2011级工管专业《工程招投标与合同管理》自学周历、测验.doc

河海大学2011级工程管理专业工程招投标与合同管理辅导和教学周历周次教材章节学 习 重 点、 难 点测验题习题作业交批时间1第一章：第1.1、1.2节建筑市场的主体与客体资质管理及交易方式招标投标及合同法主要内容P32:第1题第12题2第一章：第1.3、1.4节活动原则及内涵工程相关合同基本内容与组成3第二章：第2.1、2.2节工程项目招标基础知识工程项目招标程序及内容资格预审文件招标文件构成与编制P77：第1题第32题4第二章：第2.3节开标、评标、定标内容评标方法和电子评标系统5第三章：第3.1、3.2节投标程序投标准备工作和内容P138：第1题第12题6第三章：第3.3、3.4节投标报价分析方法与内容投标决策内容与分析投标报价的策略与技巧7第三章：第3.5、3.6节投标文件组成、编制及报送工程量清单报价方式8第四章：第4.1、4.2节工程招标文件组成内容（实例）工程投标文件组成内容（实例）P216：案例1、案例29第四章：第4.3节工程招标投标分析方式及方法（案例）10第五章：第5.1、5.2、5.3节节合同体系构成、效力要约与承诺形式及规定救济措施与保全规定违约责任和索赔的基本规定P294：第1题第10题11第五章：第5.4、5.5节施工合同管理内容与规定施工合同示范文本组成内容12第六章：第6.1、6.2节索赔与索赔管理基本知识索赔程序及计算方法P349：第1题第8题13第六章：第6.3节索赔争议解决方式与方法14第七章：第7.1、7.2、7.3、7.4节合同管理工期索赔分析及计算合同管理费用索赔分析及计算P374：案例1、案例215第七章：第7.5、7.6、7.7、7.8、7.9节合同管理工期索赔分析及计算合同管理费用索赔分析及计算国际工程合同管理的基本常识16第八章：第8.1、8.2节国际项目采购基本知识FIDIC内涵P389：第1题第4题17附件：自我测验题函授站要求：1、测验卷做好后务必于集中上课时直接交给函授站班主任,由函授站统一集中寄给河海大学老师批改。测验不交或迟交者无平时成绩，考试无效！禁止抄袭、雷同、复印，一旦查出以“不及格”论处。2、各位函授生要克服一切困难，排除各种干扰，自我约束，按照各门课程教学周历的要求，抓紧平时自学。大学的关键就是自学，以平时自学为主，仅仅靠集中上课的学习是完不成学业的。工程招投标与合同管理测验作业站名：安徽水院站 专业：11级工程管理 姓名 学号 成绩 （告示：请各位同学一定要把姓名、学号和专业写清楚、写对，出现错误者作零分处理，特此告示）一、单选(每题0.5分，任选20题)下列各题中,只有一个被选项最符合题意,请将它选出并填入括号内。1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（ ）关系。A、债权人与债务人 B、代理人与被代理人 C、权利与义务 D、法人与自然人2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（ ）赔偿。A、施工企业 B、施工企业的法定代表人 C、施工企业的项目经理 D、具体的施工人员3、下列财产中，（ ）不得抵押。A、土地所有权 B土地使用权 C、房屋 D、交通运输工具4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（ ）家。A、2、 B、3 C、5 D、75、合同争议的解决顺序为（ ）A、和解调解仲裁诉讼 B、调解和解仲裁诉讼C、和解调解诉讼仲裁 D、调解和解诉讼仲裁6、监理招标主要是对监理单位（ ）的选择。A、报价 B、能力 C、监理人员数量 D、设备7、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（ ）A、正常工作 B、附加工作 C、额外工作 D、义务工作8、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（ ）。A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验9、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应（ ）。A、没收全部定金补偿损失 B、要求发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失 D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%10、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（ ）的日历天数计算。A、合同签字日起按投标文件中承诺 B、合同签字日起按招标文件中要求C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺 D、合同约定的开工日起按招标文件中要求11、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（ ）A、停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期B、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期C、停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任D、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延12、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。