合同约定的付款期间，不论承包人是否收到了业主支付的工程款17、在项目实施过程中：C、竣工验收18、某基础混凝土试块强度值：A、不作 19根据国务院关于取消第二批行政审批：C建设施工企业20在进行合同分析以后：D合同管理人员向各层次管理者21国际工程施工承包合同争议解决的方式中：B协商22下列建设市场主体中，其工作性质属于：B建设监理单位 23关于安全生产事故应急预案：B应急预案应报同级人民政府24某施工企业承接了某住宅：D单位工程施工组织设计25关于建造师和项目经理的说法：A大、中型工程项目施25关于建造师和项目经理的说法：A大、中型工程项目施工 26将一个子项目进度计划：D进度计划系统的结构分析27作业文件是职业健康安全：B操作规程、管理规定、监测活动准则及程序文件引用的表28下列直方图中：D（d）29下列建设工程项目：A优选工程项目施工方案30下列施工成本管理：D加强施工定额管理31施工合同分析中：C承包人主要任务32为实现进度目标：B投标报价 33、根据下列逻辑关系表：B、逻辑关系不对34、应用曲线法进行施工成本偏差分析：D、成本局部偏差35、应用动态控制原理控制项目投资时：D、工程概算和工程预算36、某工程双代号时标网络计划：D、1 37根据建设项目工程总承包管理规范：B勘察、设计、施工38关于建设工程质量监督管理的说法：D建设单位未组织竣工验收39建设工程招标投标活动中：C投标人撤回投标文件的40某按单价合同进行计价的招标工程：C以单价为准调整总价41工程施工质量事故的处理工作：A12534 42下列施工成本分析方法中：B连环置换法43根据建设工程监理规范，属于：C审核分包单位资质条件44编制施工项目成本计划的关键：A目标成本45某工程施工期间，安全人员：A动态治理46施工质量控制点应选择：C施工难度大据不同风险水平的风险控制：B应努力降低风险48按国际工程惯例，对工业与民用建筑工程：C建筑师事务所49建设工程生产安全事故应急预案中：C专项应急预案50某工程项目过程中，由于供货商提供的设备：D设备供货商51利用水泥、沥青等胶结材料：B稳定和固化52下列沟通过程的诸要因素中：B沟通客体53关于建设工程施工合同谈判：B建设工程施工合同由合同双方54关于进度计划调整的说法：A根据计划检查的结果55对装饰工程中的水磨石：B目测法56按建设工程项目成本构成编制：A直接费、间接费、利润、税金57根据合同通用条款规定的文件：C协议书58工程质量监督申报手续：C开工前、由建设单位59下列项目目标动态控制的纠偏措施中：D调整工作流程组织60关于施工总承包和施工总承包管理：A施工总承包管理模式下 61根据建设工程委托监理合同：A书面报告委托人要求设计改正62某施工企业编制建设项目施工组织总设计：B施工方案的拟订63根据建设工程施工专业分包合同：A承包工程的价格内容64某工程网络计划中，工作M的自由时差为：A不影响总工期65建设工程项目管理信息系统：C目标控制66下列干扰事件中，承包商不能提出：B工程师指示承包商加快67根据建设工程项目管理：B项目经理68根据全面质量管理的思想：B工程建设各参与方69某建设工程项目中，承包人按合同约定：D用履约担保书规定的70下列工程担保中，以保护承包人合法权益：B支付担保71关于承包单位将承包的：A责令改正，没收违法所得 E情节严重的，吊销证书 72.在质量管理中-A掌握质量 C分析生产 D分析质量73.关于建设工程项目-A除业主方以外 C如果采用工程74.建筑工程施工质量-B主控项目 D一般项目75.在国际上工程-B业主方自行采购 C承包商采购76.在国际工程承包-A,DAB委员可以 B,DAB的费用 E,DAB解决77.根据合同法，下列文件中A投标文件，B中标通知书，C符合要约规定 81.对业主而言-A可以利用承包商 E可以减少承包商82.关于建设工程项目管理正确的有A建设工程管理工作 E只有施工企业83.根据项管规GBT2006-A签订工程施工 B参与组建项目部 D参与选择物资84.关于管理职能分工-D管理职能实际上 E在一个项目施工 85.根据民事诉讼法，合同当事人可以B原告住所地，D合同履行地，E合同签订地86.关于民事纠纷解决B和解可以，C仲裁机构，D仲裁实行87.申领施工许可证时，建设单位B专项安全施工，D安全施工组织88.