河南科伦环氧自流坪施工合同(水针车间).doc

环氧地坪涂装工程合 同 书合 同 编 号:20110601建 设 单 位:河南科伦药业有限公司施 工 单 位：河南省融亿防腐安装有限公司工 程 名 称：异地建设项目水针车间环氧地坪涂装工程第 6 页 共 8 页 工程地点：河南省安阳市汤阴县产业集聚区工纵三街北段工程名称：异地建设项目水针车间环氧地坪涂装工程甲 方 ：河南科伦药业有限公司 乙 方：河南省融亿防腐安装有限公司代 表 人：代 表 人：联 系 人： 联 系 人：邮 编： 邮 编：电 话： 电 话：传 真： 传 真：开户银行： 开户银行：中国农业银行长垣县支行帐 号： 帐 号：1640 4101 0400 15537开户名称： 开户名称：河南省融亿防腐安装有限公司 签约时间：2011年6月1日 签约地点：四川省成都市新都区合同单位：河南科伦药业有限公司 （以下简称甲方）河南省融亿防腐安装有限公司 （以下简称乙方）甲方委托乙方承担河南科伦药业有限公司异地建设项目水针车间环氧地坪涂装工程。按照中华人民共和国经济合同法和建设工程施工合同条件的原则，为明确双方责任和经济关系，经协商达成以下合同条款，共同遵守。一. 合同范围1. 工程名称：异地建设项目水针车间环氧地坪涂装工程2. 工程地点：河南省安阳市汤阴县产业集聚区工纵三街北段 3. 工程编号：201106014. 工程范围和内容：水针车间洁净区、一般区R埂子环氧地坪涂装二. 施工工序和质量标准1. 地面颜色：按乙方提供色卡双方共同确认为准（色卡与实际颜色有一定色差）。2. 素地整理：将素地表面清理干净，并整体打磨精糙，增强底涂与素地接着力。3. 底涂施工：封闭素地，保证环氧层与素地接着力。4. 环氧砂浆层：增加厚度，保证地坪耐磨性与抗压。5. 补强腻子层施工：使地面平整、无裂缝、凹坑，增强素地抗压、抗冲击强度。6. 面涂施工：厚度达到1.5mm以上，满足使用要求，表达产品效果。7. 地坪质量要求：环氧地坪涂料与地面结合坚硬牢固，色泽均匀，地面平整、无空鼓，无龟裂，漆膜无剥离、变色、气泡现象，耐酸、耐碱、耐水，具有较好机械强度、耐磨度和表面光亮度，地坪总厚度保证在2.5mm，允许误差在正负0.2mm以内。三. 工程施工期限1. 乙方自2011年6月5日入场施工至2011年6月15日完成.，实际开工时间以开工报告为准。2. 在施工过程中，如遇下列情况，需顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：l 因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者；l 因设计变更造成的停工、返工、窝工或者由此而增加的工期；l 因甲方原因，致使乙方被迫停工或不能顺利施工。3. 若甲方在合同签订7个工作日内或收到付款申请书7工作日内，未支付相应工程款项，即对延误付款负有责任，施工工期相应顺延。4. 若因乙方施工质量不符合要求而影响工程工期，则按照1000元/天罚款。四. 材料供应1. 本工程采用包工包料的承包方式。乙方根据规范、标准和甲方的要求承担本工程施工，工程所需全部材料均由乙方采购。2. 乙方采购的全部材料需经甲方验收，同时应出示相应的生产许可证、合格证、材质证明，交付甲方备查。五. 合同暂定价及支付方式1. 本工程洁净区单方造价包干价为100元/m2，环氧地坪涂装面积约800 m2；一般区R埂子单米造价包干价为35元/m，环氧涂装延长米约1200m。合同暂定价格为￥122000.00元大写：人民币：壹拾贰万贰仟元整。工程完工经审计后据实结算。2. 工程预付款：合同签订后7个工作日内，甲方向乙方支付工程暂定价的50%作为工程备料款。3. 工程竣工验收合格后，双方现场共同确认实际施工面积，乙方应在七个工作日内向甲方报送该工程结算书；甲方应在收到竣工结算书七个工作日内审核完该结算，甲、乙双方签字认可，出具书面报告后乙方按结算金额提供全额合法税务发票，甲方一次性付款至该审核价的90%。4. 工程质保金按工程结算价的10%计算，该质保金在质保期（贰年）结束之日起7个工作日内一次性付给乙方（无任何质量问题）。若该地面在质保期内出现损坏而造成甲方停产72小时及以上，则扣除质保金。六. 合同价格的结算1. 