采购方应（ ）。A、拒付货款并索赔 B、按照订购数量及时付款C、按照实际交货数量及时付款 D、待供货方补足数量后再付13、FIDIC施工合同条件的“缺陷通知期”，是指（ ）。A、工程保修期 B、承包商的施工期C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间14、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商（ ）A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求 B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告15、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（ ）。A、由承包商承担的风险责任 B、给予费用补偿并顺延工期C、给予费用补偿但不顺延工期 D、给予工期顺延但不给费用补偿16、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（ ）A行政法律关系 B 民事权利义务关系 C刑事法律关系 D经济侵权关系17、在工程建设监理活动中，监理单位是（ ）A业主的代理人 B业主的委托人 C施工合同的当事人 D 绝对独立的第三人18、经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（ ）A主合同 B从合同 C独立合同 D无条件地必须履行的合同19、仲裁庭作出裁决后，合同当事人应当（ ）A按裁决自觉执行 B不服裁决可向上级仲裁机构申请复议C可向人民法院起诉 D向合同管理机关申诉20、监理合同规定，由于业主或第三方的原因使监理工作受阻以或延误，以致增加工作量时，应是为（ ）。A额外服务 B附加服务 C延长服务 D非监理服务21、监理招标的宗旨是指对监理单位（ ）的选择。A能力 B报价 C信誉 D经济实力22、中标的承包商将由（ ）决定。A评标委员会 B业主 C上级行政主管部门 D监理工程师23、设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由（ ）组织试车。A建设单位 B设计单位 C施工单位 D设备供应单位24、业主在（ ）合同中承担的风险最小。A 可调总价 B不可调总价 C单价 D成本加酬金 25、根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指（ ）。A只限承包商向业主索赔 B业主无权向承包商索赔 C业主与承包商之间的双向索赔 D不包括承包商与分包商之间的索赔 26、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以( )为准。A.招标文件中的规定 B、现场考察时招标单位的口头解释 C、招标单位在会议上的口头解答 D、发给每个投标人的书面质疑解答文件27、由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于( )。 A、正常工作 B、附加工作 C、额外工作 D、意外工作28、下列各项中，( )不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。 A、建设用地征用完毕，施工图纸完成 B、概算已经批准，建设项目已正式列入计划 C、招标文件已经编制好 D、建设资金、建材、设备来源已经落实29、投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括( )。 A、提供的投标担保有瑕疵 B、货物包装方式不符合招标文件的要求 C、个别地方存在漏项 D、明显不符合技术规格要求30、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是( )。A、节省招标费用 B、招标时间短 C、减小合同履行过程中承包不违约的风险 D、竞争激烈31、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为( )。A、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸 B、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款 C、中标通知书、投标书、协议书、图纸 D、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸32、施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由( )承担。 A、发包人 B、承包人 C、工程师 D、发包人与承包人共同 33、FIDIC施工合同条件规定，用从( )之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。