建筑业企业申请资质升级，资质增项A与建设单位或者，B未取得施工许可证，C将承包的工程，E恶意拖欠分包89.下列施工项目中，属于经批准A受自然，D技术复杂，E公开招标90.下列。属于经济措施-A按时支付 C设立提前 91.根据。关于做好房屋建筑-除了E微小事故，其他全选92.建设单位和监理单位组织A充分理解 B了解设置 E明确质量93.下列项目目标动态-D改进施工 E选择高效95建设工程项目总进度ABDE项目实施，总进度，确定里，总进度目标97关于管理职能分工说法ABCDE98根据【】，下列部分A深基坑工程B地下暗挖工程C脚手架工程99对业主而言：C可以转移风险D可以通过E可以减少100关于建设工程项目管理的说法A建设工程管理C项目决策阶段D建造师的业务2012年一建考试实务参考答案1房屋建筑筒中+电梯间和楼梯间2 下列混泥土+耐久性3楼梯和屋盖+混合结构4下列装修材料+防水5房屋进行+卫生间6配置后大体积+硅酸盐7天然大理石+大堂地面8基坑验槽+轻型动力9关于钢筋+板筋在上10混凝土搅拌+石子 -水泥-沙子-水11关于正产+前进动力12索寞支撑+132413钢筋配料中+直 斜 弯 弯14对已浇筑+终凝前15根据民用+学校教室16下列建筑密封+密封条17根据危险性+总承包单位技术18下列质量问题+防水材料不合格19施工现场+项目经理20根据建筑+工程26锤击沉管+粘性、淤泥质土 、淤泥层 27下列抹灰工程+保护墙体、 增加墙体 、提高墙面28关于施工单位+落实安全 、 确保安全 、即时如实报告29 下列工程质量+砌体结构 、钢结构、 木结构30根据建筑地基+重要工程、 支护做主题的部分 、有文物需保护第一大题：1.采用等节奏流水施工方式。还有无节奏，异节奏流水施工方式。2.工期13周 （M+N-1）*T=KM=4，N=3，T=2，K=1，代入公式得（4+3-1）*2+1=13周3.A-B是合法的，B-C,B-D是不合法的。参照合同法。4.业主供货，质量业主负责，应该B向A索赔，A向业主索赔。第二大题:1、需要专家论证：(1)基坑支护、降水开挖超过3m，所以需要论证； (2)大跨度，所以模板支撑需要论证 (3)起重吊装 (4)、桩长超过16m，人工挖孔桩，需要论证。2、电流的大小；焊条的角度以及它的质量；焊接的快慢速度3、较大事故； 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和 负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。报告内容：(1)事故发生单位概况； (2)事故发生的时间、地点以及事故现场情况； (3)事故的简要经过；2012 年一级建造师考试建筑实务参考答案（整理版Q群一建聊天灌水77090846） (4)事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失； (5)已经采取的措施； (6)其他应当报告的情况。 4、项目必须在工程开工十五日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护管 理部门申报登记，施工期间噪声排放应当符合国家规定的建筑施工场界噪声排放标准。夜间施工时，需办理夜间施工许可证证明，并公告附近社区居民 结构阶段,昼间噪声限值是70分贝,夜间噪声限值是55分贝 光污染防治措施：夜间室外照明灯应加灯罩，透光方向集中在施工范围。电焊作业采取遮挡措施，避免电焊弧光外泄。第三大题 1、事件一中，验槽的组织方式-：不妥当。施工单位必须会同勘察、设计单位和业主共同进行验槽，合格后才能进行基础工程施工。基坑验槽还包括土 *及软弱下卧土层，观察验槽还应选择在柱基墙角 承重墙下等受力较大的部位 。2、施工单位做法不妥。钢筋进场应检验：产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定： 1） 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25； 2） 钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30； 3） 钢筋的最大力下总伸长率不应小于9 %。3、抽检数量：每验收批抽10填充墙片（每两柱间的填充墙为一墙片），且不应少于3片墙。