竣工结算以甲方现场代表签认的竣工图及工程变更单、现场签证单等为依据进行编制，其它费用据实计。2. 由于设计和现场变更引起的工程量增减以甲方现场代表签证为准，据实结算。七. 工程质量和验收、调试1. 工程质量按建筑地坪工程质量验收规范(GB00900)、洁净室施工及验收规范（JGJ7190）、药品生产质量管理规范（1998年修订）和相关施工质量验收规范进行施工和验收。2. 乙方在工程竣工前5日将竣工日期书面通知甲方，甲方应在接到乙方通知后7日内组织竣工验收。如甲方不能按期组织竣工验收，乙方则认为已通过竣工验收，以乙方提供书面竣工报告的日期作为竣工日期。3. 竣工验收合格后，双方应在竣工验收的48小时内办理完工程交接手续。因甲方原因延期不办理工程交接手续，竣工验收48小时后的保管责任由甲方自行承担。工程视为乙方已向甲方交付完毕。八. 专项责任1. 甲方责任：1) 甲方派李健 为工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交工工程验收手续，负责签证。2) 甲方提供的素地（旧基面）符合环氧地平施工要求：（1）地面平整度，2米水平靠尺范围内高低差2-3mm（国家建筑行业标准）。（2）水泥地面首层应做防水层或水磨石地面底层。（3）水泥找平层强度为C20-C25标准，不应有粉化、空鼓、裂缝、油污等现象。（4）楼板混凝土强度使用3500psi材料。（5）环氧地坪施工前地面必须干透，不得有水气，素地含水率小于8%，地面不得有油污。3) 本工程范围内的凡涉及土建改造、修补、开洞及屋面防水等工作内容，均由甲方负责另行安排，乙方应作好相应的配合工作。施工现场非乙方原因损坏乙方施工成果，由甲方责成责任方照价赔偿。4) 提供施工所需的动力电源及施工水源。5) 向乙方提供施工临时施工场地和临时材料库房的场地。6) 按时办理工程进度拨款和工程结算。7) 协调解决现场交叉施工中的问题。8) 组织工程竣工验收。9) 乙方在甲方工地施工期间，凡涉及地方部门、主管部门以及第三方施工单位的相关协调工作，均由甲方出面解决，乙方只对甲方负责。2. 乙方责任：1) 编制施工组织设计（或施工方案），做好各项施工准备。2) 及时向甲方提供施工进度表、隐蔽工程验收报告、竣工验收报告、月份施工作业计划、月份施工统计报表。3) 严格按照施工图与设备、材料安装说明书、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规格和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。确保工程质量。4) 配合土建及其他安装单位，保证工程进度。5) 乙方严格按安全文明施工，加强现场管理，遵守现场安全规章制度，乙方人员凡属在乙方施工范围内出现的工伤事故一律由乙方自行负责。6) 协调与土建方配合问题，乙方在施工期间，水电费按实际发生额计费交甲方。7) 按中华人民共和国建筑法的要求，提供售后服务。九. 违约责任：1. 若甲方在合同签订7日内或收到付款申请书7日内，未支付相应工程款项，即对延误付款负有责任，乙方施工工期相应顺延。2. 因甲方原因造成工期延误，经监理工程师和甲方代表确认后，给予工期顺延。3. 若甲方无故提前终止合同，甲方应按合同总价的10%向乙方支付违约金；若乙方无故提前终止合同，需按合同总价的10%向甲方支付违约金。其它事项按国家有关合同法规办理。十. 工程质保1. 本工程保修期为贰年，保修期自竣工验收合格之日算起。2. 在保修期内因设备工程本身质量问题引起的故障，由乙方所提供的设备，应有乙方负责维修，所发生费用由乙方负担。非乙方所提供的设备，则不由乙方负责，但乙方应协助。因操作失误等人为因素引起的故障，乙方负责维修，费用由甲方负责。3. 保修期满后，因设备故障需更换设备配件的，乙方应给予甲方优惠。4. 质保责任：发生质量问题时，乙方应在接到通知48小时内必须到现场处理，若没有及时进行处理，甲方有权加请专业施工队伍直接进场维修，所发生的维修费用双倍从乙方的质保金中扣除。若乙方质保金不足以弥补甲方损失，由乙方补足。5. 保金利息：质保金不计利息。十一. 仲裁和法律1. 因本合同产生的或有关的任何争议，应本着实事求是、平等互利的原则，协商解决。2. 如双方的争议协商不能解决时，可以向合同签订地人民法院起诉。十