A、开工日起至颁布发接收证书 B、开工令要求的开工日起至颁布发接收证书中指明的竣工 C、颁发接收证书日起至颁发履约证书 D、接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书34、在工程施工中由于( )原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。 A、不可抗力 B、承包方的设备损坏 C、设计变更 D、工程量变化35、委托任务并负责支付报酬的一方称（ ）。A 承包人 B 发包人 C出资人 D出工人36、受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（ ）。 A 建设单位 B 施工单位 C招标代理 D设计单位37、监理招标主要是对监理单位（ ）的选择。 A报价 B能力 C人员数量 D 设备38、合同价款可以有多种约定方式，其不包括（ ）。 A固定价格合同 B可调整价格合同 C固定价格加酬金合同 D成本加酬金合同39、在进度控制中，（ ）不属工程师的任务。A督促承包人完成工程扫尾工作 B向有关部门递交竣工申请 C协调竣工验收中的各方关系 D参加竣工验收40、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内，采购方应（ ）。A 拒付货款并索赔 B按照订购数量及时付款C按照实际交货数量及时付款 D待供货方补足数量后再付41、工程分包的说法错误的为（ ）A 是违法的 B是从工程承包人承担 C 是允许的 D 非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包 42、FIDIC施工合同条件的“缺陷通知期”是指（ ）A 工程保修期 B承包商的施工期 C 工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知D 工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间43、自中标通知书发出（ ）内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。A 15天 B 21天 C 30天 D 35天44、保证方式没有约定或约定不明确的，按（ ）承担担保责任。A、保证 B、连带保证 C、违约 D、合同45、当事人采用合同书形式订立的，自（ ）合同成立。A、双方当事人制作合同书时 B、双方当事人表示受合同的约束时C、双方当事人签字或盖章时 D、双方当事人达成一致意见时46、确定中标人后（ ）内，招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告。A、15天 B、21天 C、30天 D、35天47、下列说法不正确的是（ ）。A、招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类。B、只有不属于法规规定必须招标的项目才可以采用直接委托方式。C、建设行政主管部门派人参加开标、评标、定标的活动，监督招标按法定程序选择中标人；所派人员可作为评标委员会的成员，但不得以任何形式影响或干涉招标人依法选择中标人的活动。D、公开招标中，评标的工作量较大，所需招标时间长，费用高。48、监理招标主要是对监理单位（ ）的选择。A、报价 B、能力 C、监理人员数量 D、设备49、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（ ）。A、正常工作 B、附加工作 C、额外工作 D、意外工作50、合同双方约定的合同工期的说法，正确的一项是（ ）。A、包括开工日期 B、包括竣工日期 C、包括合同工期的总日历天数D、合同工期是按总日历天数计算的，不包括法定节假日在内的承包天数51、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（ ）。A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验52、在进度控制中，（ ）不属工程师的任务。A、督促承包人完成工程扫尾工作 B、向有关部门递交竣工申请C、协调竣工验收中的各方关系 D、参加竣工验收53、合同价款可以有多种约定方式，其不包括（ ）A、固定价格合同 B、可调整价格合同 C、固定价格加酬金合同 D、成本加酬金合同54、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。采购方应（ ）。A、拒付货款并索赔 B、按照订购数量及时付款C、按照实际交货数量及时付款 D、待供货方补足数量后再付55、FIDIC施工合同条件的“缺陷通知期”，是指（ ）。A、工程保修期 B、工程施工期 C、工程装修期 D、工程停工期56、如果投标截止日期前第28天后，由于法律、法令和决策变化引起承包商实际投入成本的增加，应由（ ）给予补偿。A、业主 B、承包商 C、工程师 D、特殊分包商57、工程分包的说法错误的为（ ）。