检验方法：观察检查。施工单位做法不妥。填充墙砌至接近梁、板底时，应留一定空隙，待填充墙砌筑完并应至少间隔7d后，再将其补砌挤紧。4、总承包项目竣工资料一般包括以下方面的内容。(1)立项文件(2)勘察设计资料(3)工程管理资料(4)物资采购资料(5)施工资料(6)生产准备及投产试运资料(7)监理资料(8)质量监督资料(9)反映项目概况和建设特点的声像资料。资料移交不妥当 正确做法：分包单位各种技术资料必须由施工总承包单位汇总整理后上缴建设单位。监理单独整理资料上缴建设单位。第四大题：1、是正确的。有安全文明施工费、 规费 、税金。2、土石方综合单价：（6.46+12+1.6）*（1+15%）*（1+5%）=26.57（元/M3）中标价：（8200+360+130+225.68）*（1+3.41%）=9209.36万元预付款：9206.36*10%=920.64万元3、合同评审、 合同订立 、合同实施计划、 合同实施控制、 合同综合评价 、有关知识产权的合法使用。4、劳务实名制：分包单位劳务作业人员的花名册、身份证、劳动合同文本和岗位技能证书复印件。5、(1)、对于固体废物，施工单位与施工地县级以上地方人民政府环卫部门申报登记，分类堆放。 (2)、对于固定垃圾和生活垃圾，施工单位与施工地垃圾消纳中心签署环保协议，及时清运。 (3)、对于危险废弃物，施工单位应送往危险废物处理中心及时消纳。6、甲施工单位索赔不成立。理由： 施工排水费属工程费用组成中的措施费，该费用在甲单位投标报价时应考虑在内，属甲单位应承担的风险。 第五大题:1.步骤： (1)、布设建筑基线 (2)、绘制建筑方格，测设建筑方格网主轴线及网点并检查调整.(3)、换算建筑施工坐标系与测图坐标系(4)、建筑场地的高程控制测量2、不妥之处：项目经理部编制防火设施平面布置图还得监理工程师审核同意后方可交与施工人员施工；在基坑上不周边临时消火栓的间距不大于120m 距离拟建房屋 不小于5m不大于25m,60平米2只灭火器不妥，（每25平方1只灭火器）至少要有三只灭火器。3、节水要点： （1）施工中采用先进的节水施工工艺。 （2）现场搅拌用水、养护用水应采取有效的节水措施，严禁无措施浇水养护混凝土。现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设立循环用水装置。 （3）项目临时用水应使用节水型产品，对生活用水与工程用水确定用水定额指标，并分别计量管理。 （4）现场机具、设备、车辆冲洗、喷洒路面、绿化浇灌等用水，优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水。力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%。 （5）保护地下水环境。采用隔水性能好的边坡支护技术。在缺水地区或地下水位持续下降的地区，基坑降水尽可能少地抽取地下水；当基坑开挖*量大于50万m3时，应进行地下水回灌，并避免地下水被污染。4、外用 电梯：保证项目：安全装置、安全防护、司机、荷载、安装与拆卸、安装验收。 一般项目：架体稳定、联络信号、电气安全、避雷。 5、主要原因：填方土料不合格，含水率过大，次要原因：工序不合理，土料填筑后直接施工面层 因为工期紧张，导致施工人员做事急躁，夯实不到位，发现塌陷后不及取土晾晒，随即混入石灰拌合，并按规范使用夯实能量足够的机械夯实，检测土层各项指标合格后继续浇筑面层混凝土，并抹实压光。 （整理版Q群一建聊天灌水77090846）2012年一建经济参考答案1.某公司以单利方式一次性借入资金2000万元，借款期限3年，年利率8%，到期一次还本付息，则第三年末应当偿还的本利和为（ ）万元。A.2160B.2240C.2480D.2519【答案】C。2480【解析】2000*（1+8%*3）=2480（万元）2.关于现金流量图的绘制规则的说法，正确的是（）。A.对投资人来说，时间轴上方的箭线表示现金流出B.箭线长短与现金流量的大小没有关系C.箭线与时间轴的交点表示现金流量发生的时点D.时间轴上的点通常表示该时间单位的起始时点【答案】C。箭线与时间轴的交点表示现金流量发生的时点【解析】P53.对于非经营性技术方案，经济效果评价主要分析拟定方案的（）。