A、是违法的 B、是从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为C、是允许的 D、非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包58、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（ ）。A、由承包商承担的风险责任 B、给予费用补偿并顺延工期C、给予费用补偿但不顺延工期 D、给予工期顺延但不给费用补偿二、多选题（每题1分，任选10题）。下列各题中，有两个或两个以上正确答案，请将正确答案选出，并填入括号内。1、必须进行招标的项目包括（ ）。A私人投资的高级别墅 B、外国老板投资的基础设施的项目C、大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全的项目D、全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目E、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目2、工程实际进度与进度计划不符时，承包人应当按照工程师的要求提出改进措施（ ）。A、需经工程师确认后才能执行B、因承包人自身的原因造成工程实际进度与经确认的进度计划不符的，所有后果都由承包商自行承担C、因承包人自身原因造成的，工程师只对改进措施的效果负责D、采用改进措施后，必须顺延工期E、改进措施后，进度仍然不符的，工程师可以要求承包人修改进度计划，并经工程师确认，这种确认是工程师对工程延期的批准3、施工合同文件中的说法中，正确的有（ ）。 A、当合同文件中出现不一致时，必须重新制定合同条款B、在不违反法律和行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工合同的内容C、变更的协议或文件，效力与其他合同文件等同D、签署在后的协议或文件效力高于签署在先的协议或文件E、当合同文件出现含糊不清或者当事人有不同理解时，应按照合同争议的解决方式处理4、FIDIC合同中指定分包商与一般分包商的差异主要表现为（ ）。A、选择分包单位的权利不同 B、分包合同的工作内容不同C、工程款的支付开支项目不同 D、业主对分包商利益的保护不同E、承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同5、索赔按目的划分包括（ ）。A、综合索赔 B、单项索赔 C、工期索赔 D、合同内索赔 E、费用索赔6、建设工程监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的情况包括( )。 A. 因承包商严重违约委托人与其终止合同后监理单位完成的善后工作 B.由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长 C.原应由委托人承担的义务双方协议改由监理单位承担 D.应委托人要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容 E.不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停，事件影响消失后恢复监理服务前的准备工作7、按照施工合同文本规定，在施工中由于( )造成工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延。A.承包人未能及时调配施工机械 B.发生不可抗力 C.雨季天数增多 D.工程量变化和设计变更 E.一周内非承包人原因停电、停水、停气等造成停工累计超过8小时8、索赔按目的划分包括( )。 A.综合索赔 B.单项索赔 C.工期索赔 D.合同内索赔 E.费用索赔9、在施工合同中，( )等工作应由发包人完成。A.土地征用和拆迁 B.临时用地、占道申报批准手续 C.提供工程地质报告 D.保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物 E.提供相应的工程进度计划及进度统计报表10、对于发包人供应的材料设备，( )等工作应当由发包人承担。A.到货后，通知清点 B.参加清点 C.清点后负责保管 D.支付保管费用 E.如果质量与约定不符，运出施工场地并重新采购11、招标人具备自行招标的能力表现为( )。 A.必须是法人组织 B.有编制招标文件的能力 C.有审查投标人资质的能力 D.招标人的资格经主管部门批准 E.有组织评标定标的能力12、建设工程施工合同的当事人包括( )。 A.建设行政主管部门 B.建设单位 C.监理单位 D.施工单位 E.材料供应商13、施工合同文本规定，对于在施工中发生不可抗力，( )发生的费用由承包人承担。A.工程本身的损害 B.发包人人员伤亡 C.造成承包人设备、机械的损坏及停工 D.所需清理修复工作 E.承包人人员伤亡14、施工合同按照计价方式的不同可以分为( )等。A.总承包合同 B.分别承包合同 C.固定价格合同 D.可调价格合同 E.成本加酬金合同15、在竣工验收和竣工结算中，承包人应当( )。 A.申请验收 B.组织验收 C.提出修改意见 D.递交竣工结算报告 E.移交工程16、被宣布为废标的投标书包括（ ）A投标书未按招标文件中规定封标 B 逾期送达的标书 C加盖法人或委托授权人印鉴的标书 D 未按招标文件的内容好要求编写、内容不全或字迹无法辨认的标书 E 投标人不参加开标会议的标书17、必须进行招标的项目包括（ ） A私人投资的高级别墅 B外国老板投资的基础设施的项目 C大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全的项目 D全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目 E使用国际组织或外国政府贷款、援助资金的项目18、不符合建设工程委托监理合同特征的有（ ） A 监理合同可以是个人 B监理合同的订立必须符合工程建设程序 C 监理合同的订立不需符合工程建设程序 D 委托监理合同标的是服务 E 委托监理合同的标的物是产生新的物质19、建设工程施工索赔按索赔目的可分为（ ）A 单项索赔 B总索赔 C 明示索赔 D工期索赔 E 费用索赔20、合同法律关系的构成要素有( )A、主体 B、内容 C、客体 D、权利 E、义务21、被宣布为废标的投标书包括（ ）。A、投标书未按招标文件中规定封记 B、逾期送达的标书 C、加盖法人或委托授权人印鉴的标书D、未按招标文件的内容和要求编写、内容不全或字迹无法辨认的标书E、投标人不参加开标会议的标书22、不符合建设工程委托监理合同特征的有（ ）。A、监理合同可以是个人 B、监理合同的订立必须符合工程建设程序C、监理合同的订立不需符合工程建设程序 D、委托监理合同的标的是服务E、委托监理合同的标的物是产生新的物质23、施工合同文件中的说法中，正确的有（ ）。A、当合同文件中出现不一致时，必须重新制定合同条款B、在不违反法律和行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工合同的内容C、变更的协议或文件，效力与其他合同文件等同D、签署在后的协议或文件效力高于签署在先的协议或文件E、当合同文件出现含糊不清或者当事人有不同理解时，应按照合同争议的解决方式处理24、建筑工程施工索赔按索赔目的可分为（ ）A、单项索赔 B、总索赔 C、明示索赔 D、工期索赔 E、费用索赔三、判断改错题（每题1分，任选10题）。判断下列各题正误,正者在括号内打,误者在括号内打,并将错误处改正。1、建设工程物资采购合同是双务、有偿、诺成、要式的合同。（ ）2、甲需购进乙公司相关设备，价值100万元，甲应预付定金30万元。（ ）3、招标过程分为三阶段：准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。（ ）4、中标通知书发出30天内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合同。（ ）5、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准。（ ）6、建设工程施工合同范本由协议书、通用条款、专用条款三部分组成，并附有三个附件。（ ）7、供货方到现场的交货日期，以采购方接收货物时在货单上签收的日期为准。（ ）8、FIDIC施工合同条件中规定的合同有效期，是指从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数。（ ）9、工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后，应在28天内给予答复，否则视为对方索赔要求已经认可。（ ）10、FIDIC合同条件中规定，业主的索赔主要限于施工质量缺陷和拖延工期等违约行为导致的业主损失。（ ）11、承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告，则失去对该事件请求的索赔权利。（ ）12、 在承包商提出的费用索赔中，是以实际损失为依据，因此其索赔金3额额均不应包括利润。（ ）13、FIDIC合同条件，监理工程师有权批准工程分包。（ ）14、FIDIC合同条件规定，诉讼是解决合同争议的最终方式（ ）15、工程建设监理委托合同是由“标准条件”和“专用条件”两部分组成的通用文本。（ ）16、工程招标必须采用公开招标方式（ ）17、监理委托合同经过当事人双方协商一致而终止后，双方的权利和责任也即终止（ ）18、某建筑工程公司下属第四分公司领有营业执照，依法可以承包工程。因此，分公司是一个独立的企业法人。（ ）19、经济合同当事人之间发生纠纷时，双方可以约定：请求仲裁或向法院起诉，二者只能选其一。（ ）20、我国民法通则规定，向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼事项时效为2年。（ ）21、要约是希望他人向自己发出要约的意思表示。（ ）22、违约责任的表现形式包括不履行和不适当履行。（ ）23、招标过程概括划分为三阶段：准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。（ ）24、建设工程合同是双务、有偿、实践、要式的合同。（ ）25、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的,以小写金额为准。（ ）26、建设工程施工合同范本由协议书、通用条款、专用条款三部分组成，并附有三个附件。（ ）27、工程师可以以口头方式通知承包人推迟开工日期。（ ）28、FIDIC施工合同规定以投标截止日期前第28天定义为“基准日”作为业主与承包商划分合同风险的时间点。