A.盈利能力B.偿债能力C.财务生存能力D.抗风险能力【答案】C。财务生存能力【解析】P154.某技术方案的总投资1500万元，其中债务资金700万元，技术方案在正常年份年利润总额400万元，所得税100万元，年折旧费80万元。则该方案的资本金净利润率为（）。A.26.7%B.37.5%C.42.9%D.47.5%【答案】B。37.5%【解析】（400-100）/（1500-700）=37.5%，参见教材P205.关于技术方案财务净现值与基准收益率，说法正确的是（）。A.基准收益率越大，财务净现值越小B.基准收益率越大，财务净现值越大C.基准收益率越小，财务净现值越小D.两者之间没有关系【答案】A。基准收益率越大，财务净现值越小【解析】参见教材P25页的图1Z1010266.技术方案的盈利能力越强，则技术方案的（）越大。A.投资回收期B.盈亏平衡产量C.速动比率D.财务净现值【答案】D。财务净现值【解析】财务净现值是评价企业盈利能力的动态评价指标；而投资回收期是评价企业投资回收能力的指标。P247.某常规技术方案，FNPV（16%）=160万元，FNPV（18%）=-80万元，则方案的FIRR最可能为（ ）。A.15.98%B.16.21%C.17.33%D.18.21%【答案】C。17.33%【解析】参见教材P25，判断：一正一负，那么肯定是在16%18%之间，因为离18%的绝对值要小，所以该系数肯定接近18%，故选择C；8.要保证技术方案生产运营期有足够资金支付到期利息，方案的利息备付率最低不应低于（）。A.0.5B.1C.3D.5【答案】B。1【解析】P30。9.以技术方案的总投资作为计算基础，反映技术方案在整个计算期内现金流入和流出的现金流量表是（）。A.资本金现金流量表B.投资各方现金流量表C.财务计划现金流量表D.投资现金流量表【答案】D。投资现金流量表【解析】参见教材P42，黑标题下第二行。10.某技术方案设计年产量为5000件，单位产品售价为2500元，单位产品变动成本是750元，单位产品的营业税及附加为370元，年固定成本为240万元，该项目达到设计生产能力时年税前利润为（ ）万元。A.450B.135C.635D.825【答案】A。450【解析】（2500-750-370）*0.5-240=450(万元)。11.编制和应用施工定额之所以有利于推广先进技术是因为（）。A.施工定额是强制实施的B.施工定额是工程定额体系的基础C.施工定额水平本身包含成熟先进的施工技术D.施工定额是用先进的技术方法测定出来的【答案】A。额定定额水平本身包含成熟先进的施工技术【解析】参见教材P186第4小点。12.要分别分析材料消耗量和采购单价对工程材料费用的影响，可采用的财务分析方法是（）。A.趋势分析法B.因果分析法C.比率分析法D.因素分析法【答案】D。因素分析法【解析】参见教材P13213.根据建筑安装工程费用项目组成（建标2003206号），建筑安装工程造价中安全施工费的计算基础是（ ）。A.人工费B.材料费C.直接工程费D.直接费【答案】C。直接工程费【解析】参见教材P167公式1Z103023-514.根据建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2008），垂直运输机械费应列在（）中。A.分部分项工程量清单与计价表B.措施项目清单与计价表C.其他项目清单与计价汇总表D.专业工程暂估价表【答案】B。措施项目清单与计价表【解析】参见教材P223，中间部分的（2）。15.某建设工程项目的建设期为2年，第一年贷款600万元，第二年贷款800万元，贷款年利率10%，按年复利计息，则该项目建设期利息综合为（）万元。A.103B.140C.133D.200【答案】C。133【解析】600/2*10%+(600+800/2+600/2*10%)*10%=133（万元）16.某建设工程项目的设备及工器具购置费为2500万元，建筑安装工程费为2000万元，工程建设其他费为1500万元，基本预备费率为10%，则该项目的基本预备费为（）万元。A.200B.400C.600D.450【答案】C。600【解析】（2500+2000+1500）*10%=600（万元）。17.某设备6年前的原始成本为90000元，目前的账面价值为30000元，现在的市场价值为16000元，则该设备的沉没成本为（）元。A.10000B.14000C.44000D.60000【答案】B。1400【解析】30000-16000=14000（元）18.以建筑物或构筑物各个分部分项工程为对象编制的定额是（）。A.施工定额B.材料消耗定额C.预算定额D.概算定额【答案】C。预算定额【解析】参见教材P176。19.采用工程量清单计价的工程在竣工决算时，暂估价中的材料单价应按（）。A.承包方自行购买该材料的单价计入综合单价确定B.发、承包双方最终确认价在综合单价中调整C.招标文件中的暂估价定D.市场价格信息在综合单价中调整【答案】B。发、承包双方最终确定价在综合单价中调整【解析】参见教材P265。20.根据建设工程价款结算暂行办法，建设工程承发包双方未在合同中对工程进度款支付时间、支付比例等作约定的，发包人应该在批准工程进度款支付申请的（）天内，向承包人支付规定比例范围内的工程进度款。A.7B.28C.56D.14【答案】D。14【解析】参见教材P243页下半部分。21.某混凝土结构施工采用木模板。木模板一次净用量为200m2，模板现场制作安装不可避免的损耗率为3%，模板可周转使用5次，每次补损率为5%，该模板周转使用量为（）m2.A.41.2B.49.44C.43.20D.51.50【答案】B。49.44【解析】22.某施工企业承包的一项工程，工程价款为1000万元，其中包括修缮工程所用原材料价款15万元以及应付给指定分包商的工程款100万元，营业税税率为营业额的3%，则该企业需缴纳营业税（）万元。A.27B.30C.32D.33【答案】A。27【解析】（1000-100）*3%=27（万元），注意不能扣除原材料价款。23.若企业的资产按购置时所付出的代价的公允价值计量，则根据会计计量属性，该资产计量属于按（）计量。A.重置成本B.历史成本C.可变现净值D.公允价值【答案】B。历史成本【解析】参见教材84页下半部分。24.某采用工程量清单招标的工程，评标委员会发现某标书漏填了分部分项工程类清单中“地面找平”一项的综合单价和合价，则评标委员会的正确处理方式是（）。A.视为该项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中B.认定该标书为废标C.要求投标人就此项进行单独报价，补充到原报价书中D.由评标委员会认定一个合理价格补充到原报价书中【答案】A。视为该项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中【解析】参见P283中间部分。25.采用装运港船上交货价的进口设备，估算其购置费时，货价按照（）计算。A.出厂价B.到岸价C.抵岸价D.离岸价【答案】C。离岸价【解析】参见教材P155第四段。26.某国际工程，业主方在招标文件中规定了200万元的暂定金额。则每一个承包商在投标报价时对该项暂定金额的正确处理方式是（）A.计入投标总报价，但承包商无权自主使用B.计入投标总报价，并且承包商有权自主使用C. 不计入投标总价，在实际发生时由业主支付D. 不计入投标总价，由工程师决定是否使用【答案】A。计入投标总价，但承包商无权自主使用【解析】参见教材P22427.根据建设工程工程量清单计价规范（GB 505002008）。采用工程量清单招标的工程，投标人在投标报价时不得作为竞争性费用的是（）A.夜间施工费B.施工排水降水费C.安全文明施工费D.二次搬运费【答案】C。安全文明施工费【解析】参见教材P231中间部分。28.施工企业向外提供机械作业取得的收入属于（）A.提供劳务收入B.销售商品收入C.让渡资产使用权收入D.建造合同收入【答案】A。提供劳务收入【解析】参见教材106中间部分。29.下列财务比率中，属于企业偿债能力分析指标的是（）A.总资产周转率B.净资产收益率C.营业增长率D.流动比率【答案】D。流动比率【解析】参见教材P133页下半部分。30.关于技术方案敏感性分析的说法，正确的是（）A.概算定额法B.类似工程预算法C.概算指标法D.预算单价法【答案】C。概算指标法【解析】参见教材200页第三行。31.关于急速方案敏感性分析的说法，正确的是（）A.敏感性分析只能分析单一不确定因素变化对技术方案经济效果的影响B.