（ ）29、索赔是事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。（ ）30、当工程师确定的索赔额超过其权限范围时，必须报请发包人批准。（ ）四、填空：（每题1分，任选10题）1、 是建设单位向国家有关主管部门提出要求建设某一项目的建设性文件。2、工程设计是工程建设的重要环节，它是从 和 对拟建工程进行全面规划的工作。3、国际工程招标中，公开招标的主要特点是 、 、 。4、工程承发包方式，是指 与 双方之间的经济关系形式。5、建筑市场主体主要有 、 、 等。6、我国的建设工程交易中心是按照 、 、 三大功能进行构建的。7、工程监理企业，其资质等级划分为 、 和 三个级别。8、工程招标代理机构，其资质等级划分为 和 。9、建设工程招标方式有 和 。10、建设工程招标方法有 、 和 、 。11、选择投标对象的主要方法有 、 。12、建筑材料的采购供应方式有 、 、 等。13、保险费包括 、 、 。14、建设工程合同按计价方式划分为 、 、 三大类型。15、工程进度款结算方式有 、 、 和 。16、按施工索赔的处理方式可分为 、 。17、国际工程招投标的特点有 、 、 。18、按施工索赔的目的分为 和 。19、承发包双方解决施工索赔争端的主要方法是 、 和 。20、担保的基本方式是 、 、 、 和 。21、市场的特征 、 、 、 、 。22、开发性经营方式的业务内容包括 、 。23、直接工程费指 、 、 。24、作标技巧有 、 、 。25、按索赔目标分为 、 两类。26、合同的形式有 、 和 。27、市场的功能 、 、 、 、 。28、投标竞争包括 、 。29、国际工程招标方式 、 、 、 。30、风险因素包括 、 、 。31、索赔的最终解决 、 、 。五、名词解释：（每题1分，任选10题）1、工程承发包：2、建筑市场：3、建设工程招投：4、多方案报价法5、施工管理费：6、不平衡报价法：7、建设工程投标：8、建设工程施工合同：9、工程转包：10、施工索赔：11、委托代理：12、定金：13、建筑工程施工合同： 14、附加工作：15、指定分包商：16、代理：16、留置：17、建筑工程物资采购合同：18、额外工作：19、建筑法：20、市场营销：21、不平衡报价：22、风险管理：23、工程索赔：24、合同法： 25、开发性经营方式：26、工程量清单计价： 27、设备采购合同：28、工程索赔事件： 六、简答：（每题1分，任选10题）1、施工合同的特点是什么？2、建设工程交易中心的运行原则是什么？3、建设工程招投标的特点是什么？4、建设工程合同签订和实施的基本原则是什么？5、建设工程施工合同的作用是什么？6、不可抗力的范围包括哪些方面？7、工程师公正合理的处理索赔事项、必须遵循哪些原则？8、订立施工合同应具备的条件是什么？9、施工合同文件的组成及解释顺序是什么？10、变更价款的确定程序是什么？11、工程合同管理的原则是什么？12、市场的功能是什么？13、设计招标有什么特点？14、FIDIC系列合同条件有什么特点？15、建筑市场经营应具备什么观念？16、简述合同变更中应注意哪些问题？17、合同法的调整对象是什么？18、市场的作用是什么？19、施工招投标的特点？20、建设工程委托监理合同的基本特征？21、国际工程承包的特点是什么？ 22、工程建设中业主和承包商遇到的风险有哪几方面？七、简答：（每题1分，任选10题）1、我国对建设工程的最低保修期限有何要求？ 2、建设工程合同签订和实施的基本原则是什么？3、不可抗力的范围包括哪些方面？4、工程师公正合理的处理索赔事项，必须遵循哪些原则？ 5、施工合同文件的组成及解释顺序是什么？ 6、变更价款的确定程序是什么？7、监理人执行监理业务过程中，发生哪些情况不应由其承担责任? 8、根据中华人民共和国施工合同（示范文本）的规定，承包人应按专用条款的约定完成那些工作？ 9、监理处理工程如何预防和减少索赔？ 10、合同法的基本原则是什么？ 11、合同履行的原则是什么？ 12、投标阶段的主要工作内容是什么？13、建设项目施工招标程序是什么？八、案例分析题（每题10分，任选3题） 案例1.背景：某大型工程，由于技术难度大，对施工单位的施工设备和同类工程施工经验要求高，而且对工期的要求也比较紧迫。建设单位在对有关单位和在建工程考察的基础上，仅邀请了3家国有一级施工企业参加投标，并预先与咨询单位和该3家施工单位共同研究确定了施工方案。业主要求投标单位将技术标和商务标分别装，订报送。经招标领导小组研究确定的评标规定如下： 1技术标共30分，其中施工方案10分(因已确定施工方案，各投标单位均得10分)、施工总工期10分、工程质量10分。满足业主总工期要求(36个月)者得4分，每提前1个月加1分，不满足者不得分；自报工程质量合格者得4分，自报工程质量优良者得6分(若实际工程质量未达到优良将扣罚合同价的2)，近三年内获鲁班工程奖每项加2分，获省优工程奖每项加1分。 2商务标共70分。报价不超过标底(35 500万元)的5者为有效标，超过者为废标。报价为标底的98者得满分(70分)，在此基础上，报价比标底每下降1，扣1分，每上升1，扣2分(计分按四舍五人取整)。各投标单位的有关情况列于表11。