敏感性分析的局限性是依靠分析人员主观经验来分析判断，有可能存在片面性C.敏感度系数越大，表明评价指标对不确定因素越不敏感D.敏感性分析必须考虑所有不确定因素对评价指标的影响【答案】B。敏感性分析的局限性是依靠分析人员主观经验来分析判断，有可能存在片面性。【解析】参见教材41页。32.根据建设工程工程量清单计价规范（GB 505002008）计价的某土方工程，业主方提供的清单工程量为3951m。施工企业预计的实际施工量为7902m，预计完成该分项工程的直接费为115265.27元，管理费为39190.19元，利润为9221.22元，不考虑风险费和其他因素，则该分项工程的综合单价应为（）A.41.43B.20.71C.29.17D.94.48【答案】A。41.43【解析】（115265.27+39190.19+9221.22）/3951=41.43(元/m3)33.根据我国现行企业会计准则，企业支付的广告费属于企业的（）。A.资本性支出B.利润分配支出C.期间费用D.营业外支出【答案】C。期间费用【解析】参见教材90页最后关于期间费用的表述。34.若施工招标文件和中标人投标文件对工程质量标准的定义不一致，则商签施工合同时，工程质量标准约定应以（）为准A.中标人投标文件B.双方重新协商的结果C.招标文件D.中标通知书【答案】A。中标人的投标文件【解析】参见教材239页中下部分。35.编制建设项目投资估算时，考虑项目在实施中可能会发生涉及变更增加工程量，投资计划中需要事先预留的费用是（）A.涨价预备费B.铺底流动资金C.基本预备费D.工程建设其他费用【答案】C。基本预备费【解析】参见教材162页关于基本预备费的定义。36.招标人编制招标控制价与投标人报价的共同基础是（D）。A.工料单价B.综合单价C.按拟采用施工方案计算额工程量D.工程量清单标明的工程量【答案】D。工程量清单标明的工程量【解析】参见教材236页中部的（3）37.某技术方案的净现金流量如下表。则该方案的静态投资回收期为（B）年。现金流量表计算期（年）0123456净现金流量（万元）-1500400400400400400A.3.25B.3.75C.4.25D.4.75【答案】B。3.75【解析】本题很有迷惑性，注意零时点的现金流出和流入都为零，所以时点并不在考核范畴，应该从1时点开始考核（即真正的零时点在第一年年末）38.企业从银行取得一笔长期借款2000万元，年利率8%，期限3年，每年末结息一次，到期一次还本，借款手续费率0.2%，企业所得税率25%，则该笔借款的资金成本率为（C）A.6.00%B.8.02%C.6.01%D.8.20%【答案】C。6.01%【解析】8%（1-25%）/（1-0.2%）=6.01%39.设计概算是设计单位编制和确定的建设工程项目从筹建至（B）所需全部费用的文件。A.办理完竣工结算B.竣工交付使用C.项目报废D.施工保修期满【答案】B。竣工交付使用【解析】参见教材195页中上部分。40.某施工企业年度工程结算收入为3000万元，营业成本和营业税金及附加为2300万元，管理费用为200万元，财务费用为100万元，其他业务收入为200万元，投资收益为150万元，营业外收入为100万元，营业外支出为80万元，所得税为100万元，则企业营业利润为（D）万元。A.500B.520C.670D.750【答案】D。750【解析】3000-2300-200-100+200+150=750（万元）41.根据我国现行企业会计准则，企业在资产负债表日或之前违反了长期借款协议，导致贷款人可随时要求清偿的债务，在资产负债表中应当归类为（C）。A.非流动负债B.长期应付款C.流动负债D.长期借款【答案】C。流动负债【解析】参见教材124页，属于“企业无权清偿期推迟至一年以上”。42.设备融资租赁与经营租赁的主要不同点是（D）。A.租金的支付方式B.可用于租赁的设备C.租赁双方的根本目的D.租赁双方承担义务的约束力【答案】D。租赁双方承担义务的约束力【解析】参见教材60页中下部分的表述。43.关于设备技术寿命的说法，正确的是（B）。A.完全未使用的设备技术寿命不可能等于零B.设备的技术寿命一般短于自然寿命C.科学技术进步越快，设备的技术寿命越长D.设备的技术寿命主要有其有形磨损决定【答案】B。设备的技术寿命一般短于设备的自然寿命【解析】参见教材56页倒数第二段倒数第三行。