表1-1 各投标单位标书主要数据表投标单位报价（万元）总工期（月）自报工程质量鲁班工程奖省优工程奖A35.64233优良11B34.36431优良02C33.86732合格01问题：1该工程采用邀请招标方式且仅邀请3家施工单位投标，是否违反有关规定?为什么?2请按综合得分最高者中标的原则确定中标单位。3若改变该工程评标的有关规定，将技术标增加到40分，其中施工方案20分(各投标单位均得20分)，商务标减少为60分，是否会影响评标结果?为什么?若影响，应由哪家施工单位中标？ 案例2背景：某施工单位根据领取的某2 000平方米两层厂房工程项目招标文件和全套施工图纸，采用低报价策略编制了投标文件，并获得中标。该施工单位(乙方)于某年某月某日与建设单位(甲方)签订了该工程项目的固定价格施工合同。合同工期为8个月。甲方在乙方进入施工现场后，因资金紧缺，口头要求乙方暂停施工一个月。乙方亦口头答应。工程按合同规定期限验收时，甲方发现工程质量有问题，要求返工。两个月后，返工完毕。结算时甲方认为乙方迟延交付工程，应按合同约定偿付逾期违约金。乙方认为临时停工是甲方要求的。乙方为抢工期，加快施工进度才出现了质量问题，因此迟延交付的责任不在乙方。甲方则认为临时停工和不顺延工期是当时乙方答应的。乙方应履行承诺，承担违约责任。问题：1.该工程采用固定价格合同是否合适?2.该施工合同的变更形式是否妥当?此合同争议依据合同法律规范应如何处理?案例3背景：某海滨城市为发展旅游业，经批准兴建一座三星级大酒店。该项目甲方于X X年10月10日分别与某建筑工程公司(乙方)和某外资装饰工程公司(丙方)签订了主体建筑工程施工合同和装饰工程施工合同。 合同约定主体建筑工程施工于当年11月10日正式开工。合同日历工期为2年5个月。因主体工程与装饰工程分别为两个独立的合同，由两个承包商承建，为保证工期，当事人约定：主体与装饰施工采取立体交叉作业，即主体完成三层，装饰工程承包者立即进入装饰作业。为保证装饰工程达到三星级水平，业主委托监理公司实施“装饰工程监理”。 在工程施工1年6个月时，甲方要求乙方将竣工日期提前2个月，双方协商修订施工方案后达成协议。 该工程按变更后的合同工期竣工，经验收后投入使用。 在该工程投入使用2年6个月后，乙方因甲方少付工程款起诉至法院。诉称：甲方于该工程验收合格后签发了竣工验收报告，并已开张营业。在结算工程款时，甲方本应付工程总价款1600万元人民币，但只付1400万元人民币。特请求法庭判决被告支付剩余的200万元及拖期的利息。 在庭审中，被告答称：原告主体建筑工程施工质量有问题，如：大堂、电梯间门洞、大厅墙面、游泳池等主体施工质量不合格。因此，装修商进行返工，并提出索赔，经监理工程师签字报业主代表认可，共支付152万美元，折合人民币125万元。此项费用应由原告承担。另还有其他质量问题，并造成客房、机房设备、设施损失计人民币75万元。共计损失200万元人民币，应从总工程款中扣除，故支付乙方主体工程款总额为1400万元人民币。 原告辩称：被告称工程主体不合格不属实，并向法庭呈交了业主及有关方面签字的合格竣工验收报告及业主致乙方的感谢信等证据。 被告又辩称：竣工验收报告及感谢信，是在原告法定代表人宴请我方时，提出为了企业晋级的情况下，我方代表才签的字。此外，被告代理人又向法庭呈交业主被日本立成装饰工程公司提出的索赔15.2万美元(经监理工程师和业主代表签字)的清单56件。 原告再辩称：被告代表发言纯系戏言，怎能以签署竣工验收报告为儿戏，请求法庭以文字为证。又指出：被告委托的监理工程师监理的装饰合同，支付给装饰公司的费用凭单，并无我方(乙方)代表的签字认可，因此不承担责任。 原告最后请求法庭关注：从签发竣工验收报告到起诉前，乙方向甲方多次以书面方式提出结算要求。在长达2年多的时间里，甲方从未向乙方提出过工程存在质量问题。问题：1原、被告之间的合同是否有效?2主体工程施工质量不合格时，业主应采取哪些正当措施?3对于乙方因工程款纠纷的起诉和甲方因工程质量问题的起诉，法院应否予以保护?4装饰合同执行中的索赔，是否对乙方具有约束力?案例4背景： 某厂房建设场地原为农田。按设计要求在厂房建造时，厂房地坪范围内的耕植土应清除，基础必须埋在老土层下2.00m处。为此，业主在“三通一平”阶段就委托土方施工公司清除了耕植土并用好土回填压实至一定设计标高，故在施工招标文件中指出，施工单位无须再考虑清除耕植土问题。然而，开工后，施工单位在开挖基坑(槽)时发现，相当一部分基础开挖深度虽已达到设计标高，但仍未见老土，且在基础和场地范围内仍有一部分深层的耕植土和池塘淤泥等必须清除。问题： 1.在工程中遇到地基条件与原设计所依据的地质资料不符时，承包商应该怎么办? 2.根据修改的设计图纸，基础开挖要加深加大。为此，承包商提出了变更工程价格和展延工期的要求。请问承包商的要求是否合理?为什么? 3.对于工程施工中出现变更工程价款和工期的事件之后，甲、乙双方需要注意哪些时效性问题? 4.对合同中未规定的承包商义务，合同实施过程又必须进行的工作，你认为应如何处理?案例5背景：某工程项目施工采用了包工包全部材料的固定价格合同。工程招标文件参考资料中提供的用砂地点距工地4公里。但是开工后，检查该砂质量不符合要求，承包商只得从另一距 工地20公里的供砂地点采购。而在一个关键工作面上又发生了几种原因造成的临时停工： 5月20日至5月26日承包商的施工设备出现了从未出现过的故障；应于5月24日交给承包商的后续图纸直到6月10日才交给承包商；6月7日至6月12日施工现场下了该季节罕见的特大暴雨，造成了