44.某施工现场钢筋加工有两个方案，均不需要增加投资，采用甲方案需固定费用50万元，每吨钢筋加工的可变费用是300元；采用乙方案需固定费用90万元，每吨钢筋加工的可变费用是250元,。现场需加工钢筋1万吨，如果用折算费用法选择方案，则（A）。A.应该选用乙方案B.应该选用甲方案C.甲乙两个方案在经济上均不可行D.甲乙两个方案的费用相同【答案】A。应该选用乙方案【解析】甲方案折算费用=50+300*1=350（万元）；乙方案折算费用=90+250*1=340（万元），故应该选择乙方案。45.根据建设工程工程量清单计价规范（GB 505002008）编制施工图预算时，“分项工程量相应单价”计算得到的价款中已经包含（B）。A.措施费B.管理费C.税金D.规费【答案】B。管理费【解析】综合单价中包含了管理费和利润，参见教材228页倒数第六行。46.因修改涉及导致现场停工而引起施工索赔时，承包商自有施工机械的索赔费用宜按机械（）计算。A.租赁费B.台班费C.折旧费D.大修理费【答案】C。折旧费【解析】参见教材253页第三段。47.价值工程活动中，计算产品成品的方法是以产品（）为中心分析成本的事前成本计算方法。A.功能B.质量C.价格D.性能【答案】A。功能【解析】参见教材73页下部分一段的最后一句“因此“48.施工企业从银行借款50万元用作工程的投标保证金，该借款产生的利息属于（）A.营业外支出 B.期间费用C.资本性支出D.投资性支出【答案】B。期间费用【解析】借入的投标保证金，实际上是融资成本的一部分，应该计入财务费用。49.根据我国企业会计准则，某施工企业2012年3月收到建设单位支付的2011年完工工程的结算款200万元，则该笔款项在会计核算上正确的处理方式是计入（）A.2012年的收入 B.2012年的负债 C.2011年的负债 D.2011年的收入【答案】D。2011年的收入【解析】注意是施工单位收到，所以应该是收入；并且要符合权责发生制，应该是2011年收入。50.根据我国现行企业会计准则，不能列入工程成本支出的是（）A.处置固定资产的净损失B.生产所耗用的人工费C.生产所耗用的材料费D.企业下属的施工单位为组织和管理施工生产活动所发生的费用【答案】A。处置固定资产的净损失【解析】处置固定资产的净损失应该列入营业外支出。51.企业应收账款管理中，可以通过“5C”系统对顾客的（）进行评估。A.资产状况B.信用品质C.偿债能力D.盈利能力【答案】B。信用品质【解析】“5C“系统包括品质、能力、条件、资本和抵押，参见教材149页。52.某施工企业制定了如下表的四种现金持有方案（单位：元）。从成本分析的角度来看，该企业最佳的现金持有量为（）元。现金持有方案及相关成本现金持有量6000080000100000110000机会成本6000700075008000管理成本3000300030003000短缺成本5000400030002000A.60000B.80000C.100000D.110000【答案】D。11000【解析】持有的总成本即为机会成本、管理成本和短缺成本之和，最小的方案最优。53.根据建设工程工程量清单计价规范（GB505002008），投标时可由投标企业根据其施工组织设计自主报价的是（ ）A.安全文明施工费B.大型机械设备进出场及安拆费C.规费D.税金【答案】B。大型机械设备进出场及安拆费【解析】54.根据建设工程工程量清算单计价规范（GB505002008），施工招标投标时，工程量清单应由（）负责提供。A.工程招标代理机构B.工程设计单位C.招投标管理部门D.招标人【答案】D。招标人【解析】参见教材220页中间部分55.利润表是反映企业在一定会计期间（）的财务报表。A.现金流入总额B.所有者权益变动总额C.经营成果D.现金和现金等价物数额【答案】C。经营成果【解析】参见教材126页关于利润表的介绍。56.工程峻工结算书编制与核对的责任分工是（ ）。A.发包人编制，承包人核对B.监理机构编制，发包人核对C.承包人编制，发包人核对D.造价咨询人编制，承包人核对【答案】C。承包人编制，发包人核对【解析】参见教材263页中间部分。57.在招投标过程中，若招标文件某分部分项工程量清单项目特征描述与设计图纸不符，投标人报价时应按（ ）确定综合单价。A.设计